二零二五年度监理合同延期补充协议-责任界定与调整3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度监理合同延期补充协议——责任界定与调整合同编号_________一、合同主体1.甲方名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：（此处如有其他相关方，请依次填写）名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景和目的鉴于《二零二四年度监理合同》已签订，为确保监理工作的顺利进行，双方经友好协商，决定就合同延期补充协议——责任界定与调整达成如下共识。2.2合同依据1.《中华人民共和国合同法》2.《建设工程监理条例》3.《建设工程质量管理条例》三、定义与解释3.1专业属于本合同所指的专业属于建设工程监理行业，包括但不限于工程设计、施工、验收等环节的监督管理。3.2关键词解释1.监理：指在工程建设过程中，对设计、施工、验收等环节进行监督管理，确保工程质量、进度和投资控制的行为。2.延期：指工程建设过程中，因客观原因导致项目工期延长。3.责任界定：指在工程建设过程中，明确各方在工程质量、进度、投资等方面的责任。4.调整：指根据实际情况，对原合同条款进行调整，以适应工程建设的需要。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，对工程建设进行监督管理。2.甲方有权要求乙方及时向其报告工程建设过程中的问题。3.甲方有权要求乙方对工程质量、进度、投资等方面进行整改。4.甲方有权要求乙方按照合同约定支付监理费用。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定，对工程建设进行监督管理。2.乙方应及时向甲方报告工程建设过程中的问题。3.乙方应按照甲方要求，对工程质量、进度、投资等方面进行整改。4.乙方应按照合同约定，及时、足额地向甲方支付监理费用。五、履行条款5.1合同履行时间本合同延期补充协议——责任界定与调整自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。5.2合同履行地点本合同延期补充协议——责任界定与调整履行地点为：____________________。5.3合同履行方式双方应按照合同约定，以书面形式进行沟通和协调，确保合同内容的顺利履行。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同延期补充协议——责任界定与调整经双方签字盖章后，自生效之日起具有法律效力。6.2终止条件1.合同约定的延期期限届满。2.双方协商一致，同意终止合同。6.3终止程序1.双方应在合同终止前，就终止事宜进行协商。2.协商一致后，双方应签订终止协议。6.4终止后果1.合同终止后，双方应按照约定，妥善处理工程建设过程中的遗留问题。2.合同终止后，双方应按照约定，结算监理费用。3.合同终止后，双方应按照约定，妥善处理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成本合同延期补充协议——责任界定与调整的费用构成如下：1.监理服务费：根据《二零二四年度监理合同》约定的监理服务内容和范围，乙方应向甲方支付监理服务费。2.延期服务费：鉴于合同延期，乙方应向甲方支付延期服务费，具体金额根据延期天数和双方协商确定。3.其他费用：包括但不限于差旅费、通讯费、资料费等，具体费用由双方另行协商确定。7.2支付方式1.乙方应在每月末向甲方提交费用清单，包括但不限于监理服务费、延期服务费及其他费用。2.甲方应在收到乙方提交的费用清单后____个工作日内，将相应费用支付至乙方指定账户。7.3支付时间1.监理服务费支付时间：甲方应在监理工作完成后，根据监理报告和合同约定支付监理服务费。2.延期服务费支付时间：甲方应在合同延期后，根据延期天数和双方协商确定的金额支付延期服务费。7.4支付条款1.甲方支付费用时，应出具正式的支付凭证，包括但不限于支付凭证、发票等。2.乙方收到甲方支付的费用后，应出具收据，作为甲方支付费用的凭证。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未按合同约定支付费用，应向乙方支付_____%的违约金。2.若甲方未按时提供所需资料，导致乙方无法正常履行监理职责，甲方应向乙方支付_____%的违约金。8.2乙方违约1.若乙方未按合同约定履行监理职责，应向甲方支付_____%的违约金。2.若乙方未按时提交监理报告，导致甲方无法及时了解工程情况，乙方应向甲方支付_____%的违约金。8.3赔偿金额和方式1.违约金的具体金额由双方协商确定。2.违约金的支付方式为现金支付或银行转账。九、保密条款9.1保密内容本合同延期补充协议——责任界定与调整中涉及到的技术秘密、商业秘密等信息均属于保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式1.双方应采取有效措施，确保保密内容的保密性。2.双方不得将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可预见、不可避免、不可克服的因素，导致合同无法履行或履行困难。10.2不可抗力事件1.地震、洪水、台风等自然灾害。2.战争、骚乱、罢工等社会异常事件。3.政府政策、法规的变更。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方。2.双方应尽力采取措施减轻不可抗力事件的影响。3.因不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难时，双方应根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例1.地震导致工程暂停施工。2.政府政策变更导致项目停工。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解若协商不成，双方可申请第三方调解。11.3仲裁或诉讼若调解不成，双方可选择仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让合同。2.经双方协商一致，可以将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同中约定的保密条款不得转让。2.合同中约定的不可抗力条款不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对监理服务质量的最终审核权。2.乙方保留对甲方提供资料的真实性、完整性的审核权。13.2特殊权力保留1.乙方保留在监理过程中发现工程质量问题时的停工建议权。2.甲方保留在监理过程中对乙方工作不满意时的更换权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对合同的修改和补充，均需经双方协商一致，并以书面形式进行。2.修改和补充的书面文件应作为合同附件。14.2修改和补充效力1.修改和补充的书面文件自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充的书面文件与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助，确保监理工作的顺利进行。2.双方应按照合同约定，及时沟通和解决监理过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开监理会议，讨论和解决监理工作中的问题。2.双方应通过书面报告、电话、电子邮件等方式保持沟通。十六、其他条款16.1法律适用本合同延期补充协议——责任界定与调整的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同延期补充协议——责任界定与调整构成合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。16.3增减条款1.本合同延期补充协议——责任界定与调整的增减条款，经双方协商一致后，作为合同附件。2.增减条款的签订、履行、解释及争议解决均适用本合同的规定。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.本合同延期补充协议——责任界定与调整2.延期服务费用清单3.保密协议4.争议解决协议5.修改和补充协议的书面文件6.甲方和乙方之间的通信记录7.监理会议纪要8.工程进度报告9.工程质量问题报告10.付款凭证二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付费用：甲方未在约定时间内支付监理服务费或延期服务费。未提供资料：甲方未按合同约定提供所需资料，影响乙方工作。2.乙方违约行为及认定：未履行监理职责：乙方未按合同约定履行监理职责，影响工程质量、进度。未按时提交报告：乙方未按合同约定时间提交监理报告。三、法律名词及解释：1.合同法：指调整合同关系的法律规范，包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等。2.监理：指在工程建设过程中，对设计、施工、验收等环节进行监督管理，确保工程质量、进度和投资控制的行为。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。4.违约金：指合同当事人一方违约时，根据法律规定或合同约定，向对方支付的一定金额的金钱。5.保密：指对合同中涉及到的技术秘密、商业秘密等信息采取保密措施，不得泄露给任何第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付费用。解决办法：乙方应及时催收，并保留催收记录，必要时可采取法律手段。2.问题：乙方未履行监理职责。解决办法：乙方应立即采取措施纠正，并向甲方报告情况，必要时可暂停监理工作。3.问题：合同延期期间出现质量问题。解决办法：乙方应立即报告甲方，并协助甲方采取措施解决质量问题。4.问题：保密信息泄露。解决办法：双方应立即采取措施加强保密，并追究泄露者的责任。5.问题：争议解决。解决办法：双方应友好协商，协商不成时，可申请第三方调解或仲裁。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称：____________________2.第三方职责：参与监理工作，提供专业意见。协助解决监理过程中遇到的技术难题。参与监理会议，对监理工作进行监督。3.第三方权利：获取监理工作的相关信息。参与监理决策过程。对监理工作提出合理化建议。4.第三方义务：遵守合同约定，履行监理职责。保守合同秘密，不得泄露给任何第三方。对监理工作负责，确保监理质量。5.第三方责任：因第三方原因导致监理工作出现失误，应承担相应责任。对监理过程中产生的费用，由第三方承担。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用。乙方有权要求甲方提供必要的资料和条件，以确保监理工作的顺利进行。乙方有权要求甲方对监理工作提出合理化建议。2.乙方利益条款：甲方应保证乙方在监理过程中的人身安全。甲方应保证乙方在监理过程中的合法权益不受侵害。甲方应按照合同约定，对乙方的工作成果给予认可。3.甲方的违约及限制条款：若甲方未按时支付监理费用，应向乙方支付_____%的违约金。若甲方未提供必要的资料和条件，导致乙方无法履行监理职责，甲方应向乙方支付_____%的违约金。甲方不得无故更换乙方监理人员。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可要求乙方按照合同约定履行监理职责。甲方可要求乙方提交监理报告，并对监理工作进行监督。甲方可要求乙方对监理过程中发现的问题提出解决方案。2.甲方的利益条款：乙方应确保监理工作的质量和进度。乙方应确保监理过程中不损害甲方利益。甲方有权要求乙方对监理工作提出改进建议。3.乙方的违约及限制条款：若乙方未按合同约定履行监理职责，应向甲方支付_____%的违约金。若乙方未按时提交监理报告，导致甲方无法及时了解工程情况，乙方应向甲方支付_____%的违约金。乙方不得泄露甲方商业秘密。全文完。二零二四年度监理合同延期补充协议——责任界定与调整1合同目录一、协议概述1.1协议签订背景1.2协议目的与意义1.3协议适用范围二、合同延期原因2.1延期原因分析2.2影响因素评估2.3延期原因确认三、责任界定3.1监理单位责任3.2承包单位责任3.3双方责任划分3.4第三方责任四、责任调整4.1责任调整原则4.2责任调整方法4.3责任调整程序4.4责任调整结果五、延期期间工作安排5.1工作进度调整5.2工作内容调整5.3工作质量要求5.4工作安全措施六、费用调整6.1费用调整原则6.2费用调整方法6.3费用调整程序6.4费用调整结果七、风险控制7.1风险识别7.2风险评估7.3风险应对措施7.4风险监控与报告八、沟通协调8.1沟通方式与频率8.2协调机制8.3争议解决8.4信息共享九、合同变更与终止9.1变更条件9.2变更程序9.3终止条件9.4终止程序十、保密与知识产权10.1保密义务10.2知识产权归属10.3违约责任十一、违约责任11.1违约行为界定11.2违约责任承担11.3违约赔偿11.4违约解除十二、争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点十三、其他约定13.1不可抗力13.2合同附件13.3合同生效十三、协议生效与终止13.1协议生效条件13.2协议终止条件13.3协议终止程序合同编号_________一、协议概述1.1协议签订背景1.2协议目的与意义本协议旨在明确双方在工程延期期间的责任界定与调整，确保工程按计划推进，维护双方的合法权益。1.3协议适用范围本协议适用于原合同约定的监理工作范围，自本协议生效之日起生效。二、合同延期原因2.1延期原因分析经双方共同分析，工程延期原因主要包括：（1）天气原因；（2）原材料供应不足；（3）设计变更；（4）施工方原因。2.2影响因素评估对上述延期原因进行评估，确定其对工程进度的影响程度。2.3延期原因确认三、责任界定3.1监理单位责任（1）严格按照原合同约定，履行监理职责；（2）对工程延期原因进行分析，提出合理化建议；（3）督促施工方按计划推进工程进度。3.2承包单位责任（1）按照原合同约定，完成施工任务；（2）对工程延期原因负责，采取措施加快工程进度；（3）确保工程质量符合国家标准。3.3双方责任划分根据工程延期原因，明确双方责任划分，确保责任清晰。3.4第三方责任若工程延期由第三方原因造成，监理单位应及时向承包单位报告，由双方共同协商解决。四、责任调整4.1责任调整原则（1）公平合理；（2）有利于工程进度；（3）维护双方合法权益。4.2责任调整方法（1）延长监理期限；（2）调整监理费用；（3）调整工程进度计划。4.3责任调整程序（1）监理单位提出责任调整建议；（2）承包单位对建议进行评估；（3）双方协商确定最终调整方案。4.4责任调整结果双方应在协商一致的基础上，形成责任调整协议，作为本补充协议的附件。五、延期期间工作安排5.1工作进度调整根据责任调整结果，重新制定工作进度计划，确保工程按计划推进。5.2工作内容调整根据实际情况，对监理工作内容进行调整，确保监理工作有效开展。5.3工作质量要求保持原合同约定的工程质量要求，确保工程质量。5.4工作安全措施加强施工现场安全管理，确保施工安全。六、费用调整6.1费用调整原则（1）合理分担；（2）符合市场行情。6.2费用调整方法（1）延长监理期限；（2）调整监理费用；（3）调整工程进度计划。6.3费用调整程序（1）监理单位提出费用调整建议；（2）承包单位对建议进行评估；（3）双方协商确定最终调整方案。6.4费用调整结果双方应在协商一致的基础上，形成费用调整协议，作为本补充协议的附件。七、风险控制7.1风险识别（1）天气原因；（2）原材料供应不足；（3）设计变更；（4）施工方原因。7.2风险评估对上述风险进行评估，确定其对工程进度的影响程度。7.3风险应对措施（1）加强天气预报，及时调整施工计划；（2）与原材料供应商协商，确保原材料供应；（3）对设计变更进行评估，合理调整施工计划；（4）加强对施工方的管理，确保施工质量。7.4风险监控与报告（1）监理单位定期对风险进行监控；（2）发现风险及时向承包单位报告；（3）双方共同制定风险应对策略。八、沟通协调8.1沟通方式与频率（1）双方应建立定期沟通机制，每月至少召开一次协调会；（2）通过电话、电子邮件、现场会议等方式进行日常沟通；（3）紧急情况下，应立即通过电话或现场会议进行沟通。8.2协调机制（1）设立协调小组，负责处理延期期间的协调工作；（2）协调小组由监理单位、承包单位各指定一名负责人组成；（3）协调小组定期召开会议，解决工程延期期间的矛盾和问题。8.3争议解决（1）双方应友好协商解决争议；（2）协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁；（3）在仲裁期间，双方应继续履行本协议。8.4信息共享（1）双方应及时共享工程进度、质量、安全等相关信息；（2）共享信息应真实、准确、完整。九、合同变更与终止9.1变更条件（1）因不可抗力或其他合理原因；（2）双方协商一致。9.2变更程序（1）一方提出变更申请；（2）另一方对变更申请进行评估；（3）双方协商确定变更内容。9.3终止条件（1）工程竣工；（2）双方协商一致；（3）法律法规规定的其他情形。9.4终止程序（1）一方提出终止申请；（2）另一方确认；（3）双方签订终止协议。十、保密与知识产权10.1保密义务（1）双方对本协议内容负有保密义务；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露。10.2知识产权归属（1）原合同约定的知识产权归属不变；（2）本补充协议涉及的新增知识产权，双方协商确定归属。10.3违约责任（1）泄露保密信息，承担违约责任；（2）侵犯知识产权，承担法律责任。十一、违约责任11.1违约行为界定（1）未履行本协议约定的义务；（2）违反保密义务；（3）侵犯知识产权。11.2违约责任承担（1）违约方应承担相应的违约责任；（2）违约方应赔偿对方因此遭受的损失。11.3违约赔偿（1）违约赔偿金额由双方协商确定；（2）协商不成的，提交仲裁机构仲裁。11.4违约解除（1）一方违约，另一方有权解除本协议；（2）解除协议后，违约方应承担相应的违约责任。十二、争议解决12.1争议解决方式（1）友好协商；（2）提交仲裁机构仲裁。12.2争议解决程序（1）一方提出争议；（2）另一方在规定时间内回复；（3）协商不成的，提交仲裁机构仲裁。12.3争议解决地点（1）合同约定的仲裁机构所在地；（2）双方协商确定的其他地点。十三、其他约定13.1不可抗力（1）因不可抗力导致本协议无法履行，双方互不承担责任；（2）不可抗力事件发生后，应及时通知对方。13.2合同附件（1）本补充协议的附件包括但不限于：责任调整协议、费用调整协议；（2）附件与本协议具有同等法律效力。13.3合同生效（1）本补充协议自双方签字盖章之日起生效；（2）本补充协议与原合同具有同等法律效力。十四、协议生效与终止14.1协议生效条件（1）双方签字盖章；（2）协议内容合法、有效。14.2协议终止条件（1）本协议约定的终止条件；（2）法律法规规定的其他情形。14.3协议终止程序（1）一方提出终止申请；（2）另一方确认；（3）双方签订终止协议。____________________监理单位（盖章）：授权代表（签字）：日期：____年____月____日____________________承包单位（盖章）：授权代表（签字）：日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方决策权说明：在本协议中，甲方拥有对工程延期期间的所有重大决策权，包括但不限于工程进度调整、费用变更、风险控制等。1.2甲方监督权说明：甲方有权对监理单位的监理工作进行监督，确保监理工作符合合同要求，并对监理单位的监理质量负责。1.3甲方优先权说明：在合同延期期间，甲方享有优先选择供应商、承包商等合作伙伴的权利，以保障工程进度和质量。1.4甲方信息发布权说明：甲方负责向监理单位和承包单位发布与工程延期相关的所有信息，包括但不限于进度计划、变更通知等。1.5甲方费用控制权说明：甲方有权对工程延期期间的费用进行控制，确保费用支出符合预算和合同约定。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方决策权说明：在本协议中，乙方拥有对工程延期期间的所有重大决策权，包括但不限于工程进度调整、费用变更、风险控制等。2.2乙方执行权说明：乙方有权根据合同要求和甲方提供的信息，对工程延期期间的工作进行具体执行和调整。2.3乙方质量控制权说明：乙方负责确保工程延期期间的质量符合国家标准和合同要求。2.4乙方费用调整权说明：乙方有权根据工程延期期间的实际情况，对费用进行合理调整，并报甲方审批。2.5乙方风险承担权说明：乙方对工程延期期间的风险承担主要责任，包括但不限于合同违约、工程质量问题等。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责说明：第三方中介在本协议中担任协调和监督的角色，负责协调双方关系，监督合同执行情况。3.2第三方中介权利说明：第三方中介有权要求双方提供必要的信息，对合同执行情况进行审查，并提出意见和建议。3.3第三方中介费用说明：第三方中介的收费标准由双方协商确定，并在合同中明确。3.4第三方中介保密义务说明：第三方中介对本协议内容负有保密义务，未经双方同意，不得向任何第三方泄露。3.5第三方中介责任说明：第三方中介在履行职责过程中，因故意或重大过失造成双方损失的，应承担相应的法律责任。3.6第三方中介更换说明：如第三方中介无法履行职责，双方有权协商更换第三方中介，并签订新的合作协议。3.7第三方中介报告说明：第三方中介应定期向双方提交合同执行情况报告，包括但不限于进度、质量、费用等方面的信息。3.8第三方中介终止说明：如第三方中介在合同执行期间出现严重违约行为，双方有权终止其合作协议，并采取相应的补救措施。附件及其他补充说明一、附件列表：1.责任调整协议2.费用调整协议3.信息共享清单4.协调小组组成人员名单5.争议解决协议6.第三方中介合作协议7.不可抗力事件证明文件8.合同变更申请及批准文件9.终止协议10.第三方中介报告二、违约行为及认定：1.违约行为：监理单位未按合同要求履行监理职责。认定：监理单位未按合同规定的时间、质量标准进行监理工作，经甲方或第三方中介确认。2.违约行为：承包单位未按合同要求完成施工任务。认定：承包单位未按合同规定的时间、质量标准完成施工任务，经甲方或第三方中介确认。3.违约行为：第三方中介未按协议履行职责。认定：第三方中介未按合作协议提供必要的服务，或提供的服务不符合协议要求。4.违约行为：泄露保密信息。认定：任何一方未经对方同意，泄露本协议或相关合同中的保密信息。5.违约行为：侵犯知识产权。认定：任何一方未经对方同意，使用或泄露对方的知识产权。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指由双方当事人共同选定的仲裁机构对争议进行裁决。3.违约责任：指一方违反合同约定，应承担的法律责任。4.知识产权：指著作权、专利权、商标权等无形财产权利。5.保密义务：指双方对本协议内容负有保守秘密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：信息沟通不畅。解决办法：建立定期沟通机制，确保信息及时、准确传达。2.问题：责任划分不清。解决办法：明确责任界定，制定责任调整协议。3.问题：费用调整争议。解决办法：协商确定费用调整方案，必要时提交第三方中介或仲裁机构。4.问题：风险控制不足。解决办法：加强风险识别和评估，制定风险应对措施。5.问题：第三方中介服务质量问题。解决办法：评估第三方中介的服务质量，必要时更换中介。五、所有应用场景：1.工程延期情况下的责任界定与调整。2.合同履行过程中的争议解决。3.第三方中介在合同执行中的角色和职责。4.不可抗力事件对合同执行的影响及处理。5.合同变更和终止的流程及条件。全文完。二零二四年度监理合同延期补充协议——责任界定与调整2本合同目录一览第一条合同延期原因及依据1.1延期原因概述1.2延期依据及相关证明材料第二条延期期间责任界定2.1监理单位责任2.2施工单位责任2.3设计单位责任2.4业主单位责任第三条延期期间工作调整3.1监理单位工作调整3.2施工单位工作调整3.3设计单位工作调整3.4业主单位工作调整第四条延期期间费用调整4.1监理费用调整4.2施工费用调整4.3设计费用调整4.4业主费用调整第五条延期期间工期调整5.1监理工期调整5.2施工工期调整5.3设计工期调整5.4业主工期调整第六条延期期间沟通协调机制6.1定期会议制度6.2临时沟通渠道6.3争议解决机制第七条延期期间风险管理7.1风险识别与评估7.2风险应对措施7.3风险监控与报告第八条延期期间合同变更与补充8.1合同变更流程8.2合同补充协议签署8.3合同变更后的生效时间第九条延期期间合同终止与解除9.1合同终止条件9.2合同解除条件9.3合同终止与解除后的处理第十条违约责任与赔偿10.1违约行为界定10.2违约责任承担10.3违约赔偿标准第十一条合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构第十二条合同附件及补充12.1合同附件清单12.2合同补充协议清单12.3合同附件及补充协议的效力第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效与终止日期第十四条合同解除与终止后的处理14.1合同解除程序14.2合同终止程序14.3合同解除与终止后的处理第一部分：合同如下：第一条合同延期原因及依据1.1延期原因概述因不可抗力因素，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等，导致原合同约定的工期无法按期完成。1.2延期依据及相关证明材料1.2.1不可抗力事件发生的时间、地点、原因及影响程度；1.2.2相关政府部门或权威机构出具的证明文件；1.2.3当事人双方认可的第三方机构出具的技术鉴定报告。第二条延期期间责任界定2.1监理单位责任2.1.1监理单位应继续履行合同约定的监理职责，确保工程质量、安全、进度；2.1.2监理单位应配合施工单位、设计单位及业主单位调整施工计划；2.1.3监理单位应就延期原因提出合理化建议，协助各方采取措施减少损失。2.2施工单位责任2.2.1施工单位应按照调整后的施工计划继续施工；2.2.2施工单位应确保施工过程中的安全和质量；2.2.3施工单位应就延期原因提出合理化建议，协助监理单位、设计单位及业主单位采取措施减少损失。2.3设计单位责任2.3.1设计单位应按照调整后的施工计划提供设计变更及所需图纸；2.3.2设计单位应就延期原因提出合理化建议，协助监理单位、施工单位及业主单位采取措施减少损失。2.4业主单位责任2.4.1业主单位应提供必要的施工条件，包括但不限于资金、材料、场地等；2.4.2业主单位应就延期原因提出合理化建议，协助监理单位、施工单位及设计单位采取措施减少损失。第三条延期期间工作调整3.1监理单位工作调整3.1.1监理单位应根据实际情况调整监理计划，确保监理工作顺利进行；3.1.2监理单位应加强对施工、设计、业主单位的工作协调，确保各方利益。3.2施工单位工作调整3.2.1施工单位应根据调整后的施工计划，合理安排施工进度，确保工程按期完成；3.2.2施工单位应加强施工现场管理，确保施工安全和质量。3.3设计单位工作调整3.3.1设计单位应根据调整后的施工计划，及时提供设计变更及所需图纸；3.3.2设计单位应加强与施工单位、监理单位及业主单位的沟通，确保设计工作顺利进行。3.4业主单位工作调整3.4.1业主单位应根据实际情况，调整资金、材料、场地等资源，确保工程顺利进行；3.4.2业主单位应加强与各方单位的沟通，确保工程顺利进行。第四条延期期间费用调整4.1监理费用调整4.1.1监理费用按原合同约定的比例进行调整，具体调整方案由监理单位与业主单位协商确定；4.1.2监理单位应向业主单位提供详细的费用调整说明。4.2施工费用调整4.2.1施工费用按原合同约定的比例进行调整，具体调整方案由施工单位与业主单位协商确定；4.2.2施工单位应向业主单位提供详细的费用调整说明。4.3设计费用调整4.3.1设计费用按原合同约定的比例进行调整，具体调整方案由设计单位与业主单位协商确定；4.3.2设计单位应向业主单位提供详细的费用调整说明。4.4业主费用调整4.4.1业主费用按原合同约定的比例进行调整，具体调整方案由业主单位与监理单位、施工单位及设计单位协商确定；4.4.2业主单位应向各方单位提供详细的费用调整说明。第五条延期期间工期调整5.1监理工期调整5.1.1监理工期根据实际情况进行调整，具体调整方案由监理单位与业主单位协商确定；5.1.2监理工期调整后，监理单位应向业主单位提供详细的工期调整说明。5.2施工工期调整5.2.1施工工期根据实际情况进行调整，具体调整方案由施工单位与业主单位协商确定；5.2.2施工工期调整后，施工单位应向业主单位提供详细的工期调整说明。5.3设计工期调整5.3.1设计工期根据实际情况进行调整，具体调整方案由设计单位与业主单位协商确定；5.3.2设计工期调整后，设计单位应向业主单位提供详细的设计工期调整说明。5.4业主工期调整5.4.1业主工期根据实际情况进行调整，具体调整方案由业主单位与监理单位、施工单位及设计单位协商确定；5.4.2业主工期调整后，业主单位应向各方单位提供详细的业主工期调整说明。第六条延期期间沟通协调机制6.1定期会议制度6.1.1各方单位应定期召开会议，讨论工程延期期间的各项工作；6.1.2定期会议的时间、地点及参会人员由各方单位协商确定。6.2临时沟通渠道6.2.1各方单位应保持畅通的临时沟通渠道，及时解决工程延期期间出现的问题。6.3争议解决机制6.3.1各方单位在工程延期期间出现的争议，应通过友好协商解决；6.3.2若协商不成，可提交相关政府部门或仲裁机构进行调解或仲裁。第七条延期期间风险管理7.1风险识别与评估7.1.1各方单位应识别工程延期期间可能出现的风险，并进行评估；7.1.2风险识别与评估结果应形成书面报告，并提交各方单位。7.2风险应对措施7.2.1各方单位应根据风险识别与评估结果，制定相应的风险应对措施；7.2.2风险应对措施应形成书面文件，并提交各方单位。7.3风险监控与报告7.3.1各方单位应定期对风险进行监控，并及时报告风险变化情况；7.3.2风险监控与报告结果应形成书面文件，并提交各方单位。第八条合同变更与补充8.1合同变更流程8.1.1合同变更需经监理单位、施工单位、设计单位及业主单位四方协商一致；8.1.2合同变更应以书面形式提出，并附具变更原因及影响分析；8.1.3合同变更经四方签字盖章后生效。8.2合同补充协议签署8.2.1合同补充协议作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力；8.2.2合同补充协议的签署应遵循本协议的变更流程。8.3合同变更后的生效时间8.3.1合同变更后的生效时间以合同补充协议签署之日起计算；8.3.2合同变更后的生效时间不影响已发生的合同履行。第九条合同终止与解除9.1合同终止条件9.1.1合同约定的工期全部完成；9.1.2各方单位同意终止合同；9.1.3发生不可抗力事件，经协商无法继续履行合同。9.2合同解除条件9.2.1一方当事人严重违约；9.2.2合同目的无法实现；9.2.3出现法律、法规规定的其他合同解除情形。9.3合同终止与解除后的处理9.3.1合同终止或解除后，各方单位应按照合同约定办理相关手续；9.3.2合同终止或解除后，各方单位应妥善处理剩余工程及未结算款项；9.3.3合同终止或解除后，各方单位应承担相应的法律责任。第十条违约责任与赔偿10.1违约行为界定10.1.1违约行为包括但不限于延迟履行、不履行、不完全履行合同义务；10.1.2违约行为的具体界定以合同约定为准。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失；10.2.2违约责任的具体承担方式以合同约定为准。10.3违约赔偿标准10.3.1违约赔偿标准按照实际损失计算，包括直接损失和间接损失；10.3.2违约赔偿标准的具体计算方法以合同约定为准。第十一条合同争议解决11.1争议解决方式11.1.1争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼；11.1.2争议解决方式由当事人双方协商确定。11.2争议解决程序11.2.1争议解决程序应遵循相关法律法规及合同约定；11.2.2争议解决程序的具体步骤由当事人双方协商确定。11.3争议解决机构11.3.1争议解决机构包括但不限于仲裁机构、法院；11.3.2争议解决机构的选定由当事人双方协商确定。第十二条合同附件及补充12.1合同附件清单12.1.1合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、合同变更记录等；12.1.2合同附件清单由合同双方共同确认。12.2合同补充协议清单12.2.1合同补充协议清单包括但不限于工程延期补充协议、费用调整协议等；12.2.2合同补充协议清单由合同双方共同确认。12.3合同附件及补充协议的效力12.3.1合同附件及补充协议作为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力；12.3.2合同附件及补充协议的修改、补充或变更，应遵循本合同的变更流程。第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1合同双方签字盖章；13.1.2合同经相关政府部门批准或备案。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工期全部完成；13.2.2各方单位同意终止合同；13.2.3发生不可抗力事件，经协商无法继续履行合同。13.3合同生效与终止日期13.3.1合同生效日期以合同双方签字盖章之日起计算；13.3.2合同终止日期以合同约定的工期全部完成或各方单位同意终止合同之日起计算。第十四条合同解除与终止后的处理14.1合同解除程序14.1.1合同解除需经监理单位、施工单位、设计单位及业主单位四方协商一致；14.1.2合同解除应以书面形式提出，并附具解除原因及影响分析；14.1.3合同解除经四方签字盖章后生效。14.2合同终止程序14.2.1合同终止需按照合同约定的终止条件办理；14.2.2合同终止后，各方单位应按照合同约定办理相关手续。14.3合同解除与终止后的处理14.3.1合同解除或终止后，各方单位应妥善处理剩余工程及未结算款项；14.3.2合同解除或终止后，各方单位应承担相应的法律责任。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念及范围1.1第三方介入的概念本合同所指的第三方是指除监理单位、施工单位、设计单位及业主单位以外的，因合同履行需要介入合同关系中的个人或机构。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于：工程咨询、技术服务、工程监理、工程审计、法律咨询、争议解决等。第二条第三方介入的条件及程序2.1第三方介入的条件2.1.1第三方介入需符合合同目的，并经合同各方同意；2.1.2第三方具备相应的资质和能力，能够独立承担相应的责任。2.2第三方介入的程序2.2.1合同各方协商确定第三方介入的具体事宜；2.2.2合同各方与第三方签订书面协议，明确各方的权利、义务和责任；2.2.3第三方介入协议作为本合同的有效附件。第三条第三方的责任与权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应按照合同约定，独立承担其在合同关系中的责任；3.1.2第三方在履行职责过程中，因自身原因造成合同各方损失的，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权要求合同各方提供必要的资料和条件，以完成其职责；3.2.2第三方有权根据合同约定，向合同各方收取相应的服务费用。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与监理单位4.1.1第三方在监理单位的监督下履行职责；4.1.2监理单位对第三方的履职情况进行监督，确保其履行合同约定的责任。4.2第三方与施工单位4.2.1第三方对施工单位的施工过程进行监督，确保其符合合同要求；4.2.2施工单位应配合第三方的工作，并提供必要的支持。4.3第三方与设计单位4.3.1第三方对设计单位的设计方案进行审核，确保其符合合同要求；4.3.2设计单位应按照第三方的要求，提供必要的资料和条件。4.4第三方与业主单位4.4.1第三方对业主单位的资金、材料、场地等资源进行监督，确保其满足工程需求；4.4.2业主单位应配合第三方的工作，并提供必要的支持。第五条第三方责任限额的明确5.1第三方责任限额5.1.1第三方责任限额根据其承担的责任和合同约定确定；5.1.2第三方责任限额不得超过合同总价的一定比例。5.2责任限额的调整5.2.1第三方责任限额的调整需经合同各方协商一致；5.2.2责任限额的调整应以书面形式记录，并作为本合同的有效附件。第六条第三方介入的费用承担6.1第三方介入的费用6.1.1第三方介入的费用包括但不限于服务费用、差旅费用等；6.1.2第三方介入的费用由合同各方按照约定比例承担。6.2费用承担的调整6.2.1第三方介入的费用承担比例的调整需经合同各方协商一致；6.2.2费用承担比例的调整应以书面形式记录，并作为本合同的有效附件。第七条第三方介入的期限7.1第三方介入的期限7.1.1第三方介入的期限根据合同约定和工程需