2025年度智能配电室升级改造项目施工合同正规范本4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度智能配电室升级改造项目施工合同正规范本甲方（采购方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供应方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、工程材料描述1.材料名称与规格材料1：名称为智能配电室升级改造设备，规格为______（详细说明如尺寸、型号、材质等）。材料2（如有）：名称为______，规格为______。材料应符合国家相关标准以及甲方特定的工程要求（如防火等级、环保标准等）。2.材料质量要求乙方提供的材料应具备质量合格证明文件，如产品合格证、质量检测报告等。材料的质量应满足智能配电室升级改造工程的设计要求，包括但不限于设备性能、可靠性、安全性等方面的要求。乙方保证所提供材料在正常使用条件下，自交付之日起______年内（具体时长）不出现因材料质量问题导致的工程故障或性能下降。二、材料数量与价格1.材料数量甲方预计采购的材料数量如下：材料1：数量为______（单位）。材料2（如有）：数量为______（单位）。实际采购数量以甲方最终书面通知为准，但通知应在工程开工前______天（具体时长）发出。2.材料单价与总价材料1的单价为______元/（单位），材料2（如有）的单价为______元/（单位）。本合同材料总价预计为______元（大写：______），该总价根据预计数量计算得出，最终总价以实际采购数量和相应单价结算为准。三、交货时间与地点1.交货时间乙方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）将首批材料交付至甲方指定地点。对于后续批次（如有）的材料，乙方应根据甲方工程进度需求，在接到甲方书面通知后的______个工作日内交货。2.交货地点乙方将材料交付至甲方位于______（详细地址）的工程施工现场或甲方另行书面指定的地点。四、包装与运输1.包装要求乙方负责对材料进行妥善包装，确保材料在运输和存储过程中不受损坏。包装应标明材料名称、规格、数量、生产厂家等信息。2.运输责任乙方承担材料运输至交货地点的费用和风险。在运输过程中如发生材料损坏、丢失等情况，乙方应及时补充相同规格和质量的材料，并承担因此给甲方造成的损失。九、争议解决1.争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.争议解决期限双方应在争议发生后______个工作日内（具体时长）开始协商解决争议，否则视为放弃协商解决的权利。十、合同生效与终止1.合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.合同终止本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后终止。十一、合同附件1.甲方提供的工程图纸及相关技术文件；2.乙方提供的材料清单及质量保证文件；3.双方约定的其他相关文件。十二、其他1.本合同未尽事宜，由双方协商解决。2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（采购方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供应方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______甲方代表（签字）：______日期：______乙方代表（签字）：______日期：______九、合同的变更与解除1.变更本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。2.解除除本合同约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本合同。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行合同义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决合同的履行问题，如变更合同内容或解除合同等。十一、争议解决1.协商本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于材料价格、工程设计方案等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕后______年（具体时长）止。十三、合同生效与有效期1.生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日乙方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日见证人（如适用）：______见证人签字：______合同签署地点：______2025年度智能配电室升级改造项目施工合同正规范本1合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同当事人4.合同有效期二、项目概述1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目内容三、合同标的1.设备清单2.材料清单3.工程量清单四、合同价款1.工程款支付方式2.预付款比例3.进度款支付节点4.结算方式五、施工进度1.施工工期2.施工节点3.进度控制措施六、施工质量1.质量标准2.质量检测3.质量保证措施七、施工安全1.安全责任2.安全措施3.安全培训八、合同变更1.变更程序2.变更内容3.变更责任九、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构十一、合同解除1.解除条件2.解除程序3.解除后果十二、合同终止1.终止条件2.终止程序3.终止后果十三、合同附件1.附件一：项目施工图2.附件二：设备清单及参数3.附件三：材料清单及参数4.附件四：施工组织设计十四、其他约定1.知识产权2.保密条款3.通知与送达4.合同生效条件合同编号_________一、合同概述1.合同背景a.项目背景b.市场需求2.合同目的a.确保项目顺利实施b.提高配电室智能化水平3.合同当事人a.甲方：电力公司b.乙方：工程公司4.合同有效期a.自合同签订之日起至项目验收合格之日止二、项目概述1.项目名称a.2025年度智能配电室升级改造项目2.项目地点a.市区街道3.项目规模a.总建筑面积：X平方米4.项目内容a.配电室自动化改造b.配电设备更新c.智能化管理系统建设三、合同标的1.设备清单a.变压器b.低压开关柜c.保护继电器2.材料清单a.铜材b.钢材c.绝缘材料3.工程量清单a.土建工程b.安装工程c.管道工程四、合同价款1.工程款支付方式a.预付款b.进度款c.结算款2.预付款比例a.合同总价款的10%3.进度款支付节点a.施工进度达到50%b.施工进度达到80%4.结算方式a.按月结算b.按工程进度结算五、施工进度1.施工工期a.总工期：120天2.施工节点a.土建工程完工b.设备安装完成c.系统调试完成3.进度控制措施a.制定详细的施工进度计划b.设立进度控制小组c.定期检查进度六、施工质量1.质量标准a.符合国家标准b.符合甲方要求2.质量检测a.工程质量自检b.甲方监督抽检3.质量保证措施a.选用优质材料b.严格施工工艺c.加强现场管理七、施工安全1.安全责任a.乙方负责施工安全2.安全措施a.制定安全操作规程b.配备安全防护设施c.定期安全检查3.安全培训a.对施工人员进行安全培训b.提高安全意识c.遵守安全规定八、合同变更1.变更程序a.任何一方提出变更，应提前书面通知对方。b.双方协商一致后，以书面形式确定变更内容。2.变更内容a.变更项目名称、地点、规模等。b.变更合同价款、工期等。3.变更责任a.因甲方原因导致变更，由甲方承担相应责任。b.因乙方原因导致变更，由乙方承担相应责任。九、违约责任1.违约情形a.乙方未按时完成施工任务。b.乙方施工质量不符合约定。c.甲方未按时支付款项。2.违约责任a.乙方未按时完成施工任务，每延误一天，按合同价款的1%支付违约金。b.乙方施工质量不符合约定，乙方负责返工或赔偿损失。c.甲方未按时支付款项，每延误一天，按未付款项的1%支付违约金。3.违约赔偿a.违约方应承担因违约造成的全部损失。十、争议解决1.争议解决方式a.通过友好协商解决。b.协商不成，提交合同约定的仲裁机构仲裁。2.争议解决程序a.双方在争议发生后30日内提出仲裁申请。b.仲裁机构应在收到仲裁申请后60日内作出裁决。3.争议解决机构a.市仲裁委员会十一、合同解除1.解除条件a.合同一方严重违约。b.因不可抗力导致合同无法履行。2.解除程序a.解除合同的一方应提前书面通知对方。b.双方协商一致后，以书面形式解除合同。3.解除后果a.合同解除后，双方应按约定结算剩余款项。b.双方应各自承担因解除合同而产生的损失。十二、合同终止1.终止条件a.合同约定的工期届满。b.合同解除。2.终止程序a.合同终止后，双方应进行工程验收。b.验收合格后，双方办理合同终止手续。3.终止后果a.合同终止后，双方应按约定结算剩余款项。b.双方应各自承担因合同终止而产生的损失。十三、合同附件1.附件一：项目施工图2.附件二：设备清单及参数3.附件三：材料清单及参数4.附件四：施工组织设计十四、其他约定1.知识产权a.乙方在施工过程中产生的技术成果归甲方所有。2.保密条款a.双方对本合同内容负有保密义务。3.通知与送达a.通知应以书面形式进行，自发出之日起视为送达。4.合同生效条件a.本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________签订日期：___________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导的施工管理a.甲方有权对施工进度、质量进行监督，并提出改进意见。b.甲方应指定专人负责项目管理工作，并对项目进度、质量、安全等方面进行定期检查。2.甲方提供的施工条件a.甲方应确保施工现场的供水、供电、通讯等基础设施满足施工需求。b.甲方应提供必要的施工场地，包括但不限于施工通道、材料堆放场地等。3.甲方对设计变更的审批a.任何设计变更均需经甲方批准后方可实施。b.甲方应在收到设计变更申请后15日内给予答复。4.甲方对施工材料的监管a.甲方有权对施工材料进行抽样检验，确保材料符合质量要求。b.乙方应确保所有施工材料符合国家相关标准和甲方要求。5.甲方对施工安全的监督a.甲方应定期对施工现场进行安全检查，确保施工安全。b.乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导的施工组织a.乙方有权根据施工进度和实际情况调整施工组织。b.乙方应制定详细的施工计划，包括人员安排、材料准备、施工方法等。2.乙方对施工进度的控制a.乙方应确保施工进度按计划进行，如遇特殊情况需调整进度，应及时通知甲方。b.乙方应定期向甲方报告施工进度，确保甲方了解项目进展。3.乙方对施工质量的保证a.乙方应确保施工质量达到合同约定的标准。b.乙方应定期进行自检，并将自检结果报甲方备案。4.乙方对施工安全的责任a.乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工安全。b.乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训。5.乙方对施工材料的采购a.乙方应负责施工材料的采购，确保材料质量符合要求。b.乙方应向甲方提供材料采购清单，经甲方审核后进行采购。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介的职责a.第三方中介负责对施工过程进行监督，确保施工符合合同要求。b.第三方中介应定期向甲方和乙方报告施工情况。2.第三方中介的权力a.第三方中介有权对施工质量、进度、安全等方面进行检查。b.第三方中介有权对施工过程中发现的问题提出整改意见。3.第三方中介的收费标准a.第三方中介的收费标准由双方协商确定。b.第三方中介的收费应包含在合同总价款中。4.第三方中介的更换a.如第三方中介不能履行职责，甲方和乙方均有权更换中介。b.更换中介的申请需书面通知对方，并经双方同意。5.第三方中介的保密义务a.第三方中介应对施工过程中的商业秘密和甲方、乙方之间的保密信息予以保密。b.第三方中介未经甲方和乙方同意，不得泄露任何保密信息。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：项目施工图2.附件二：设备清单及参数3.附件三：材料清单及参数4.附件四：施工组织设计5.附件五：第三方中介资质证明6.附件六：施工人员资质证书7.附件七：安全管理制度8.附件八：质量检测报告9.附件九：进度报告10.附件十：变更记录二、违约行为及认定：1.违约行为：a.乙方未按时完成施工任务，经甲方通知后仍不整改。b.乙方施工质量不符合合同约定，经甲方通知后仍不整改。c.甲方未按时支付款项，经乙方催告后仍不支付。2.违约行为认定：a.违约行为发生后，甲方或乙方应及时通知对方。b.通知内容应包括违约事实、违约行为及违约责任。c.违约行为认定需双方协商一致，或由第三方中介仲裁。三、法律名词及解释：1.合同：指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.违约责任：指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的民事责任。4.仲裁：指发生合同纠纷时，双方协商不成，提交仲裁机构进行裁决。5.保密义务：指当事人一方对在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息负有保密义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中，甲方发现乙方施工进度不符合要求。解决办法：乙方应立即采取措施，调整施工计划，确保按期完成。2.问题：施工过程中，出现不可抗力导致工程延误。解决办法：双方应协商确定工期延误的原因和处理方式。3.问题：施工过程中，发现施工质量存在问题。解决办法：乙方应立即整改，并承担相应责任。五、所有应用场景：1.应用场景一：适用于甲方为主导的智能配电室升级改造项目。2.应用场景二：适用于乙方为主导的智能配电室升级改造项目。3.应用场景三：适用于有第三方中介参与监督的智能配电室升级改造项目。4.应用场景四：适用于智能配电室升级改造项目施工过程中的各项管理和协调。全文完。2025年度智能配电室升级改造项目施工合同正规范本2甲方（采购方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供应方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、工程材料描述1.材料名称与规格材料1：名称为______，规格为______（详细说明如尺寸、型号、材质等）。材料2（如有）：名称为______，规格为______。材料应符合国家相关标准以及甲方特定的工程要求（如防火等级、环保标准等）。2.材料质量要求乙方提供的材料应具备质量合格证明文件，如产品合格证、质量检测报告等。材料的质量应满足智能配电室升级改造工程的设计要求，包括但不限于安全性、可靠性、兼容性等方面的要求。乙方保证所提供材料在正常使用条件下，自交付之日起______年内（具体时长）不出现因材料质量问题导致的工程故障或性能下降。二、材料数量与价格1.材料数量甲方预计采购的材料数量如下：材料1：数量为______（单位）。材料2（如有）：数量为______（单位）。实际采购数量以甲方最终书面通知为准，但通知应在工程开工前______天（具体时长）发出。2.材料单价与总价材料1的单价为______元/（单位），材料2（如有）的单价为______元/（单位）。本合同材料总价预计为______元（大写：______），该总价根据预计数量计算得出，最终总价以实际采购数量和相应单价结算为准。三、交货时间与地点1.交货时间乙方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）将首批材料交付至甲方指定地点。对于后续批次（如有）的材料，乙方应根据甲方工程进度需求，在接到甲方书面通知后的______个工作日内交货。2.交货地点乙方将材料交付至甲方位于______（详细地址）的工程施工现场或甲方另行书面指定的地点。四、包装与运输1.包装要求乙方负责对材料进行妥善包装，确保材料在运输和存储过程中不受损坏。包装应标明材料名称、规格、数量、生产厂家等信息。2.运输责任乙方承担材料运输至交货地点的费用和风险。在运输过程中如发生材料损坏、丢失等情况，乙方应及时补充相同规格和质量的材料，并承担因此给甲方造成的损失。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权对乙方提供的施工进行监督和检查，如发现施工不符合要求，有权要求乙方进行整改。有权根据工程实际情况调整施工计划，但应按照本合同约定的程序通知乙方。义务：在合同规定的时间内提供必要的施工条件，如场地、设备等。为乙方施工提供必要的协助，如提供施工图纸、技术资料等。2.乙方权利与义务权利：在按照合同要求完成施工后，有权要求甲方按照约定支付工程款。如因甲方原因导致施工延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。义务：按照合同约定的时间、地点、质量完成施工。对甲方提供的与施工相关的工程信息和技术要求保密，不得泄露给第三方。六、检验与验收1.检验方式乙方在施工过程中应进行自检，确保施工符合合同要求。甲方在施工完成后进行验收，可以采用抽检或全检的方式。2.验收标准验收标准以本合同约定的施工图纸、技术要求以及国家相关标准为准。如验收不合格，甲方应在验收后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取补救措施，如返工等。七、付款方式与期限1.预付款合同签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。2.进度款（如有）根据工程进度，在乙方按照甲方要求完成一定比例的施工后，甲方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。3.尾款在乙方完成所有施工且经甲方验收合格后的______个工作日内（具体时长），甲方支付合同总价的尾款，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。如甲方无故要求乙方停工或返工，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于人工费用、材料费用等。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的时间、地点、质量完成施工，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方施工不符合合同要求，应负责免费返工至符合要求，并按照合同总价的______%向甲方支付违约金；如因施工质量问题给甲方工程造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。九、合同的变更与解除1.变更本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。2.解除除本合同约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本合同。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行合同义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决合同的履行问题，如变更合同内容或解除合同等。十一、争议解决1.协商本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于材料价格、工程设计方案等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕后______年（具体时长）止。十三、合同生效与有效期1.生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日乙方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日见证人（如适用）：______见证人签字：______合同签署地点：______2025年度智能配电室升级改造项目施工合同正规范本3本合同目录一览1.项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目内容1.5项目工期2.双方基本信息2.1发包方2.2承包方2.3法定代表人2.4联系人及联系方式3.项目投资及资金来源3.1项目总投资3.2资金来源及比例3.3预付款及进度款支付方式4.施工图纸及技术规范4.1施工图纸要求4.2技术规范要求4.3施工图纸及技术规范的变更5.施工范围及质量标准5.1施工范围5.2施工质量标准5.3施工验收标准6.施工进度计划6.1施工进度安排6.2进度调整及延误责任7.工程量及计价方式7.1工程量计算规则7.2计价方式及合同价款7.3工程量变更及合同价款调整8.材料设备供应8.1材料设备采购及供应8.2材料设备质量及检验8.3材料设备价格及付款方式9.施工现场管理9.1施工现场布置及安全文明施工9.2施工现场环境保护9.3施工现场人员管理10.付款及结算10.1付款进度及方式10.2结算方式及时间10.3逾期付款及违约责任11.违约责任11.1发包方违约责任11.2承包方违约责任11.3违约金及赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除及终止后的处理14.其他约定14.1合同生效及终止时间14.2合同附件14.3合同未尽事宜的处理第一部分：合同如下：1.项目概况1.1项目名称：2025年度智能配电室升级改造项目1.2项目地点：市区街道号1.3项目规模：占地面积1000平方米，建筑面积800平方米1.4项目内容：包括配电室设备更换、智能化升级、电气线路改造等1.5项目工期：自合同签订之日起，180天内完成施工并验收合格2.双方基本信息2.1发包方：市电力2.2承包方：市电力工程有限责任公司2.3法定代表人：、2.4联系人及联系方式：，电话：138xxxx5678；，电话：139xxxx56783.项目投资及资金来源3.1项目总投资：人民币1000万元3.2资金来源及比例：甲方自筹资金80%，乙方自筹资金20%3.3预付款及进度款支付方式：合同签订后10个工作日内支付预付款30%，每个施工阶段完成后支付进度款30%，项目验收合格后支付尾款40%4.施工图纸及技术规范4.1施工图纸要求：甲方提供完整的施工图纸，乙方需在收到图纸后5个工作日内确认图纸无误4.2技术规范要求：施工过程中必须遵守国家及行业标准，确保工程质量4.3施工图纸及技术规范的变更：如需变更，双方应协商一致，并签订补充协议5.施工范围及质量标准5.1施工范围：包括配电室设备更换、智能化升级、电气线路改造等5.2施工质量标准：符合国家及行业标准，确保工程质量合格5.3施工验收标准：按照国家及行业标准进行验收，验收合格后方可交付使用6.施工进度计划6.1施工进度安排：详见附件1《施工进度计划表》6.2进度调整及延误责任：如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任7.工程量及计价方式7.1工程量计算规则：按照国家及行业标准进行计算7.2计价方式及合同价款：采用综合单价法，合同价款为人民币1000万元7.3工程量变更及合同价款调整：如因设计变更、工程量增加等原因导致工程量变更，双方应协商一致，并签订补充协议，调整合同价款8.材料设备供应8.1材料设备采购及供应：乙方负责采购项目所需的材料设备，并确保其质量符合合同要求8.2材料设备质量及检验：所有材料设备须符合国家相关质量标准，并在进场前进行检验，检验合格后方可使用8.3材料设备价格及付款方式：材料设备价格按市场价或招标价确定，付款方式同工程进度款支付方式9.施工现场管理9.1施工现场布置及安全文明施工：乙方负责施工现场的布置，确保安全文明施工，遵守相关法律法规9.2施工现场环境保护：乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，并按照环保要求处理施工废弃物9.3施工现场人员管理：乙方应对施工现场人员进行管理，确保其具备相应的资质和技能，并遵守施工现场规章制度10.付款及结算10.1付款进度及方式：预付款30%，分阶段进度款各30%，验收合格后尾款40%，均通过银行转账支付10.2结算方式及时间：每月末前5个工作日内，乙方提交结算申请，甲方在收到申请后10个工作日内完成结算10.3逾期付款及违约责任：如甲方逾期付款，应向乙方支付每日万分之五的违约金，并承担相应的法律责任11.违约责任11.1发包方违约责任：如甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金；如甲方擅自变更设计或要求增加工程量，应承担相应费用11.2承包方违约责任：如乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金；如乙方提供的材料设备不符合要求，应承担相应责任11.3违约金及赔偿：违约金最高不超过合同价款的10%，实际损失超过违约金部分的，乙方有权要求甲方赔偿12.争议解决12.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决12.2争议解决程序：争议发生后，双方应在收到争议通知之日起30日内协商解决；协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼12.3争议解决地点：合同签订地人民法院13.合同解除及终止13.1合同解除条件：发生不可抗力、一方违约致使合同无法履行等情况，双方可协商解除合同13.2合同终止条件：合同约定的工期届满，且工程验收合格，合同终止13.3合同解除及终止后的处理：合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程、材料设备、款项等事宜14.其他约定14.1合同生效及终止时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，工期届满或合同解除、终止后失效14.2合同附件：附件1《施工进度计划表》；附件2《材料设备清单》；附件3《质量保证书》14.3合同未尽事宜的处理：本合同未尽事宜，由双方协商解决，协商不成的，按相关法律法规执行第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方介入的概念：本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或由一方邀请，参与项目实施、监督管理、技术支持等活动的独立法人或其他组织。1.2第三方介入的范围：包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询机构等。2.第三方介入的程序2.1第三方介入的邀请：甲乙双方应共同商定第三方介入的事项，并邀请合适的第三方参与。2.2第三方介入的确认：第三方应向甲乙双方提交书面确认函，明确同意介入本合同项目，并承诺遵守本合同的相关规定。3.第三方介入的职责与权利3.1第三方的职责：第三方应按照本合同约定，履行其职责，包括但不限于：3.1.1设计单位：负责项目的设计工作，确保设计质量符合国家标准和合同要求。3.1.2监理单位：负责对施工过程进行监督管理，确保施工质量、安全和进度符合合同要求。3.1.3检测机构：负责对材料、设备、施工质量进行检测，确保其符合合同要求。3.1.4咨询机构：提供技术咨询服务，协助甲乙双方解决项目实施中的问题。3.2第三方的权利：第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以便其履行职责。4.第三