二零二五年度智能家居制造商与房地产开发商合作协议3篇_第1页
二零二五年度智能家居制造商与房地产开发商合作协议3篇_第2页
二零二五年度智能家居制造商与房地产开发商合作协议3篇_第3页
二零二五年度智能家居制造商与房地产开发商合作协议3篇_第4页
二零二五年度智能家居制造商与房地产开发商合作协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度智能家居制造商与房地产开发商合作协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式1.4双方法定代表人2.合同目的与依据2.1合作目的2.2合同依据3.合作内容与范围3.1智能家居产品3.2房地产项目3.3合作范围4.产品质量与技术标准4.1产品质量要求4.2技术标准4.3质量保证5.产品供应与安装5.1产品供应5.2产品安装5.3安装验收6.价格与支付方式6.1产品价格6.2支付方式6.3付款期限7.交货与验收7.1交货时间7.2交货地点7.3验收标准7.4验收程序8.售后服务与保修8.1售后服务8.2保修期限8.3保修内容9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3仲裁条款10.合同生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件11.合同解除后的处理11.1产品回收11.2付款结算11.3损害赔偿12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.合同解除后的后续事宜13.1合同解除通知13.2合作终止后的产品维护13.3档案资料处理14.合同其他事项14.1合同附件14.2合同份数14.3合同解释权第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称智能家居制造商:科技有限公司房地产开发商:YY房地产开发有限公司1.2双方地址智能家居制造商:省市区路号房地产开发商:省市区路号1.3双方联系方式1.4双方法定代表人智能家居制造商:房地产开发商:2.合同目的与依据2.1合作目的本合同旨在明确智能家居制造商与房地产开发商之间就智能家居产品在房地产项目中的应用及供应的相关权利、义务,实现互利共赢。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制定。3.合作内容与范围3.1智能家居产品3.2房地产项目房地产开发商在省市开发的名为“新城”的住宅项目。3.3合作范围本合同合作范围为新城项目中的智能家居产品供应、安装与售后服务。4.产品质量与技术标准4.1产品质量要求智能家居制造商供应的产品应符合国家相关产品质量标准,保证产品质量合格。4.2技术标准4.3质量保证智能家居制造商应提供产品质量保证,确保产品在正常使用条件下使用年限不低于五年。5.产品供应与安装5.1产品供应智能家居制造商应按照合同约定的时间、数量、质量供应产品。5.2产品安装智能家居制造商应负责产品的安装工作,确保安装质量。5.3安装验收房地产开发商应在产品安装完成后进行验收,如验收合格,则视为安装完成。6.价格与支付方式6.1产品价格智能家居产品价格为人民币元/套,具体价格以合同附件为准。6.2支付方式房地产开发商应在产品供应后,按照合同约定的时间支付货款。6.3付款期限房地产开发商应在产品供应后30日内支付货款,逾期付款应支付违约金。7.交货与验收7.1交货时间智能家居制造商应在合同约定的交货时间内完成产品供应。7.2交货地点交货地点为新城项目现场。7.3验收标准房地产开发商应按照合同约定及国家相关产品质量标准进行验收。7.4验收程序房地产开发商应在产品到达现场后3个工作日内完成验收工作,并将验收结果书面通知智能家居制造商。如验收不合格,智能家居制造商应在接到通知后7个工作日内进行整改。8.售后服务与保修8.1售后服务智能家居制造商应提供7x24小时售后服务,对产品进行终身维护和技术支持。8.2保修期限智能家居产品自购买之日起享有1年的免费保修服务,保修期内发生的非人为因素造成的故障,制造商将免费维修或更换。8.3保修内容保修内容包括但不限于:产品本身故障、零部件损坏、功能异常等。9.违约责任与争议解决9.1违约责任若一方违反合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2争议解决方式双方应友好协商解决合同争议,协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3仲裁条款如双方发生争议,可选择仲裁方式解决,仲裁地点为省市,仲裁机构为仲裁委员会。10.合同生效、变更与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效,生效前不得履行。10.2合同变更程序合同的任何变更均需经双方书面同意,并签订书面变更协议。10.3合同解除条件1.一方严重违约,经对方书面通知后仍未纠正;2.由于不可抗力,导致合同无法履行;3.双方协商一致解除合同。11.合同解除后的处理11.1产品回收合同解除后,智能家居制造商应无偿回收已供应但未安装的产品。11.2付款结算合同解除后,双方应根据合同约定进行付款结算,结清所有款项。11.3损害赔偿因违约造成对方损失的,违约方应承担相应的损害赔偿责任。12.保密条款12.1保密内容双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等,均应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。12.3违约责任如一方违反保密义务,泄露对方保密信息,应承担相应的法律责任。13.合同解除后的后续事宜13.1合同解除通知一方解除合同时,应提前30日以书面形式通知对方。13.2合作终止后的产品维护13.3档案资料处理双方应妥善保管合同及其附件,合同解除后,应将相关档案资料归档保存。14.合同其他事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于:产品清单、技术参数、付款计划等。14.2合同份数本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。14.3合同解释权本合同未尽事宜,由双方协商解决;协商不成的,按国家相关法律法规执行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入说明15.1第三方定义本合同所称第三方,是指除合同双方外的其他法人、自然人或其他组织,包括但不限于中介方、担保方、技术支持方等。15.2第三方介入目的第三方介入本合同,旨在提高合同履行的保障性,优化合同管理,促进合同各方利益的实现。15.3第三方介入方式1.中介方:协助双方达成合同,提供合同履行过程中的协调和服务。2.担保方:为保证合同履行,提供担保服务。3.技术支持方:为合同履行提供必要的技术支持和保障。16.第三方责任限额16.1第三方责任第三方在本合同中的责任,限于其介入范围内的义务和责任,超出范围的,由合同双方自行承担。16.2第三方责任限额第三方责任限额为本合同总金额的X%,具体比例由双方协商确定。16.3责任承担第三方在责任限额内的责任,由其自行承担;超出责任限额的部分,由合同双方根据实际情况分担。17.第三方介入后的合同修订17.1合同修订原则1.维护合同各方的合法权益;2.不改变合同的基本框架和主要内容;3.不影响合同履行的正常进行。17.2合同修订程序合同修订程序如下:1.第三方提出修订意见;2.双方协商一致后,签订修订协议;3.将修订协议作为合同附件。18.第三方权利义务18.1第三方权利1.获取合同履行过程中所需的信息;2.参与合同履行的监督和管理;3.享受合同履行过程中相应的权利。18.2第三方义务1.履行合同约定的义务;2.维护合同各方的合法权益;3.按照合同约定承担相应的责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为合同履行过程中的辅助和服务关系,第三方不得干涉甲方自主经营和决策。19.2第三方与乙方的的关系第三方与乙方的关系为合同履行过程中的辅助和服务关系,第三方不得干涉乙方自主经营和决策。19.3第三方与其他方的划分第三方与其他方的划分如下:1.与甲方、乙方无直接合同关系,但参与合同履行的,为合同履行过程中的第三方;2.与甲方、乙方有直接合同关系,但非合同履行过程中的,为合同履行过程中的其他方。20.第三方介入后的合同履行20.1合同履行保障第三方介入后,合同履行保障措施如下:1.第三方对合同履行情况进行监督,确保合同各方履行义务;2.第三方对合同履行过程中的争议进行调解,促进合同各方达成一致;3.第三方对合同履行过程中的违约行为进行处理。20.2合同履行变更1.第三方提出变更建议;2.双方协商一致后,签订变更协议;3.将变更协议作为合同附件。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.产品清单详细列出合同中涉及的智能家居产品名称、型号、数量、规格等信息。2.技术参数列出智能家居产品的技术参数,包括但不限于工作电压、功耗、通信协议等。3.付款计划列出合同履行过程中的付款时间节点、金额、支付方式等。4.安装验收标准明确产品安装完成后,房地产开发商进行验收的具体标准和程序。5.售后服务承诺书列出智能家居制造商提供的售后服务内容、响应时间、维修更换政策等。6.保密协议明确合同双方在合作过程中应遵守的保密事项、保密期限和违约责任。7.第三方介入协议如有第三方介入,详细列出第三方介入的具体事项、权利义务、责任限额等。8.合同修订协议如合同需要修订,列出修订的内容、生效日期等。9.违约责任协议列出合同中约定的违约行为及相应的违约责任认定标准。10.争议解决协议列出争议解决的方式、仲裁机构、仲裁规则等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1甲方违约a.未按合同约定时间、数量、质量供应产品;b.产品质量不符合合同约定或国家标准;c.未按合同约定提供售后服务;d.违反保密协议,泄露商业秘密。1.2乙方违约a.未按合同约定支付货款;b.未按合同约定时间、地点接收产品;c.未按合同约定进行安装验收;d.未按合同约定履行售后服务。1.3第三方违约a.未按合同约定履行义务;b.未按合同约定承担相应责任;c.违反保密协议,泄露商业秘密。2.责任认定标准2.1甲方违约责任a.甲方应赔偿乙方因违约造成的损失;b.甲方应支付违约金;c.甲方应承担仲裁或诉讼费用。2.2乙方违约责任a.乙方应赔偿甲方因违约造成的损失;b.乙方应支付违约金;c.乙方应承担仲裁或诉讼费用。2.3第三方违约责任a.第三方应赔偿合同双方因违约造成的损失;b.第三方应支付违约金;c.第三方应承担仲裁或诉讼费用。示例说明:1.甲方未按合同约定时间供应产品,导致乙方项目进度延误,甲方应赔偿乙方因此造成的损失,包括但不限于工期延误的违约金、临时替代方案的费用等。2.乙方未按合同约定支付货款,甲方有权暂停供应产品,并要求乙方支付逾期付款的违约金。全文完。二零二四年度智能家居制造商与房地产开发商合作协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.合作双方的基本情况2.1制造商基本情况2.2开发商基本情况3.合作目的与原则3.1合作目的3.2合作原则4.合作内容与范围4.1产品供应4.2技术支持4.3市场推广4.4质量保证5.供应产品与技术标准5.1产品技术标准5.2质量检验标准6.采购数量与交货时间6.1采购数量6.2交货时间7.价格与支付方式7.1产品价格7.2付款方式7.3付款时间8.合作期限与续约8.1合作期限8.2续约条件9.违约责任9.1制造商违约责任9.2开发商违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.保密条款12.1保密内容12.2保密义务13.合同生效与终止13.1合同生效13.2合同终止14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同份数14.3合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同定义1.1.1本合同中,“智能家居”指由制造商提供的,集成了智能控制系统和家居设备的产品系列。1.1.2“房地产开发商”指本合同中指定的房地产开发企业。1.1.3“合作期限”指本合同生效之日起至合同约定的终止日期止的时间段。1.2术语解释1.2.1“智能控制系统”指能够实现家居设备远程控制、自动调节和智能互动的系统。1.2.2“家居设备”指包括但不限于照明、安防、温控、娱乐等家居功能设备。2.合作双方的基本情况2.1制造商基本情况2.1.1名称:________2.1.2注册地址:________2.1.3法定代表人:________2.2开发商基本情况2.2.1名称:________2.2.2注册地址:________2.2.3法定代表人:________3.合作目的与原则3.1合作目的3.1.1制造商通过提供高性能的智能家居产品,提升房地产项目的市场竞争力。3.1.2开发商通过引入智能家居系统,满足消费者对高品质生活的需求。3.2合作原则3.2.1诚信原则:双方在合作过程中应遵循诚实守信的原则。3.2.2公平原则:合作双方应公平对待,互利共赢。4.合作内容与范围4.1产品供应4.1.1制造商应根据开发商的需求,提供符合合同约定的智能家居产品。4.1.2产品包括但不限于智能照明、智能安防、智能温控、智能娱乐等设备。4.2技术支持4.2.1制造商应提供必要的技术支持,确保产品安装、调试和使用过程中的问题得到及时解决。4.2.2技术支持应包括但不限于产品安装指导、使用培训、故障排除等。4.3市场推广4.3.1开发商应在本项目中进行智能家居产品的市场推广。4.3.2推广方式包括但不限于广告宣传、样板房展示、客户讲解等。4.4质量保证4.4.1制造商保证提供的智能家居产品符合国家相关标准和合同约定。4.4.2产品在质保期内出现质量问题,制造商应负责免费维修或更换。5.供应产品与技术标准5.1产品技术标准5.1.1产品应采用国际先进的技术,符合国家标准和行业规范。5.1.2产品技术参数应满足合同约定的要求。5.2质量检验标准5.2.1产品在出厂前应经过严格的质量检验。5.2.2质量检验标准应参照国家标准和行业规范执行。6.采购数量与交货时间6.1采购数量6.1.1开发商应根据项目需求,向制造商提交采购订单。6.1.2采购订单应明确产品名称、型号、规格、数量等。6.2交货时间6.2.1制造商应在收到采购订单后,按合同约定的时间完成产品生产。6.2.2产品交货时间应提前通知开发商,以便安排验收和安装。第一部分:合同如下:8.合作期限与续约8.1合作期限8.1.1本合同有效期为自合同签订之日起至______年______月______日止。8.1.2合作期限到期前,双方可协商续约,续约期限不超过______年。8.2续约条件8.2.1双方均同意继续履行本合同;8.2.2合同履行期间无重大违约行为;8.2.3续约条款应符合国家相关法律法规及政策要求。9.违约责任9.1制造商违约责任9.1.1如制造商未能按约定时间交货,每延迟一日,应向开发商支付合同总价款的_____%作为违约金;9.1.2如制造商提供的智能家居产品存在质量问题,制造商应负责无偿维修或更换;9.2开发商违约责任9.2.1如开发商未能按约定时间付款,每延迟一日,应向制造商支付合同总价款的_____%作为违约金;9.2.2如开发商未按约定进行市场推广,制造商有权要求开发商支付_____%的推广费用作为违约金。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。11.合同变更与解除11.1合同变更11.1.1合同任何条款的变更,必须以书面形式经双方签字或盖章确认;11.1.2未经双方书面同意,任何一方不得单方面变更合同条款。11.2合同解除11.2.1如一方违约,另一方有权解除合同;11.2.2合同解除后,双方应立即停止履行合同义务。12.保密条款12.1保密内容12.1.1双方对本合同内容以及合作过程中知悉的商业秘密负有保密义务;12.1.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后______年止。12.2保密义务12.2.1双方不得向任何第三方泄露本合同内容或合作过程中的商业秘密;12.2.2违反保密义务的,应承担相应的法律责任。13.合同生效与终止13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字或盖章之日起生效;13.1.2合同一式两份,双方各执一份。13.2合同终止13.2.1合同期限届满或双方协商一致解除合同;13.2.2合同终止后,双方应立即停止履行合同义务。14.其他约定事项14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律;14.1.2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,均应适用中华人民共和国法律。14.2合同份数14.2.1本合同一式两份,双方各执一份;14.2.2本合同副本具有同等法律效力。14.3合同附件采购订单;技术参数表;市场推广方案;质量保证书。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中,“第三方”指除制造商和开发商以外的任何参与合同履行的主体,包括但不限于但不限于中介方、咨询方、监理方、保险公司、供应商、分销商等。15.1.2第三方介入是指制造商、开发商或双方同意由第三方参与合同的部分或全部履行。15.2第三方介入的申请与批准15.2.1任何一方有意引入第三方介入时,应提前______个工作日向对方书面提出申请。15.2.2接到申请方应在______个工作日内回复是否同意第三方介入。15.2.3双方同意第三方介入的,应签订补充协议,明确第三方的责任、权利和义务。15.3第三方的责任、权利和义务15.3.1责任:15.3.1.1第三方应按照合同约定或补充协议的约定履行其职责。15.3.1.2第三方对因自身原因造成的损失承担相应的责任。15.3.1.3第三方不得以制造商或开发商的名义行事,否则由此造成的一切后果由第三方自行承担。15.3.2权利:15.3.2.1第三方有权要求制造商或开发商提供必要的协助和支持。15.3.2.2第三方有权要求制造商或开发商按约定支付报酬。15.3.3义务:15.3.3.1第三方应遵守国家法律法规,不得从事违法活动。15.3.3.2第三方应保守商业秘密,不得泄露制造商或开发商的商业信息。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与制造商、开发商之间的关系由补充协议约定,本合同条款不适用第三方。15.4.2第三方不得直接与开发商或制造商的其他客户进行交易,除非双方另有约定。16.第三方责任限额16.1第三方的责任限额由补充协议约定,但不得超过合同总价的_____%。16.2如第三方责任导致制造商或开发商遭受损失,第三方应赔偿制造商或开发商实际损失,但不超过责任限额。16.3第三方责任限额的计算方法如下:16.3.1以实际损失为基础,按照责任限额比例计算。16.3.2如实际损失低于责任限额,第三方仅赔偿实际损失。16.4第三方责任限额的变更16.4.1第三方责任限额的变更需经制造商、开发商和第三方协商一致,并以书面形式修改补充协议。16.5第三方责任限额的争议解决16.5.1如对第三方责任限额有争议,应按照15.2节约定的争议解决方式解决。17.补充条款17.1本合同补充条款与本合同具有同等法律效力。17.2本合同补充条款的修改或补充,需经制造商、开发商和第三方协商一致,并以书面形式修改或补充。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.采购订单详细要求:包括产品名称、型号、规格、数量、价格、交货时间、验收标准等。附件说明:采购订单是制造商与开发商之间确认采购意向和细节的书面文件。2.技术参数表详细要求:列出智能家居产品的技术规格、性能指标、操作指南等。附件说明:技术参数表用于确保双方对产品技术要求有明确的了解。3.市场推广方案详细要求:包括推广活动的具体计划、预算、预期效果、合作方式等。附件说明:市场推广方案是开发商与制造商共同制定的推广策略文件。4.质量保证书详细要求:说明产品的质量承诺、质保期限、维修服务条款等。附件说明:质量保证书是制造商对产品质量的书面承诺。5.第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的具体职责、权利、义务、责任限额等。附件说明:第三方介入协议是制造商、开发商与第三方之间签订的补充协议。6.争议解决协议详细要求:规定争议解决的途径、程序、费用等。附件说明:争议解决协议是双方就争议解决方式达成的书面协议。7.合同补充协议详细要求:包括对合同条款的修改、补充、变更等。附件说明:合同补充协议是对合同内容的补充或修改。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为制造商未按约定时间交货开发商未按约定时间付款第三方提供的产品或服务不符合约定标准任何一方泄露商业秘密任何一方违反保密条款2.责任认定标准制造商未按约定时间交货,每延迟一日,支付合同总价款的_____%作为违约金。开发商未按约定时间付款,每延迟一日,支付合同总价款的_____%作为违约金。第三方提供的产品或服务不符合约定标准,应负责修复或更换,并承担由此产生的费用。泄露商业秘密或违反保密条款,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。任何一方违反合同,应赔偿对方因此遭受的直接和间接损失。3.示例说明制造商未能在合同约定的交货日期前交付产品,导致开发商项目进度延误,开发商有权要求制造商支付合同总价款的_____%作为违约金,并赔偿由此产生的额外费用。开发商未能在合同约定的付款日期前支付货款,制造商有权要求开发商支付合同总价款的_____%作为违约金,并赔偿因资金周转产生的利息损失。第三方提供的智能家居系统存在严重质量问题,导致开发商项目无法按期交付,第三方应负责修复或更换系统,并赔偿开发商因此遭受的损失。全文完。二零二四年度智能家居制造商与房地产开发商合作协议2本合同目录一览1.合作背景及目的1.1合作双方基本信息1.2合作项目概述1.3合作期限2.合作内容2.1智能家居产品供应2.1.1产品种类及规格2.1.2产品质量标准2.1.3供货数量及时间安排2.2智能家居系统集成2.2.1系统集成范围2.2.2系统功能要求2.2.3系统集成标准3.合作方式及流程3.1订单及合同签订3.2付款方式及期限3.3交货方式及验收标准4.技术支持与服务4.1技术支持范围4.2售后服务标准4.3技术培训与指导5.保密条款5.1保密信息定义5.2保密义务5.3保密信息的使用6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决程序6.3争议解决地点7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿标准8.合作终止8.1合作终止条件8.2合作终止程序8.3合作终止后的处理9.合同生效及修改9.1合同生效条件9.2合同修改程序9.3合同修改效力10.其他约定10.1适用法律10.2合同份数10.3合同语言11.合同附件11.1附件一:智能家居产品清单11.2附件二:系统集成方案11.3附件三:技术支持与服务细则12.合作双方签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人员13.合同份数及生效日期14.特殊约定第一部分:合同如下:1.合作背景及目的1.1合作双方基本信息1.1.1制造商名称:________1.1.2制造商法定代表人:________1.1.3制造商住所:________1.1.4房地产开发商名称:________1.1.5房地产开发商法定代表人:________1.1.6房地产开发商住所:________1.2合作项目概述1.2.1项目名称:________1.2.2项目地点:________1.2.3项目规模:________1.2.4项目类型:________1.3合作期限1.3.1合作起始日期:____年__月__日1.3.2合作终止日期:____年__月__日2.合作内容2.1智能家居产品供应2.1.1产品种类及规格2.1.1.1智能门锁:型号________,数量________套2.1.1.2智能照明系统:型号________,数量________套2.1.1.3智能安防系统:型号________,数量________套2.1.2产品质量标准2.1.2.1符合国家及行业相关标准2.1.2.2提供产品合格证、说明书等相关文件2.1.3供货数量及时间安排2.1.3.1首批供货时间:____年__月__日2.1.3.2按合同约定分批供货,每批供货数量________套2.2智能家居系统集成2.2.1系统集成范围2.2.1.1系统设计2.2.1.2硬件设备安装2.2.1.3软件开发及调试2.2.1.4系统验收及培训2.2.2系统功能要求2.2.2.1安全性:满足国家相关安全标准2.2.2.2可靠性:系统运行稳定,故障率低2.2.2.3易用性:操作简单,用户界面友好2.2.3系统集成标准2.2.3.1采用国家标准及行业标准2.2.3.2符合项目实际需求3.合作方式及流程3.1订单及合同签订3.1.1房地产开发商根据项目需求向制造商下达订单3.1.2制造商在收到订单后,与房地产开发商签订本合同3.2付款方式及期限3.2.1付款方式:分期付款3.2.2付款期限:合同签订后____个工作日内支付首期款项,后续款项根据供货及系统集成进度支付3.3交货方式及验收标准3.3.1交货方式:送货上门3.3.2验收标准:符合国家及行业相关标准,产品合格证、说明书等相关文件齐全4.技术支持与服务4.1技术支持范围4.1.1产品技术支持4.1.2系统集成技术支持4.2售后服务标准4.2.1产品保修期:____年4.2.2售后服务响应时间:____小时内4.3技术培训与指导4.3.1对房地产开发商人员进行系统操作培训4.3.2提供技术指导,解决项目实施过程中遇到的问题8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1合作双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议8.1.2若协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决8.2争议解决程序8.2.1争议发生后,合作双方应立即停止争议行为,并采取必要措施防止争议扩大8.2.2合作双方应自争议发生之日起____个工作日内,书面通知对方争议事项及自己的主张8.3争议解决地点8.3.1争议解决地点为合同签订地9.违约责任9.1违约情形9.1.1制造商未能按合同约定时间、数量和质量供应产品9.1.2房地产开发商未能按合同约定时间、金额支付款项9.1.3双方违反保密条款9.1.4双方违反合同约定的其他条款9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金9.2.2违约金按合同总价款的____%计算9.3违约赔偿标准9.3.1违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失9.3.2违约方应承担因违约行为给守约方造成的合理费用10.合作终止10.1合作终止条件10.1.1合作期限届满10.1.2双方协商一致10.1.3发生合同约定的终止事由10.2合作终止程序10.2.1双方应提前____个工作日书面通知对方合作终止意向10.2.2双方应就合作终止后的事宜进行协商,达成一致10.3合作终止后的处理10.3.1制造商应按照合同约定完成剩余产品的供应和系统集成工作10.3.2房地产开发商应按照合同约定支付剩余款项10.3.3双方应妥善处理合同终止后的技术支持和服务事宜11.合同生效及修改11.1合同生效条件11.1.1双方签署合同11.1.2双方完成合同约定的其他生效条件11.2合同修改程序11.2.1双方协商一致后,可对合同进行修改11.2.2修改后的合同经双方签署后生效11.3合同修改效力11.3.1修改后的合同条款具有同等法律效力12.其他约定12.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律12.2合同份数本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力12.3合同语言13.合作双方签署13.1签署日期本合同自____年__月__日起生效13.2签署地点本合同签署地点:________13.3签署人员制造商代表签字:________房地产开发商代表签字:________14.特殊约定14.1本合同未尽事宜,由合作双方另行协商解决14.2本合同如有未尽事宜或与本合同相抵触之处,以本合同为准14.3本合同一式两份,双方各执一份,自双方代表签字之日起生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的概念1.1.1第三方是指在智能家居制造商与房地产开发商合作协议中,除双方当事人外的任何自然人、法人或其他组织。1.1.2第三方包括但不限于:中介方、监理方、评估方、审计方、保险公司等。2.第三方介入的必要性2.1为确保合同履行,提高合作效率,双方同意在必要时引入第三方介入。2.2第三方介入的目的包括但不限于:协调双方关系、提供专业服务、监督合同执行等。3.第三方介入的流程3.1双方协商一致后,确定第三方介入的具体事项。3.2双方共同邀请或选定合适的第三方,并签订相关协议。3.3第三方根据协议约定,履行相应职责。4.第三方责任限额4.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致损失,由第三方承担相应责任。4.2.1以第三方与双方签订的协议中约定的责任限额为准。4.2.2若协议中未约定责任限额,则以双方协商一致的方式确定。4.2.3第三方责任限额最高不超过合同总价款的____%。5.第三方与其他各方的责任划分5.1第三方与制造商、房地产开发商之间的责任划分:5.1.1第三方应严格按照与制造商、房地产开发商签订的协议履行职责。5.1.2第三方因自身原因导致制造商、房地产开发商损失,由第三方承担相应责任。5.1.3制造商、房地产开发商因第三方原因导致损失,可向第三方追偿。5.2第三方与合同相关方的责任划分:5.2.1第三方与合同相关方(如供应商、分包商等)之间的责任划分,按照合同相关方与制造商、房地产开发商签订的合同约定执行。5.2.2若合同相关方与第三方签订的合同中未约定责任划分,则按照制造商、房地产开发商与合同相关方签订的合同约定执行。6.第三方介入的额外条款及说明6.1第三方介入的额外条款:6.1.1第三方应遵守国家法律法规、行业规范及合同约定。6.1.2第三方应保守商业秘密,不得泄露合作双方的商业信息。6.1.3第三方应确保其提供的服务质量,如因服务质量问

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论