2025年度水电站建设挖掘机承包工程合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水电站建设挖掘机承包工程合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同目的1.4合同期限2.工程范围与内容2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同价款3.1工程价款计算方式3.2工程价款支付方式3.3预付款比例及支付时间3.4进度款支付比例及支付时间3.5结算款支付比例及支付时间4.工程进度与工期4.1工程进度安排4.2工期要求4.3工期延误责任及处理5.挖掘机设备与人员5.1挖掘机设备要求5.2人员配备要求5.3设备与人员管理责任6.质量要求与验收标准6.1工程质量要求6.2验收标准与程序6.3质量保证期7.施工安全与环境保护7.1施工安全责任7.2环境保护责任7.3应急预案与事故处理8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更与解除程序9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决程序10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.其他约定事项11.1保密条款11.2信息披露义务11.3不可抗力条款12.合同附件12.1设计图纸12.2技术规范12.3其他相关文件13.合同签署与生效日期13.1签署日期13.2生效日期14.合同份数与送达地址14.1合同份数14.2送达地址第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：本合同名称为“2024年度水电站建设挖掘机承包工程合同”。1.2合同双方：1.2.1承包方：甲方，全称为“挖掘机有限公司”。1.2.2发包方：乙方，全称为“水电站建设有限公司”。1.3合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在2024年度水电站建设挖掘机承包工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.4合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。2.工程范围与内容2.1工程名称：水电站建设挖掘机承包工程。2.2工程地点：省市县水电站建设工地。2.3工程规模：根据乙方提供的工程量清单，挖掘机承包工程总规模为台。2.4工程内容：包括挖掘机设备的租赁、操作人员的派遣以及相关维护保养服务。3.合同价款3.1工程价款计算方式：按照乙方提供的工程量清单，结合市场价格及双方协商，工程总价款为人民币万元。3.2工程价款支付方式：3.2.1预付款：合同签订后3个工作日内，甲方支付合同总价款的%作为预付款。3.2.2进度款：根据工程进度，甲方每月支付合同总价款的%作为进度款。3.2.3结算款：工程竣工后，甲方支付合同总价款的%作为结算款。3.3预付款比例及支付时间：预付款比例为合同总价款的%，支付时间为合同签订后3个工作日内。3.4进度款支付比例及支付时间：进度款支付比例为每月合同总价款的%，支付时间为每月一个工作日。3.5结算款支付比例及支付时间：结算款支付比例为合同总价款的%，支付时间为工程竣工验收合格后10个工作日内。4.工程进度与工期4.1工程进度安排：根据乙方提供的工程进度计划，挖掘机承包工程分为个阶段，每个阶段预计工期为天。4.2工期要求：甲乙双方应严格按照工程进度计划执行，确保工程按期完成。4.3工期延误责任及处理：如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的责任，并按日支付违约金；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任，并按日支付违约金。5.挖掘机设备与人员5.2人员配备要求：甲方应派遣具有相应资质和经验的操作人员，并保证人员稳定。5.3设备与人员管理责任：甲方负责挖掘机设备的管理与维护，确保设备正常运行；乙方负责操作人员的管理与培训，确保操作人员熟悉施工流程。6.质量要求与验收标准6.1工程质量要求：挖掘机承包工程的质量应满足国家标准及行业规范要求。6.2验收标准与程序：工程验收按照国家及行业相关标准执行，验收程序为乙方提出验收申请，甲方组织验收，验收合格后签署验收报告。6.3质量保证期：本合同项下工程的质量保证期为工程竣工验收合格之日起12个月。8.合同变更与解除8.1合同变更条件：8.1.1因不可抗力导致合同无法履行或履行成本显著增加；8.1.2乙方提供的工程量清单或设计图纸发生变更；8.1.3经甲乙双方协商一致，且不违反法律法规的变更。8.2合同解除条件：8.2.1甲方严重违约，经乙方书面通知后未在合理期限内纠正；8.2.2乙方严重违约，经甲方书面通知后未在合理期限内纠正；8.2.3因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致解除；8.2.4合同约定的其他解除条件。8.3合同变更与解除程序：8.3.1变更程序：任何一方提出变更要求，应提前天书面通知对方，经双方协商一致后签订变更协议。8.3.2解除程序：任何一方提出解除要求，应提前天书面通知对方，并说明解除理由。对方收到通知后天内未提出异议，合同自通知送达之日起解除。9.违约责任与争议解决9.1违约责任：9.1.1甲方违约：未按时支付款项，应支付违约金；未按时完成工程，应赔偿乙方损失。9.1.2乙方违约：未按时提供设备或人员，应支付违约金；工程未达到质量要求，应返工或赔偿损失。9.2争议解决方式：9.2.1双方应友好协商解决争议；9.2.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决程序：9.3.1双方应在收到争议通知之日起天内协商解决；9.3.2协商不成的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同生效与终止10.1合同生效条件：10.1.1双方签署并盖章；10.1.2甲方支付预付款；10.1.3乙方开始履行合同义务。10.2合同终止条件：10.2.1合同约定的期限届满；10.2.2合同解除；10.2.3合同履行完毕。10.3合同终止程序：10.3.1双方签署合同终止协议；10.3.2甲方支付剩余款项；10.3.3双方进行工程验收。11.其他约定事项11.1保密条款：11.1.1双方对本合同内容及履行情况负有保密义务；11.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露。11.2信息披露义务：11.2.1双方应及时向对方提供与本合同履行相关的信息；11.2.2信息披露应真实、准确、完整。11.3不可抗力条款：11.3.1因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任；11.3.2不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并提供相关证明。12.合同附件12.1设计图纸：本合同附件包括乙方提供的所有设计图纸。12.2技术规范：本合同附件包括乙方提供的所有技术规范。12.3其他相关文件：本合同附件包括双方认为必要的其他相关文件。13.合同签署与生效日期13.1签署日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2生效日期：本合同自2024年1月1日起生效。14.合同份数与送达地址14.1合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.2送达地址：14.2.1甲方送达地址：省市区路号。14.2.2乙方送达地址：省市区路号。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：15.1.1第三方是指在甲乙双方合同履行过程中，提供中介、咨询、监理、保险等服务的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联公司、员工或家属。15.2第三方介入条件：15.2.1双方一致同意引入第三方；15.2.2第三方具备相应的资质和经验；15.2.3第三方服务内容符合合同要求。15.3第三方介入程序：15.3.1双方共同选定第三方；15.3.2第三方与双方签订服务协议；15.3.3第三方开始提供服务。16.甲乙方额外条款16.1甲乙方责任：16.1.1甲方责任：甲方应确保第三方的服务不违反合同约定，并对第三方服务产生的后果承担责任。16.1.2乙方责任：乙方应配合第三方进行工作，并对第三方服务产生的后果承担责任。16.2第三方责任：16.2.1第三方责任：第三方应按照服务协议履行职责，对因自身原因导致的服务瑕疵或失误承担责任。17.第三方责任限额17.1责任限额定义：17.1.1责任限额是指第三方因履行服务协议而产生的赔偿责任的上限。17.1.2责任限额适用于因第三方故意或重大过失造成的损失。17.2责任限额确定：17.2.1双方在服务协议中约定责任限额；17.2.2责任限额应根据第三方服务的性质、范围和风险程度确定。17.3责任限额执行：17.3.1第三方在履行服务协议过程中，如发生损失，应在责任限额内承担赔偿责任；17.3.2超出责任限额的部分，由合同双方根据实际情况分担。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系：18.1.1第三方应向甲方提供必要的服务，并接受甲方的监督；18.1.2甲方有权要求第三方提供服务报告，并对服务内容进行审核。18.2第三方与乙方的关系：18.2.1第三方应向乙方提供必要的服务，并接受乙方的监督；18.2.2乙方有权要求第三方提供服务报告，并对服务内容进行审核。18.3第三方与甲乙双方的关系：18.3.1第三方应遵守合同约定，不得损害甲乙双方的合法权益；18.3.2第三方应与甲乙双方保持良好沟通，及时解决服务过程中出现的问题。19.第三方退出19.1第三方退出条件：19.1.1服务协议到期；19.1.2双方一致同意终止服务协议；19.1.3合同约定的其他退出条件。19.2第三方退出程序：19.2.1双方提前天书面通知第三方；19.2.2第三方应在收到通知后天内完成现有服务的移交；19.2.3双方签署服务协议终止协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸：要求：包含水电站建设挖掘机承包工程所需的所有设计图纸，包括但不限于施工图、设备布置图、安全警示图等。说明：设计图纸应由乙方提供，并确保其准确性和完整性。2.技术规范：要求：列出水电站建设挖掘机承包工程所需的技术规范，包括施工技术、设备操作规范、安全标准等。说明：技术规范应由乙方提供，并确保其符合国家标准和行业规范。3.工程量清单：要求：详细列出水电站建设挖掘机承包工程的所有工程量，包括挖掘量、运输量等。说明：工程量清单应由乙方提供，并确保其准确性和完整性。4.合同附件：要求：包括合同双方约定的其他相关文件，如协议书、补充协议、验收报告等。说明：合同附件应由双方共同签署，并作为合同的一部分。5.第三方服务协议：要求：包括甲乙双方与第三方签订的服务协议，如中介协议、监理协议、保险协议等。说明：第三方服务协议应由双方共同签署，并明确第三方的服务内容和责任。6.工程进度报告：要求：定期提交的工程进度报告，包括工程完成情况、存在问题及解决方案等。说明：工程进度报告应由乙方定期提交，并由甲方审核。7.质量验收报告：要求：工程竣工后的质量验收报告，包括验收结果、质量评价等。说明：质量验收报告应由乙方提交，并由甲方组织验收。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方违约：未按时支付款项；未按时完成工程；提供的设备或人员不符合合同要求。1.2乙方违约：未按时提供设备或人员；工程未达到质量要求；未按时提交工程进度报告或质量验收报告。2.责任认定标准：2.1甲方违约责任认定：未按时支付款项：按日支付违约金，违约金比例为应付款项的%；未按时完成工程：赔偿乙方损失，包括工期延误、材料浪费等；提供的设备或人员不符合合同要求：承担更换或维修费用，并赔偿乙方损失。2.2乙方违约责任认定：未按时提供设备或人员：按日支付违约金，违约金比例为合同总价款的%；工程未达到质量要求：返工或赔偿损失，直至达到合同要求；未按时提交工程进度报告或质量验收报告：按日支付违约金，违约金比例为合同总价款的%。3.违约行为示例说明：3.1甲方违约示例：甲方未在约定时间内支付进度款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应付进度款的1%。3.2乙方违约示例：乙方提供的挖掘机设备出现故障，导致工程进度延误，乙方应赔偿甲方因工期延误造成的损失，包括额外的人工费和材料费。全文完。2024年度水电站建设挖掘机承包工程合同1本合同目录一览第一条合同当事人1.1承包人基本信息1.2发包人基本信息第二条合同标的2.1工程概况2.2工程范围2.3工程质量标准第三条工程进度3.1工程进度计划3.2工程进度调整3.3工程进度考核第四条工程价格4.1工程价款组成4.2工程结算与支付4.3工程款违约责任第五条合同履行5.1合同履行原则5.2工程交付5.3工程验收5.4工程保修第六条保密条款6.1保密范围6.2保密期限6.3违约责任第七条违约责任7.1违约行为类型7.2违约责任承担7.3违约金计算与支付第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序第九条合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理第十条合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序第十一条合同附件11.1合同附件清单11.2合同附件说明第十二条合同补充条款12.1补充条款适用范围12.2补充条款内容第十三条合同份数13.1合同份数及用途13.2合同文本效力第十四条其他14.1合同解释14.2合同未尽事宜14.3合同签署日期第一部分：合同如下：第一条合同当事人1.1承包人基本信息承包人名称：_________承包人法定代表人：_________承包人住所：_________承包人联系电话：_________承包人开户银行：_________承包人银行账户：_________1.2发包人基本信息发包人名称：_________发包人法定代表人：_________发包人住所：_________发包人联系电话：_________发包人开户银行：_________发包人银行账户：_________第二条合同标的2.1工程概况工程名称：_________工程地点：_________工程规模：_________工程建设内容：_________2.2工程范围土方开挖：_________基础处理：_________混凝土浇筑：_________钢筋工程：_________2.3工程质量标准符合国家及行业相关质量标准具体质量标准详见附件一《工程质量标准》第三条工程进度3.1工程进度计划工程总工期：_________个月各分项工程进度计划详见附件二《工程进度计划表》3.2工程进度调整因不可抗力或合同约定原因导致工程进度延误，经双方协商一致，可调整工程进度计划3.3工程进度考核按照工程进度计划，定期进行工程进度考核，考核结果作为工程款支付依据之一第四条工程价格4.1工程价款组成工程直接费：_________工程间接费：_________工程利润：_________其他费用：_________4.2工程结算与支付工程竣工结算：_________工程款支付方式：_________工程款支付节点：_________4.3工程款违约责任发包人逾期支付工程款，应向承包人支付违约金，违约金比例：_________第五条合同履行5.1合同履行原则诚信履约，公平合理，严格遵循法律法规和合同约定5.2工程交付工程完工后，承包人应向发包人提交工程验收申请，经发包人验收合格后，办理工程交付手续5.3工程验收工程验收标准：_________工程验收程序：_________5.4工程保修工程保修期限：_________工程保修范围：_________第六条保密条款6.1保密范围合同双方在履行合同过程中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等6.2保密期限保密期限自合同签订之日起____年6.3违约责任违反保密义务，给对方造成损失的，应承担相应的法律责任第七条违约责任7.1违约行为类型逾期交付工程工程质量不符合约定逾期支付工程款违反保密义务其他违约行为7.2违约责任承担承包人未按约定完成工程或工程质量不符合约定，发包人有权要求承包人承担违约责任，包括但不限于修复、返工、赔偿损失等7.3违约金计算与支付违约金计算标准：_________违约金支付方式：_________第八条争议解决8.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议8.2争议解决机构若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼8.3争议解决程序争议解决过程中，双方应保持沟通，积极寻求解决方案，避免争议扩大第九条合同解除9.1合同解除条件发生不可抗力事件，导致合同无法履行一方严重违约，经对方通知后仍不履行合同约定的其他解除条件9.2合同解除程序一方提出解除合同，应书面通知对方，并说明理由双方协商一致解除合同，应签订书面解除协议9.3合同解除后的处理合同解除不影响双方之间已发生的债权债务关系第十条合同生效与终止10.1合同生效条件双方签字盖章后，合同生效10.2合同终止条件工程竣工交付合同约定的其他终止条件10.3合同终止程序合同终止后，双方应进行工程结算双方应办理合同终止手续，并签订终止协议第十一条合同附件11.1合同附件清单附件一：工程质量标准附件二：工程进度计划表附件三：合同履行过程中的其他文件11.2合同附件说明合同附件是合同不可分割的部分，具有同等法律效力第十二条合同补充条款12.1补充条款适用范围本合同补充条款适用于合同未尽事宜12.2补充条款内容具体补充条款内容根据双方协商一致确定第十三条合同份数13.1合同份数及用途合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力13.2合同文本效力合同文本以中文正本为准，其他文本均为副本，不具有法律效力第十四条其他14.1合同解释合同条款如有歧义，应按照有利于维护双方合法权益的原则进行解释14.2合同未尽事宜合同未尽事宜，由双方协商解决，协商不成，按国家法律法规执行第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方一致同意，介入合同关系的独立第三方，包括但不限于中介方、监理方、评估机构、咨询服务提供者等。1.2第三方应具备相应的资质和条件，能够独立承担法律责任，并为甲乙双方提供专业、公正的服务。第二条第三方介入范围2.1第三方介入范围包括但不限于：工程进度和质量的监督管理工程变更和索赔的处理工程结算和审计法律法规和技术标准的咨询第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额根据其服务内容和提供服务的风险程度确定，具体金额由甲乙双方在合同中约定。3.2第三方在履行职责过程中，因自身过错导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过合同约定的责任限额。第四条第三方介入程序4.1第三方介入程序如下：甲乙双方协商确定第三方介入的具体事宜双方签署《第三方介入协议》，明确第三方的权利、义务和责任第三方根据《第三方介入协议》的要求，开展相关工作第五条第三方权利和义务5.1第三方的权利：要求甲乙双方提供必要的工作条件和支持对工程进度、质量、变更等进行监督、检查和评估收取合同约定的服务费用5.2第三方的义务：严格按照法律法规和合同约定履行职责独立、公正、客观地提供专业服务对所提供服务的质量和效果承担责任第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方的责任划分：第三方对甲方提供的服务承担直接责任甲方对第三方的工作成果承担监督责任6.2第三方与乙方的责任划分：第三方对乙方提供的服务承担直接责任乙方对第三方的工作成果承担监督责任6.3第三方与甲乙双方的关系：第三方是甲乙双方共同委托的第三方机构，不属于任何一方第三方应保持中立，不偏袒任何一方第七条第三方介入后的合同履行7.1第三方介入后，甲乙双方应继续按照合同约定履行各自的权利和义务7.2第三方介入期间，甲乙双方应积极配合第三方的工作，不得干扰、阻挠第三方履行职责7.3第三方介入期间，如出现合同履行争议，应先由第三方进行调解，调解不成时，再按照合同约定的争议解决方式处理第八条第三方介入的终止8.1第三方介入期满或合同约定的其他终止条件成就时，合同终止8.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定进行结算和清算8.3第三方介入终止后，甲乙双方仍应承担合同约定的责任和义务第九条第三方介入的费用承担9.1第三方介入的费用按照合同约定和《第三方介入协议》的规定承担9.2第三方介入的费用包括但不限于：第三方的服务费用第三方开展工作的必要支出第十条第三方介入的其他规定10.1第三方介入期间，如出现不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，甲乙双方应协商解决，并按照法律法规的规定处理10.2本合同修正条款未尽事宜，甲乙双方可根据实际情况另行协商解决10.3本合同修正条款自双方签署之日起生效，作为合同不可分割的一部分。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程质量标准详细要