山东厂房施工合同

山东厂房施工合同合同编号：__________1.名称：____________________________2.地址：____________________________3.法定代表人：_____________________4.联系方式：_______________________1.名称：____________________________2.地址：____________________________3.法定代表人：_____________________4.联系方式：_______________________鉴于甲方拟进行厂房施工，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概述1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________第二条甲方义务2.1甲方应按照本合同约定的时间和要求，向乙方支付工程款项。2.2甲方应提供施工所需的相关资料和场地，确保乙方能够顺利施工。2.3甲方应协助乙方办理与工程相关的审批、验收等手续。2.4甲方不得干涉乙方的施工管理及施工技术的运用。第三条乙方义务3.1乙方应按照本合同约定的时间和质量要求，完成工程施工。3.2乙方应确保施工安全，采取必要的安全防护措施，防止安全事故的发生。3.3乙方应遵守国家有关法律法规，不得违法施工。3.4乙方应保证施工质量，确保工程达到约定的标准。第四条工程进度和工期4.1乙方向甲方承诺，本工程预计于______年______月______日前竣工。4.2乙方应按照甲方要求，合理组织施工，确保工程进度。4.3如有特殊情况导致工程延期，乙方应提前通知甲方，并征得甲方同意。第五条工程款项5.1工程款支付方式：____________________5.2工程款支付进度：____________________5.3乙方完成施工后，甲方应按照约定及时支付尾款。5.4甲方支付工程款项后，乙方应向甲方提供等额的发票。第六条违约责任6.1甲方未按照约定时间支付工程款项的，应按照迟延支付金额的____%向乙方支付违约金。6.2乙方未按照约定时间完成工程的，应按照迟延完成天数的____%向甲方支付违约金。6.3双方的其他违约行为，应按照法律规定和本合同约定承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.甲方法定代表人身份证明复印件4.乙方法定代表人身份证明复印件5.工程设计图纸6.工程预算明细表7.工程进度计划表8.施工安全防护措施方案9.乙方施工团队资质证明文件10.相关法律法规文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项，视为违约。2.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。3.甲方未提供施工所需资料或场地，视为违约。4.乙方未按约定质量标准完成工程，视为违约。5.乙方违反国家法律法规进行施工，视为违约。6.双方未按约定履行合同义务，导致工程进度延误，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同约定的厂房施工项目的业主方。2.乙方：指合同约定的厂房施工项目的施工方。3.工程款项：指乙方完成工程所需的报酬。4.违约金：指违约方应支付给守约方的经济损失赔偿。5.施工进度：指工程按照约定计划进行的速度和顺序。6.竣工：指工程按照约定标准完成全部施工内容。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程款项支付问题：如甲方延迟支付，乙方应及时与甲方沟通，协商解决。如协商无果，乙方可依法向法院提起诉讼。2.工程进度延误问题：如乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金。如甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应责任，支付乙方窝工费。3.工程质量问题：如乙方施工质量不符合约定，乙方应负责修复或重新施工，并承担相应费用。4.施工安全问题：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大。如乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。五、所有应用场景：1.甲方为厂房建设项目业主，乙方为具有相应资质的施