2024版钢结构工程总承包合同范文

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版钢结构工程总承包合同范文本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3钢结构工程1.4总承包第二条合同范围及内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量清单第三条合同价格3.1总价合同3.2合同价格构成3.3价格调整3.4支付方式第四条工程质量4.1质量标准4.2质量保证4.3质量检查第五条工程进度5.1施工计划5.2进度保证5.3工期延误第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备质量第七条施工安全与环保7.1安全生产7.2环保要求7.3安全事故处理第八条技术支持与服务8.1技术支持8.2技术培训8.3售后服务第九条合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更与解除的程序第十条违约责任10.1发包人的违约10.2承包人的违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件第十三条合同的附件13.1附件清单13.2附件的有效性第十四条其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3法律适用14.4合同的修订第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3钢结构工程1.4总承包总承包是指乙方根据本合同的约定，对工程的全部或部分进行设计、制造、运输、安装、调试及验收等工作，并承担相应责任的一种方式。第二条合同范围及内容2.1工程范围工程范围包括甲方提供的工程图纸、技术要求、施工规范等文件中约定的全部工程内容。2.2工程内容工程内容包括钢结构的设计、制造、运输、安装、调试及验收等工作。2.3工程量清单工程量清单详见附件一，乙方应按照清单约定的数量、规格、材质等要求进行制作和供应。第三条合同价格3.1总价合同本合同采用总价合同方式，乙方应按照本合同约定的工程内容和工程量清单，计算并报价甲方。3.2合同价格构成合同价格包括工程设计费、制造费、运输费、安装费、调试费、验收费等全部费用。3.3价格调整合同价格在合同签订后，除非遇到不可抗力等双方约定的特殊情况，否则一经确定，不再调整。3.4支付方式甲方按照本合同约定的付款节点和比例，向乙方支付合同款项。具体支付方式见附件二。第四条工程质量4.1质量标准工程质量应符合国家及行业标准，以及甲方提供的工程图纸、技术要求、施工规范等文件中的规定。4.2质量保证乙方应按照本合同约定和国家及行业标准，对工程质量进行保证，确保工程质量满足甲方要求。4.3质量检查甲方有权对工程的质量进行检查，并对不符合质量标准的部分要求乙方进行整改或返工。第五条工程进度5.1施工计划乙方应根据甲方提供的工程图纸、技术要求等文件，制定详细的施工计划，并提交甲方审批。5.2进度保证乙方应按照施工计划，确保工程的顺利进行，不得无故拖延工期。5.3工期延误如乙方因自身原因导致工期延误，应按照本合同约定向甲方支付违约金。第六条材料与设备6.1材料供应乙方应按照本合同约定的材料种类、规格、数量等要求，向甲方供应合格的原材料。6.2设备供应乙方应按照本合同约定的设备种类、规格、数量等要求，向甲方供应合格的设备。6.3材料与设备质量乙方应保证供应的材料和设备质量符合国家及行业标准，并满足甲方要求。第八条技术支持与服务8.1技术支持乙方应向甲方提供钢结构工程的专业技术支持，包括工程设计、制造、运输、安装、调试等环节的技术咨询和问题解答。8.2技术培训乙方应对甲方相关人员就钢结构的施工操作、维护保养等方面进行技术培训，确保甲方人员能够熟练掌握相关技术。8.3售后服务乙方应提供钢结构工程的终身售后服务，对甲方在使用过程中遇到的问题及时给予解决。第九条合同的变更与解除9.1变更条件合同履行过程中，如因甲方需求变化、政策调整等原因，需要对合同内容进行变更的，双方可协商一致后进行变更。9.2解除条件合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方可协商一致后解除合同。9.3变更与解除的程序合同变更或解除应签订书面协议，并经双方盖章生效。第十条违约责任10.1发包人的违约甲方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成乙方损失的，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。10.2承包人的违约乙方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成甲方损失的，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。10.3违约赔偿违约金计算方式详见附件三。乙方违约时，甲方有权从乙方支付的保证金中扣除违约金。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。11.2仲裁或诉讼双方约定仲裁的，按照约定向约定的仲裁机构申请仲裁；双方未约定仲裁的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕，双方权利义务全部履行完毕之日起终止。12.3合同解除条件合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方可协商一致后解除合同。第十三条合同的附件13.1附件清单附件清单详见附件四，附件是本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。13.2附件的有效性附件的修改、补充须经双方协商一致并书面确认，方可生效。第十四条其他约定14.1保密条款双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密，未经对方同意不得向第三方泄露。14.2知识产权保护双方在合同履行过程中产生的知识产权，归双方共同所有。未经对方同意，任何一方不得单独使用或转让给第三方。14.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.4合同的修订本合同的修订应由双方共同签订书面协议，并经双方盖章生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程的所有材料、构件、部件等的名称、数量、规格、质量要求等信息。附件二：支付方式及付款节点详细说明支付方式（如银行转账、现金等）、付款节点（如工程进度付款、验收合格付款等）及比例。附件三：违约金计算方式详细说明违约金的计算方式，包括计算公式、计算基数等。附件四：附件清单详细列出附件的名称、内容、数量等信息，附件内容应包括但不限于设计图纸、技术规范、施工方案等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定的时间、质量、数量完成工程。2.乙方使用的材料、设备不符合合同约定的质量标准。3.乙方未按照合同约定的技术要求进行施工。4.甲方未按照合同约定的时间支付款项。5.甲方未提供乙方所需的施工场地、施工条件等。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约金计算方式进行计算。2.违约方需承担因违约造成的对方直接经济损失。3.违约方需承担因违约导致合同不能履行所产生的其他费用。示例说明：如乙方未按照合同约定的时间完成工程，甲方有权按照附件三的违约金计算方式计算违约金，并从乙方支付的保证金中扣除。同时，乙方还需承担因工程延期导致的甲方间接经济损失。说明三：法律名词及解释：1.钢结构工程：指本合同约定的钢结构设计、制造、运输、安装、调试及验收等全部工作。2.总价合同：指乙方根据本合同约定的工程内容和工程量清单，计算并报价甲方，双方确认后形成合同价格的一种合同方式。3.不可抗力：指合同履行过程中无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.违约金：指违约方按照本合同约定的计算方式，向守约方支付的违约赔