二零二五年度房地产开发项目造价预算合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度房地产开发项目造价预算合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1项目名称1.2开发商名称1.3设计单位名称1.4施工单位名称1.5监理单位名称2.项目概况2.1项目地址2.2项目性质2.3占地面积2.4建筑面积2.5建筑结构2.6造价预算编制依据3.造价预算编制原则3.1编制依据3.2编制方法3.3编制标准4.造价预算内容4.1土地费用4.2建设工程费4.1.1土建工程费4.1.2安装工程费4.1.3精装修工程费4.1.4室内设施工程费4.2设备购置费4.3管线安装费4.4环境保护费4.5水电费4.6临时设施费4.7不可预见费5.造价预算编制流程5.1预算编制准备5.2预算编制5.3预算审核5.4预算批准6.预算执行与管理6.1预算执行6.2预算调整6.3预算管理7.预算变更程序7.1变更原因7.2变更内容7.3变更审批8.预算争议解决8.1争议产生8.2争议解决途径8.3争议解决期限9.合同违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.合同解除与终止10.1解除条件10.2解除程序10.3合同终止11.合同生效与终止11.1生效条件11.2生效日期11.3终止条件11.4终止日期12.合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用13.合同附件13.1造价预算编制说明书13.2相关法律法规文件13.3其他相关文件14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知方式14.3合同未尽事宜第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1项目名称：房地产开发项目1.2开发商名称：房地产开发有限公司1.3设计单位名称：建筑设计研究院1.4施工单位名称：建筑工程有限公司1.5监理单位名称：工程监理有限公司2.项目概况2.1项目地址：市区街道2.2项目性质：住宅及商业综合体2.3占地面积：20000平方米2.4建筑面积：80000平方米2.5建筑结构：钢筋混凝土结构2.6造价预算编制依据：《建筑工程造价定额》（2023版）、《建筑安装工程费用项目组成》（2023版）3.造价预算编制原则3.1编制依据：《建筑工程造价定额》（2023版）、《建筑安装工程费用项目组成》（2023版）及相关政策法规3.2编制方法：采用工程量清单计价方法3.3编制标准：按照国家现行建筑工程造价标准执行4.造价预算内容4.1土地费用：土地出让金、土地平整费4.2建设工程费4.1.1土建工程费：基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等4.1.2安装工程费：给排水工程、电气工程、暖通工程等4.1.3精装修工程费：室内外装修、设施设备等4.1.4室内设施工程费：家具、灯具、洁具等4.2设备购置费：电梯、消防、监控等设备4.3管线安装费：供水、供电、燃气、通讯等管线安装4.4环境保护费：绿化、噪音、废水等环保措施4.5水电费：施工用水、用电费用4.6临时设施费：施工围挡、临时道路、临时设施等费用4.7不可预见费：10%5.造价预算编制流程5.1预算编制准备：收集资料、确定编制依据、成立编制小组5.2预算编制：进行工程量计算、计价、编制预算书5.3预算审核：内部审核、外部审核5.4预算批准：报开发商、设计单位、施工单位、监理单位共同审批6.预算执行与管理6.1预算执行：按照批准的预算执行，定期进行预算执行情况分析6.2预算调整：根据实际情况，经合同各方协商一致后进行调整6.3预算管理：建立健全预算管理制度，确保预算合理、有效执行8.预算变更程序8.1变更原因：设计变更、工程量增减、市场材料价格变动等8.2变更内容：对原造价预算中的工程量、单价、总价等进行调整8.3变更审批：变更申请经施工单位、监理单位、设计单位、开发商四方审核，由开发商最终批准9.预算争议解决9.1争议产生：在预算编制、执行、变更过程中出现的分歧9.2争议解决途径：通过协商解决，协商不成则提交合同约定的争议解决机构9.3争议解决期限：自争议发生之日起30日内解决，逾期未解决的，任何一方均有权申请仲裁或向人民法院提起诉讼10.合同违约责任10.1违约情形：未按期提供预算编制所需资料、未按预算执行、未按约定进行预算调整等10.2违约责任：违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失10.3违约赔偿：赔偿金额按实际损失计算，包括直接经济损失和合理费用11.合同解除与终止11.1解除条件：因不可抗力导致合同无法履行、双方协商一致解除合同等11.2解除程序：任何一方提出解除合同，应提前30日书面通知对方，并经双方确认11.3合同终止：合同解除后，双方应立即停止履行合同义务，并按照约定处理善后事宜12.合同生效与终止12.1生效条件：本合同经双方签字盖章后生效12.2生效日期：自合同生效之日起至项目竣工之日止12.3终止条件：合同约定的终止条件成就或合同解除后13.合同争议解决13.1争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼13.2争议解决机构：合同约定的仲裁机构或人民法院13.3争议解决费用：由败诉方承担，或由双方协商分担14.其他约定事项14.1保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露14.2通知方式：以书面形式通知对方，包括信函、电报、传真、电子邮件等14.3合同未尽事宜：由双方协商解决，协商不成的，按相关法律法规执行第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：本合同中的第三方指除甲方（开发商）、乙方（造价预算编制单位）以外的，在合同执行过程中提供专业服务、咨询或中介服务的第三方机构或个人。15.2第三方介入目的：为确保造价预算的准确性、合规性和专业性，必要时引入第三方提供专业支持。16.第三方介入条件16.1第三方介入需经甲方、乙方同意，并签订相关协议。16.2第三方介入需具备相应的资质和执业资格。16.3第三方介入需遵守国家相关法律法规及合同约定。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额：第三方因提供的服务或咨询意见导致的损失，其责任限额不得超过其收取的咨询服务费。17.2第三方责任限额的确定：由甲方、乙方与第三方协商确定，并在协议中明确。18.甲乙方的额外条款18.1甲方额外条款：18.1.1甲方应向乙方提供第三方介入所需的相关资料和条件。18.1.2甲方应承担第三方介入所产生的费用。18.1.3甲方应监督第三方的工作，确保其符合合同约定。18.2乙方额外条款：18.2.1乙方应配合甲方引入第三方，并提供必要的协助。18.2.2乙方应对第三方的工作进行审核，确保其服务质量。18.2.3乙方应在第三方介入期间，保持与甲方的沟通，及时反馈工作进展。19.第三方责权利界定19.1第三方权利：19.1.1获取甲方、乙方提供的项目相关资料。19.1.2在协议约定范围内，独立开展专业服务或咨询工作。19.1.3收取其提供的专业服务或咨询费用。19.2第三方义务：19.2.1按照合同约定，提供专业、准确的服务或咨询意见。19.2.2保守项目秘密，不得泄露甲方、乙方及项目相关信息。19.2.3按时完成工作，并对工作成果负责。19.3第三方责任：19.3.1因第三方原因导致的造价预算错误，由第三方承担相应责任。19.3.2第三方违反合同约定，导致甲方、乙方损失的，应承担违约责任。20.第三方与其他各方的关系20.1第三方与甲方的关系：第三方作为甲方聘请的专业服务提供者，应服从甲方的管理。20.2第三方与乙方的关系：第三方在提供专业服务或咨询时，应与乙方保持良好沟通，并接受乙方的监督。20.3第三方与项目其他参与方的关系：第三方应与其他参与方保持尊重和合作，共同维护项目的顺利进行。21.第三方介入的程序21.1甲方提出第三方介入需求，并与乙方协商确定第三方。21.2甲方与第三方签订服务或咨询协议，明确双方权利义务。21.3第三方根据协议约定开展相关工作。21.4乙方对第三方工作进行监督和评估，确保其服务质量。21.5第三方完成工作后，甲方、乙方和第三方共同验收。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.造价预算编制说明书要求：详细说明预算编制的依据、方法、标准和程序。说明：包括预算编制的原则、编制依据的文件清单、工程量计算方法、单价确定依据等。2.工程量清单要求：按照国家或行业规范编制，内容完整、准确。说明：包括工程量清单的编制依据、工程量计算规则、工程量清单表等。3.材料设备清单要求：详细列出项目所需材料、设备的名称、规格、型号、数量和单价。说明：包括材料、设备的采购渠道、供应商信息、质量要求等。4.造价预算汇总表要求：对各项费用进行汇总，清晰反映总造价。说明：包括总造价、分部分项工程造价、不可预见费等。5.相关法律法规文件要求：提供与造价预算编制、执行相关的法律法规文件。说明：包括《建筑工程造价管理规范》、《建筑工程造价编制办法》等。6.设计变更通知单要求：对设计变更进行记录，明确变更内容、影响及费用调整。说明：包括变更原因、变更内容、变更后的造价等。7.施工单位结算报告要求：施工单位根据实际完成工程量，编制结算报告。说明：包括结算依据、结算金额、付款申请等。8.预算执行情况报告要求：定期报告预算执行情况，包括实际完成工程量、费用支出等。说明：包括执行进度、实际费用、与预算差异分析等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：说明：a.甲方未按时支付费用；b.乙方未按时提交预算编制资料；c.第三方未按约定提供专业服务；d.施工单位未按预算执行工程；e.监理单位未履行监督职责。2.责任认定标准：要求：根据违约行为的具体情况，确定违约责任和赔偿标准。说明：a.甲方违约：按照合同约定支付违约金，并承担乙方因此遭受的损失。b.乙方违约：退还甲方已支付的费用，并承担甲方因此遭受的损失。c.第三方违约：按照协议约定承担相应责任，并赔偿甲方、乙方因此遭受的损失。d.施工单位违约：承担违约责任，并赔偿因违约造成的损失。e.监理单位违约：承担违约责任，并赔偿因违约造成的损失。示例说明：甲方未按时支付费用：甲方应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的利息损失。乙方未按时提交预算编制资料：乙方应向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。二零二四年度房地产开发项目造价预算合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同签订日期3.合同双方信息4.合同生效日期5.合同终止日期二、项目基本信息1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目类型5.项目开发周期三、造价预算编制1.预算编制依据2.预算编制方法3.预算编制范围4.预算编制内容5.预算编制标准四、造价预算内容1.土地费用2.设计费用3.施工费用4.设备材料费用5.其他费用五、造价预算调整1.调整原因2.调整程序3.调整方法4.调整时限5.调整责任六、付款方式及期限1.付款方式2.付款比例3.付款期限4.付款条件5.逾期付款责任七、合同履行及监督1.履行期限2.履行方式3.履行监督4.履行变更5.履行终止八、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约处理5.违约争议解决九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决费用5.争议解决时限十、合同解除1.解除条件2.解除程序3.解除通知4.解除后果5.解除争议解决十一、合同终止1.终止条件2.终止程序3.终止通知4.终止后果5.终止争议解决十二、合同附件1.项目可行性研究报告2.设计方案3.施工图纸4.材料设备清单5.其他相关文件十三、合同生效及其他1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同变更及补充4.合同解除及终止5.合同终止后的处理十四、合同签署1.签署时间2.签署地点3.签署人员4.签署单位5.签署盖章合同编号_________一、合同概述1.合同名称：二零二四年度房地产开发项目造价预算合同2.合同签订日期：2024年1月1日3.合同双方信息：甲方（房地产开发公司）：[甲方全称]乙方（造价预算编制单位）：[乙方全称]4.合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效5.合同终止日期：项目造价预算编制完成之日或合同另有约定二、项目基本信息1.项目名称：[项目名称]2.项目地点：[项目地址]3.项目规模：[项目总面积]平方米4.项目类型：[项目类型]5.项目开发周期：[开发周期]三、造价预算编制1.预算编制依据：国家及地方相关法律法规行业标准及规范项目可行性研究报告设计方案2.预算编制方法：采用综合单价法3.预算编制范围：包括但不限于土地费用、设计费用、施工费用、设备材料费用等4.预算编制内容：详细列出各项费用及分项工程量5.预算编制标准：参照现行市场价格及行业标准四、造价预算内容1.土地费用：包括土地购置费、土地平整费等2.设计费用：包括方案设计费、施工图设计费等3.施工费用：包括土建工程费、安装工程费等4.设备材料费用：包括主要设备购置费、材料购置费等5.其他费用：包括不可预见费、管理费等五、造价预算调整1.调整原因：市场价格变动、政策调整、设计变更等2.调整程序：由乙方提出调整申请，甲方审核确认后进行调整3.调整方法：按调整原因及幅度进行相应调整4.调整时限：自调整原因发生之日起30日内完成调整5.调整责任：因乙方原因导致的调整，由乙方承担责任六、付款方式及期限1.付款方式：分期付款，具体分期及比例由双方协商确定2.付款比例：根据项目进度及实际完成情况确定3.付款期限：每个付款周期结束后10个工作日内支付4.付款条件：甲方确认付款条件满足后支付5.逾期付款责任：逾期付款需支付每日万分之五的滞纳金七、合同履行及监督1.履行期限：自合同生效之日起至项目造价预算编制完成之日止2.履行方式：乙方根据甲方要求，按时、按质完成造价预算编制工作3.履行监督：甲方有权对乙方的履约情况进行监督4.履行变更：如因特殊情况需变更合同内容，双方应协商一致并签订书面变更协议5.履行终止：如一方严重违约，另一方有权终止合同八、违约责任1.违约情形：乙方未按约定时间完成造价预算编制乙方提供的造价预算存在重大错误或遗漏甲方未按约定时间支付款项任何一方未按合同约定履行其他义务2.违约责任：乙方未按时完成造价预算编制，甲方有权要求赔偿损失乙方提供的造价预算存在重大错误或遗漏，乙方应承担相应责任甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付逾期付款利息任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任3.违约赔偿：具体赔偿金额由双方协商确定4.违约处理：双方应友好协商解决违约问题协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁5.违约争议解决：争议解决方式由双方协商确定，如仲裁或诉讼九、争议解决1.争议解决方式：仲裁2.争议解决程序：按照[仲裁机构名称]的仲裁规则进行3.争议解决机构：[仲裁机构名称]4.争议解决费用：由败诉方承担5.争议解决时限：自争议发生之日起6个月内解决十、合同解除1.解除条件：合同一方严重违约因不可抗力导致合同无法履行双方协商一致2.解除程序：提出解除合同的一方应书面通知对方双方应在接到通知之日起30日内确认解除合同3.解除通知：解除通知应明确解除原因及生效日期4.解除后果：合同解除不影响双方已履行的义务5.解除争议解决：解除争议按照争议解决方式解决十一、合同终止1.终止条件：合同履行完毕合同解除双方协商一致2.终止程序：双方应在合同终止前30日书面通知对方3.终止通知：终止通知应明确终止原因及生效日期4.终止后果：合同终止不影响双方已履行的义务5.终止争议解决：终止争议按照争议解决方式解决十二、合同附件1.项目可行性研究报告2.设计方案3.施工图纸4.材料设备清单5.其他相关文件十三、合同生效及其他1.合同生效条件：合同双方签字盖章后生效2.合同生效日期：[合同生效日期]3.合同变更及补充：任何变更或补充均应以书面形式进行，并由双方签字盖章4.合同解除及终止：按照合同约定执行十四、合同签署1.签署时间：[签署时间]2.签署地点：[签署地点]3.签署人员：甲方代表：[甲方代表姓名]乙方代表：[乙方代表姓名]4.签署单位：甲方（房地产开发公司）：[甲方全称]乙方（造价预算编制单位）：[乙方全称]5.签署盖章：[甲方全称]（盖章）[甲方代表姓名]（签字）[日期][乙方全称]（盖章）[乙方代表姓名]（签字）[日期]多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.项目决策权甲方保留对项目决策的最终决定权，包括但不限于项目规模、设计变更、材料选择等。乙方应充分理解并接受甲方的决策，并在甲方决策下达后立即执行。2.项目进度控制甲方有权根据项目进度要求调整合同内容，包括但不限于调整付款节点、预算范围等。乙方应配合甲方进行项目进度控制，确保项目按期完成。3.风险承担因甲方原因导致的项目变更、延误等，甲方应承担相应的责任和费用。乙方应合理预测项目风险，并在合同中明确风险分担机制。4.保密条款甲方对项目信息享有保密权，乙方在项目实施过程中应严格保守甲方商业秘密。5.争议解决因甲方原因引发的争议，应优先通过协商解决；协商不成的，提交[仲裁机构名称]仲裁。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.技术标准乙方有权根据行业标准和项目需求制定技术方案，甲方应予以认可。乙方在项目实施过程中，有权对技术方案进行调整，但需提前通知甲方。2.材料选择权乙方有权根据项目需求和材料性能选择合适材料，甲方应予以支持。乙方应确保所选材料符合国家规定和行业标准。3.工程进度乙方有权根据自身能力和项目要求制定工程进度计划，甲方应予以配合。乙方应确保项目按计划推进，如遇特殊情况，应提前通知甲方。4.预算编制乙方在预算编制过程中，有权根据市场价格和项目需求进行调整。甲方应按照乙方提供的预算执行，如需调整，应提前通知乙方。5.争议解决因乙方原因引发的争议，应优先通过协商解决；协商不成的，提交[仲裁机构名称]仲裁。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.中介职责第三方中介负责协调甲方、乙方及项目各方的关系，确保项目顺利进行。中介有权对项目进度、质量、安全等进行监督，并提出整改意见。2.中介费用中介费用由甲方、乙方及项目各方按约定比例承担。中介费用支付方式及时间由双方协商确定。3.中介权限中介有权在必要时召集甲方、乙方及项目各方召开会议，讨论项目相关问题。中介有权要求甲方、乙方及项目各方提供必要的信息和资料。4.争议解决甲方、乙方及项目各方在项目实施过程中产生的争议，应提交中介协调解决。协调不成，可提交[仲裁机构名称]仲裁。5.合同变更合同变更需经甲方、乙方及中介三方同意，并签订书面变更协议。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目可行性研究报告2.设计方案3.施工图纸4.材料设备清单5.造价预算编制依据6.付款计划表7.争议解决协议8.保密协议9.中介服务协议（如有）10.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按约定时间完成造价预算编制甲方未按约定时间支付款项任何一方未按合同约定履行其他义务乙方提供的造价预算存在重大错误或遗漏2.违约认定：甲方、乙方双方根据合同条款和实际情况进行认定如有争议，可提交[仲裁机构名称]仲裁三、法律名词及解释：1.仲裁：指由双方当事人同意，将争议提交给非司法机构的仲裁员进行裁决的一种争议解决方式。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.保密协议：指双方就保密事项达成的协议，约定双方对特定信息保密。4.中介服务协议：指第三方中介机构提供的服务协议，包括服务内容、费用、责任等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方拖延预算编制时间解决办法：甲方可要求乙方提供书面解释，如无合理理由，可要求赔偿或终止合同。2.问题：甲方逾期支付款项解决办法：乙方有权要求支付逾期付款利息，并可协商解决或提交仲裁。3.问题：合同变更导致争议解决办法：双方应友好协商，协商不成可提交[仲裁机构名称]仲裁。五、所有应用场景：1.房地产开发项目前期造价预算2.项目施工过程中的造价控制3.项目竣工后的结算审核4.项目变更或索赔处理5.第三方中介参与的项目管理全文完。二零二四年度房地产开发项目造价预算合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方：名称：（请填写甲方名称）地址：（请填写甲方地址）联系人：（请填写甲方联系人姓名）联系电话：（请填写甲方联系电话）1.2乙方：名称：（请填写乙方名称）地址：（请填写乙方地址）联系人：（请填写乙方联系人姓名）联系电话：（请填写乙方联系电话）1.3其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景：本合同依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为明确甲乙双方在二零二四年度房地产开发项目造价预算中的权利、义务及责任，经双方友好协商，特订立本合同。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在二零二四年度房地产开发项目造价预算中的责任与义务，确保项目的顺利进行，降低项目成本，提高经济效益。三、定义与解释3.1专业术语：（1）造价预算：指对房地产开发项目在建设过程中所需的人工、材料、设备、运输、安装、调试、管理、利润等各项费用进行估算和编制。（2）工程造价：指在房地产开发项目建设过程中，实际发生的各项费用总和。3.2关键词解释：（1）甲方：指委托乙方进行造价预算的房地产开发项目业主。（2）乙方：指接受甲方委托，负责进行造价预算的造价咨询机构。（3）合同期限：指本合同生效至终止的时间范围。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、保质、保量完成造价预算编制工作。（2）甲方有权对乙方编制的造价预算进行审核，如有异议，可要求乙方进行修改。（3）甲方应按照合同约定，按时足额支付乙方服务费用。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定，按时、保质、保量完成造价预算编制工作。（2）乙方应保证造价预算编制的准确性、合理性，并对编制的造价预算承担相应的法律责任。（3）乙方有权要求甲方按照合同约定，按时足额支付服务费用。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同期限为一年。5.2合同履行地点：乙方应在甲方指定的地点完成造价预算编制工作。5.3合同履行方式：乙方应按照甲方要求，采用书面形式进行造价预算编制，并将编制完成的造价预算提交给甲方。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。6.2终止条件：（1）合同期限届满；（2）甲乙双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应提前三十日书面通知另一方；（2）双方应就终止合同的有关事宜进行协商，达成一致意见。6.4终止后果：（1）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，履行各自的义务；（2）合同终止后，乙方应将编制完成的造价预算提交给甲方，甲方应按照合同约定支付乙方服务费用。七、费用与支付7.1费用构成：（1）乙方提供造价预算编制服务的费用；（2）乙方在服务过程中产生的交通、住宿、通讯等合理费用；（3）乙方因提供额外服务而产生的其他费用。7.2支付方式：（1）乙方在完成造价预算编制并提交甲方审核后，甲方应支付乙方50%的费用作为预付款；（2）甲方在接到乙方提交的正式造价预算报告并审核无误后，支付剩余50%的费用；（3）如甲方对乙方编制的造价预算有异议，经双方协商后，甲方应在协商一致后支付相应费用。7.3支付时间：（1）预付款应在乙方提交造价预算编制计划后五个工作日内支付；（2）正式费用应在乙方提交正式造价预算报告并经甲方审核无误后的十个工作日内支付。7.4支付条款：（1）甲方支付乙方费用的款项应通过银行转账方式进行；（2）甲方应在支付款项时注明合同编号，以便乙方核对；（3）乙方应在收到甲方支付款项后七个工作日内出具相应的发票。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付费用的1%；（2）甲方未按时提供相关资料或数据的，应向乙方支付延误费用，延误费用为延误天数乘以每日服务费用。8.2乙方违约：（1）乙方未按约定完成造价预算编制的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的10%；（2）乙方编制的造价预算存在重大错误的，应向甲方支付赔偿金，赔偿金为实际损失金额的100%。8.3赔偿金额和方式：（1）违约方应按照上述规定支付违约金或赔偿金；（2）支付违约金或赔偿金的方式为银行转账，支付后乙方应在五个工作日内出具相应的收据。九、保密条款9.1保密内容：本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等均为保密内容。9.2保密期限：本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式：（1）甲乙双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件：（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、罢工、政府禁令等社会异常事件；（3）其他经双方确认的不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件后，甲乙双方应及时通知对方；（2）不可抗力事件发生后，甲乙双方应采取一切可能的措施减轻损失；（3）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例：地震、洪水、战争、罢工、政府禁令等。十一、争议解决11.1协商解决：甲乙双方发生争议时，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或提交仲裁机构仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形：（1）法律法规禁止转让的情形；（2）涉及国家安全、商业秘密等特殊情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）本合同签订后，除非双方另有约定，甲方保留对项目造价预算的最终审批权；（2）乙方在合同履行期间及合同终止后，不得泄露甲方商业秘密。13.2特殊权力保留：（1）乙方在合同履行期间，未经甲方同意，不得将本合同项下的权利义务转让给第三方；（2）甲方有权根据项目实际情况，调整造价预算编制计划。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）甲乙双方对本合同内容有修改或补充的，应书面通知对方，经双方协商一致后，由乙方负责修改和补充；（2）修改或补充的内容作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力：本合同的修改或补充，自双方签字（或盖章）之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项：甲乙双方应相互协助，共同完成本合同约定的各项任务。15.2协作与配合方式：（1）甲乙双方应按照合同约定，及时提供必要的资料和数据；（2）甲乙双方应就项目造价预算编制过程中的问题进行沟通和协商。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间就二零二四年度房地产开发项目造价预算的全部协议，任何一方不得以任何形式对本合同进行修改或补充。16.3增减条款：未经双方书面同意，本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的项目相关资料清单2.乙方编制的造价预算报告3.双方协商一致的其他文件4.保密协议5.不可抗力事件证明文件6.违约金支付凭证7.协议书、信函等往来文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按约定支付费用的；b.未按时提供相关资料或数据的；乙方违约：a.未按约定完成造价预算编制的；b.编制的造价预算存在重大错误的；c.泄露甲方商业秘密的；d.未经甲方同意，将本合同项下的权利义务转让给第三方的。2.违约行为的认定：违约行为的认定依据本合同条款及相关法律法规；甲方或乙方发生违约行为时，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任。三、法律名词及解释：1.