造价员练习测试题附答案

第页造价员练习测试题附答案1.现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号）中，哪项是措施费（）A、二次搬运费B、计日工C、总承包服务费D、社会保险费【正确答案】：A2.招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）。A、材料材质B、结构部位C、工程内容D、规格尺寸【正确答案】：C3.根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GB-2011-0216)，下列变更事项中属于设计变更的是（）。A、基准控制点的调整B、备品备件采购数量的调整C、新增加的施工障碍处理D、增加的附加试验【正确答案】：A4.25.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是()。A、撤销安全生产许可证B、吊销安全生产许可证C、暂扣安全生产许可证并限期整改D、责令停止生产,并处罚款【正确答案】：C5.采用网络图分析法处理可原谅延期，下列说法中正确的是（）。A、只有在关键线路上的工作延误，才能索赔工期B、非关键线路上的工作延误，不应索赔工期C、如延误的工作为关键工作，则延误的时间为工期索赔值D、该方法不适用于多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔【正确答案】：C6.装配式混凝土房屋建筑工程是指建筑高度在60米(含)以下、单体建筑预制率不低于（）。A、40%B、60%C、30%D、20%【正确答案】：A7.根据《建筑法》，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期，延期的规定是A、以两次为限，每次不超过2个月B、以三次为限，每次不超过2个月C、以两次为限，每次不超过3个月D、以三次为限，每次不超过3个月【正确答案】：C8.招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（）A、专业工程估算造价B、投标报价总额C、分部分项工程费用D、分部分项工程费与措施费之和【正确答案】：A9.4.建筑合同成立和生效不是必须经过的过程是（）。A、要约B、要约邀请C、合同签订D、合同承诺【正确答案】：B10.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（）。A、招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B、招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C、招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D、高于招标控制价的投标报价应被拒绝【正确答案】：D11.赶工费发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的（）A、10%B、15%C、20%D、30%【正确答案】：C12.根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），下列关于变更程序的说法中正确的是（）。A、发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人B、承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告C、承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过建议报告表达不支持的观点D、承包人提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作【正确答案】：B13.现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号）中，安全文明施工费不包含哪项费用（）A、环境保护费B、文明施工费C、安全施工费D、夜间施工费【正确答案】：D14.采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（）中支出。A、建设管理费B、建设单位管理费C、建筑安装工程费D、基本预备费【正确答案】：A15.施工图预算审查方法中，审查速度快但审重精度较差的是（）A、标准预算审查法B、对比审查法C、分组计算审查法D、全面审查法【正确答案】：C16.关于发全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。A、按共工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B、按合同建筑安装工程费分摊安全文施工费，与进度款同期支付C、在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%D、在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%【正确答案】：C17.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于计日工的说法中正确的是（）。A、招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B、发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C、计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D、计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【正确答案】：C18.评标文员会中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A、2/3B、2/5C、1/5D、1/3【正确答案】：A19.关于施工招标文件的疑问和澄清，下列说法正确的是（）。A、投标人可以口头方式提出疑问B、投标人不得在投标截止前的15天内提出疑问C、投标人收到澄清后的确认时间应按绝对时间设置D、招标文件的书面澄清应发给所有投标人【正确答案】：D20.19.对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是()。A、桩基工程B、地下防水工程C、钢结构工程D、钢筋工程【正确答案】：D21.施工项目经理部应建立和健全以()为对象的成本核算账务体系。A、分项工程B、分部工程C、单位工程D、单项工程【正确答案】：C22.根据《合同法》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是A、只能选择适用违约金条款B、只能选择适用定金条款C、同时适用违约金和定金条款D、可以选择适用违约金或定金条款【正确答案】：D23.实物量法与定额单价法编制施工图预算，编制步骤的主要差别在于（）A、列项B、计算工程量C、计算工料机费用D、计算利润与管理费【正确答案】：C24.施工承包单位的项目管理实施规划应由()组织编制。A、施工企业经营负责人B、施工项目经理C、施工项目技术负责人D、施工企业技术负责人【正确答案】：B25.在计算钢筋工程时，钢筋的容量（KG/M3）可取（）A、7580B、7800C、7850D、8750【正确答案】：C26.根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，发包人应在收到承包人按约定提交的最终竣工结算资料的（）天内，结清竣工结算款项。A、14B、15C、28D、30【正确答案】：D27.对建筑工程一切险而言，保险人对()造成的物质损失不承担赔偿责任。A、自然灾害B、意外事故C、突发事件D、自然磨损【正确答案】：D28.建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为(）A、提交竣工结算文件之日B、确认竣工结算文件之日C、竣工验收合格之日D、工程实际交付之日【正确答案】：D29.根据《招投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A、10B、20C、30D、60【正确答案】：B30.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，勘察、设计、施工、监理及工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标的项目不包含（）。A、施工单项合同估算价在200万人民币以上B、重要设备单项合同估算价在100万人民币以上C、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万人民币以上D、项目总投资额在3000万人民币以上【正确答案】：C31.综合脚手架的项目特征必要描述（）A、建筑面积B、檐口高度C、场内外材料搬运D、脚手架的木质【正确答案】：B32.审查建设工程设计概算的编制范围时,应审查的内容是()A、各项费用是否符合现行市场价格B、是否存在擅自提高费用标准的情况C、是否符合国家对于环境治理的要求D、是否存在多列成遗漏的取费项目【正确答案】：D33.根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。A、指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费B、指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费C、采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣D、包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【正确答案】：C34.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应当且具备的资料包括()。A、工程质量监督机构签署的工程质量监督报告B、施工单位签署的质量合格文件C、竣工结算报告D、施工单位签的工程保修书【正确答案】：D35.一般情况下，安装工程一切险承担的风险主要是()。A、自然灾害损失B、人为事故损失C、社会动乱损失D、设计错误损失【正确答案】：B36.采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应由投标人填写的内容是（）A、项目价值B、服务内容C、计算基础D、费率和金额【正确答案】：D37.关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是（）A、招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标B、采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开C、采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高招标限价，也可以规定最低投标限价D、公布招标控制价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金【正确答案】：D38.根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得费用补偿的是（）。A、发包人提前向承包人提供材料、工程设备B、因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格C、发包人在工程竣工前提前占用工程D、异常恶劣的气候条件，导致工期延误【正确答案】：A39.关于建设工程的分部组合计价，下列说法中正确的是（）A、适用于没有具体图样和工程量清单的建设项目计价B、要求将建设项目细分到最基本的构造单元C、是利用产出函数进行计价D、具有自上而下、由粗到细的计价组合特点【正确答案】：B40.采用邀请招标时，应至少邀请（）家投标人A、1B、2C、3D、4【正确答案】：C41.23.在下列定额中，以工序为研究对象的是（）。A、概算定额B、预算定额C、施工定额D、投资估算指标【正确答案】：C42.招标工程量清单、招标控制价、投标报价、工程计量、合同价款调整、合同价款结算与支付以及工程造价鉴定等工程造价文件的编制与核对,应由具有专业资格的（）承担。A、施工人员B、技术人员C、甲方人员D、工程造价人员【正确答案】：D43.关于《标准施工招标文件》中用合同条款的说法,正确的是()A、通用合同条款适用于设计和施工同属于一个承包商的施工招标B、通用合同条款同时适用于单价合同和总价合同C、通用合同条款只适用于单价合同D、通用合同条款只适用于总价合同【正确答案】：B44.以下哪种情形不可以参与投标A、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人B、具有独立法人资格C、投标人具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证D、在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题【正确答案】：A45.有下列情形之一的，合同有效A、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、不违反法律、行政法规的强制性规定【正确答案】：D46.建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是(）A、⑤③①②④B、①②④⑤③C、③①②④⑤D、①③②⑤④【正确答案】：A47.关于工程质量保证金,下列说法中正确的是()。A、质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%B、已经缴纳履约保证金的,不得同时预留质量保证金C、采用工程质量保证担保的,预留质保保金不得高于合同价的2%D、质量保证金的返还期限一般为2年【正确答案】：B48.发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A、依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B、依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C、依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D、依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价【正确答案】：B49.施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()。A、和解协议书B、造价认定书C、行政调解书D、仲裁调解书【正确答案】：D50.招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间。依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于几日A、10B、7C、5D、3【正确答案】：D51.工程延误期间，因国家法律、行政法规发生变化引起工程造价变化的，则（）A、承包人导致的工程延误，合同价款均应予调整B、发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整C、不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整D、无论何种情况，合同价款均应予调整【正确答案】：C52.关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法准确的是（）A、理论计算法适用于确定材料净用量B、必须消耗的材料量是指材料的净用量C、土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D、现场统计法主要适用于确定材料损耗量【正确答案】：A53.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）A、第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示B、第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码C、同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D、补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【正确答案】：B54.为了有效地控制工程造价，应将工程造价管理的重点放在工程项目的（）阶段。A、初步设计和招标B、施工图设计和预算C、策划决策和设计D、方案设计和概算【正确答案】：C55.关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）A、建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B、研究试验费包括新产品试制费C、改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D、不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费【正确答案】：C56.关于我国建设项目投资，以下说法正确的是（）A、非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B、生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C、建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D、建设投资由固定资产投资和建设期利息组成【正确答案】：C57.因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。A、工程所需清理、修复费用B、运至施工场地待安装设备的损失C、承包人的施工机械设备损坏及停工损失D、停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用【正确答案】：C58.16.关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（）。A、投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人B、招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还C、投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金D、投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件【正确答案】：A59.国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据()原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。A、自愿B、强制C、推荐D、法定【正确答案】：A60.关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（）。A、招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责B、招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责C、投标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责D、投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责【正确答案】：A61.关于政府投项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。A、单位工程竣工结算由承包人审核B、单项工程竣工结算承包人审核C、建设项目竣工结算由发包人委托造价工程师审核D、竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核【正确答案】：D62.用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。A、分项工程名称与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价B、分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C、分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D、分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用【正确答案】：A63.3.依法招标，投标总价、中标总价、签合同价三者关系（）。A、三者相等B、投标总价等于中标总价，不一定等于签约合同价C、中标总价等于合同价，不一定等于投标价D、三者均不相等【正确答案】：A64.根据《标准施工招标文件》（2007年版），关于“分包和偏差问题处理”的内容应包括于（）之中。A、招标公告B、投标人须知C、评标办法D、合同条款与格式【正确答案】：B65.标底编制的主要作用是()。A、确定合同价格B、评审投标人报价是否合理C、指导投标人报价D、控制施工图预算【正确答案】：B66.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间()，以书面形式通知所有招标文件收受人。A、至少7日前B、至少10日前C、至少15日前D、至少20日前【正确答案】：C67.下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是（）。A、工程概算文件B、施工图结算文件C、工程结算文件D、竣工决算文件【正确答案】：C68.18.根据《民法典》规定，合同生效后，当事人就价款约定不明确又未能补充协议的，合同价款应按()执行。A、订立合同时付款方所在地市场价格B、订立合同时履行地市场价格C、标的物交付时市场价格D、标的物交付时政府指导价【正确答案】：B69.工程量清单应采用（）计价。A、定额工料机单价B、固定单价C、综合单价D、总价【正确答案】：C70.建设工程项目组成中的最小单位是（）。A、分部工程B、分项工程C、单项工程D、单位工程【正确答案】：B71.关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（）A、评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标B、评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清C、评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求D、评标委员会有权直接确定中标人【正确答案】：C72.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向承包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由A、15B、14C、21D、28【正确答案】：D73.在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的单价计价的一种方式叫做（）A、暂列金额B、计日工C、暂估价D、总承包服务费单位【正确答案】：B74.21.下列费用项目属于按费用构成要素划分的是（）。A、分部分项工程费B、措施项目费C、增值税D、其他项目费【正确答案】：C75.（）对建筑工程施工质量负责A、建筑工程勘察单位B、设计单位C、施工单位D、监理单位【正确答案】：C76.停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由()承担A、施工方B、发包人C、总承包方D、监理方【正确答案】：B77.评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在（）日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日（）个工作日前确定。A、15,28B、14,28C、15,30D、7,14【正确答案】：A78.关于暂列金额，下列说法中正确的是（）A、用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目B、由承包人支配，按签证价格结算C、不能用于因工程变更而发生的索赔支付D、不同专业预留的暂列金额应分别列项【正确答案】：D79.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是（）A、计算机机房工程B、轻钢结构工程C、土方开挖工程D、外墙防水工程【正确答案】：C80.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于工程计量,下列说法中正确的是（）A、合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量B、因异常恶分天气造成的返工工程量不予计量C、成本加酬金合同应按总价合同的计量规定进行计量D、总价合同应按实际完成的工程量计算【正确答案】：A81.关于预算定额消耗量的确定方法，下列表述正确的是（）A、人工工日消耗量由基本用工量和辅助用工量组成B、材料消耗量=材料净用量/1-损耗率C、机械幅度差包括了正常施工条件下，施工中不可避免的工序间歇D、机械台班消耗量=施工定额机械台班消耗量/1-机械幅度差【正确答案】：C82.关于范工合同工程预付款,下列说法中正确的是（）A、承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款B、采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利C、预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少D、预付款的额度通常与主要材料和构件费用占建安费的比例相关【正确答案】：D83.建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（）A、是否选择了合理的物料消耗定额B、是否符合工艺流程的柔性安排C、是否使工艺流程中的工序合理衔接D、是否符合节能清洁要求【正确答案】：D84.下列工作中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是（）。A、处理工程变更B、审核工程概算C、进行工程计量D、编制工程量清单【正确答案】：D85.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经()签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。A、项目经理B、监理工程师C、财务总经理D、总监理工程师【正确答案】：D86.设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，构造柱处的施工顺序正确的是A、砌砖墙绑扎钢筋浇筑混凝土B、绑扎钢筋砌砖墙浇筑混凝土C、绑扎钢筋浇筑混凝土砌砖墙D、砌砖墙浇筑混凝土绑扎钢筋【正确答案】：B87.钢筋的塑性指标通常用（）表示A、屈服强度B、抗压强度C、伸长率D、抗拉强度【正确答案】：C88.建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额是该项目的（）A、概算造价B、结算造价C、重置价值D、实际价值【正确答案】：C89.《建设工程施工合同（示范文本）》由三部分组成，下列选项中不属于其组成内容的是（）。A、施工合同书B、协议书C、通用条款D、专用条款【正确答案】：A90.发包人应在工程开工后的（）天内预付当年施工进度计划的安全文明施工费A、7B、14C、21D、28【正确答案】：D91.工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己的特殊职能（）A、预计智能B、决定职能C、调整职能D、评价职能【正确答案】：D92.再建的建筑工程因故中止施工的，（）应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按规定做好建筑工程的维护管理工作A、施工单位B、建设单位C、设计单位D、勘察单位【正确答案】：B93.20.根据《国务院关于投资体制改革的决定》,对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目,除特殊情况外,政府主管部门不再审批（）。A、项目建议书B、项目开工报告C、项目初步设计D、项目可行性研究报告【正确答案】：B94.关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（）A、建设规模是指工程投资总额B、工程特征是指结构类型及主要施工方案C、环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D、施工现场实际情况是指自然地理条件【正确答案】：C95.合同的法定解除有下列情形之一的，当事人可以解除合同，错误的选项是A、因不可抗力致使不能实现合同目的B、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务C、法律规定的情形D、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行【正确答案】：C96.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（）。A、建设单位B、施工单位C、建立单位D、设计单位【正确答案】：A97.在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为（）。A、开始发放招标文件之日B、投标人提交投标文件之日C、投标人提交投标文件截止之日D、停止发放招标文件之日【正确答案】：C98.17.订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为()。A、合同订立B、合同生效C、合同成立D、合同有效【正确答案】：C99.由工程建设的特点所决定，工程造价具有以下特点（）A、大量性B、巨大性C、层次性D、差别性【正确答案】：C100.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）关于招标工程量清单中暂列金额的编制，下列说法正确的是（）。A、应详列其项目名称、计量单位，不列明金额B、应列明暂定金额总额，不详列项目名称C、不同专业预留的暂列金额应分别列项D、没有特殊要求一般不列暂列金额【正确答案】：C1.对于列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需的费用，施工单位应当用于()A、安全生产条件改善B、专职安全管理人员工资发展C、施工安全设施更新D、安全事故损失赔付E、施工安全防护用具采购【正确答案】：ACE2.根据《标准施工招标文件》中的合同条款，需要由承包人承担的有（）A、承包人协助监理人使用施工控制网所发生的费用B、承包人车辆外出行驶所发生的场外公共道路通行费用C、发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线返工所发生的费用D、监理人剥离检查已覆盖合格隐蔽工程所发生的费用E、承包人修建临时设施需要临时占地所发生的费用【正确答案】：AB3.基本建设项目按其建设性质可以划分为（）A、新建项目B、扩建项目C、恢复项目D、环境保护项目E、迁建项目【正确答案】：ABCE4.依据北京市建设工程计价定额中人工单价包括（）A、基本工资B、辅助工资C、材料保管费D、工资性质津贴E、劳动保护费【正确答案】：ABDE5.39.下列关于工程量清单描述正确的是（)A、在工程招标时，工程量清单是招标文件的组成部分B、工程量清单应由具有编制投标文件能力的投标人编制C、在签订建筑工程施工合同时，工程量清单是建筑工程施工合同组成必要内容之一D、工程量清单应由受招标人委托且具有相应资质的中介机构进行编制E、零星工作项目表应根据拟建工程的具体情况列出项目，工程数量可按暂估数量【正确答案】：ADE6.32.与项目建设有关的其他费用包括（）。A、建设管理费B、可行性研究费C、研究试验费D、拆迁补偿费E、勘查费【正确答案】：ABCE7.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的()施工方案编制专项施工方案A、土方开挖工程B、钢筋工程C、模板工程D、混凝土工程E、脚手架工程【正确答案】：ACE8.36.根据现行《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)规定，施工机具使用费包括（）。A、施工机械使用费B、仪器仪表使用费C、工程设备费D、职工因工出差费E、职工调动工作的差旅费【正确答案】：AB9.下列工人工作时间中。属于有效工作时间的有()A、基本工作时间B、不可避免中断时间C、辅助工作时间D、偶然工作时间E、准备与结束工作时间【正确答案】：ACE10.41.关于附条件和附期限的合同，以下说法正确的是（)。A、附生效条件的合同，自条件成就时生效B、附解除条件的合同，自条件成就时失效C、附生效期限的合同，自期限届至时生效D、附终止期限的合同，自期限届满时失效E、当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件不成就【正确答案】：ABCD11.下列费用中，由招标人填写金额，投标人直接计入投标总价的有（）。A、材料设备暂估价B、专业工程暂估价C、暂列金额D、计日工合价E、总承包服务费【正确答案】：ABC12.下列与项目建设有关的其他费用中，属于建设管理费的有（）。A、建设单位管理费B、引进技术和引进设备其他费C、工程监理费D、场地准备费E、工程总承包管理费【正确答案】：ACE13.根据固定资产投资项目资本金制度相关规定，除用货币出资外，投资者还可以用（）作价出资。A、实物B、工业产权C、专利技术D、非专利技术E、无形资产【正确答案】：ABD14.根据我国现行施工招标投标管理规定，投标有效期的确定一般应考虑的因素有（）A、投标报价需要的时间B、组织评标需要的时间C、确定中标人需要的时间D、签订合同需要的时间E、提交履约保证金需要的时间【正确答案】：BCD15.混凝土拌合物的和易性包括（）A、保水性B、耐久性C、黏聚性D、流动性E、抗冻性【正确答案】：ACD16.33.质量保修书中应当明确建设工程的（）A、保修责任B、保修范围C、保修方法D、保修期限E、保修费用【正确答案】：ABD17.根据《建设工程安全生产管理条例》，对于列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（）A、专项施工方案安全验算论证B、施工安全防护用具的采购C、安全施工措施的落实D、安全生产条件的改善E、施工安全防护设施的更新【正确答案】：BCDE18.招标投标活动应当遵循（）的原则A、公开B、公平C、公正D、诚实E、信用【正确答案】：ABCDE19.工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时，正确的做法有（）A、应按仲裁、诉讼程序和要求进行鉴定B、应依法出庭接受鉴定项目方当事人对鉴定意向书的质询C、应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息D、应自行对现场进行勘验E、是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避【正确答案】：ABCE20.建设工程项目按项目的投资来源划分可分为（)。A、政府投资项目B、非政府投资项目C、生产性项目D、非生产性项目E、竞争性项目【正确答案】：AB21.工程计价的依据有多种不同类型，其中工程单价的计算依据有A、材料价格B、投资估算指标C、机械台班费D、人工单价E、概算定额【正确答案】：ACD22.建设单位在办理工程质量监督注册手续时需提供的资料有()。A、中标通知书B、施工进度计划C、施工方案D、施工组织设计E、监理规划【正确答案】：ADE23.新旧管道连结方式（）。A、保温B、切管C、钻孔D、管道辐射E、连接【正确答案】：BCE24.31.审查设计概算的方法主要包括（)。A、工料单价法B、对比分析法C、联合会审法D、查询核实法E、综合单价法【正确答案】：BCD25.根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件有（）A、建设资金已金额到位B、已提交建筑工程用地申请C、已经确定建筑施工单位D、有保证工程和安全的具体措施E、已完成施工图技术交底和图纸会审【正确答案】：CD26.工程量清单计价模式与定额计价模式区别有A、采用的材料用量不同B、采用的计价方法不同C、项目划分不同D、工程量计算规则不同E、风险分担不同【正确答案】：BCDE27.以下不得作为竞争性费用的是A、安全文明施工费B、规费C、税金D、总承包服务费E、措施费【正确答案】：ABC28.应予计量的措施项目费包括（）A、垂直运输费B、排水、降水费C、冬雨季施工增加费D、临时设施费E、超高施工增加费【正确答案】：ABE29.编制健建设项目竣工决算必须满足的条件包括()。A、经批准的初步设计所决定的工程内容已完成B、单项工程或建设项目竣工结算已完成C、收尾工程竣工结算已完成D、预留费用不超过规定比例E、涉及工程质量纠纷事项已处理完毕【正确答案】：ABDE30.建筑物的围护体系包括（）A、屋面B、外墙C、内墙D、外门E、外窗【正确答案】：ABDE31.工程量清单中关于项目特征描述的重要意义在于()A、项目特征是区分具体清单项目的依据B、项目特征是确定计量单位的重要依据C、项目特征是确定综合单价的前提D、项目特征是履行合同义务的基础E、项目特征是确定工程量计算规则的关键【正确答案】：ACD32.38．按照《建设工程质量管理条例》规定，以下属于建设工程竣工验收条件的是（)。A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容B、有完整的技术档案和施工管理资料C、有主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E、有造价咨询公司签署的期中结算文件【正确答案】：ABCD33.根据《招投标法实施条例》，关于依法必须招标项目中标候选人的公示，下列说法中正确的有（）A、应公示中标候选人B、公示对象是全部中标候选人C、公示期不得少于3日D、公示在开标后的第二天发布E、对有业绩信誉条件的项目，其业绩信誉情况应一并进行公示【正确答案】：ABCE34.招标工程量清单中，只需列出工程量的是（）。A、暂列金额B、暂估价C、计日工D、施工排水、降水项目E、分部分项工程量清单项目【正确答案】：CDE35.投保建筑工程一切险时，不能作为保险项目的有（）A、现场临时建筑B、现场的技术资料、账簿C、现场使用的施工机械D、领有公共运输执照的车辆E、现场在建的分部工程【正确答案】：BD36.为有利于措施费的确定和调整，根据现行工程量计算规范。适宜采用单价措施项目计价的有（）。A、夜间施工增加费B、二次搬运费C、施工排水、降水费D、超高施工增加费E、垂直运输费【正确答案】：CDE37.根据《标准施工招标文件》工程变更的情形有（）A、改变合同中某项工作的质量B、改变合同工程原定的位置C、改变合同中已批准的施工顺序D、为完成工程需要追加的额外工作E、取消某项工作改由建设单位自行完成【正确答案】：ABCD38.关于砌体结构特点的说法，正确的是（）A、耐火性能好B、抗弯性能差C、耐久性能差D、施工方便E、抗震性能好【正确答案】：ABD39.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)对以下措施项目详细列明了项目编码、项目特征、计量单位和计算规则的有（）A、夜间施工B、已完工程及设备保护C、超高施工增加D、施工排水、降水E、混凝土模板及支架【正确答案】：CDE40.34.工程索赔按索赔性质可划分为（）。A、费用索赔B、工期索赔C、工程延误索赔D、工程变更索赔E、意外风险索赔【正确答案】：CDE41.为有效控制工程造价，应将工程造价管理的重点放在（）阶段。A、施工招标B、施工C、策划决策D、设计E、竣工验收【正确答案】：CD42.预算定额的应用形式主要有（）A、直接套用B、定额换算C、编制补充定额D、调整价差【正确答案】：ABC43.37．现场签证是指由（）与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明A、发包人现场代表B、授权的工程监理人C、授权的工程造价咨询人D、授权的工程设计人E、授权的承包人【正确答案】：ABC44.下列费用项目中,构成施工仪器仪表台班单价的有(）A、折旧费B、检修费C、维护费D、人工费E、校验费【正确答案】：ACE45.下列影响施工质量的因素中，属于材料因素的有（）A、计量器具B、建筑构配件C、新型模板D、工程设备E、安全防护设施【正确答案】：BC46.投标文件应当对招标文件作出实质性响应的内容有（）A、报价B、工期C、投标有效期D、质量要求E、招标范围【正确答案】：BCDE47.下列资料中,可以作为施工发承包双方提出和处理索赔直接依据的有（）A、未在合同中约定的工程量所在地地方性法规B、工程施工合同文件C、合同中约定的非强制性标准D、现场签证E、合同中未明确规定的地方定额【正确答案】：BCD48.混凝土和易性包括的指标有()A、强度B、流动性C、黏聚性D、保水性E、抗渗性【正确答案】：BCD49.根据《合同法》下列合同中，属于效力待定合同的有（）A、因重大误解订立的合同B、恶意串通损害第三人利益的合同C、在订立合同时显失公平的合同D、超越代理权限范围订立的合同E、限制民事行为能力人订立的合同【正确答案】：DE50.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，综合单价包括A、人工费B、材料费C、机械使用费D、间接费E、税金【正确答案】：ABC51.根据财政部、国家发改委、住建部的有关文件,竣工结算的组成文件包括()A、工程竣工验收报告B、工程竣工图C、设计概算施工图预算D、工程竣工结算E、工程竣工造价对比分析【正确答案】：BE52.根据《合同法》，可变更或可撤销合同是指（）的合同。A、恶意串通损害国家利益B、恶意串通损害集体利益C、因重大误解订立D、因重大过失造成对方财产损失E、订立合同时显失公平【正确答案】：CE53.下列情况可以出工程变更的有（）A、工作的增、减、B、设计图纸的修改C、施工工艺、顺序、时间的改变D、施工条件的改变E、项目人员变更【正确答案】：ABCD54.下列费用属于措施费的是A、环境保护费B、工程排污费（规费）C、二次搬运费D、社会保障费E、临时设施费【正确答案】：ACE55.45.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的事人对建设工程实际竣工日期有工日期确定的说法,正确的有（）。A、建设工程整改后竣工验收合格的,以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B、建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C、承包人已经提交工验报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期D、建设工程未经工验收,发包人撞自使用的,以工程完工日期为竣工日期E、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期【正确答案】：BCE56.与外墙内保温相比，外墙外保温的优点是（）A、有良好的建筑节能效果B、有利于提高室内温度的稳定性C、有利于降低建筑物造价D、有利于减少温度波动对墙体损坏E、有利于延长建筑物使用寿命【正确答案】：ABDE57.建设工程工程量清单计价活动应遵循（）的原则A、客观B、公正C、公平D、公开E、合理【正确答案】：ABC58.下列施工合同屐行过程中发生的情形中,当事人可以解除合同的有()A、建设单位延期支付工程款,经催告后同意B、未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的C、施工全业已完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的D、施工过程中,施工企业不满建设单位的指令,将全部工人和施工机械撤离现场,并开始了其他工程建设的E、施工企业施工组织不力,导致工期一再延误,使该工程项目已无投产价值的【正确答案】：CDE59.根据造价工程师执业资格制度，注册造价工程师的权利有（）A、制定工程造价经济纠纷B、执行工程计价标准C、发起设立工程造价咨询企业D、依法独立执行工程造价业务E、保管和使用本人的注册证书【正确答案】：CDE60.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），分部分项工程综合单价应包含（）A、企业管理费B、利润C、税金D、规费E、措施费【正确答案】：AB61.根据《招标投标实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的有（）A、投标保证金有效期应当与投标有效期一致B、投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C、采用两阶段招标的，投标应在第一阶段提交投标保证金D、招标人不得挪用投标保证金E、招标人最迟应在签订书面合同时同时退还投标保证金【正确答案】：ABD62.一般计税、简易计税、计税方法正确的有（）A、小规模适用一般计税B、小规模适用简易计税C、一般纳税人适用一般计税D、一般纳税人适用简易计税E、一般纳税人可以选择适用一般计税或简易计税【正确答案】：BC63.施工图预算的审查工作包括（）。A、工程量计算B、设备方案的准确性C、预算定额套用D、设备材料预算价格取定E、审查相关的技术规范是否有错误【正确答案】：ACD64.()单位依法对建设工程质量负责A、建设单位B、监理单位C、施工单位D、监督单位E、业主方【正确答案】：ABC65.导致中标无效的情形有()A、依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底,影响中标结果的B、投标人向招标人展示工程业绩、企业实力,谋取中标的C、投标截止日期以前投标人撒回已提交的招标文件进行修改的D、招标人要求投标人提交投标保证金的E、依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的【正确答案】：AE66.承包人应在每个计量周期到期后，向发包人提交已完工程进度款支付申请，支付申请包括的内容有（）A、累计已完成的合同价款B、本期合计完成的合同价款C、本期合计应扣减的金额D、累计已调整的合同金额E、预计下期将完成的合同价款【正确答案】：ABC67.建设单位申请领取施工许可证，应具备的条件A、已办理该建筑工程用地批准手续B、在城市规划区的建筑工程，已取得建筑工程规划许可证C、已办理营业执照D、已办理安全生产许可证E、工程建设资金已到位【正确答案】：AB68.施工图预算对投资方、施工企业都具有十分重要的作用。下列选项中仅属于对施工企业作用的有()A、确定合同价款的依据B、控制资金合理使用的依据C、控制工程施工成本的依据D、调配施工力量的依据E、办理工程结算的依据【正确答案】：CD69.混凝土的优点包括（）。A、耐久性好B、自重轻C、耐火性好D、抗裂性好E、可模性好【正确答案】：ACE70.投标人在递交投标交件后,其投标保证金按规定不予遇还的情形有（）。A、投标人在投标有效期内撤销投标文件的B、投标人拒绝延长投标有效期的C、投标人在投标截止日前修改投标文件的D、中标后无故拒签合同协议书的E、中标后未按招标文件规定提交履约担保的【正确答案】：ADE71.建筑结构的可靠性包括（）。A、安全性B、适用性C、经济性D、耐久性E、美观性【正确答案】：ABD72.35.工程定额按编制程序和用途可分为（）。A、施工定额B、预算定额C、概算定额D、建筑工程定额E、安装工程定额【正确答案】：ABC73.根据《城市建设档案管理规定》，施工企业一般应提交的档案资料有()。A、工程技术档案资料B、竣工图C、工程检验评定资料D、工程结算资料E、材料采购合同【正确答案】：ABC74.根据《招标投标法实施条例》属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形有()A、就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息B、设定的技术和商务条件与合同履行无关C、以特定行业的业绩作为加分条件D、对投标人采用无差别的资格审查标准E、对招标项目指定特定的品牌和原产地【正确答案】：BCE75.预算定额一般由（）构成A、文字说明B、图文说明C、分项工程项目表D、附录【正确答案】：ACD76.40．采用工程量清单报价，下列计算公式正确的是（）A、分部分项工程费＝分部分项工程量x分部分项工程项目综合单价B、单价措施项目费＝∑措施项目工程量x措施项目综合单价C、单位工程造价=∑分部分项工程费D、单项工程造价＝∑单位工程造价E、建设项目总造价＝∑单项工程造价【正确答案】：ABDE77.导致中标无效的情形有()A、依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底,影响中标结果的B、投标人向招标人展示工程业绩、企业实力,谋取中标的C、投标截止日期以前投标人撒回已提交的招标文件进行修改的D、招标人要求投标人提交投标保证金的E、依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的【正确答案】：AE78.确定合同价款的方式包括（）A、固定总价合同B、固定综合单价合同C、可调价格合同D、预算合同【正确答案】：ABC1.建筑面积指建筑物各层面积的总和，它包括使用面积、辅助面积和结构面积A、正确B、错误【正确答案】：A2.禁止国家工作人员以任何方式非法干涉招投标活动A、正确B、错误【正确答案】：A3.建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告：中止施工满两年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A、正确B、错误【正确答案】：B4.投标人的投标报价高于招标控制价的应予以废标。A、正确B、错误【正确答案】：A5.综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。A、正确B、错误【正确答案】：A6.预拌混凝土场外运输费用不包含在混凝土材料预算价格中。A、正确B、错误【正确答案】：B7.承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用为总承包服务费。A、正确B、错误【正确答案】：B8.在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非己方的原因而遭受损失，按合同约定或法律法规规定应由对方承担责任，从而向对方提出补偿的要求。A、正确B、错误【正确答案】：A9.招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。A、正确B、错误【正确答案】：A10.装配式混凝土房屋建筑工程是指建筑高度在50米（含）以下、单体建筑预制率不低于30%或建筑高度在60米以上、单体建筑预制率不低于20%的项目A、正确B、错误【正确答案】：B11.雨期施工定义——所指“雨期”是指必须采取措施保证混凝土施工质量和施工安全的下雨时间段，包括雨季和雨天两种情况。A、正确B、错误【正确答案】：A12.共同承揽人对定作人承担连带责任，但当事人另有约定的除外。A、正确B、错误【正确答案】：A13.施工现场操作场地的硬化费用属于安全文明施工费中的文明施工费A、正确B、错误【正确答案】：A14.建设单位应自工程竣工验收合格之日起15d日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案A、正确B、错误【正确答案】：A15.国家不对行业的建设规模设定规模界限A、正确B、错误【正确答案】：B16.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%A、正确B、错误【正确答案】：A17.超高施工增加费，当单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过10层时，可计算超高施工增加费。A、正确B、错误【正确答案】：B18.出现合同价款调增事项(不含工程量偏差、计日工、现场签证、索赔)后的28天内,承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附上相关资料。A、正确B、错误【正确答案】：B19.根据《建筑基坑支护技术规程》，基坑侧壁的安全等级分为5级A、正确B、错误【正确答案】：B20.施工企业必须为职工办理的保险是工伤保险A、正确B、错误【正确答案】：A21.发包人应在签发最终结清支付证书后的14天内，按照最终结清支付证书列明的金额向承包人支付最终结清款。A、正确B、错误【正确答案】：A22.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。A、正确B、错误【正确答案】：A23.依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动A、正确B、错误【正确答案】：A24.招标工程以投标截止日前28天、非招标工程以合同签订前28天为基准日，其后因国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。A、正确B、错误【正确答案】：A25.建设单位不得将建筑工程肢解发包A、正确B、错误【正确答案】：A26.招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。A、正确B、错误【正确答案】：A27.单位工程的质量是整个工程质量检验最小单位A、正确B、错误【正确答案】：B28.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。A、正确B、错误【正确答案】：A29.投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中A、正确B、错误【正确答案】：A30.建设单位应当对审查合格的施工图设计文件向施工单位做出详细说明A、正确B、错误【正确答案】：B31.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。A、正确B、错误【正确答案】：A32.大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包A、正确B、错误【正确答案】：A33.进度款支付周期应与合同约定的工程计量周期可以不一致。A、正确B、错误【正确答案】：B34.