版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑水电安装与水质检测分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.合同标的2.1建筑水电安装工程2.2水质检测项目3.工程范围与内容3.1建筑水电安装工程范围3.2水质检测项目内容4.工程工期4.1建筑水电安装工程工期4.2水质检测项目工期5.工程质量要求5.1建筑水电安装工程质量要求5.2水质检测项目质量要求6.工程进度款支付方式6.1预付款支付6.2进度款支付6.3结算款支付7.工程验收与保修7.1工程验收标准7.2工程验收程序7.3工程保修期限与内容8.违约责任8.1分包方违约责任8.2总包方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1合同附件一:工程量清单11.2合同附件二:工程图纸及技术资料12.合同变更与解除12.1合同变更程序12.2合同解除条件13.合同解除后的处理13.1工程款结算13.2工程遗留问题处理14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:水电安装有限公司1.1.2分包方地址:省市区路号1.1.3分包方法定代表人:1.2总包方信息1.2.1总包方名称:建筑工程有限公司1.2.2总包方地址:省市区路号1.2.3总包方法定代表人:2.合同标的2.1建筑水电安装工程2.1.1工程名称:住宅小区水电安装工程2.1.2工程地点:省市区路号2.1.3工程内容:包括住宅区内的水电线路铺设、设备安装、调试等2.2水质检测项目2.2.1项目名称:住宅小区水质检测项目2.2.2项目地点:省市区路号2.2.3项目内容:包括水质取样、分析、报告编制等3.工程范围与内容3.1建筑水电安装工程范围3.1.1住宅区内的水电线路铺设3.1.2住宅区内的水电设备安装3.1.3住宅区内的水电系统调试3.2水质检测项目内容3.2.1水质取样3.2.2水质分析3.2.3水质检测报告编制4.工程工期4.1建筑水电安装工程工期4.1.1工期开始时间:2024年4月1日4.1.2工期结束时间:2024年6月30日4.2水质检测项目工期4.2.1工期开始时间:2024年5月1日4.2.2工期结束时间:2024年5月20日5.工程质量要求5.1建筑水电安装工程质量要求5.1.1符合国家相关水电安装质量标准5.1.2工程验收合格5.2水质检测项目质量要求5.2.1检测数据准确可靠5.2.2检测报告符合规范要求6.工程进度款支付方式6.1预付款支付6.1.1预付款金额:合同总额的10%6.1.2预付款支付时间:合同签订后5个工作日内6.2进度款支付6.2.1进度款支付比例:按工程进度分段支付,每完成20%支付一次6.2.2进度款支付时间:每个进度节点后5个工作日内6.3结算款支付6.3.1结算款金额:合同总额减去预付款和进度款6.3.2结算款支付时间:工程验收合格后10个工作日内7.工程验收与保修7.1工程验收标准7.1.1建筑水电安装工程验收标准:符合国家相关水电安装质量标准7.1.2水质检测项目验收标准:检测数据准确可靠,检测报告符合规范要求7.2工程验收程序7.2.1分包方完成工程后,向总包方提出验收申请7.2.2总包方在收到验收申请后5个工作日内组织验收7.2.3验收合格后,双方签署验收报告7.3工程保修期限与内容7.3.1建筑水电安装工程保修期限:2年7.3.2水质检测项目保修期限:1年7.3.3保修内容:保修期内,因分包方原因造成的工程质量问题,由分包方负责修复,修复费用由分包方承担8.违约责任8.1分包方违约责任8.1.1如分包方未按时完成工程,每延迟一天,应支付总包方合同金额的0.5%作为违约金。8.1.2如分包方提供的材料或设备不符合合同要求,导致工程返工或质量问题,分包方应承担全部责任并赔偿由此造成的损失。8.1.3如分包方在工程过程中发生安全事故,分包方应承担全部责任,包括但不限于赔偿受伤人员医疗费用和事故损失。8.2总包方违约责任8.2.1如总包方未按时支付进度款或结算款,每延迟一天,应支付分包方合同金额的0.5%作为违约金。8.2.2如总包方提供的工程图纸或技术资料有误,导致分包方产生额外费用或延误工期,总包方应承担相应责任。8.2.3如总包方未按时组织验收,每延迟一天,应支付分包方合同金额的0.5%作为违约金。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。9.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1如双方同意,可共同委托仲裁委员会仲裁解决争议。10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.1.1双方签署合同后,自合同签订之日起生效。10.1.2预付款到账后,合同正式生效。10.2合同终止条件10.2.1工程验收合格,且双方无未了事项。10.2.2出现合同约定的解除条件。10.2.3因不可抗力导致合同无法履行。11.合同附件11.1合同附件一:工程量清单11.1.1列明工程量、单价和合价。11.1.2详细说明工程量计算方法和依据。11.2合同附件二:工程图纸及技术资料11.2.1提供工程图纸和技术资料的完整清单。11.2.2明确图纸和技术资料的使用权限和保密要求。12.合同变更与解除12.1合同变更程序12.1.1变更内容需以书面形式提出。12.1.2双方协商一致后,签署变更协议。12.2合同解除条件12.2.1出现合同约定的解除条件。12.2.2任何一方违约,另一方有权解除合同。13.合同解除后的处理13.1工程款结算13.1.1按已完成工程量及合同约定价格结算工程款。13.1.2解除合同后,双方应立即清算各自应得的款项。13.2工程遗留问题处理13.2.1遗留问题由双方协商解决,协商不成时,可按合同争议解决方式处理。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可或根据合同约定,介入合同执行过程中的第三方主体,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入应通过书面形式由甲乙双方共同确认,并明确第三方的职责和权限。15.3第三方职责15.3.1第三方应根据合同约定,对工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查。15.3.2第三方应提供专业的技术咨询服务,协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题。15.4第三方权利15.4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。15.4.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督,并提出整改意见。16.第三方介入时的额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方介入的合法性和合规性。16.1.2甲方应承担第三方介入产生的合理费用。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应积极配合第三方的工作,提供必要的支持和协助。16.2.2乙方应接受第三方的监督和检查,及时整改发现的问题。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额定义17.1.1第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中因自身原因导致合同目的无法实现或合同条款未能履行时,应承担的最高赔偿责任。17.2第三方责任限额的确定17.2.1第三方责任限额应根据第三方的业务范围、资质等级和合同约定确定。17.2.2第三方责任限额应在合同中明确约定,并作为合同的一部分。17.3第三方责任限额的执行17.3.1第三方在合同履行过程中,如因自身原因导致合同目的无法实现或合同条款未能履行,应按照合同约定的责任限额承担赔偿责任。17.3.2如第三方责任超过责任限额,超出部分由甲乙双方根据实际情况另行协商解决。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方对甲方负责,甲方对第三方的工作进行监督和评估。18.1.2第三方应向甲方提供定期的工作报告,甲方有权要求第三方对报告内容进行解释和说明。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方对乙方负责,乙方应向第三方提供必要的配合和支持。18.2.2第三方发现乙方违反合同约定或存在问题时,应立即通知乙方,并要求乙方采取措施予以整改。18.3第三方与合同其他方的划分18.3.1第三方不直接与其他合同方发生合同关系,其职责仅限于对合同执行过程中的监督和协助。18.3.2合同其他方对第三方的行为有异议时,应通过甲乙双方协商解决。19.第三方介入的变更与解除19.1第三方介入的变更19.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方同意,并书面通知第三方。19.1.2变更后的第三方应继续履行合同约定的职责。19.2第三方介入的解除19.2.1如第三方因自身原因无法继续履行职责,应提前通知甲乙双方,并协助甲乙双方寻找替代方案。19.2.2如第三方在合同履行过程中严重违约,甲乙双方有权解除第三方介入,并要求第三方承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:工程量清单要求:详细列明工程量、单价和合价,包括水电安装工程和水质检测项目的具体内容。说明:此附件为合同执行的基础,用于工程款的结算和支付。2.合同附件二:工程图纸及技术资料要求:提供工程图纸和技术资料的完整清单,包括设计图纸、施工图纸、技术规范等。说明:此附件为施工过程中的重要依据,确保工程按照设计要求进行。3.合同附件三:第三方介入协议要求:明确第三方介入的方式、职责、权限和责任限额。说明:此附件为第三方介入的详细约定,保障第三方在合同履行中的合法权益。4.合同附件四:工程质量验收报告要求:详细记录工程验收的过程和结果,包括质量合格与否的判定。说明:此附件为工程验收的正式文件,证明工程质量符合合同要求。5.合同附件五:工程进度款支付申请表要求:记录工程进度款支付的时间和金额,以及支付依据。说明:此附件为进度款支付的申请文件,确保款项支付的正确性和及时性。6.合同附件六:工程结算款支付申请表要求:记录结算款支付的时间和金额,以及结算依据。说明:此附件为结算款支付的申请文件,确保结算的准确性和完整性。7.合同附件七:工程变更申请表要求:记录工程变更的原因、内容、影响及处理意见。说明:此附件为工程变更的申请文件,确保变更的合法性和合理性。8.合同附件八:工程验收记录表要求:记录工程验收的时间、地点、参加人员及验收结果。说明:此附件为工程验收的记录文件,证明工程已按照合同要求完成。9.合同附件九:第三方检测报告要求:详细记录水质检测的结果和结论。说明:此附件为水质检测的正式文件,证明水质符合合同要求。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按时完成工程责任认定标准:每延迟一天,支付总包方合同金额的0.5%作为违约金。示例说明:若分包方未在合同约定的工期内完成工程,每延迟一天,需支付总包方0.5%的违约金。2.违约行为:分包方提供的材料或设备不符合合同要求责任认定标准:分包方承担全部责任,包括修复费用和由此造成的损失。示例说明:若分包方提供的设备存在质量问题,导致工程返工,分包方需负责修复并赔偿损失。3.违约行为:总包方未按时支付进度款或结算款责任认定标准:每延迟一天,支付分包方合同金额的0.5%作为违约金。示例说明:若总包方未按时支付进度款,每延迟一天,需支付分包方0.5%的违约金。4.违约行为:第三方未按约定履行职责责任认定标准:第三方按照合同约定的责任限额承担赔偿责任。示例说明:若第三方在合同履行过程中发生严重违约,需按照合同约定的责任限额承担赔偿责任。全文完。二零二四年度建筑水电安装与水质检测分包合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方(建筑水电安装方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方(水质检测方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方与乙方在二零二四年度的建筑水电安装与水质检测业务中的权利、义务和责任,确保项目顺利进行,实现双方共赢。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语1.建筑水电安装:指在建筑工程中,对给排水、供电、照明、通风等系统的设计、施工、调试及验收等工作。2.水质检测:指对水质进行物理、化学、生物等方面的检测,以评估水质状况。3.2关键词解释1.合同履行时间:指本合同生效后,双方按照约定完成各自工作的时间。2.合同履行地点:指本合同约定的建筑水电安装与水质检测工作的具体地点。3.合同履行方式:指本合同约定的建筑水电安装与水质检测工作的具体方式。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成建筑水电安装与水质检测工作。2.甲方有权对乙方的工作进行检查、监督,并提出合理化的意见和建议。3.甲方应按照合同约定,及时支付乙方工程款及检测费用。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定,提供必要的施工条件、设备设施等。2.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成建筑水电安装与水质检测工作。3.乙方应确保工程质量,对因自身原因造成的质量问题承担相应责任。五、履行条件5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至二零二四年度建筑水电安装与水质检测工作全部完成之日止。5.2合同履行地点本合同约定的建筑水电安装与水质检测工作地点为:____________________。5.3合同履行方式1.建筑水电安装:乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求等,进行现场施工。2.水质检测:乙方按照国家标准、行业标准及甲方要求,对水质进行检测。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同约定的工程全部完成,甲方验收合格;2.双方协商一致,决定终止合同;3.发生不可抗力,导致合同无法履行。6.3终止程序1.发生终止条件之一,一方应及时通知另一方;2.双方应在收到通知之日起15日内,协商确定合同终止的具体事宜;3.双方应按照约定,办理合同终止手续。6.4终止后果1.合同终止后,双方应按照约定,办理工程结算手续;2.双方应相互退还已收款项,并承担因终止合同而产生的合理费用。七、费用与支付7.1费用构成1.建筑水电安装费用:包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费、运输费等。2.水质检测费用:包括检测设备租赁费、检测人员费用、检测材料费、检测报告费等。7.2支付方式1.建筑水电安装费用:甲方应按工程进度分期支付,具体支付比例和节点由双方另行约定。2.水质检测费用:乙方应在检测完成后,甲方验收合格后5个工作日内支付。7.3支付时间1.建筑水电安装费用支付时间:按工程进度分为若干期,具体支付时间节点由双方在合同附件中明确。2.水质检测费用支付时间:检测完成后,甲方验收合格后5个工作日内支付。7.4支付条款1.甲方支付建筑水电安装费用时,应出具支付凭证,并注明支付款项的具体用途。2.乙方收到水质检测费用后,应及时出具收款凭证,并注明收款款项的具体用途。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金按未支付金额的千分之五每日计算。2.甲方未能按时提供施工条件、设备设施等,导致乙方工作延误的,甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按约定完成建筑水电安装与水质检测工作的,应向甲方支付违约金,违约金按合同总价款的千分之五每日计算。2.乙方因自身原因造成工程质量问题的,应承担相应的修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金及赔偿金额的支付方式,与合同约定的支付方式相同。2.甲方有权要求乙方在规定期限内支付违约金及赔偿金,逾期未支付的,甲方有权采取法律手段追讨。九、保密条款9.1保密内容1.双方在本合同履行过程中所了解的对方商业秘密、技术秘密、客户信息等。2.合同内容及相关附件。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后三年内。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。2.双方不得以任何形式泄露、传播保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后,因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:如地震、洪水、台风等。2.政府行为:如政策调整、法律法规变动等。3.社会异常事件:如战争、罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。2.双方应尽力采取措施,减轻不可抗力事件的影响。3.因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害:如地震、洪水等。2.政府行为:如政策调整、法律法规变动等。3.社会异常事件:如战争、罢工、骚乱等。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让合同权利义务。12.2不得转让的情形1.合同标的涉及国家安全、保密等特殊情形。2.合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对建筑水电安装工程的设计、施工、验收等环节的监督权。2.乙方保留对水质检测数据、报告等保密信息的所有权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在紧急情况下,对工程进行必要调整的权力。2.乙方保留在检测过程中,发现水质问题后,提出整改要求的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式作出。2.任何修改和补充内容,均应作为合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充内容自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充内容与本合同有冲突的,以修改和补充内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应就工程进度、水质检测等问题,及时沟通,共同解决。2.双方应按照约定,提供必要的协助与配合。15.2协作与配合方式1.双方应通过会议、电话、书面等方式进行沟通。2.双方应按照约定的时间、地点,完成协作与配合事项。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,不因任何其他文件的存在而改变其独立性和完整性。16.3增减条款1.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。2.任何增减条款,均应以书面形式作出,并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(建筑水电安装方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________签字:____________________日期:____________________盖章:____________________乙方(水质检测方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________签字:____________________日期:____________________盖章:____________________其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________签字:____________________日期:____________________盖章:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.建筑水电安装施工图纸及技术要求2.水质检测标准及方法3.工程进度计划4.支付时间节点及金额表5.保密协议6.争议解决机制7.不可抗力事件证明材料8.任何双方协商一致的其他附件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按约定支付费用:甲方未按时支付工程款或检测费用,经催告后仍未支付。未提供施工条件:甲方未能按时提供必要的施工条件或设备设施。工程质量问题:甲方提供的施工条件或设备设施导致工程质量问题。2.乙方违约行为及认定:未按时完成工作:乙方未按合同约定的时间完成建筑水电安装或水质检测工作。工程质量问题:乙方施工或检测过程中造成工程质量问题。泄露保密信息:乙方未经授权泄露甲方商业秘密或技术秘密。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律。2.建筑法:规范建筑活动,保护建筑活动当事人的合法权益,促进建筑业的健康发展。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.保密协议:双方就保密事项达成的协议,约定保密内容、期限和履行方式。5.争议解决:指双方在合同履行过程中发生争议时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误解决办法:及时沟通,分析原因,调整工程计划,必要时增加人员或设备。2.问题:工程质量问题解决办法:立即停止施工或检测,查明原因,采取措施进行整改,必要时重新检测。3.问题:支付纠纷
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度绿色建筑政策支持场外工程合同规范文本2篇
- 郑州西亚斯学院《别墅建筑空间设计》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 浙江农业商贸职业学院《中级韩国语视听说》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2025年高科技实验室场地租赁及配套设施供应合同2篇
- 创伤科护士工作总结
- 美容美发店话务员工作总结
- 飞行器材租赁合约三篇
- 商务中心保安工作总结
- 输液外渗知识培训课件
- 网络科技行业的美工工作总结
- 2024-2034年中国船供油行业市场深度研究及发展趋势预测报告
- 大学生寒假安全教育主题班会省公开课一等奖全国示范课微课金奖课件
- 小学体育期末测评方案
- (正式版)JBT 5300-2024 工业用阀门材料 选用指南
- 体育赛事旅游产业化路径研究以厦门国际马拉松赛为例
- 《铁道概论课件》课件
- 双师课堂方案
- 2024年广东清远市清城区顺拓投资公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 巴基斯坦炼铜工艺流程
- 四川省巴中市2023-2024学年高二上学期期末考试物理试题【含答案解析】
- 《两小儿辩日》教学案例:培养学生的思辨能力
评论
0/150
提交评论