建筑飘窗钢结构施工合同

建筑飘窗钢结构施工合同合同编号：__________建筑飘窗钢结构施工合同甲方：__________乙方：__________一、工程概况1.1本项目位于__________，工程规模为__________，包括但不限于飘窗钢结构的设计、制作、安装、验收等施工内容。1.2飘窗钢结构施工范围及要求详见附件一《飘窗钢结构施工图纸》和附件二《施工技术要求》。二、合同金额2.1本项目合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间向乙方支付合同价款。三、合同工期3.1本项目合同工期为__________日，自乙方进场之日起计算。3.2乙方应按照本合同约定的工程进度和质量要求完成施工。四、质量标准4.1乙方应按照附件二《施工技术要求》进行施工，确保工程质量符合国家标准及行业规范。4.2工程验收合格后，乙方应承担不少于__________年的质量保修责任。五、合同的履行5.1甲方应按照合同约定向乙方支付预付款、进度款和尾款。5.2乙方应按照合同约定进行施工，确保工程进度和质量。5.3甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电接入、物流运输等。5.4甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续，包括但不限于施工许可、安全检查等。六、违约责任6.1甲方逾期支付价款的，应按照同期银行贷款利率支付逾期利息。6.2乙方未按照约定进度完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__________%。6.3乙方施工质量不符合约定的，应承担返工、维修等费用，并支付甲方相应的赔偿金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕合同价款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.附件一：《飘窗钢结构施工图纸》2.附件二：《施工技术要求》二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付价款的，视为违约。2.乙方未按照约定进度完成施工的，视为违约。3.乙方施工质量不符合约定的，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系、保护合同当事人合法权益、维护社会主义市场经济秩序的法律。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》，是调整建筑活动、规范建筑市场秩序、保障建筑工程质量安全、促进建筑业健康发展的法律。3.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，按照约定或者依照法律规定应当承担的金钱责任。4.质量保修：指施工方对施工的工程在一定期限内承担质量问题的修复、更换等责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期支付价款：乙方可以与甲方协商，要求甲方支付逾期利息；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院起诉。2.乙方未按照约定进度完成施工：甲方可以与乙方协商，要求乙方按照约定进度施工；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院起诉。3.乙方施工质量不符合约定：甲方可以要求乙方进行返工、维修，并支付相应的赔偿金；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.适用于甲方为建筑