二零二五年度石油化工企业通风空调工程安装劳务分包合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度石油化工企业通风空调工程安装劳务分包合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及生效日期1.3合同工期及施工进度要求2.工程内容及范围2.1工程名称及地点2.2通风空调工程具体内容2.3工程量清单及施工图纸3.合同价格及支付方式3.1合同总价3.2分阶段支付比例及时间节点3.3预付款及结算方式4.施工组织与安全管理4.1施工组织设计4.2安全生产责任制4.3施工现场管理要求5.材料设备供应5.1材料设备采购原则5.2材料设备供应商资质要求5.3材料设备验收及保管6.施工进度与质量控制6.1施工进度计划6.2质量控制措施6.3质量验收标准7.工程变更与索赔7.1工程变更程序7.2索赔申请及处理7.3合同价格调整8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止程序8.3合同解除后的责任承担9.违约责任9.1违约行为及认定9.2违约责任承担方式9.3违约金的计算与支付10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同附件11.1工程量清单11.2施工图纸及技术规范11.3附件一：合同附件清单12.合同生效及其他12.1合同生效条件12.2合同文本的修订12.3合同的执行与解释13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违反保密义务的责任14.合同解除后的处理14.1合同解除后的资产移交14.2合同解除后的债务承担14.3合同解除后的争议解决第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1分包方名称、地址、法定代表人及联系方式1.1.2总包方名称、地址、法定代表人及联系方式1.2合同签订日期及生效日期1.2.1合同签订日期：2024年4月1日1.2.2合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效1.3合同工期及施工进度要求1.3.1合同工期：自合同生效之日起6个月1.3.2施工进度要求：按照总包方提供的施工进度计划执行2.工程内容及范围2.1工程名称及地点2.1.1工程名称：石油化工企业通风空调工程2.1.2工程地点：省市石油化工企业2.2通风空调工程具体内容2.2.1空调系统设计、安装及调试2.2.2通风系统设计、安装及调试2.2.3冷热水管道系统设计、安装及调试2.3工程量清单及施工图纸2.3.1工程量清单：详见附件一2.3.2施工图纸：详见附件二3.合同价格及支付方式3.1合同总价3.1.1合同总价：人民币壹佰万元整（￥100,000.00）3.2分阶段支付比例及时间节点3.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价的30%3.2.2进度款：按月进度支付，每月支付合同总价的20%3.2.3质量保证金：合同总价款的5%，在工程验收合格后7个工作日内无息退还3.3预付款及结算方式3.3.1预付款：以银行转账方式支付3.3.2结算方式：按月进度支付，以银行转账方式支付4.施工组织与安全管理4.1施工组织设计4.1.1分包方需编制详细的施工组织设计，包括施工方案、进度计划、资源配置等4.1.2施工组织设计需经总包方审核批准后方可实施4.2安全生产责任制4.2.1分包方需建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全4.2.2施工现场安全措施需符合国家及地方相关法规标准4.3施工现场管理要求4.3.1施工现场需设置明显的警示标志，确保施工安全4.3.2施工现场环境需保持整洁，废弃物需及时清运5.材料设备供应5.1材料设备采购原则5.1.1分包方负责材料设备的采购，需确保材料设备的质量和供应5.1.2材料设备采购需符合国家及行业标准5.2材料设备供应商资质要求5.2.1供应商需具备相关资质证书，且信誉良好5.2.2供应商需提供产品合格证、质量保证书等相关文件5.3材料设备验收及保管5.3.1材料设备到货后，需进行验收，确认无误后方可使用5.3.2材料设备需妥善保管，防止损坏或丢失6.施工进度与质量控制6.1施工进度计划6.1.1分包方需编制详细的施工进度计划，包括施工节点、时间安排等6.1.2施工进度计划需经总包方审核批准后方可执行6.2质量控制措施6.2.1分包方需建立健全质量控制体系，确保工程质量6.2.2施工过程中，需严格执行施工图纸及技术规范6.3质量验收标准6.3.1工程质量验收标准按照国家及行业标准执行6.3.2总包方有权对分包方施工质量进行监督检查8.工程变更与索赔8.1工程变更程序8.1.1总包方提出工程变更，需提交书面变更通知8.1.2分包方收到变更通知后，需在3个工作日内回复是否接受变更8.2索赔申请及处理8.2.1分包方认为因不可抗力或总包方责任导致损失时，可向总包方提出索赔8.2.2索赔申请需在事件发生后10个工作日内提交，并提供相关证明材料8.3合同价格调整8.3.1因工程变更导致合同价格调整，按实际发生费用和双方协商确定的比例进行9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1双方协商一致9.1.2因不可抗力导致合同无法履行9.1.3一方严重违约9.2合同终止程序9.2.1双方协商一致终止合同，需签订终止协议9.2.2因违约终止合同，违约方需承担违约责任9.3合同解除后的责任承担9.3.1合同解除后，已完成工作按实际完成比例结算10.违约责任10.1违约行为及认定10.1.1分包方未按合同约定完成工程，视为违约10.1.2总包方未按合同约定支付款项，视为违约10.2违约责任承担方式10.2.1违约方需承担违约金，违约金按合同总价的百分比计算10.2.2违约方需赔偿对方因此遭受的直接损失10.3违约金的计算与支付10.3.1违约金按每日合同总价的千分之一计算10.3.2违约金支付方式与合同款项支付方式相同11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方协商解决11.1.2协商不成，提交合同签订地人民法院诉讼解决11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院11.3争议解决费用11.3.1争议解决费用由败诉方承担12.合同附件12.1工程量清单12.1.1工程量清单详细列明了各项工程量和单价12.2施工图纸及技术规范12.2.1施工图纸及技术规范明确了工程的技术要求和施工标准12.3附件一：合同附件清单12.3.1附件一列明了合同附件的名称和数量13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同附件齐全13.2合同文本的修订13.2.1合同文本的修订需经双方协商一致，并以书面形式修改13.3合同的执行与解释13.3.1合同的执行以本合同及附件为准13.3.2合同的解释以合同条款的文字为准14.保密条款14.1保密内容14.1.1双方在合同履行过程中获得的商业秘密、技术信息等14.2保密期限14.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年14.3违反保密义务的责任14.3.1违反保密义务的，需承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义1.1.1本合同中的“第三方”指除甲乙双方外的任何独立第三方，包括但不限于监理单位、检验检测机构、咨询顾问、融资机构等。1.2第三方介入范围1.2.1第三方介入的范围包括但不限于项目监督、质量检测、技术咨询、融资服务等。2.第三方介入程序2.1第三方介入申请2.1.1甲乙双方协商一致后，可向第三方发出介入申请，明确介入的具体范围、时间及费用。2.2第三方介入审批2.2.1第三方在收到介入申请后，需在5个工作日内回复是否接受介入。2.3第三方介入合同2.3.1第三方接受介入后，甲乙双方与第三方应签订第三方介入合同，明确各方的权利义务。3.甲乙双方与第三方的关系3.1第三方作为独立第三方，与甲乙双方均无直接合同关系，其职责和权利由第三方介入合同约定。3.2第三方对甲乙双方的责任3.2.1第三方在介入过程中，应遵守国家相关法律法规，独立、客观、公正地履行职责。3.3第三方对项目的责任3.3.1第三方对项目介入结果负责，如因第三方原因导致项目出现质量问题，第三方应承担相应责任。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额4.1.1第三方介入合同中应明确第三方的责任限额，如因第三方原因导致项目损失，第三方应承担不超过责任限额的赔偿。4.2责任限额的确定4.2.1责任限额的确定应根据第三方介入的具体内容、风险程度等因素综合考虑。5.第三方介入费用的承担5.1第三方介入费用5.1.1第三方介入费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等。5.2费用承担5.2.1第三方介入费用由甲乙双方协商确定，并在第三方介入合同中明确。6.第三方介入合同解除6.1第三方介入合同解除条件6.1.1第三方介入合同解除条件包括但不限于：合同到期、合同履行完毕、双方协商一致、违约等情况。6.2第三方介入合同解除程序6.2.1第三方介入合同解除需甲乙双方与第三方协商一致，并以书面形式通知对方。7.第三方介入的其他规定7.1第三方介入过程中，甲乙双方应积极配合第三方的工作。7.2第三方介入过程中，如甲乙双方与第三方发生争议，应协商解决，协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。7.3第三方介入合同签订后，甲乙双方应遵守合同约定，确保第三方介入工作的顺利进行。8.第三方介入合同的附件8.1第三方介入合同附件包括但不限于：8.1.1第三方介入合同文本8.1.2第三方资质证明文件8.1.3第三方介入费用清单8.1.4其他相关文件第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细列明了各项工程量和单价，包括但不限于通风管道安装、空调机组安装、风阀安装等。要求：清单需与施工图纸相符，并由双方签字确认。2.施工图纸及技术规范包含了工程的具体设计图纸、施工图以及相关技术规范。要求：图纸需清晰、完整，符合国家及行业标准。3.合同附件清单列明了合同中所有附件的名称和数量，包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术规范等。要求：清单需与实际附件相符，并由双方签字确认。4.第三方介入合同明确了第三方介入的范围、时间、费用及责任等。要求：合同需经甲乙双方及第三方签字确认。5.质量验收报告记录了工程质量的验收情况，包括但不限于材料质量、施工质量等。要求：报告需由第三方出具，并由甲乙双方签字确认。6.施工进度计划包含了工程的施工节点、时间安排等。要求：计划需与实际施工进度相符，并由双方签字确认。7.预付款及结算凭证记录了预付款和结算款项的支付情况。要求：凭证需真实有效，并由双方签字确认。8.违约金支付凭证记录了违约金的支付情况。要求：凭证需真实有效，并由双方签字确认。9.争议解决协议记录了争议解决的协议内容。要求：协议需由双方签字确认。10.合同终止协议记录了合同终止的协议内容。要求：协议需由双方签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1分包方未按合同约定完成工程1.2总包方未按合同约定支付款项1.3第三方未按合同约定履行职责1.4因不可抗力导致合同无法履行2.责任认定标准2.1分包方未按合同约定完成工程责任认定：分包方需承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：若分包方未按时完成工程，导致工期延误，需承担相应违约责任。2.2总包方未按合同约定支付款项责任认定：总包方需承担违约责任，包括但不限于支付