2024版劳务分包合同交底记录

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版劳务分包合同交底记录本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1劳务分包商定义1.2业主定义1.3分包工程定义第二条合同范围及工作内容2.1劳务分包范围2.2工作内容描述2.3工作量及进度安排第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式及支付时间表第四条合同履行及交底4.1劳务分包商义务4.2业主义务4.3交底会召开及记录第五条工期及延期5.1合同工期5.2延期申请及审批5.3工期延误责任第六条质量管理6.1质量标准及要求6.2质量控制及检测6.3质量问题处理第七条安全及环境保护7.1安全规定及要求7.2安全事故处理7.3环境保护要求第八条变更管理8.1变更范围及程序8.2变更费用及时间调整8.3变更争议解决第九条违约责任9.1劳务分包商违约9.2业主违约9.3违约责任承担第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点及程序10.3争议解决费用承担第十一条合同的解除和终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3解除和终止后的权利和义务处理第十二条保密条款12.1保密信息定义12.2保密义务及期限12.3违反保密条款的责任第十三条法律适用及争议解决13.1合同适用的法律法规13.2争议解决方式13.3适用法院及仲裁委员会第十四条其他条款14.1合同的修改和补充14.2合同的传递和保管14.3合同生效条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1劳务分包商定义劳务分包商是指根据本合同约定，承担分包工程实施、完成并交付给业主的法人或其他组织，即乙方。1.2业主定义业主是指根据本合同约定，接受劳务分包商完成的分包工程，并支付分包工程价款的法人或其他组织，即甲方。1.3分包工程定义分包工程是指根据本合同约定，由劳务分包商实施的，包含一定数量和范围的工程量清单项目，并按照约定的质量、安全、进度等要求完成的工作。第二条合同范围及工作内容2.1劳务分包范围劳务分包范围包括但不限于：工程量清单中约定的分包工程项目的全部工作，包括材料采购、施工、试验、验收、保修等。2.2工作内容描述劳务分包商应按照甲方的要求，完成分包工程量清单中约定的全部工作，包括但不限于：按设计图纸和施工规范要求进行施工，保证工程质量；按约定的工期完成工程，保证工程进度；确保工程施工安全，防止事故发生；协助甲方进行工程验收，确保工程合格；履行合同约定的其他义务。2.3工作量及进度安排劳务分包商应按照甲乙双方确认的工程量清单和施工组织设计，按时完成分包工程。具体工作量及进度安排详见附件一《分包工程量清单》和附件二《施工组织设计》。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价本合同总价是指甲方支付给乙方的分包工程价款，包括分包工程项目的所有工作，包括但不限于：人工费、材料费、设备费、施工机具费、管理费、利润等。合同总价详见附件三《分包工程价款明细表》。3.2价格调整机制合同总价在签订合同后，如遇材料价格波动、政策调整等影响工程造价的因素，双方可按照附件四《价格调整机制》进行价格调整。3.3支付方式及支付时间表甲方按照本合同约定的付款条件，以银行转账、支票等方式支付给乙方。具体支付方式及时间表详见附件五《支付方式及时间表》。第四条合同履行及交底4.1劳务分包商义务劳务分包商应按照本合同约定，完成分包工程，并保证分包工程的质量、安全、进度等要求。劳务分包商应按照甲方的要求，参加甲方组织的交底会，了解工程的相关要求，明确施工过程中的各项事宜。4.2业主义务甲方应按照本合同约定，向劳务分包商支付分包工程价款，并履行合同约定的其他义务。甲方应提供施工场地、施工图纸、施工规范等相关资料，并确保施工现场的安全、道路畅通等。4.3交底会召开及记录甲方应组织并召开交底会，向劳务分包商介绍工程的相关要求，明确施工过程中的各项事宜。交底会记录应由甲方、乙方签字确认，并作为本合同附件。第五条工期及延期5.1合同工期合同工期是指本合同约定的分包工程完成的时间，自乙方进入施工现场之日起至分包工程验收合格之日止。具体工期见附件六《工期安排》。5.2延期申请及审批如乙方因客观原因无法按照约定的工期完成分包工程，应提前向甲方申请延期，并说明延期理由。甲方应在收到延期申请后5个工作日内予以审批。5.3工期延误责任如乙方未按照约定的工期完成分包工程，应按照附件七《工期延误责任》承担相应责任。第六条质量管理6.1质量标准及要求分包工程的质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。具体质量标准及要求见附件八《质量标准及要求》。6.2质量控制及检测乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程质量控制，确保分包工程质量。乙方应按照约定的时间、地点、方法，向甲方提交分包工程质量检测报告。6.3质量问题处理如分包工程出现质量问题，乙方应按照甲方要求及时进行整改。如乙方未按照甲方要求整改或整改后仍不符合质量要求，甲方有权按照附件九《质量问题处理》要求乙方承担相应责任。第八条变更管理8.1变更范围及程序变更范围包括但不仅限于：工程量清单项目、工程设计、施工工艺、工程进度、合同价格等。甲方或乙方提出变更时，应向对方提交《工程变更申请》，经双方协商一致后，签订《工程变更协议》并附件《工程变更清单》。8.2变更费用及时间调整变更费用按照《工程变更协议》约定的方式计算。变更导致合同工期的调整，按照附件十《工期调整》执行。8.3变更争议解决如双方在变更事项上产生争议，应协商解决；协商不成的，按照本合同第十条争议解决方式处理。第九条违约责任9.1劳务分包商违约劳务分包商未按约定完成分包工程的，应承担违约责任。具体违约责任见附件十一《违约责任》。9.2业主违约业主未按约定支付分包工程价款的，应承担违约责任。具体违约责任见附件十二《违约责任》。9.3违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。如双方都有违约行为的，各自承担相应的责任。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼地点及程序如双方约定仲裁，应提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁。仲裁程序按照该仲裁委员会的仲裁规则执行。10.3争议解决费用承担诉讼或仲裁费用由败诉方承担。如双方都有责任的，按照各自的过错分担。第十一条合同的解除和终止11.1合同解除条件任何一方提前解除本合同的，应提前通知对方，并按照附件十三《合同解除和终止》约定办理。11.2合同终止条件本合同终止条件如下：（一）分包工程验收合格，并完成支付手续；（二）分包工程提前终止，并完成支付手续；（三）法律、法规规定的其他终止条件。11.3解除和终止后的权利和义务处理合同解除或终止后，双方应按照附件十三约定处理未了事项，包括但不限于：工程结算、支付、保修等。第十二条保密条款12.1保密信息定义保密信息是指本合同签订过程中以及合同履行过程中，双方交换的且对方未公开的信息。12.2保密义务及期限双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方泄露。保密期限自本合同签订之日起至合同解除或终止之日起二年。12.3违反保密条款的责任如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十三条法律适用及争议解决13.1合同适用的法律法规本合同适用中华人民共和国法律，法律法规另有规定的除外。13.2争议解决方式如双方约定仲裁，应提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁。仲裁程序按照该仲裁委员会的仲裁规则执行。13.3适用法院及仲裁委员会如双方未约定仲裁，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同的修改和补充本合同的修改和补充，应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。14.2合同的传递和保管本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方应妥善保管合同，不得随意涂改、毁损。14.3合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同的生效，以甲方收到乙方提交的履约保证金或保函为前提。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《分包工程量清单》详细列出分包工程的所有项目、工程量、工程内容等，是双方履行合同的依据之一。附件二：《施工组织设计》详细描述施工过程中的组织管理、施工方法、施工进度计划等，指导施工过程的顺利进行。附件三：《分包工程价款明细表》详细列出分包工程价款的构成，包括人工费、材料费、设备费等，以及计算方式。附件四：《价格调整机制》详细说明价格调整的条件、计算方法等，当材料价格波动或政策调整时，用于调整合同总价。附件五：《支付方式及时间表》详细列出甲方支付价款的方式、时间等，保证乙方施工过程中的资金需求。附件六：《工期安排》详细列出分包工程的工期计划，包括开始时间、结束时间、关键节点等。附件七：《工期延误责任》详细说明工期延误的情况下，乙方应承担的责任及甲方有权采取的措施。附件八：《质量标准及要求》详细列出分包工程的质量标准，包括材料、施工、验收等各环节的质量要求。附件九：《质量问题处理》详细说明分包工程出现质量问题时，乙方应采取的整改措施及甲方有权采取的措施。附件十：《工期调整》详细说明工期调整的条件、程序等，当需要调整工期时，双方应按照该附件进行操作。附件十一：《违约责任》详细列出违约行为及相应的违约责任，用于约束双方在合同履行过程中的行为。附件十二：《违约责任》详细列出违约行为及相应的违约责任，用于约束双方在合同履行过程中的行为。附件十三：《合同解除和终止》详细说明合同解除和终止的条件、程序等，以及解除或终止后双方应承担的义务。附件十四：《保密协议》详细列出双方在合同履行过程中应保守的保密信息，以及违反保密义务应承担的责任。说明二：违约行为及责任认定：1.劳务分包商未按约定完成分包工程的，应承担违约责任。例如，乙方未能在约定的工期内完成工程，需支付违约金。2.业主未按约定支付分包工程价款的，应承担违约责任。例如，甲方未能在约定的时间内支付工程款，需支付滞纳金。3.双方未按约定履行合同义务的，应承担相应的违约责任。例如，双方未履行合同约定的协调、配合义务，导致工程进度延误，需承担相应的违约责任。4.双方在合同履行过程中，发生争议，未协商解决的，应承担违约责任。例如，双方在工程变更、工程质量等问题上产生争议，未进行协商，导致工程进度延误，需承担相应的违约责任。说明三：法律名词及解释：1.劳务分包商：指根据合同约定，承担分包工程实施、完成并交付给业主的法人或其他组织。2.业主：指根据合同约定，接受劳务分包商完成的分包工程，并支付分包工程价款的法人或其他组织。3.分包工程：指根据合同约定，由劳务分包商实施的，包含一定数量和范围的工程量清单项目，并按照约定的质量、安全、进度等要求完成的工作。4.合同总价：指甲方支付