2024年一级建造师之一建工程法规题库附参考答案（基础题）

2024年一级建造师之一建工程法规题库

第一部分单选题（500题）

1、某建设工程进行招标，某甲投标文件中报价1100万元，评标价950

万元，双方签订合同时合同价为980万元，但向建设行政主管部门仍

以1100万元进行备案。双方进行结算工程款时发生争议，人民法院在

处理该案件时，应以（）万元为根据。

A.1100

B.950

C.980

D.建设工程所在地价格部门发布的指导价

【答案】：A

2、根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》，关于已取得安全

生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果说法,

正确的是（）。2017

A.暂扣安全生产许可证并限期整顿

B.责令停止生产，并处罚款

C.撤销安全生产许可证

D.吊销安全生产许可证

【答案】：A

3、某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部责人李某为诉讼

代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，.

未列举具体权限，则李某有权（）o

A.进行辩论

B.进行和解

C.提起反诉

D.捷起上诉

【答案】：A

4、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规

定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）o

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于墙体混凝土使用的掺加剂

C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件

D.用于防水工程的水泥制品

【答案】：A

5、下列事项中，属于专利权保护对象的是（）o

A.施工企业的名称标志

B.施工企业编制的投标文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业申请的新技术

【答案】：D

6、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，对发布有误的信息,

应（）。

A.撤销该信息

B.缩短信息公布期限

C.缩小信息公布范围

D.由发布该信息的建设行政主管部门进行修正

【答案】：D

7、根据《建设工程安全生产管理条例》，监理单位的安全责任包括

（）。

A.将拆除工程的施工组织方案报建设行政主管部门备案

B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

C.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准

D.在设计方案中提出保障施工作业人安全和预防生产事故的措施建议

【答案】：C

8、人民法院审理民事案件，（）进行调解。

A.必须

B.可以

C.不得

D.禁止

【答案】：B

9、甲仓库为乙单位保管500t水泥，双方约定保管费用为1000元，后

乙未能按约定支付保管费用，则甲可以（）

A.行使质押权变卖全部水泥

B.行使质押权变卖部分水泥

C.行使留置权变卖全部水泥

D.行使留置权变卖部分水泥

【答案】：D

10、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，

乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万

元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下

诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉

讼请求是（）o

A.请求甲支付违约金6万元

B.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

C.请求甲双倍返还定金8万元

D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

【答案】：B

11、在某工程项目招投标过程中，某投标人要对其投标文件进行补充、

修改或撤回。根据《招标投标法》的规定，以下说法正确的是（）。

A.对投标文件的补充、修改和撤回，应在投标有效期满前进行

B.在投标有效期内进行的补充、修改作为投标文件组成部分

C.在投标有效期内可以进行补充或修改，但要被没收投标保证金

D.应在提交投标文件的截止日期前进行

【答案】：D

12、工程建设中，总承包单位和分包单位就分包工程承担的连带责任

属于（）连带责任。

A.法定

B.约定

C.义务

D.赔偿

【答案】：A

13、下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。

A.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的

B.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

C.将承包的工程转包或者违法分包的

D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

【答案】：D

14、甲施工企业于2013年5月1日向乙企业发出采购80t钢材的要约,

乙于2013年5月5日发出同意出售的承诺信件。2013年5月8日，信

件寄至甲企业，时逢其总经理外出，2013年5月9日，总经理知悉了

该信内容，于2013年5月10日回电传告知乙收到承诺。该承诺自

（）起生效。

A.2013年5月5日

B.2013年5月8日

C.2013年5月9日

D.2013年5月10日

【答案】：B

15、在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范

的总称是（）。

A.法律形式

B.法律部门

C.法律规章

D.法律制度

【答案】：B

16、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方

因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是（）。

A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效

B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息

C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息

D.垫资违反相关规定，应予以没收

【答案】：B

17、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，建设单位明示或者暗

示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，应处以

（）罚款。

A.10万元以上30万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.50万元以上100万元以下

D.100万元以上200万元以下

【答案】：B

18、某投标文件只有法定代表人的签字，则下列说法中，正确的是

（）O

A.该投标文件是废标，必须既有法定代表人签字又有法定代表人盖章

才是有效标书

B.该投标文件是废标，必须既有单位盖章又有法定代表人签字或者盖

章才是有效标书

C.该投标文件不是废标，但前提条件是需要法定代表人的盖章

D.该投标文件不是废标，不再需要任何附加条件

【答案】：D

19、建设单位甲将某工程承包给建筑企业乙建造，丙为该工程监理公

司，建设单位为该工程投保了建筑工程一切险，则下列说法正确的是

()O

A.甲、乙、丙都是建筑工程一切险的被保险人

B.甲、乙是建筑工程一切险的被保险人，丙不是

C.乙是建筑工程一切险的被保险人，甲、丙都不是

D.以上选项均不正确

【答案】：A

20、对于大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验

收方式为()。

A.在验收后应当报公安机关消防机构备案

B.建设单位应当先行备案后进行消防验收

C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查

D.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收

【答案】：A

21、某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人

单位不认为是工伤，则应由()承担举证责任。(2015)

A.职工本人

B.工伤治疗机构

C.用人单位

D.社会保险行政部匚

【答案】：C

22、根据建筑起重机械安全监管管理规走》，关于建筑起重机械安装、

拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）

A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带贵任

B.安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明

C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责

人签字

D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程所

在地安全监管理部二

【答案】：B

23、下列债中，属于当事人之间按照约定生产的债是（）。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债

【答案】：D

24、下述人员中可以作为评标委员会成员的是（）。

A.与招标人有利益关系的人员

B.与投标人有利害关系的人员

C.该市建设行政主管部门的工作人员

D.从事相关领域工作满3年以上的人员

【答案】：A

25、关于表见代理的说法，正确的是（）。

A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力

B.本人承担的表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理

行为而遭受的损失

C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任

D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理

【答案】：B

26、施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院

应予支持的是（）。

A.已经完成的建设工程质量不合格的

B.不履行合同约定的协助义务的

C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的

D.合同约定的期限内没有完工的

【答案】：C

27、某项工程于2015年5月2日完工，施工单位于2015年5月15

日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于2015年5月30日组织

验收且验收合格，并于2015年6月10日正式投入使用。则该工程的

缺陷责任期从2015年（）起计。

A.5月2日

B.5月15日

C.5月30日

D.6月10日

【答案】：C

28、根据《民法典》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉

讼时效抗辩，法院予以支持的是（）。（2015）

A.兑付国债本息请求权

B.支付存款本金及利息请求权

C.基于合同的违约金请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

【答案】：C

29、根据《民法典》的规定，以下属于可以导致施工单位免除违约责

任的情形是（）。

A.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误

C.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停

施工，致使工期延误

I）.由于为工人投保意外伤害险.因公致残工人的医疗等费用由保险公司

支付

【答案】：A

30、关于注册建造师延续注册的说法，正确的是（）。

A.延续注册有效期％3年

B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出

C.申请延续注册只需要提供原注册证书

D.延续注册执业期向不能申请变更注册

【答案】：A

31、关于一级建造师注册的说法，正确的是（）（2014）

A.取得资格证书的任意，经过注册才能以建造师名义执业

B.取得建造师职业资格证书后即可申请注册

C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申

请的，不予注册。

D.注册申请应当向省，自治区，直辖市人民政府的人事部门提出。

【答案】：A

32、甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章

的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并

按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该

案代理与合同效力的说法，正确的是（）。

A.王某的行为为无权代理，合同无效

B.王某的行为为表见代理，合同无效

C.王某的行为为委托代理，合同有效

I）.王某的行为为表见代理，合同有效

【答案】：D

33、某建设工程施工合同无效、被撤销后，应当返还财产，执行返还

财产的方式是（）。

A.原价返还

B.溢价返还

C.赔偿返还

D.折价返还

【答案】：D

34、《建筑业企业资质管理规定》，属于（）o

A.行政法规

B.一般法律

C.司法解释

I）.部门规章

【答案】：D

35、关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%

C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在

第一阶段提出

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，

但无需支付银行同期存款利息

【答案】：A

36、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（）o

（2012）

A.占有权

B.使用权

C.收益权

D.所有权

【答案】：D

37、某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场施工作业，

则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于（）。

A.所有权

B.自物权

C.用益物权

I）.担保物权

【答案】：C

38、建设工程代理法律关系中，存在两个法律关系，分别是（）o

A.代理人与被代理人之间的委托关系，被代理人与相对人之间的合同

关系

B.代理人与被代理人之间的合作关系，代理人与相对人之间的合同关

系

C.代理人与被代理人之间的委托关系，代理人与相对人之间的转委托

关系

D.代理人与被代理人之间的合作关系，被代理人与相对人之间的转委

托关系

【答案】：A

39、根据相关法律法规的规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳

税款的，经省、自治区、直辖市税务局批准，可以延期缴纳税款，但

最长不得超过（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：C

40、根据《民法典》的规定，下列可以作为保证人的是（）。

A.机关法人

B.公立医院

C.某公司

D.某企业的采购部匚

【答案】：C

41、关于安全生产许可证的有效期，下列说法正确的是（）。

A.未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证

B.经审查合格后，安全生产许可证有效期才能延期

C.申请补办安全生产许可证后应当在公众媒体上声明原许可证作废

D.建筑施工企业被撤销的，应当将安全生产许可证交回原发证机关注

销

【答案】：D

42、建设单位应自建设项目投人试生产之日起（）个月内，向有关

部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

A.3

B.1

C.2

D.5

【答案】：A

43、甲、乙因水利工程的质量问题纠纷诉讼至人民法院，甲若申请工

程质量鉴定，申请时间应是（）。

A.一审法院判决前

B.二审法院开庭前

C.举证期限内

D.一审法院庭审辩论期间

【答案】：C

44、关于电子招标投标的说法，错误的有（）。

A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件

B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力

C.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标平台不得拒收

D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平

台和国家指定的招标公告媒介同步发布

【答案】：C

45、关于专利申请的说法，正确的是（）。

A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予

最先申请的人

B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后,

单位为专利权人

C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其

他专利事务的

D.国务院专利行政部门收到专利中清文件之日为中清日，如果中清文

件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日

【答案】：A

46、关于注册商标有效期的说法，正确的是（）o（2015真题）

A.10年，自申请之日起计算

B.10年，自核准注册之日起计算

C.20年，自申请之日起计算

1）.20年，自核准注册之日起计算

【答案】：B

47、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件

内容的是（）。

A.投标人须知

B.技术条款

C.施工组织设计

D.合同主要条款

【答案】：C

48、承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费

用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列（）费用，发包人不予

赔偿。

A.被冲坏已施工的基础工程

B.停工期间设备闲置

C.清理现场，恢复施工

D.被冲坏的现场临时道路恢复

【答案】：B

49、下列法律文书中不具有强制执行效力的是（）。2018真题

A.由仲裁机构作出的仲裁调解书

B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书

C.由国家行政机关作出的调解书

D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书

【答案】：C

50、关于招标文件的说法，正确的是（）。2018真题

A.招标文件的要求不得高于法律规定

B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人作出答复前，招标投标活

动继续进行

C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算

D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件

收受人

【答案】：D

51、混凝土浇注施工前，施工单位应当提前通知建设工程质量监督机

构，这是因为（）o

A.质量监督机构应当对商品混凝土进行见证取样

B.质量监督机构负责组织隐蔽工程验收

C.未经质量监督机构签字，施工单位不得进行下一道工程的施工

D.隐蔽工程质量应当接受政府强制监督

【答案】：D

52、某市文物保护部门拟对部分文物建筑进行修缮，则承揽该项目的

施工单位必须具备（）。

A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书

B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书

C.A和B满足其一即可

D.A和B必须同时具备

【答案】：I）

53、某建设工程于2006年9月15日竣工验收合格并投入使用，按照

《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在（）前，将建

设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备

案。

A.2006年9月30日

B.2006年10月15日

C.2006年11月15日

D.2006年12月15日

【答案】：A

54、关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，错误的是（）。

A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管

辖权的发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚

款

B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停

止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

C.对于采用虚假证明文件申请施工许可证的，并由发证机关撤回施工

许可证，并对责任单/立处以罚款

D.对于欺骗手段骗取施工许可证的，由原发证机关撤销施工许可证，

责令停止施工，并对责任单位处以罚款

【答案】：C

55、甲在乙拥有使氏权的土地上设立地役权，签订了地役权合同，但

未办理登记，乙将自己的土地使用权让给丙。关于各方权利的说法，

正确的是（）。

A.甲的地役权因办理登记而设立

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.甲的地役权不得对丙主张

D.甲的地役权对丙具有约束力

【答案】：C

56、《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。

投标有效期从（）起算。

A.招标公告发布之日

B.领取招标文件之日

C.提交投标文件的截止之日

D.资格预审结束之日

【答案】：C

57、对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是

（）O

A.国务院建设主管部门

B.省、自治区、直辖市人民政府

C.建设行业协会

D.人事部或其授权机构

【答案】：A

58、某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发

生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司

查勘定损，建筑物实际损失为20万元。保险公司应当支付的保险金

为（）万元。

A.6

B.14

C.20

D.26

【答案】：D

59、下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）（2013）

A.处分

B.暂扣执照

C.恢复原状

D.罚金

【答案】：D

60、某招标项目规定11月30日为提交投标文件截止时间。11月18日

甲投标人对招标文件中某项规定提出异议，招标人认为异议合理，在

11月20日作出书面答复并将修改招标文件的通知发送给所有招标文件

收受人，则该项目投标截止时间至少推迟至（）o

A.12月5日

B.12月10日

C.12月20日

D.12月30日

【答案】：A

61、在施工现场使氏的装配式临时活动房屋，应当具有（）。

（2012）

A.安全许可证

B.销售许可证

C.产品合格证

D.安装许可证

【答案】：C

62、下列合同条款中，不属于劳动合同必须具备的条款是（）o

A.工作时间和休息时间

B.工作地点

C.劳动合同期限

D.福利待遇

【答案】：D

63、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时.仓库保管员由于工作

疏忽多发了2吨水泥给甲施工企业.乙供应商发现后要求甲施工企业

返还。下列表述正确的是（）。

A.甲施工企业没有过错无须返还

B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还

C.产生不当得利之愤，甲施工企业应当返还

D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还

【答案】：C

64、根据《绿色施工导册》，关于临时用地指标和临时用地保护的说

法，正确的是（）。

A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施的占地指标，临

时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计

B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全级文明施

工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利

用率大于80%

C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度

地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工生地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现

场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化

【答案】：C

65、若要进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应

当在开工的（）日前书面通知管道所属单位。

A.3

B.7

C.15

D.30

【答案】：B

66、建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉

讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定中清应在（）提出。

A.开庭审理前

B.法庭辩论前

C.法院判决前

D.举证期限内

【答案】：D

67、在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的说法，符

合《建设工程质量管理条例》规定的是（）。

A.外墙面的防渗漏为5年

B.供热与供冷系统为2年

C.屋面防水工程为3年

D.地基基础和主体结构工程为永久

【答案】：A

68、小刚未满17周岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的

是（）

A.小刚未成年，签订劳动合同属于无效劳动合同

B.因为是临时工作，可以不签劳动合同

C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动

【）.可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全

【答案】：C

69、建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责

人变更（）个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网

上变更。

A.5

B.7

C.10

D.14

【答案】：A

70、某房屋建筑工程于2008年3月15日通过竣工验收，建设单位于

2008年3月31日办理了竣工验收备案手续，按照《建设工程质量管理

条例》的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是（）。

A.2010年3月15日

B.2010年3月31日

C.2012年3月15日

D.2012年3月31日

【答案】：A

71、专利权的保护对象，是指依法应授予专利的发明创造。根据《专

利法》及其实施细则的规定，包括（）。

A.发明、实用新型、内部设计

B.商标、实用新型、产品方案

C.发明、实用新型、外观设计

D.发明、软件、产品构造

【答案】：C

72、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据,

该工程结算价约7000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完

整的竣工结算资料之日起（）d内核对（审查）完毕并提出审查意

见。

A.20

B.30

C.45

D.60

【答案】：D

73、负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是

（）（2013）

A.国务院质量监督行政主管部门

B.国务院安全监督行政主管部门

C.国务院建设行政主管部门

D.国务院工商行政管理部门

【答案】：C

74、某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突

然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理

条例》，该事故属于（）o

A.特别重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

【答案】：D

75、甲建筑公司于2013年4月22日向供货商采购某种国家定价的特

种材料，合同签订时价格为5200元/t,约定6月1日日运至某工地。

后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为5000元/L,供货

商急忙交货。双方为结算价格发生争议。下列说法正确的是（）。

A.应按合同约定的，介格5200元/t结算

B.应按国家确定的最新价格5000元/t结算

C.应当按新旧价格平均值结算

D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同

【答案】：B

76、关于民事纠纷和解的说法，正确的是（）。2017

A.当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结

B.和解协议具有强制执行力

C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合

D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

【答案】：C

77、（2019年真题）根据《仲裁法》，关于仲裁裁决撤销的说法，正确

的是（）。

A.违约金的计算不符合合同约定，当事人可以申请撤销仲裁裁决

B.当事人需要申请撤销仲裁裁决时，可以向财产所在地的中级人民法院

申请

C.仲裁裁决被撤销后，当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲

裁，不可以向人民法院起诉

I）.仲裁的程序违反法定程序，当事人可以申请撤销仲裁裁决

【答案】：D

78、某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标过程中其组成

成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条

件要求，则招标人（）。

A.应当认定投标文件无效

B.可以认定投标文《有效

C.征得投标人同意后可以认定投标文件有效

D.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效

【答案】：A

79、某建筑工程达到设计文件规定的合理使用年限后，则（）。

A.产权单位可以继续使用

B.产权单位必须组织报废拆除

C.产权单位应组织施工单位加固、维修和补强

D.产权单位应委托相应资质的勘察、设计单位鉴定，提出加固措施，

重新界定使用期

【答案】：D

80、下列关于生产安全事故报告的说法中，不符合规定的是（）o

A.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

B.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地县级以上人

民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部

门报告

C.情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人

民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部

门报告

D.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐

级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时

【答案】：B

81、《文物保护法》规定，在进行建设工程施工过程中，发现文物，

应当（）

A.立即报告单位所在地文物行政部门

B.施工单位进行保护性挖掘

C.工人可以把一些不重要的文物碎片带走

D.停止施工，保护现场

【答案】：I）

82、施工人员对设计结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在

（）监督下现场取样并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检

测。

A.施工企业质量管理部门

B.设计单位或监理单位

C.工程质量监督机构

D.建设单位或监理单位

【答案】：D

83、张氏兄弟两达成协议，约定双方如就父亲遗产发生争议，则提交

北京仲裁委员会进行裁决。后双方在父亲的遗产分配问题上无法协商

一致，现问双方解决争议可行的法律途径是（）。

A.只能向有管辖权的人民法院起诉

B.只能申请北京仲裁委员会仲裁

C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁

D.只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁

【答案】：A

84、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起

（）,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A.5日内

B.10日内

C.15日内

D.20日内

【答案】：C

85、《城乡规划法》规定，建设单位未在建设工程竣工验收后（）

个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、

县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报。

A.2

B.3

C.4

D.6

【答案】：D

86、行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予

其从事特定活动的行政管理行为是（）。

A.行政许可

B.行政处罚

C.行政强制

D.行政裁决

【答案】：A

87、在一般情况下，事故现场有关人员应当先向（）报告事故。

A.安全生产监督管理部门

B.本级人民政府建设行政主管部门

C.本单位负责人

D.负有安全生产监督管理职责的有关部门

【答案】：C

88、引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。

A.合同

B.扶养

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：A

89、甲为某事业单位的技术人员，取得一级建造师资格证书后，正确

的做法是（）。

A.甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业

B.甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业

C.甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业

D.甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业

【答案】：B

90、按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，在合同履行过

程中，承包人申请延期开工，发包人应在收到申请后（）予以答复,

否则视为同意延期。

A.7日内

B.2天内

C.72小时内

D.48小时内

【答案】：D

91、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法

（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（）o

A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册

B.处以一定比例的罚款

C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新注

册

【答案】：A

92、取得建造师资格证书的人员，如果要担任建设工程项目施工的项

目经理，应当受聘并注册一个具有（）资质的企业。

A.设计

B.施工

C.监理

D.造价咨询

【答案】：B

93、关于工程总承包，以下说法正确的是（）。

A.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质

的建筑业企业

B.工程总承包由施工总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包

完成施工任务

C.程总承包由工程总承包企业与建设单位签订合同

D.施工总承包是对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包

【答案】：C

94、按照《建设工程质量管理条例》要求，施工单位必须按照工程设

计要求、（）和合同约定对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商

品混凝土进行捡验，检验应当有书面记录和专人签字。

A.施工技术标准

B.总监理工程师的要求

C.监理单位的要求

D.建设行政主管部匚的要求

【答案】：A

95、某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标

活动，这个行为属于（）。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.表见代理

【答案】：B

96、根据《环境噪声污染防治法》，产生环境噪声污染的企业事业单

位在拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经（）批

准。

A.设区的市级以上生态环境主管部门

B.县级以上生态环境主管部门

C.县级以上公安部匚

D.当地人民政府

【答案】：B

97、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，

对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是

（）o2017

A.监理单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.分包单位

【答案】：C

98、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法

（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（）o

A.处以一定比例的罚款

B.不得再担任项目负责人

C.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注

册

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新

注册

【答案】：C

99、根据《民法典》，动产物权的设立和转让，自（）时发生效力。

A.动产交付

B.该约定生效

C.登记备案

D.动产转让合同生效

【答案】：A

100、甲工程公司是由乙公司、丙某和丁某共同出资设立的有限责任公

司。为扩大经营，甲公司在外地设立了戊分公司及庚全资子公司。戊

分公司因出现重大工程质量问题而需要承担巨额债务，对该债务负有

清偿义务的法律主体是（）。

A.甲公司

B.乙公司

C.戊公司

D.庚公司

【答案】：A

10k关于工程事故犯罪及其刑事责任，以下说法正确的是（）

A.工程重大安全事故罪是单位犯罪，不再对直接责任人员定罪处第

B.重大劳动安全事故罪只处罚直接责任人员，不处罚直接主管人员

C.重大责任事故罪属于自然人犯罪，单位不能成为犯罪主体

D.串通投标行为属于行政违法，只承担行政责任，不承担刑事责任

【答案】：C

102、位于甲地的A公司承建位于乙地的B公司的位于丙地的工程，后

二者发生纠纷，A公司将B公司诉至法院控告B公司违约。根据《民事

诉讼法》，此案件的管辖法院是（）

A.甲地法院

B.乙地法院

C.丙地法院

D.如无特别约定，乙地和丙地的法院都有管辖权

【答案】：C

103、当事人不服地方人民法院一审裁定的，应当（）。

A.自判决书送达之日起20日内向上一级人民法院提起上诉

B.自裁定书送达之E起15日内向上一级人民法院提起上诉

C.自裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉

D.自判决书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉

【答案】：C

104、劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。

A.职工代表

B.用人代表

C.企业工会代表

D.劳动行政部门代表

【答案】：D

105、下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）o

A.福利待遇

B.试用期

C.劳动条件

D.补充保险

【答案】：C

106、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。（2014）

A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨

土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地

规划许可申请

B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设

用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。

C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设

用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请

用地

D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用

权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门

领取建设用地规划许可证

【答案】：C

107、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定

2005年10月1日竣工。2005年8月1日，该地区发生了地震，使得

在建的工程坍塌，施工单位没能按时交付工程，则施工单位没能按时

交付工程属于（）。

A.没有违约，因为地震坍塌属于外界因素，与施工单位无关

B.构成违约，因为客观上存在违约的事实

C.没有违约，因为是不可抗力所导致，施工单位可以申请免除责任

D.构成违约，因为从主观上说施工单位并没有保证好质量，使其坍塌

严重

【答案】：B

108、借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承揽工程。

A.营业执照

B.技术人员

C.资金

D.高层管理人员

【答案】：A

109、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，负责重大事故、较

大事故、一般事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起

（）内做出批复。

A.15日

B.30日

C.45日

D.60日

【答案】：A

110、下列情形中，不属于注册建造师的注刑证书和执业印章必然失效

的是（）。

A.聘用单位被吊销营业执照的

B.已与聘用单位解除聘用合同关系的

C.年龄超过65周岁的

D.同时在两个以上单位执业的

【答案】：D

111,2014年3月1日，某建筑公司因为生产经营发生严重困难，张某成

为被裁减人员。如果该建筑公司（）前重新招用人员的，应当优先

招用张某等被裁减人员。

A.2014年3月1日

B.2014年5月1日

C.2014年6月1日

D.2014年9月1日

【答案】：I）

112、下列情形中，不能够认定为工伤或者视同工伤的是（）。

A.患职业病的

B.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的

C.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

D.在上班途中遭遇本人主要责任的交通事故伤害的

【答案】：D

113、根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的

是（）。

A.工程总承包

B.专业分包

C.专业承包

D.劳务承包

【答案】：C

114、以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关

（）O

A.给予警告，一年内不准再中清注册

B.撤销注册，处以罚款，三年内不准再次申请注册

C.撤销注册，没收非法所得

D.责令改正，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款

【答案】：B

115、注册建造师王某与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专

业有多项工程服务资质的施工单位担任建设工程施工的项目经理，则

他必须进行（）。

A.初始注册

B.延续注册

C.变更注册

D.增项注册

【答案】：C

116、甲公司与乙公司签订一份工程材料买卖合同，合同约定违约金为

2万元。后乙公司违约，造成甲公司的经济损失21000元。现甲公司起

诉到法院，则最多可获得（）元。

A.21000

B.20000

C.41000

D.30000

【答案】：A

117、部门规章由（）签署命令予以公布。

A.部门首长

B.总理

C.国家主席

D.全国人民代表大会常务委员会代表

【答案】：A

118、在买卖合同中，出卖人对出卖的标的物应当有完全的所有权或

（）,否则应承担权利瑕疵担保义务。

A.占有权

B.使用权

C.收益权

I）.处分权

【答案】：D

119、甲公司与乙运瑜公司签订运输合同，运输一批材料，乙公司运送

的货物在运输途中因不可抗力灭失，则下列说法错误的是（）o

A.乙运输公司不承担损害赔偿责任

B.损失由甲公司和乙运输公司共同承担

C.已收取运费的，甲公司可以要求返还

D.未收取运费的，乙运输公司不得要求支付运费

【答案】：B

120、关于不可移动文物保护的说法，正确的是（）o

A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记

B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带

C.历史文化名城的保护办法由国务院制定

D.在历史文化名城范围内可以进行采石活动

【答案】：C

121、根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行（）。

A.企业监督

B.社会监督

C.政府监督

D.行业监督

【答案】：C

122、某建设工程采用工程总承包模式，总包单位将起重机械安装拆卸

工程分包给了专业分包单位，则其安全专项施工方案（）。

A.可以由总承包单位或专业分包单位编写

B.必须由总承包单位编写

C.必须由专业分包单位编写

D.由总承包单位会同专业分包单位一同编写

【答案】：A

123、乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，

由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说

法，正确的是（）。（2015）

A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任

B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任

C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿

D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不

能进行追偿

【答案】：A

124、甲施工企业误将应支付给乙供应商的货款支付给了丙供应商。关

于该笔货款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于（）。

A.不当得利

B.侵权

C.合同

D.无因管理

【答案】：A

125、某施工电梯因缺少专业机构检测标准即投入使用，建设行政主管

部门对其作出查封、扣押的决定，该决定属于（），至少应由（）

行政执法人员实施。

A.行政处罚，2名

B.行政处罚，3名

C.行政强制措施，2名

D.行政强制措施，3名

【答案】：C

126、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过

程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%

时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法正确的是

（）o2017

A.可随时解除合间

B.享有留置权

C.不得单方变更设计

D.可清求法院撤销合同

【答案】：A

127、构成工程重大安全事故罪的犯罪主体是建设、设计、施工、监理

单位，应对责任单位的（）处以刑罚。

A.法定代表人

B.经营负责人

C.项目负责人

I）.直接责任人

【答案】：D

128、根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规

定》，关于承担工伤保险责任单位的说法，正确的是（）。2018真

题

A.职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，该两个单位共同

为承担工伤保险责任的单位

B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单

位为承担工伤保险责任的单位

C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位

为承担工伤保险责任的单位

D.个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，被挂靠单位

为承担工伤保险责任的单位

【答案】：D

129、一级建造师可予注册的情形是（）。

A.因疾病不能完全辨认自的行为

B.受到刑事处罚，附加刑尚未执行完毕

C.未达到注册建造师继续教育要求的

D.在申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质

量和安全事故的

【答案】：D

130、甲公司与乙公司因买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申

请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备。仲裁委员会对乙

的申请的处理，正确的是（）。

A.将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定

B.不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请

C.将乙的申请提交由所在地的基层法院裁定

D.审查后直接作出财产保全裁定，由设备所在地法院执行

【答案】：A

13k工人张某在工作时间因公致残，被鉴定为3级伤残，下列有关对

其待遇的叙述，正确的是（）。

A.保留劳动关系，退出工作岗位

B.保留劳动关系，由用人单位安排适当工作

C.从工伤保险基金按伤残等级按月支付伤残补助金

D.从工伤保险基金一次性支付伤残津贴

【答案】：A

132、关于建设工程总承包的规定，以下说法错误的是（）o

A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类

B.工程总承包企业不得将工程转包，但可以将设计和施工业务分别分

包给其他单位

C.工程总承包一般采用设计-采购-施工总承包或者设计-施工总承包模

式

D.项目管理单位不得与工程总承包企业具有利害关系

【答案】：B

133、安全生产许可茫有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活

动的，（），限期补办延期手续，没收违法所得，并处罚款。

A.责令停产停业

B.进行整改

C.没收财产

D.吊销安全生产许可证

【答案】：A

134、某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同

并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。该

承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是（）。

A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更

B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次

备案

C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依

据

D.该补充协议应当昨为工程款结算的依据

【答案】：C

135、（2019年真题）施工企业征得建设单位同意后，将部分非主体工

程分包给具有相应资质条件的分包单位，关于该工程分包行为的说法,

正确的是（）

A.分包合同因指定分包而无效

B.分包单位应当按照分包合同的约定，对施工企业负责

C.建设单位必须另行为分包工程办理施工许可证

D.施工企业必须将分包合同报上级主管部门批准备案

【答案】：B

136、仓储合同中，保管人的义务是（人

A.支付仓储费用的义务

B.说明的义务

C.出具仓单的义务

D.按时提取仓储物

【答案】：C

137、用人单位可以解除劳动合同的情形是（）。

A.提供劳务的甲未成年人

B.乙患病在规定的医疗期内

C.丙患职业病丧失劳动能力的

D.丁因公负伤部分丧失劳动能力的

【答案】：A

138、下列争议中属于劳动争议的是（）。

A.企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议

B.公司股东李某因股息分配产生的争议

C.王某与社会保险机构因退休费用产生的争议

D.进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议

【答案】：D

139、根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险期限是

（）o

A.自保险办理之日起到危险工作结束之时

B.自项目开工之日到工程竣工验收合格之日

C.自项目材料运抵工地之日到工程验收合格之日

D.自项目开工之日到工程交付使用之日

【答案】：B

140、下列能够申请行政诉讼的是（）。

A.建设部门对建设单位处罚违法的行为

B.行政指导行为

C.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为

D.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询

等过程性行为

【答案】：A

14k关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。2014

A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发

布

B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都

应当公布

C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改

确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布

D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限

【答案】：B

142、根据《民事诉讼法解释》的规定，人民法院确定举证期限，第一

审普通程序案件不得少于（）日。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】：D

143、某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部

分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法

正确的是（）

A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任

B.应由总承包单位对建设单位承担责任

C.应由分包单位对建设单位承担责任

D.由建设单位自行承担责任

【答案】：A

144、和解与调解相比较，其主要区别为（）。

A.是否能够经济、及时地解决纠纷

B.纠纷的解决有无第三方介人

C.是否利于维护双方的合作关系

D.达成的协议是否具有强制执行的效力

【答案】：B

145、施工企业向建设单位出具质量保修书的时间是（）。

A.提交工程竣工验收报告时

B.自提交工程竣工验收报告之日起30日内

C.工程竣工验收合格之日

D.自工程竣工验收合格之日起30日内

【答案】：A

146、下列各项中，关于仲裁过程中的证据提供、收集和应用，说法正确

的是（）。

A.证据的提供应由公安或者检察部门负责

B.仲裁庭认为有必要收集的证据，经当事人同意，可以收集

C.仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以交由当事人约定的鉴定部

门鉴定，也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定

D.当事人认为需要的，可以向鉴定人直接提问

【答案】：C

147、发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，（）。

A.视为拒绝竣工结算文件

B.视为认可竣工结算文件

C.承包人重新提出竣工结算文件

D.待争议解决后再进行结算

【答案】：B

148、根据《绿色施工导则》，临时用电照明设计以满足最低照度为原

则，照度不应超过最低照度的（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

【答案】：C

149、无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但当实际施工人

的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责

任的范围是（）。

A.欠付工程款

B.实际施工人的损失

C.实际施工人主张的权利

D.实际施工人违法承揽工程的罚金

【答案】：A

150、根据《消防法》，除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般

建设工程消防验收，1）o2017

A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后，方可进行消防验收

C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案

D.可以不经过消防验收，由公安机关消防机构进行抽查

【答案】：C

151、属于行政责任种类的是（）。

A.留用察看

B.签订履行合同失职罪

C.记大过

D.重大环境污染事故罪

【答案】：C

152、下列不属于委托代理终止情形的是（）o

A.被代理人死亡

B.被代理人恢复民事行为能力

C.代理期限届满或者代理事务完成

D.代理人丧失民事行为能力

【答案】：B

153、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于专职安全生产人员责

任的说法，正确的是（）。

A.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员

B.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查

C.发现安全事故隐患,应当及时向安全生产领导小组报告

D.对违章指挥、违章操作的，应当报告项目负责人

【答案】：B

154、依据《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、

名镇、名村保护范围内开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌

的，造成严重后果的应当（）。

A.限期恢复原状或者采取其他补救措施

员造成损失的，依法承担赔偿责任

C.对单位并处50万元以上100万元以下的罚款，对个人处5万元以

上10万元以下的罚款

D.对单位并处50万元以上100万元以下的罚款，并对个人并处1万

元以上20万元以下的罚款

【答案】：C

155、甲建筑公司的经理李某因经济问题被解职后，以自己的名义成立

乙建筑公司，由于业务开展很不顺利，于是李某仍然以甲公司经理的

名义与丙公司签订了工程承包合同。因此产生的法律责任应由()

承担。

A.甲建筑公司

B.乙建筑公司

C.丙公司

D.李某

【答案】：D

156、关于建设工程分包的说法，正确的有()(2014)

A.总承保单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工

作分包给其他企业

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他

施工企业

C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给

其他企业

D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包

给其他企业

【答案】：A

157、下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是

()。

A.采购数量变更

B.公司名称变更

C.合同签约人员变更

D.公司法定代表人变更

【答案】：A

158、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的

是（）。

A.经过勘察、设计单位鉴定，制订技术加固措施，在设计文件中重新

界定使用期

B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委

托原勘察、设计单位鉴定

C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加固

维修和补强

D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原

施工企业承担连带责任

【答案】：A

159、关于工程建设强制性标准监督规定，下列表述正确的是（）。

A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的

情况实施监督

B.监理工程师应当对工程勘察设计阶段是否执行强制性标准的情况实

施监督

C.安全监督机构应对施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况

实施监督

D.安全监督机构应对工程建设各阶段执行安全强制性标准的情况实施

监督

【答案】：A

160、下列关于法人登记的说法，正确的是（）。

A.营利法人必须依法登记

B.非营利法人不需要登记

C.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从登记之日起，具有机

关法人资格

D.营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、基层群众性自治组织

法人等

【答案】：A

161、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核

发放施工许可证时，需审查的内容是（）。

A.建设工程规划许可证

B.建设用地规划许可证

C.施工组织设计

D.安全施工措施

【答案】：D

162、某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取10%管理费后交由

乙施工单位完成，合同同时约定由乙公司承担工程全部责任；后工程

发现严重质量缺陷，对此，应由（）。

A.乙施工单位承担全部责任

B.甲施工单位承担全部责任

C.甲、乙承担连带责任

D.甲、乙应按双方合同约定分担责任

【答案】：C

163、关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）o

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D.对有缺陷的鉴定结论，应予重新鉴定

【答案】：B

164、某施工企业是法人，关于该施工企业应当具备条件的说法，正确

的是（）。

A.该施工企业能够自然产生

B.该施工企业能够独立承担民事责任

C.该施工企业的法定代表人是法人

D.该施工企业不必有自己的住所、财产

【答案】：B

165,甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公

司向乙公司发出一份要约，很感兴趣，便向李四要了这份要约，并按

照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于（）。

A.要约邀请

B.新要约

C.承诺

D.承诺意向

【答案】：B

166、注册建造师担，‘壬施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收

手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。

A.同一工程分期施工

B.发包力同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

【答案】：B

167、甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通知、

协助和保密义务。乙遵循的是合同的（）。

A.诚实信用原则

B.自愿原则

C.对等原则

D.公平原则

【答案】：A

168、建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应

当（）。

A.注销注册或变更注册

B.被吊销

C.被撤销

D.延续有效

【答案】：A

169、当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由（）承担。

A.受害职工

B.用人单位

C.鉴定机构

D.劳动部门

【答案】：B

170、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受（）的质量管理。

A.咨询单位

B.总承包单位

C.监理单位

D.建设单位

【答案】：B

171、关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）o

A.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级

人民法院直接管辖

B.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉

C.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上