行业版 2024年标准工程承包合同样本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL[行业版]2024年标准工程承包合同样本版B版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6违约金4.工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收5.工程进度5.1施工计划5.2进度调整5.3延期违约责任6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3质量保证7.施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理8.知识产权保护8.1知识产权归属8.2侵权责任9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律诉讼11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止12.违约责任12.1承包人违约12.2发包人违约12.3违约赔偿13.其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3合同的解除13.4税法规定13.5其他法律义务14.附件14.1工程图纸14.2技术说明书14.3材料供应清单14.4设备供应清单14.5其他重要文件第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：具体到街道和门牌号的工程实施地点。1.3工程规模：工程的总建筑面积、建筑高度、层数等。1.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。第二条合同主体2.1发包人：指合同中约定有权委托他人代为履行合同的一方。2.2承包人：指合同中约定承担工程承包义务的一方。第三条合同价格3.1合同总价：双方约定的工程总造价，以人民币表示。3.2价格调整：因市场行情变化、政策调整等原因导致工程造价发生变化的，双方可按合同约定的价格调整机制进行调整。3.3预付款：双方约定的预付款金额及支付时间。3.4进度付款：双方约定的工程进度达到一定比例时，发包人应支付的工程进度款。3.5竣工结算：工程竣工后，双方按照合同约定的计价方式和计价标准进行最终结算。3.6违约金：违反合同约定的一方应支付给对方约定的违约金。第四条工程质量4.1质量标准：工程质量应符合国家及行业现行质量标准和设计文件要求。4.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。4.3质量验收：工程验收分为分部验收和整体验收，验收不合格的工程，承包人应按发包人要求整改直至达到验收标准。第五条工程进度5.1施工计划：承包人应按照合同约定的时间节点提交施工组织设计及施工进度计划。5.2进度调整：因特殊情况导致工程进度需要调整的，双方可协商调整。5.3延期违约责任：承包人未按合同约定完成工程的，应承担相应的违约责任。第六条材料与设备6.1材料供应：发包人负责供应的材料，应按照合同约定的时间、数量、质量供应。6.2设备供应：发包人负责供应的设备，应按照合同约定的时间、数量、质量供应。6.3质量保证：发包人供应的材料和设备，承包人应负责检验，确保质量合格。第八条知识产权保护8.1知识产权归属：工程设计、施工方法、技术秘密等知识产权归承包人所有。8.2侵权责任：如发包人使用承包人的知识产权导致侵权的，由发包人承担相应责任。第九条保密条款9.1保密内容：合同履行过程中双方交换的商务、技术等信息。9.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。9.3违约责任：泄露保密信息的一方应承担违约责任。第十条争议解决10.1协商解决：合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。10.2调解解决：协商不成时，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。10.3仲裁解决：调解不成的，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。10.4法律诉讼：仲裁裁决不服的，可在接到仲裁裁决书之日起三个月内向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更：合同履行过程中，如需变更，应经双方协商一致并签订书面变更协议。11.3合同终止：合同履行完毕或者双方协商一致终止。第十二条违约责任12.1承包人违约：承包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。12.2发包人违约：发包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任。12.3违约赔偿：违约方应赔偿对方因此造成的损失。第十三条其他条款13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担责任。13.2合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。13.3合同的解除：合同履行过程中，如需解除，应经双方协商一致。13.4税法规定：合同履行过程中涉及的相关税费，按照国家税法规定执行。13.5其他法律义务：双方应遵守国家法律法规，履行合同义务。第十四条附件14.1工程图纸：合同约定的工程图纸。14.2技术说明书：合同约定的技术要求、施工标准等。14.3材料供应清单：发包人供应的材料清单。14.4设备供应清单：发包人供应的设备清单。14.5其他重要文件：合同履行过程中产生的其他重要文件。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸详细要求：工程图纸应包括建筑设计图纸、结构施工图纸、电气施工图纸、给排水施工图纸等，图纸应清晰、完整，标注应准确无误。附件说明：工程图纸是施工的依据，承包人应严格按照图纸施工，如有疑问，应及时向发包人提出。附件2：技术说明书详细要求：技术说明书应包括工程材料的性能、用途、施工方法、验收标准等，说明书应详细、准确、易懂。附件说明：技术说明书为工程施工提供技术指导，承包人应认真阅读并按照说明书要求施工。附件3：材料供应清单详细要求：材料供应清单应包括材料名称、规格、型号、数量、质量标准等，清单应真实、完整、准确。附件说明：材料供应清单明确了发包人供应的材料内容，承包人应按照清单接收和使用材料。附件4：设备供应清单详细要求：设备供应清单应包括设备名称、型号、数量、技术参数、质量标准等，清单应真实、完整、准确。附件说明：设备供应清单明确了发包人供应的设备内容，承包人应按照清单接收和使用设备。附件5：其他重要文件详细要求：其他重要文件包括但不限于工程变更通知书、施工进度计划、验收报告等，文件应真实、完整、准确。附件说明：其他重要文件为合同履行过程中产生的文件，双方应认真履行并妥善保管。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按合同约定时间完成工程。2.承包人工程质量不符合合同约定。3.发包人未按合同约定时间支付进度款。4.发包人未按合同约定供应材料或设备。5.发包人未按合同约定提供施工条件。责任认定标准：1.承包人违约：承包人应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若承包人未按合同约定时间完成工程，发包人有权要求承包人支付违约金，并有权解除合同。2.发包人违约：发包人应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若发包人未按合同约定时间支付进度款，承包人有权要求发包人支付违约金，并有权暂停施工。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中的应用：若因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担责任。2.知识产权：指著作权、专利权、商标权等权利。在本合同中的应用：工程设计、施工方法、技术秘密等知识产权归承包人所有。3.违约金：指一方违反合同约定应支付给对方的金钱赔偿。在本合同中的