二零二五年度电力工程施工临时用电合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度电力工程施工临时用电合同本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期2.当事人信息2.1甲方（施工单位）2.1.1甲方名称2.1.2甲方法定代表人2.1.3甲方地址2.1.4甲方联系方式2.2乙方（供电单位）2.2.1乙方名称2.2.2乙方法定代表人2.2.3乙方地址2.2.4乙方联系方式3.临时用电工程概况3.1施工地点3.2施工内容3.3施工期限3.4临时用电容量3.5临时用电线路4.临时用电设施及材料4.1临时用电设施清单4.2临时用电材料清单4.3设施及材料质量标准4.4设施及材料验收5.临时用电工程费用5.1工程费用组成5.2费用计算方法5.3费用支付方式5.4费用支付时间6.施工安全管理6.1安全责任6.2安全措施6.3安全教育培训6.4事故处理7.施工质量管理7.1质量标准7.2质量控制措施7.3质量检验7.4质量整改8.临时用电工程验收8.1验收条件8.2验收程序8.3验收标准8.4验收结果9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同终止条件9.4合同终止程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同生效及解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.不可抗力13.1不可抗力范围13.2不可抗力处理14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名称：二零二四年度电力工程施工临时用电合同1.2合同编号：2024STYD00X1.3合同签订日期：2024年1月1日1.4合同生效日期：合同签订之日起1.5合同终止日期：2024年12月31日或工程完工之日，以先到者为准2.当事人信息2.1甲方（施工单位）2.1.1甲方名称：电力工程有限责任公司2.1.2甲方法定代表人：2.1.3甲方地址：省市区路号2.2乙方（供电单位）2.2.1乙方名称：供电有限责任公司2.2.2乙方法定代表人：2.2.3乙方地址：省市区路号3.临时用电工程概况3.1施工地点：省市区项目现场3.2施工内容：电力线路架设、变配电设施安装及运行维护3.3施工期限：2024年1月1日至2024年12月31日3.4临时用电容量：300千伏安3.5临时用电线路：从变电站引出，全长1000米4.临时用电设施及材料4.1临时用电设施清单：变压器一台，容量300千伏安高低压配电柜两台，分别用于低压和高压配电线路杆塔10基，线路导线1000米4.2临时用电材料清单：电线电缆500米接地线200米配电箱2个4.3设施及材料质量标准：符合国家相关标准和规范4.4设施及材料验收：甲方收到乙方提供的设施及材料清单后，5个工作日内完成验收5.临时用电工程费用5.1工程费用组成：设施租赁费、材料费、人工费、运输费、安装费、维护费等5.2费用计算方法：按照乙方提供的工程量清单及市场行情计算5.3费用支付方式：分阶段支付，每阶段支付比例由双方协商确定5.4费用支付时间：每月末支付上月费用，支付期限为10个工作日6.施工安全管理6.1安全责任：甲方负责施工现场的安全管理，乙方负责提供安全的用电设施6.2安全措施：制定安全操作规程，定期进行安全检查，发现安全隐患及时整改6.3安全教育培训：对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识6.4事故处理：发生安全事故，立即停止施工，启动应急预案，及时报告相关部门7.施工质量管理7.1质量标准：符合国家相关标准和规范7.2质量控制措施：制定质量控制计划，实施全过程质量控制7.3质量检验：按照国家相关标准和规范进行质量检验，确保工程质量7.4质量整改：对不合格项进行整改，直至达到质量标准8.临时用电工程验收8.1验收条件：8.1.1临时用电设施安装完成8.1.2临时用电线路敷设完毕8.1.3质量检验合格8.1.4安全措施落实到位8.2验收程序：8.2.1甲方通知乙方进行验收8.2.2乙方在接到通知后3个工作日内安排验收人员8.2.3双方共同对临时用电工程进行验收8.2.4验收合格后，双方签署验收报告8.3验收标准：8.3.1设施安装牢固，线路敷设规范8.3.2配电设备完好，线路绝缘良好8.3.3接地系统符合要求8.3.4安全防护措施齐全8.4验收结果：8.4.1验收合格，临时用电工程投入使用8.4.2验收不合格，乙方在15个工作日内进行整改，直至合格9.合同解除与终止9.1合同解除条件：9.1.1任何一方违反合同约定9.1.2因不可抗力导致合同无法履行9.1.3经双方协商一致9.2合同解除程序：9.2.1提出解除合同的一方应以书面形式通知对方9.2.2双方应在接到解除合同通知后15个工作日内达成协议9.2.3未达成协议的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼9.3合同终止条件：9.3.1合同期限届满9.3.2临时用电工程完成并验收合格9.3.3合同解除9.4合同终止程序：9.4.1双方签署合同终止协议9.4.2乙方拆除临时用电设施9.4.3双方办理合同终止手续10.争议解决10.1争议解决方式：10.1.1优先通过协商解决10.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁10.1.3也可向有管辖权的人民法院提起诉讼10.2争议解决程序：10.2.1双方在争议发生后30日内提交争议解决申请10.2.2争议解决机构在接到申请后60日内作出裁决10.2.3裁决或判决为终局裁决或判决10.3争议解决地点：10.3.1争议解决地点为合同签订地11.违约责任11.1违约情形：11.1.1甲方未按约定提供施工场地或临时用电设施11.1.2乙方未按约定提供电力供应或临时用电设施11.1.3一方未按约定支付费用11.1.4一方未按约定履行验收义务11.2违约责任承担：11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.2.2违约金为未履行义务部分费用的20%11.3违约赔偿：11.3.1违约方赔偿守约方因此遭受的直接损失和合理费用12.合同生效及解除12.1合同生效条件：12.1.1双方签字盖章12.1.2合同内容完整、条款明确12.1.3合同签订地合法12.2合同解除条件：12.2.1合同履行完毕12.2.2合同解除条件成就12.3合同解除程序：12.3.1提出解除合同的一方应以书面形式通知对方12.3.2双方应在接到通知后30日内达成协议12.3.3未达成协议的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼13.不可抗力13.1不可抗力范围：13.1.1自然灾害13.1.2社会事件13.1.3政府行为13.2不可抗力处理：13.2.1双方应及时通知对方13.2.2暂停履行合同13.2.3待不可抗力消除后继续履行合同14.其他约定事项14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份14.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义及范围1.1本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、保险公司、仲裁机构等。1.2第三方介入的目的是为了确保合同的履行，提高工程质量，保障合同双方的合法权益。2.第三方介入的条件与程序2.1.1合同双方协商一致2.1.2第三方具备相应的资质和条件2.1.3第三方介入的内容不违反国家法律法规和合同约定2.2第三方介入程序：2.2.1双方共同确定第三方介入的内容、范围及期限2.2.2双方签署第三方介入协议，明确各方的权利义务2.2.3第三方根据协议要求开展工作，并向双方报告工作进展3.第三方责任限额3.1第三方在介入过程中因自身原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方责任限额：3.2.1第三方责任限额根据第三方介入协议及合同约定确定3.2.2第三方责任限额最高不超过合同总金额的10%4.第三方权利与义务4.1第三方权利：4.1.1第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料4.1.2第三方有权对合同履行情况进行监督和检查4.1.3第三方有权根据协议要求提出意见和建议4.2第三方义务：4.2.1第三方应遵守国家法律法规和合同约定4.2.2第三方应独立、客观、公正地履行职责4.2.3第三方应及时向合同双方报告工作进展和发现的问题5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系：5.1.1第三方接受甲方的委托，对合同履行情况进行监督和检查5.1.2第三方应维护甲方的合法权益，不得损害甲方利益5.2第三方与乙方的关系：5.2.1第三方接受乙方的委托，对合同履行情况进行监督和检查5.2.2第三方应维护乙方的合法权益，不得损害乙方利益5.3第三方与合同双方的关系：5.3.1第三方应公平、公正地处理合同双方的争议5.3.2第三方应协助合同双方解决合同履行过程中出现的问题6.第三方介入的费用承担6.1第三方介入费用由合同双方根据第三方介入协议及合同约定分摊6.2第三方介入费用包括：6.2.1第三方人员费用6.2.2第三方工作材料费用6.2.3第三方工作设备费用7.第三方介入的终止7.1第三方介入期限届满或合同履行完毕，第三方介入终止8.第三方介入的保密8.1第三方在介入过程中，对合同双方提供的信息和资料负有保密义务8.2第三方不得泄露合同双方的商业秘密和隐私第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.临时用电工程图纸及设计文件要求：图纸需符合国家相关标准和规范，设计文件需详细说明临时用电设施的安装、运行和维护要求。2.临时用电设施及材料清单要求：清单需详细列出设施及材料的名称、型号、规格、数量、质量标准等信息。3.临时用电工程合同要求：合同需明确双方的权利义务、工程费用、施工期限、验收标准等条款。4.安全生产责任制要求：责任制需明确各级人员的安全责任，确保施工现场安全生产。5.临时用电工程验收报告要求：验收报告需详细记录验收过程、验收结果、存在问题及整改措施。6.临时用电工程结算单要求：结算单需详细列出各项费用的构成、计算依据、支付时间等信息。7.临时用电工程安全生产检查记录要求：记录需详细记录安全生产检查的时间、地点、内容、发现的问题及整改情况。8.临时用电工程变更记录要求：记录需详细记录工程变更的原因、内容、影响、处理措施等信息。9.临时用电工程安全事故报告要求：报告需详细记录事故发生的时间、地点、原因、损失、处理情况等信息。10.临时用电工程合同终止协议要求：协议需明确合同终止的原因、程序、双方的权利义务等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定1.1未按约定提供施工场地或临时用电设施责任认定：甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的直接损失和合理费用。1.2未按约定支付费用责任认定：甲方应承担违约责任，支付未付款项及违约金。2.乙方违约行为及责任认定2.1未按约定提供电力供应或临时用电设施责任认定：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的直接损失和合理费用。2.2未按约定履行验收义务责任认定：乙方应承担违约责任，支付违约金并整改不合格项。3.第三方违约行为及责任认定3.1第三方未遵守国家法律法规和合同约定责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿因此遭受的直接损失和合理费用。3.2第三方泄露合同双方的商业秘密和隐私责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿因此遭受的直接损失和合理费用。4.示例说明示例一：甲方未按约定时间提供施工场地，导致乙方工期延误3天，乙方因此遭受的直接损失和合理费用为人民币5万元。示例二：乙方未按约定提供合格的临时用电设施，导致甲方施工受阻，乙方应赔偿甲方人民币3万元。全文完。二零二四年度电力工程施工临时用电合同1本合同目录一览1.定义和解释1.1合同术语定义1.2术语解释2.双方信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.临时用电范围3.1用电地点3.2用电设备3.3用电负荷4.施工用电方案4.1用电方案概述4.2用电线路设计4.3用电设备配置5.施工用电安装与调试5.1安装工程5.2调试工程6.用电费用及结算6.1费用组成6.2费用结算方式6.3费用支付期限7.用电安全管理7.1安全责任7.2安全措施7.3事故处理8.临时用电设施的维护与保养8.1设备维护8.2设备保养9.合同期限及终止9.1合同期限9.2合同终止条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同的修改和补充12.1修改程序12.2补充协议13.合同的生效与解除13.1合同生效13.2合同解除条件14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件第一部分：合同如下：第一条定义和解释1.1合同术语定义1.1.1“甲方”指电力工程施工单位。1.1.2“乙方”指提供临时用电服务的供电单位。1.1.3“临时用电”指在电力工程施工期间，为施工临时需要而提供的电力供应。1.1.4“用电设备”指乙方提供的用于施工的临时用电设备，包括变压器、配电箱、电缆等。1.1.5“用电负荷”指施工期间所需的电力消耗量。第二条双方信息2.1甲方信息2.1.1甲方全称：____________________2.1.2甲方地址：____________________2.1.3甲方联系人：____________________2.1.4甲方联系电话：____________________2.2乙方信息2.2.1乙方全称：____________________2.2.2乙方地址：____________________2.2.3乙方联系人：____________________2.2.4乙方联系电话：____________________第三条临时用电范围3.1用电地点3.1.1用电地点：____________________3.1.2用电地点经纬度：____________________3.2用电设备3.2.1变压器：容量____________________，型号____________________3.2.2配电箱：型号____________________，数量____________________3.2.3电缆：规格____________________，长度____________________3.3用电负荷3.3.1最大负荷：____________________千瓦3.3.2平均负荷：____________________千瓦第四条施工用电方案4.1用电方案概述4.1.1用电方案应满足施工期间电力需求，确保施工顺利进行。4.1.2用电方案应符合国家相关电力安全标准和规定。4.2用电线路设计4.2.1线路设计应遵循安全、经济、合理、可靠的原则。4.2.2线路设计应包括线路走向、设备配置、防护措施等。4.3用电设备配置4.3.1用电设备配置应满足施工用电需求，包括变压器、配电箱、电缆等。4.3.2用电设备应符合国家标准，具有相应的质量合格证明。第五条施工用电安装与调试5.1安装工程5.1.1乙方负责施工用电设备的安装工作。5.1.2安装工程应在甲方指定的地点进行。5.2调试工程5.2.1乙方应进行施工用电设备的调试工作，确保设备正常运行。5.2.2调试工作完成后，乙方应向甲方提供调试报告。第六条用电费用及结算6.1费用组成6.1.1用电费用包括电费、设备租赁费、安装调试费等。6.1.2电费按实际用电量计算，执行国家规定的电价标准。6.2费用结算方式6.2.1费用结算采用月结方式，每月结算一次。6.2.2甲方应在每月结算日前向乙方支付上月电费。6.3费用支付期限6.3.1甲方应在收到乙方开具的发票后5个工作日内支付相应费用。第七条用电安全管理7.1安全责任7.1.1甲方负责施工现场的用电安全，确保施工人员遵守用电安全规定。7.1.2乙方负责提供符合安全标准的临时用电设备，并对设备进行定期检查和维护。7.2安全措施7.2.1乙方应制定临时用电安全措施，包括设备防护、线路绝缘、接地保护等。7.2.2甲方应制定施工现场用电安全管理规定，并对施工人员进行安全教育培训。7.3事故处理7.3.1发生用电事故时，甲方应立即采取应急措施，并通知乙方。7.3.2乙方应积极配合甲方进行事故调查和处理。第八条临时用电设施的维护与保养8.1设备维护8.1.1乙方应定期对临时用电设备进行检查、维护和保养，确保设备正常运行。8.1.2设备维护应遵循设备制造商的保养指南和操作规程。8.2设备保养8.2.1乙方应按照设备保养计划，对临时用电设备进行定期清洁、润滑和更换易损件。8.2.2保养记录应详细记录每次保养的时间、内容、发现的问题及处理措施。第九条合同期限及终止9.1合同期限9.1.1本合同有效期为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。9.1.2甲方在合同到期前______个月向乙方提出续约意向，双方协商一致后可续签本合同。9.2合同终止条件a)双方协商一致；b)电力工程施工完成，临时用电需求消失；c)因不可抗力导致合同无法履行；d)一方违约，另一方依法解除合同。第十条违约责任10.1违约情形10.1.1甲方未按合同约定支付费用；10.1.2乙方未按合同约定提供临时用电服务；10.1.3任何一方未履行合同约定的其他义务。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2.2违约金金额按合同金额的_____%计算。第十一节争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。第十二节合同的修改和补充12.1修改程序12.1.1合同的修改和补充必须以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。12.2补充协议12.2.1本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三节合同的生效与解除13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同解除条件a)双方协商一致；b)因不可抗力导致合同无法履行；c)一方违约，另一方依法解除合同。第十四节其他约定14.1不可抗力14.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。14.1.2发生不可抗力事件，双方应相互理解，积极采取措施减轻损失，并及时通知对方。14.2合同附件14.2.1本合同的附件包括但不限于：用电方案、设备清单、费用清单等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方指在本合同履行过程中，经甲方或乙方邀请、推荐或同意，参与合同相关事务的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、设计方、施工方等。第二条第三方介入的范围2.1第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、技术指导、质量监督、进度管理、费用控制、争议调解等。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入需经甲方和乙方协商一致，并签订相应的合作协议。3.2甲方或乙方邀请第三方介入时，应向对方提供第三方的资质证明和相关资料。第四条第三方的责任和权利4.1第三方的责任4.1.1第三方应按照合作协议履行其职责，对因自身原因造成的损失承担相应责任。4.1.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准，保证其提供的服务质量。4.2第三方的权利4.2.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助。4.2.2第三方有权根据合作协议的规定，收取相应的服务费用。第五条甲乙方的额外条款5.1甲方额外条款5.1.1甲方应向第三方提供施工图纸、技术规范等相关资料。5.1.2甲方应配合第三方进行现场检查和验收。5.2乙方额外条款5.2.1乙方应向第三方提供设备使用说明、操作规程等相关资料。5.2.2乙方应保证设备正常运行，并配合第三方进行设备维护和保养。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额6.1.1第三方在本合同项下的责任限额，根据合作协议约定，最高不超过协议总金额的_____%。6.1.2第三方责任限额不包括因故意或重大过失造成的损失。第七条第三方与其他各方的划分7.1第三方与甲方的关系7.1.1第三方与甲方之间的关系，以合作协议为准。7.1.2甲方应与第三方保持沟通，确保第三方履行其职责。7.2第三方与乙方的关系7.2.1第三方与乙方之间的关系，以合作协议为准。7.2.2乙方应与第三方保持沟通，确保第三方履行其职责。7.3第三方与其他方的划分7.3.1第三方与合同其他方（如供应商、承包商等）之间的关系，由各方的合同关系界定。7.3.2第三方应遵守其与甲方、乙方及其他方的合同约定。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入的终止8.1.1当合同履行完毕或第三方职责履行完毕时，第三方介入终止。8.1.2如因故需要提前终止第三方介入，双方应协商一致，并签订终止协议。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决9.1.1第三方介入过程中产生的争议，由甲方、乙方和第三方协商解决。9.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他10.1本修正条款作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。10.2本修正条款的任何修改和补充，均需经甲方、乙方和第三方协商一致，并以书面形式作出。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.用电方案详细要求和说明：用电方案应详细描述用电设备的配置、线路设计、负荷计算、安全措施等内容，并附有相应的图纸和表格。2.设备清单详细要求和说明：设备清单应列明所有临时用电设备的名称、型号、规格、数量、制造商等信息。3.费用清单详细要求和说明：费用清单应详细列明各项费用的组成，包括电费、设备租赁费、安装调试费、维护保养费等。4.安全管理措施详细要求和说明：安全管理措施应包括用电安全规定、设备操作规程、事故应急预案等内容。5.施工用电验收报告详细要求和说明：验收报告应记录施工用电安装调试的结果，包括设备运行状况、线路检查结果、安全措施落实情况等。6.临时用电设施维护保养记录详细要求和说明：记录应包括设备保养的时间、内容、发现的问题及处理措施。7.第三方合作协议详细要求和说明：合作协议应明确第三方的职责、权利、义务、责任限额等内容。8.争议解决协议详细要求和说明：协议应包括争议解决的方式、程序、机构等内容。9.合同修改和补充协议详细要求和说明：协议应详细记录合同的修改和补充内容，并经双方签字盖章。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方违约行为a)未按合同约定支付费用。b)未按合同约定提供施工图纸、技术规范等资料。c)未按合同约定配合第三方进行现场检查和验收。1.2乙方违约行为a)未按合同约定提供临时用电服务。b)未按合同约定提供设备使用说明、操作规程等资料。c)未按合同约定配合第三方进行设备维护和保养。2.责任认定标准：2.1违约责任的承担，应根据违约行为对合同履行造成的影响程度、违约方的主观过错等因素综合认定。2.2违约金金额按合同金额的_____%计算。2.3实际损失超过违约金金额的，违约方应赔偿实际损失。3.违约示例说明：3.1甲方未按时支付电费，导致乙方产生滞纳金______元，甲方应承担此违约责任。3.2乙方未按时进行设备维护保养，导致设备损坏，乙方应赔偿甲方设备维修费用______元。3.3第三方在履行职责过程中出现重大过失，导致项目进度延误，第三方应承担相应的违约责任。全文完。二零二四年度电力工程施工临时用电合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.发包方名称、地址、法定代表人1.2.承包方名称、地址、法定代表人2.电力工程施工概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.施工期限3.临时用电设施及要求3.1.用电容量3.2.用电电压3.3.用电时间3.4.用电设备4.临时用电工程费用及支付方式4.1.工程费用总额4.2.费用构成4.3.支付方式4.4.付款节点5.临时用电设备供应及安装5.1.设备供应范围5.2.设备安装要求5.3.设备验收标准6.临时用电安全管理6.1.安全责任6.2.安全措施6.3.应急预案7.临时用电设备维护及保养7.1.维护保养责任7.2.维护保养内容7.3.维护保养周期8.临时用电工程验收8.1.验收标准8.2.验收程序8.3.验收时间9.违约责任9.1.发包方违约责任9.2.承包方违约责任10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决机构11.合同解除11.1.合同解除条件11.2.合同解除程序12.合同生效及终止12.1.合同生效条件12.2.合同终止条件13.其他约定事项13.1.保密条款13.2.不可抗力条款14.合同附件14.1.附件一：电力工程施工临时用电方案14.2.附件二：设备清单14.3.附件三：合同签订及履行记录第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1发包方名称：电力公司1.2发包方地址：省市区路号1.3发包方法定代表人：1.4承包方名称：建筑工程有限公司1.5承包方地址：省市区路号1.6承包方法定代表人：2.电力工程施工概况2.1工程名称：电力工程项目2.2工程地点：省市区镇2.3工程规模：万千瓦时2.4施工期限：2024年1月1日至2024年12月31日3.临时用电设施及要求3.1用电容量：2000千瓦3.2用电电压：10千伏3.3用电时间：每日6:00至22:003.4用电设备：包括变压器、配电箱、电缆等4.临时用电工程费用及支付方式4.1工程费用总额：人民币万元整4.2费用构成：设备购置费、安装费、维护保养费、安全费等4.3支付方式：按月支付，每月支付工程费用的%4.4付款节点：每月5日前支付上月工程费用5.临时用电设备供应及安装5.1设备供应范围：包括变压器、配电箱、电缆等所有临时用电设备5.2设备安装要求：按照国家标准和施工图纸进行安装5.3设备验收标准：设备符合国家相关标准，安装到位，功能正常6.临时用电安全管理6.1安全责任：发包方负责施工现场整体安全管理，承包方负责临时用电设施的安全管理6.2安全措施：制定临时用电安全操作规程，进行安全培训，定期检查设备，确保用电安全6.3应急预案：制定临时用电事故应急预案，明确事故处理流程和责任人7.临时用电设备维护及保养7.1维护保养责任：承包方负责临时用电设备的维护保养工作7.2维护保养内容：定期检查设备，及时更换损坏部件，保持设备正常运行7.3维护保养周期：每月进行一次全面维护保养8.临时用电工程验收8.1验收标准：按照国家相关标准和施工图纸要求进行验收8.2验收程序：承包方完成临时用电工程后，向发包方提出验收申请，发包方在接到申请后日内组织验收8.3验收时间：每月一个工作日，如遇节假日则顺延至下一个工作日9.违约责任9.1发包方违约责任：如因发包方原因导致工程延期，每延期一日，应支付承包方合同总额的%作为违约金9.2承包方违约责任：如因承包方原因导致工程延期，每延期一日，应支付发包方合同总额的%作为违约金；如未按期完成工程，每延迟一日，应支付合同总额的%作为违约金10.争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构：仲裁委员会11.合同解除11.1合同解除条件：如一方违约，另一方有权解除合同；如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同11.2合同解除程序：一方提出解除合同，应提前日书面通知对方，双方应按照约定处理合同解除后的相关事宜12.合同生效及终止12.1合同生效条件：双方签订本合同，并按照合同约定履行相关手续后，合同生效12.2合同终止条件：合同约定的工程完成，且双方无未了事宜，合同终止13.其他约定事项13.1保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露13.2不可抗力条款：因地震、洪水、战争等不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担责任，合同相应部分终止14.合同附件14.1附件一：电力工程施工临时用电方案14.2附件二：设备清单14.3附件三：合同签订及履行记录第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入条款15.1第三方定义：在本合同中，“第三方”指除合同双方外的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险公司等。15.2.1实施项目监理或质量检测；15.2.2提供专业咨询服务；15.2.3进行项目风险评估与保险；15.2.4其他合同双方同意的情形。15.3第三方责任划分：15.3.1第三方应按照合同双方的要求和标准，履行其职责，并对自己的行为负责。15.3.2第三方的工作成果或服务，应得到合同双方的认可，未经双方同意，第三方不得自行变更或终止服务。15.4第三方责任限额：15.4.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、风险程度以及合同双方协商确定。15.4.2第三方责任限额应在本合同中明确列出，并在第三方服务合同中予以确认。15.4.3若第三方因自身原因导致合同一方或双方遭受损失，其赔偿金额不超过约定的责任限额。16.第三方服务合同16.1第三方服务合同应与本合同同时签订，并作为本合同的附件。16.2.1第三方的名称、地址、联