二零二五年度智慧城市基础设施施工合同范本9篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度智慧城市基础设施施工合同范本本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同期限1.4合同双方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.施工内容与要求3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准3.4施工工艺3.5施工进度4.施工组织与管理4.1施工组织机构4.2施工管理人员职责4.3施工现场管理4.4施工安全管理5.质量控制5.1质量标准5.2质量检测5.3质量问题处理6.进度控制6.1进度计划6.2进度调整6.3进度监控7.投资与成本7.1投资估算7.2成本控制7.3资金管理8.合同履行8.1合同履行期限8.2合同履行方式8.3合同履行地点9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更与解除程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约行为界定11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿12.不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力处理13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1合同附件14.2合同解释14.3合同份数第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二四年度智慧城市基础设施施工合同”。1.2合同签订日期本合同签订日期为2024年1月1日。1.3合同期限本合同期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。1.4合同双方基本信息甲方（建设单位）：智慧城市建设项目管理局地址：市区路号法定代表人：X乙方（施工单位）：建设集团有限公司地址：市区路号法定代表人：X2.项目概况2.1项目名称智慧城市基础设施建设项目2.2项目地点市区2.3项目规模总投资额：人民币亿元2.4项目内容包括道路、桥梁、给排水、供电、通信、绿化等基础设施的建设。3.施工内容与要求3.1施工范围本合同约定的施工范围为智慧城市基础设施建设项目中的道路、桥梁、给排水、供电、通信、绿化等工程。3.2施工内容具体施工内容包括但不限于：道路工程：道路铺设、路基处理、路面施工等；桥梁工程：桥梁结构施工、桥面施工等；给排水工程：给水管道铺设、排水管道铺设等；供电工程：电力线路架设、变电站建设等；通信工程：通信线路铺设、通信设备安装等；绿化工程：绿化带建设、绿化植被种植等。3.3施工标准施工质量应符合国家相关标准和规范要求，具体标准详见附件《施工质量标准》。3.4施工工艺施工工艺应符合设计要求，并确保施工过程中的安全、环保、节能。4.施工组织与管理4.1施工组织机构乙方应设立项目经理部，负责本项目的施工组织与管理。4.2施工管理人员职责项目经理部应配备相应的管理人员，明确各自的职责和权限。4.3施工现场管理施工现场应实行封闭管理，确保施工安全、文明、有序。4.4施工安全管理乙方应制定施工安全管理制度，确保施工现场的安全。5.质量控制5.1质量标准施工质量应符合国家相关标准和规范要求，具体标准详见附件《施工质量标准》。5.2质量检测乙方应按照国家相关标准和规范要求，对施工过程中的关键工序进行质量检测。5.3质量问题处理发现质量问题，乙方应及时采取措施进行整改，确保工程质量。6.进度控制6.1进度计划乙方应编制详细的施工进度计划，并报送甲方审核。6.2进度调整如遇特殊情况导致进度延误，乙方应及时与甲方协商，调整施工进度计划。6.3进度监控甲方应定期对施工进度进行监控，确保项目按计划推进。8.合同履行8.1合同履行期限本合同约定的施工期限为自2024年1月1日至2025年12月31日，共计12个月。8.2合同履行方式乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和本合同约定，全面履行施工义务。8.3合同履行地点本合同约定的施工地点为市区智慧城市基础设施建设项目现场。9.合同变更与解除9.1合同变更条件政策法规的调整；自然灾害或其他不可抗力事件；设计变更；其他经双方认可的合理原因。9.2合同解除条件甲方未按合同约定支付工程款；乙方严重违反合同约定，经甲方催告后仍未整改；因不可抗力导致合同无法履行；其他法律、法规规定的解除合同的情形。9.3合同变更与解除程序任何一方提出合同变更或解除，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后，签订书面变更或解除协议。10.争议解决10.1争议解决方式本合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如双方协商不成，争议解决机构为市仲裁委员会。10.3争议解决程序争议解决程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关仲裁规则执行。11.违约责任11.1违约行为界定乙方有下列情形之一的，视为违约：未按合同约定的时间、质量、标准完成工程；拖欠工程款；故意或过失造成工程质量不合格；其他违反合同约定的行为。11.2违约责任承担乙方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约责任赔偿违约赔偿金额按合同约定或相关法律规定执行。12.不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风等自然灾害以及战争、政府行为等社会事件。12.2不可抗力处理发生不可抗力事件，双方应相互理解，积极采取措施减轻损失。如不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同或变更合同内容。13.合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同履行完毕或因双方协商一致或法定原因解除合同，合同终止。13.3合同终止程序合同终止时，双方应进行工程验收，确认工程质量和完成情况，并办理合同终止手续。14.其他约定14.1合同附件本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、质量标准等。14.2合同解释本合同未尽事宜，按相关法律法规及行业惯例执行。14.3合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务或协助的其他组织或个人，包括但不限于监理单位、设计单位、审计机构、检测机构、保险公司等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的有效履行，提高工程质量，保障工程安全，以及提供专业意见和协助。15.3第三方介入方式监理：对施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合合同要求。设计：提供设计变更和技术支持，确保工程设计的合理性和可行性。审计：对工程项目的财务和成本进行审计，确保资金使用的合规性。检测：对工程材料、施工质量进行检测，确保符合相关标准和规范。保险：提供工程保险服务，降低工程风险。15.4第三方选择与指定15.4.1第三方的选择甲乙双方应共同选择第三方，并签订相应的合作协议，明确各方的权利和义务。15.4.2第三方的指定如合同未明确规定第三方，甲乙双方可协商指定，或由甲方指定第三方。15.5第三方责任限额15.5.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因自身原因导致合同履行受到影响或造成损失时，应承担的最高赔偿责任。15.5.2责任限额确定第三方责任限额应在合作协议中明确约定，可根据第三方服务的性质、风险程度以及合同金额等因素确定。15.5.3责任限额执行第三方在履行职责过程中，如发生违约行为，应按照协议约定的责任限额承担赔偿责任。16.第三方与其他各方的责任划分16.1第三方与甲方责任划分第三方对甲方负责，确保其提供的服务符合合同要求。甲方对第三方的选择和监督负有责任。16.2第三方与乙方责任划分第三方对乙方负责，确保其提供的服务不损害乙方的合法权益。乙方对第三方的服务提出意见和建议。16.3第三方与工程相关方责任划分第三方与其他工程相关方（如设计单位、材料供应商等）的责任划分，应在合作协议中明确约定。17.第三方介入的合同条款变更17.1合同条款变更如因第三方介入导致合同条款需要变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。17.2合同条款补充如第三方介入需要补充合同条款，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。17.3合同条款执行变更后的合同条款或补充协议，与本合同具有同等法律效力。18.第三方介入的争议解决18.1争议解决方式第三方介入引发的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。18.2争议解决机构如双方协商不成，争议解决机构为市仲裁委员会。18.3争议解决程序争议解决程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关仲裁规则执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范要求：详细展示工程项目的施工图、设计图、技术规范等文件，确保施工过程中的技术要求和质量标准。说明：施工图纸及技术规范是施工过程中必不可少的文件，应包含所有工程细节，确保施工的准确性和一致性。2.质量标准及检测报告要求：列出国家及行业标准，明确工程质量标准，并提供施工过程中的检测报告，确保工程质量。说明：质量标准及检测报告是评估工程质量的重要依据，应定期更新，确保质量监控的有效性。3.施工进度计划要求：详细列出施工进度计划，包括各个阶段的时间节点、工作内容、预期成果等。说明：施工进度计划是确保工程按时完成的关键，应定期更新，以便及时调整施工计划。4.施工组织设计要求：包括施工组织机构、人员配备、施工工艺、安全措施等，确保施工过程的有序进行。说明：施工组织设计是施工前的重要准备工作，应详细规划，确保施工的顺利进行。5.施工合同附件要求：包括合同变更协议、补充协议、第三方合作协议等，确保合同内容的完整性。说明：施工合同附件是合同执行过程中的补充文件，应与主合同一并执行。6.工程款支付凭证要求：记录工程款支付的时间、金额、支付方式等，确保资金使用的透明性。说明：工程款支付凭证是财务管理的必要文件，应妥善保管。7.争议解决相关文件要求：包括争议解决协议、仲裁裁决书、法院判决书等，确保争议解决的合法性和有效性。说明：争议解决相关文件是解决合同履行过程中争议的依据，应妥善保存。8.不可抗力证明文件要求：包括自然灾害、政府行为等不可抗力事件的证明文件，用于证明合同无法履行的原因。说明：不可抗力证明文件是合同解除或变更的重要依据，应提供真实、有效的证明。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方违约：未按合同约定支付工程款；提供的施工图纸及技术规范存在重大错误；因甲方原因导致工程延期；其他违反合同约定的行为。乙方违约：未按合同约定的时间、质量、标准完成工程；故意或过失造成工程质量不合格；拖欠工程款；其他违反合同约定的行为。第三方违约：提供的服务不符合合同约定；因第三方原因导致工程延期或质量不合格；其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准甲方违约责任：按照合同约定支付违约金；赔偿乙方因此造成的损失。乙方违约责任：按照合同约定支付违约金；赔偿甲方因此造成的损失；修复或更换不合格工程。第三方违约责任：按照合作协议支付违约金；赔偿甲乙双方因此造成的损失；修复或更换不合格服务。3.违约行为示例说明甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。乙方未按合同约定的时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第三方提供的检测服务不符合合同约定，甲乙双方有权要求第三方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。全文完。二零二四年度智慧城市基础设施施工合同范本1合同目录第一章合同订立与生效1.1合同签订1.2合同生效条件1.3合同履行期限第二章项目概述2.1项目背景2.2项目目标2.3项目范围第三章施工准备3.1施工组织设计3.2施工人员配备3.3施工材料设备3.4施工现场布置第四章施工进度计划4.1施工阶段划分4.2进度计划编制4.3进度调整机制第五章施工质量控制5.1质量标准5.2质量检测5.3质量问题处理5.4质量保证措施第六章施工安全管理6.1安全生产责任制6.2安全生产措施6.3安全教育培训6.4安全事故处理第七章环境保护与文明施工7.1环境保护要求7.2环境保护措施7.3文明施工管理7.4环境监测与报告第八章合同价款及支付8.1合同价款确定8.2支付方式8.3支付时间8.4预付款及结算第九章合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3合同变更与解除的程序第十章违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约纠纷解决第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序第十二章合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理第十三章保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任第十四章合同附件14.1附件一：施工图纸14.2附件二：施工组织设计14.3附件三：质量保证措施14.4附件四：安全生产措施14.5附件五：环境保护措施合同编号_________第一章合同订立与生效1.1合同签订1.1.1合同双方应按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则签订本合同。1.1.2合同签订前，双方应充分了解对方的资质、信誉、财务状况等。1.1.3合同应由双方法定代表人或授权代表签字盖章。1.2合同生效条件1.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。1.2.2合同生效前，双方应按照约定办理相关手续。1.3合同履行期限1.3.1本合同履行期限自合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止。第二章项目概述2.1项目背景2.1.1项目名称：_________智慧城市基础设施建设项目。2.1.2项目地点：_________。2.2项目目标2.2.1按照国家相关标准和规范，建设高质量、高标准的智慧城市基础设施。2.2.2确保项目按时、按质、按量完成。2.3项目范围智慧交通系统建设；智慧能源系统建设；智慧安防系统建设；智慧环保系统建设；智慧公共服务系统建设。第三章施工准备3.1施工组织设计3.1.1施工单位应根据项目特点和施工要求，编制详细的施工组织设计。3.1.2施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工质量控制、安全生产措施等。3.2施工人员配备3.2.1施工单位应按照施工组织设计的要求，配备足够的技术人员、管理人员和施工人员。3.2.2施工人员应具备相应的资质和技能。3.3施工材料设备3.3.1施工单位应按照设计要求，选用合格的施工材料设备。3.3.2施工材料设备的质量应符合国家相关标准和规范。3.4施工现场布置3.4.1施工单位应根据施工组织设计的要求，合理布置施工现场。3.4.2施工现场应设置必要的设施和标识。第四章施工进度计划4.1施工阶段划分施工准备阶段；施工实施阶段；竣工验收阶段。4.2进度计划编制4.2.1施工单位应根据施工组织设计和项目特点，编制详细的施工进度计划。4.2.2进度计划应包括各施工阶段的开始时间和结束时间。4.3进度调整机制4.3.1如遇特殊情况导致进度延误，双方应协商调整进度计划。4.3.2进度调整应不影响项目的整体进度和质量。第五章施工质量控制5.1质量标准5.1.1施工单位应按照国家相关标准和规范进行施工。5.1.2施工单位应确保施工质量达到合同约定的标准。5.2质量检测5.2.1施工单位应定期进行质量检测，确保施工质量。5.2.2质量检测应包括原材料、半成品、成品等。5.3质量问题处理5.3.1如发现质量问题，施工单位应立即采取措施进行整改。5.3.2质量问题整改后，应重新进行检测，确保达到质量标准。5.4质量保证措施5.4.1施工单位应建立健全质量保证体系。5.4.2施工单位应定期对质量保证体系进行审查和改进。第六章施工安全管理6.1安全生产责任制6.1.1施工单位应建立健全安全生产责任制。6.1.2施工单位应明确各级人员的安全生产职责。6.2安全生产措施6.2.1施工单位应采取有效措施，防止安全事故的发生。6.2.2施工单位应定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。6.3安全教育培训6.3.1施工单位应定期对施工人员进行安全教育培训。6.3.2安全教育培训应包括安全生产知识、操作技能、应急处置等。6.4安全事故处理6.4.1如发生安全事故，施工单位应立即启动应急预案。6.4.2施工单位应按照相关规定进行事故调查和处理。第七章环境保护与文明施工7.1环境保护要求7.1.1施工单位应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。7.1.2施工单位应确保施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等得到妥善处理。7.2环境保护措施7.2.1施工单位应设置环境保护设施，确保施工过程中的污染物排放符合国家标准。7.2.2施工单位应定期对环境保护设施进行检查和维护。7.3文明施工管理7.3.1施工单位应加强施工现场的文明施工管理。7.3.2施工单位应确保施工现场整洁、有序。7.4环境监测与报告7.4.1施工单位应定期进行环境监测，并将监测结果报告给相关管理部门。7.4.2如发现环境问题，施工单位应立即采取措施进行整改，并及时报告。第八章合同价款及支付8.1合同价款确定8.1.1合同价款应根据工程量清单、市场价格及双方协商确定。8.1.2合同价款包括但不限于施工费、材料费、设备费、人工费等。8.2支付方式8.2.1支付方式为分期支付，具体支付节点如下：预付款：合同签订后5个工作日内支付；进度款：根据施工进度和工程量清单，每月支付；结算款：项目竣工验收合格后支付；保修金：项目竣工验收合格后支付，保修期满后无质量问题退还。8.3支付时间8.3.1每期付款应在约定的时间内支付，逾期支付应按中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。8.4预付款及结算8.4.1预付款比例不得低于合同价款的10%，且不高于合同价款的30%。8.4.2预付款在项目开工前支付，开工后按进度款支付比例递减。第九章合同变更与解除9.1合同变更9.1.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。9.1.2合同变更不得影响合同原定的工期、质量标准及价款。9.2合同解除9.2.1合同解除需经双方协商一致，并以书面形式确认。9.3合同变更与解除的程序9.3.1双方应按照约定的程序进行合同变更或解除，包括书面通知、协商、确认等。第十章违约责任10.1违约情形迟期付款；违约工期；施工质量不符合合同约定；违反合同约定的其他行为。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。10.3违约纠纷解决10.3.1违约纠纷应通过协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第十一章争议解决11.1争议解决方式11.1.1争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构可根据双方约定选择，如无约定，可选择所在地人民法院。11.3争议解决程序11.3.1争议解决程序应遵循相关法律法规的规定。第十二章合同终止12.1合同终止条件合同约定的终止条件成就；双方协商一致解除合同；因不可抗力导致合同无法履行。12.2合同终止程序12.2.1合同终止应按照约定的程序进行，包括书面通知、确认等。12.3合同终止后的处理第十三章保密条款13.1保密内容13.1.1保密内容包括但不限于技术秘密、商业秘密等。13.2保密期限13.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。13.3违约责任13.3.1违反保密条款的，应承担相应的违约责任。第十四章合同附件14.1附件一：施工图纸14.2附件二：施工组织设计14.3附件三：质量保证措施14.4附件四：安全生产措施14.5附件五：环境保护措施甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________签订日期：__________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方项目管理权1.1.1甲方作为项目主导方，享有对项目的全面管理权。1.1.2甲方有权决定项目的重大决策，包括但不限于设计变更、进度调整、资金使用等。1.2设计变更审批1.2.1任何设计变更均需经甲方审批后方可实施。1.2.2乙方应根据甲方要求，及时提交设计变更申请及变更后的设计图纸。1.3甲方监督权1.3.1甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保施工质量、安全和进度符合合同要求。1.3.2甲方监督人员有权进入施工现场进行检查，乙方应予以配合。1.4甲方验收权1.4.1项目竣工验收由甲方组织，乙方应按照甲方要求提供相关资料。1.4.2竣工验收合格后，甲方应在____个工作日内向乙方支付结算款。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方项目管理权2.1.1乙方作为项目主导方，享有对项目的全面管理权。2.1.2乙方有权决定项目的重大决策，包括但不限于施工方案、进度调整、材料采购等。2.2施工方案审批2.2.1乙方应提交施工方案，经甲方审批后方可实施。2.2.2甲方应在____个工作日内对施工方案进行审批。2.3乙方进度控制权2.3.1乙方有权根据实际情况调整施工进度，但应提前____个工作日通知甲方。2.3.2乙方应确保项目按时完成，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。2.4乙方材料采购权2.4.1乙方有权根据项目需求进行材料采购，但应符合国家相关标准和规范。2.4.2乙方应确保采购材料的质量，如因材料质量问题导致工程损失，乙方应承担相应责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介机构3.1.1第三方中介机构是指经双方认可的具有相关资质的第三方机构。3.1.2第三方中介机构的主要职责是负责项目监理、质量检测、安全监督等。3.2第三方中介机构的选择3.2.1第三方中介机构的选择应经双方协商一致，并以书面形式确定。3.2.2第三方中介机构的选择应遵循公开、公平、公正的原则。3.3第三方中介机构的职责3.3.1第三方中介机构应按照合同约定，对项目进行全过程监理、检测和监督。3.3.2第三方中介机构应定期向甲方和乙方提交监理报告，报告内容包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。3.4第三方中介机构的费用3.4.1第三方中介机构的费用由甲方和乙方按照合同约定分担。3.4.2第三方中介机构的费用应在合同中明确，并作为合同价款的一部分。3.5第三方中介机构的变更3.5.1如需更换第三方中介机构，双方应协商一致，并以书面形式确认。3.5.2更换第三方中介机构不得影响项目进度和质量。3.6第三方中介机构的争议解决3.6.1第三方中介机构在履行职责过程中产生的争议，应通过协商解决。3.6.2协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.施工组织设计3.质量保证措施4.安全生产措施5.环境保护措施6.第三方中介机构资质证明7.第三方中介机构监理报告8.工程量清单9.施工进度计划10.合同变更及解除记录11.违约行为及处理记录12.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：迟期付款；违约工期；施工质量不符合合同约定；违反合同约定的其他行为。2.违约行为的认定：违约行为需经一方或双方确认，并以书面形式记录；违约行为的认定依据合同条款、法律法规及行业标准。三、法律名词及解释：1.合同：指双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决。5.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求人民法院对争议进行审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误。解决办法：及时调整施工进度计划，增加人力、物力资源，确保项目按期完成。2.问题：施工质量不合格。解决办法：立即停止施工，查明原因，采取整改措施，确保施工质量。3.问题：合同变更争议。解决办法：双方协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。4.问题：第三方中介机构问题。解决办法：及时与第三方中介机构沟通，协调解决问题，确保其履行职责。五、所有应用场景：1.智慧城市基础设施建设项目；2.公共设施建设项目；3.住宅小区建设项目；4.商业综合体建设项目；5.工业园区建设项目；6.任何需要施工建设的项目，只要双方达成一致，均可适用本合同范本。全文完。二零二四年度智慧城市基础设施施工合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：（请填写甲方名称）地址：（请填写甲方地址）联系人：（请填写甲方联系人姓名）联系电话：（请填写甲方联系电话）2.乙方（施工单位）：名称：（请填写乙方名称）地址：（请填写乙方地址）联系人：（请填写乙方联系人姓名）联系电话：（请填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有，请填写相关方名称）地址：（如有，请填写相关方地址）联系人：（如有，请填写相关方联系人姓名）联系电话：（如有，请填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景为加快推进智慧城市建设，提高城市基础设施水平，甲方决定对现有城市基础设施进行升级改造。乙方具备相关资质，愿意承担本项目的施工任务。经双方友好协商，达成一致意见，签订本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在智慧城市基础设施施工过程中的权利、义务和责任，确保施工项目的顺利进行，共同完成智慧城市基础设施的建设。三、定义与解释3.1专业术语（1）智慧城市：是指以信息技术为核心，以城市基础设施为载体，以提升城市综合竞争力为目标，实现城市治理、产业升级、民生改善等全方位智能化、绿色化、可持续发展的新型城市形态。（2）基础设施：是指为满足城市居民生活、生产、生态等需求，提供基本保障的各类设施，包括道路、桥梁、隧道、排水、供电、供气、供热、通信、绿化等。（3）施工：是指按照设计文件和施工规范，进行工程建设的技术活动。3.2关键词解释（1）施工期限：指乙方完成施工任务所需的时间。（2）施工质量：指施工过程中，各项指标符合国家或行业相关标准的要求。（3）合同价款：指甲乙双方约定的施工项目总价款。（4）合同变更：指在合同履行过程中，因客观原因或双方协商一致，对合同内容进行的修改。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。（2）甲方有权对施工过程中乙方的工作进行检查、监督和验收。（3）甲方应按照合同约定的时间、方式支付合同价款。（4）甲方应按照合同约定提供施工所需的图纸、资料等。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的图纸、资料等。（2）乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、方式支付合同价款。（3）乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。（4）乙方应遵守国家法律法规和行业规范，确保施工安全、环保、文明施工。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，施工期限为____年____月____日至____年____月____日。5.2合同履行地点施工地点：____（具体地址）5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，分阶段、分批次完成施工任务，确保施工进度和质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的施工任务完成；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序（1）合同终止前，双方应就合同终止事宜进行协商；（2）经协商一致，签订合同终止协议；（3）合同终止后，双方应按照约定处理合同相关事宜。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照合同约定，对已完成的施工任务进行验收；（2）合同终止后，甲乙双方应按照约定支付合同价款；（3）合同终止后，双方应按照国家法律法规和行业规范，处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工图纸费：包括设计图纸、施工图纸及相关技术文件的编制费用。（2）材料费：包括施工过程中所使用的各类材料、设备的购置费用。（3）人工费：包括施工人员的工资、福利及社会保险等费用。（4）机械费：包括施工过程中所使用的各类施工机械的租赁、维护费用。（5）临时设施费：包括施工现场搭建的临时设施（如临时宿舍、办公室等）的租赁、维护费用。（6）管理费：包括项目管理、协调、监督等费用。（7）利润：乙方应得的合理利润。7.2支付方式（1）合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的20%作为预付款。（2）施工过程中，甲方根据乙方完成的工程量和质量验收结果，按月支付合同总价的80%。（3）工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价的10%作为结算款。（4）乙方在合同规定的保修期内，如出现质量问题，甲方应支付相应的保修费用。7.3支付时间（1）预付款在合同签订后5个工作日内支付。（2）每月支付进度款在每月的一个工作日支付。（3）结算款在工程竣工验收合格后30日内支付。（4）保修费用在保修期内按实际发生支付。7.4支付章件（1）甲方应在支付款项前，向乙方提供加盖财务专用章的支付通知单。（2）乙方应在收到支付通知单后，及时办理相关手续。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付款项的，应向乙方支付应付款项的1%作为违约金。（2）甲方未按合同约定提供施工图纸及资料的，应承担由此造成的工期延误和费用增加。（3）甲方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成施工任务的，应承担由此造成的工期延误和费用增加。（2）乙方施工质量不符合约定的，应承担修复或重新施工的费用。（3）乙方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金和赔偿金额应按照实际损失计算。（2）违约金和赔偿金额的支付方式同本合同第7.3条。九、保密条款9.1保密内容（1）本合同项下的技术秘密、商业秘密、工程图纸、资料等。（2）双方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同项下的保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年内。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理措施，防止保密内容的泄露。（2）未经对方同意，不得将保密内容泄露给第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然现象、社会现象或双方无法预见、无法避免、无法克服的客观情况导致的无法履行合同义务的情况。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）政府行为：战争、政府禁令、征收等。（3）社会现象：罢工、骚乱、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方。（2）双方应根据不可抗力事件的影响，协商确定合同履行的方式或终止合同。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工现场损坏，无法继续施工。（2）政府发布禁令，禁止施工。（3）罢工导致施工人员无法到岗。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时，应友好协商，协商不成的，可按下列方式解决：11.2调解协商不成的，可提交相关行业协会或调解机构进行调解。11.3仲裁或诉讼调解不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）合同约定不得转让的权利和义务。（2）与国家安全、公共利益相关的权利和义务。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同签订后，双方均保留对合同内容的解释权。（2）乙方在施工过程中，如发现甲方提供的图纸、资料存在错误，有权要求甲方及时更正。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对智慧城市基础设施施工过程中的技术秘密、商业秘密的知识产权。（2）乙方在施工过程中，如发现施工图纸、资料存在安全隐患，有权要求甲方采取措施，并及时向甲方报告。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）任何一方要求修改或补充合同内容，应书面通知对方。（2）双方同意修改或补充的内容，应经双方签字（或盖章）后生效。14.2修改和补充效力（1）合同修改或补充的内容，与本合同原有内容具有同等法律效力。（2）合同修改或补充的内容，不得违反国家法律法规和行业规范。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互协作，确保施工进度和质量。（2）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开协调会，讨论施工过程中的问题。（2）双方应通过书面形式，及时沟通施工过程中的相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同是双方就智慧城市基础设施施工事宜达成的完整协议，具有独立性。16.3增减条款未经双方书面同意，本合同不得增减条款。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：（签字或盖章）乙方（施工单位）：（签字或盖章）日期：（年月日）合同份数：一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。附件及其他说明解释一、附件列表：1.智慧城市基础设施施工图纸及技术文件2.施工合同专用条款3.甲方提供的工程图纸、资料清单4.乙方提交的施工组织设计及施工方案5.工程量清单及计价依据6.不可抗力事件证明材料7.争议解决相关文件8.其他双方认为需要作为合同附件的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按合同约定支付款项：认定依据为支付通知单及合同约定。未按合同约定提供图纸及资料：认定依据为合同约定及甲方提供的清单。违反保密义务：认定依据为保密条款及法律法规。2.乙方违约行为及认定：未按合同约定完成施工任务：认定依据为施工进度报告及合同约定。施工质量不符合约定：认定依据为工程质量验收报告及合同约定。违反保密义务：认定依据为保密条款及法律法规。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。2.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.违约责任：指合同一方违反合同约定，应当承担的法律责任。4.保密条款：指合同中关于保密内容的约定，包括保密内容、保密期限、保密履行方式等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中发现图纸或资料存在错误。解决办法：乙方应及时向甲方报告，甲方应在规定时间内更正。2.问题：施工过程中遇到不可抗力事件。解决办法：双方应立即通知对方，协商确定合同履行方式或终止合同。3.问题：施工进度滞后。解决办法：双方应召开协调会，分析原因，制定解决方案。4.问题：施工质量不符合约定。解决办法：乙方应进行修复或重新施工，直至符合合同约定。5.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：双方应友好协商，协商不成的，可提交调解、仲裁或诉讼解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义第三方是指在智慧城市基础设施施工合同中，除甲方和乙方之外的其他参与方，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商等。2.第三方责任第三方应按照合同约定，履行其职责，包括但不限于：设计单位：按照甲方要求提供符合国家标准和设计规范的设计图纸。监理单位：对施工过程进行监督，确保施工质量符合合同要求。材料供应商：提供符合质量标准的施工材料。3.第三方权利设计单位：对设计图纸的知识产权享有保护。监理单位：对施工过程进行监督的权利。材料供应商：要求甲方按照合同约定支付材料费用的权利。4.第三方义务设计单位：确保设计图纸的正确性和合理性。监理单位：公正、客观地执行监理职责。材料供应商：保证材料的质量和供应及时性。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款乙方有权要求甲方按照合同约定支付进度款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如场地、水源、电源等。乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的协助。2.乙方利益条款乙方有权要求甲方在合同中明确约定利润比例。乙方有权要求甲方在合同中明确约定违约责任及赔偿标准。3.甲方的违约及限制条款甲方未按时支付进度款，应向乙方支付违约金。甲方未提供必要的施工条件，应承担相应的责任。甲方不得随意变更施工计划，如需变更，应征得乙方同意。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利条款甲方有权要求乙方按照合同约定的时间和质量完成施工任务。甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料和报告。甲方有权对施工过程进行监督和检查。2.甲方利益条款甲方有权要求乙方在合同中明确约定施工质量和安全标准。甲方有权要求乙方在合同中明确约定施工过程中的环境保护措施。3.乙方的违约及限制条款乙方未按时完成施工任务，应向甲方支付违约金。乙方未达到施工质量要求，应承担修复或重新施工的责任。乙方在施工过程中造成环境污染，应承担相应的法律责任。全文完。二零二四年度智慧城市基础设施施工合同范本3本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2专用名词2.项目概述2.1项目背景2.2项目目标2.3项目范围3.双方责任3.1承包人责任3.2业主责任4.设计与施工4.1设计要求4.2施工计划4.3施工规范与标准5.工程进度5.1进度安排5.2进度调整5.3进度延误6.质量控制6.1质量标准6.2质量检查6.3质量纠纷7.价格与支付7.1合同价格7.2支付方式7.3付款条件8.材料与设备8.1材料采购8.2设备采购8.3质量保证9.风险管理9.1风险识别9.2风险评估9.3风险应对10.环境保护与安全10.1环境保护10.2安全生产11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同变更12.1变更程序12.2变更内容12.3变更生效13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序14.合同终止14.1终止条件14.2终止程序14.3终止后的责任第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语1.1.1本合同中使用的术语和定义如下：1.1.1.1“合同”指本二零二四年度智慧城市基础设施施工合同范本。1.1.1.2“业主”指本合同中指定的城市基础设施建设项目业主单位。1.1.1.3“承包人”指本合同中指定的承担施工任务的单位。1.1.1.4“工程”指本合同约定的智慧城市基础设施建设项目。1.1.1.5“工期”指本合同约定的施工完成时间。1.1.1.6“费用”指本合同约定的工程款项。1.2专用名词1.2.1本合同中使用的专用名词如下：1.2.1.1“智慧城市基础设施”指具有智能化、信息化、网络化特征的市政设施。1.2.1.2“施工图”指工程的设计图纸及施工技术文件。1.2.1.3“验收”指工程完成后，经业主和承包人共同验收合格。2.项目概述2.1项目背景2.1.1业主单位为提高城市基础设施水平，改善市民生活品质，决定建设智慧城市基础设施项目。2.2项目目标2.2.1按照合同约定，完成智慧城市基础设施的建设任务，达到设计要求。2.3项目范围2.3.1.1智慧交通设施建设；2.3.1.2智慧能源设施建设；2.3.1.3智慧公共安全设施建设；2.3.1.4智慧社区建设。3.双方责任3.1承包人责任3.1.1承包人应按照合同约定，负责工程的施工、质量、进度和安全。3.1.2承包人应按照施工图和设计要求，进行施工组织设计，确保工程顺利进行。3.2业主责任3.2.1业主应按照合同约定，提供施工场地、相关资料和必要的协助。3.2.2业主应按时支付工程款项，确保工程顺利进行。4.设计与施工4.1设计要求4.1.1施工图应符合国家相关标准和规范，满足工程实际需求。4.1.2施工图应由具有相应资质的设计单位编制。4.2施工计划4.2.1承包人应根据施工图和工程实际情况，编制详细的施工计划。4.2.2施工计划应包括施工进度、施工方法、资源配置等内容。4.3施工规范与标准4.3.1施工过程中，承包人应遵守国家相关法律法规、标准和规范。4.3.2承包人应确保工程质量符合设计要求和国家标准。5.工程进度5.1进度安排5.1.1承包人应按照施工计划，合理组织施工，确保工程按期完成。5.2进度调整5.2.1因不可抗力或业主原因导致工程进度延误，承包人应向业主提出书面报告，经双方协商一致后调整进度。5.3进度延误5.3.1因承包人原因导致工程进度延误，承包人应承担相应的责任。6.质量控制6.1质量标准6.1.1工程质量应符合国家相关标准和规范。6.1.2承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。6.2质量检查6.2.1业主和承包人应共同对工程进行质量检查。6.2.2质量检查结果应记录在案，作为工程验收依据。6.3质量纠纷6.3.1发生质量纠纷时，双方应协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或诉讼。7.价格与支付7.1合同价格7.1.1合同价格由固定总价和可变费用两部分组成。7.1.2固定总价为人民币万元，包括但不限于工程量清单中的所有项目。7.2支付方式7.2.1业主应在合同签订后X日内支付合同总价的一定比例作为预付款。7.2.2工程进度达到约定节点时，承包人提交支付申请，业主应在X日内支付相应比例的进度款。7.3付款条件7.3.1.1工程进度达到合同约定的节点；7.3.1.2工程质量符合合同要求；7.3.1.3相关手续齐全。8.材料与设备8.1材料采购8.1.1承包人负责工程所需材料的采购，应选用符合国家标准的材料。8.1.2承包人应提供材料采购清单，经业主确认后方可采购。8.2设备采购8.2.1承包人负责工程所需设备的采购，应选用符合设计要求的设备。8.2.2设备采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保设备质量。8.3质量保证8.3.1承包人应保证所采购的材料和设备的质量，如有质量问题，承包人应负责更换或赔偿。9.风险管理9.1风险识别9.1.1双方应共同识别项目实施过程中可能遇到的风险，包括但不限于政策风险、市场风险、技术风险等。9.2风险评估9.2.1对识别出的风险进行评估，确定风险发生的可能性和影响程度。9.3风险应对9.3.1根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，包括风险规避、风险减轻、风险转移等。10.环境保护与安全10.1环境保护10.1.1承包人应遵守国家有关环境保护的法律法规，采取有效措施保护施工现场和周边环境。10.1.2工程施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等应按规定进行处理。10.2安全生产10.2.1承包人应建立健全安全生产管理制度，确保施工现场安全生产。10.2.2发生安全事故时，承包人应及时上报，并采取有效措施进行处理。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。11.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1争议发生后，双方应在X日内书面通知对方，并开始协商解决。11.2.2协商期限届满仍无法解决的，任何一方均可依法申请仲裁或诉讼。12.合同变更12.1变更程序12.1.1任何一方要求变更合同内容，应提前X日以书面形式通知对方。12.1.2双方协商一致后，变更内容应以书面形式补充协议，作为合同附件。12.2变更内容12.2.1变更内容应包括但不限于工程范围、工期、费用等。12.3变更生效12.3.1变更协议经双方签字盖章后生效。13.合同解除13.1解除条件13.1.1.1双方协商一致；13.1.1.2一方违约，经对方催告后仍不履行；13.1.1.3发生不可抗力事件，致使合同无法履行。13.2解除程序13.2.1合同解除前，双方应就解除事宜进行协商。13.2.2解除协议经双方签字盖章后生效。14.合同终止14.1终止条件14.1.1.1合同履行完毕；14.1.1.2合同解除；14.1.1.3因其他原因导致合同无法履行。14.2终止程序14.2.1合同终止前，双方应就终止事宜进行协商。14.2.2合同终止后，双方应按照约定进行结算和移交工作。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1“第三方”指除业主和承包人之外，参与本合同项目实施、监督、咨询或其他相关服务的任何自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方可能包括但不限于监理单位、设计单位、咨询公司、检测机构等。15.2第三方责权利15.2.1第三方责任：15.2.1.1第三方应根据其服务内容和合同约定，对项目实施过程进行监督、咨询或检测。15.2.1.2第三方应保证其提供的服务符合国家相关法律法规、行业标准和技术规范。15.2.1.3第三方对其提供的服务质量承担相应责任。15.2.2第三方权利：15.2.2.1第三方有权要求业主和承包人提供必要的资料和条件，以便其履行服务职责。15.2.2.2第三方有权根据合同约定和项目实际情况，提出合理化建议。15.2.2.3第三方有权要求业主和承包人支付其服务费用。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与业主、承包人之间的权利义务关系由三方另行签订的协议约定。15.3.2第三方与承包人之间的合作关系，应遵循平等、自愿、诚实信用的原则。15.3.3第三方与业主之间的合作关系，应遵循业主的授权范围和合同约定。16.第三方介入的程序16.1介入申请16.1.1业主或承包人如需引入第三方，应提前X日以书面形式通知对方，并说明第三方介入的原因、目的和预期效果。16.2介入审批16.2.1业主和承包人应在接到介入申请后X日内，共同决定是否同意第三方介入。16.2.2如同意介入，双方应与第三方签订服务协议，明确各自的权利义务。16.3介入实施16.3.1第三方介入后，应按照服务协议履行职责，并及时向业主和承包人报告工作进展情况。17.第三方责任限额17.1责任限额的确定17.1.1第三方责任限额应根据其服务性质、服务内容和合同约定确定。17.1.2责任限额应在服务协议中明确约定。17.2责任限额的执行17.2.1第三方在履行服务职责过程中，如因自身原因导致业主或承包人遭受损失，应承担不超过约定的责任限额。17.2.2超出责任限额的损失，由业主或承包人自行承担。18.第三方更换18.1更换申请18.1.1如第三方无法履行其服务职责或服务质量不符合要求，业主或承包人可提出更换申请。18.2更换程序18.2.1业主和承包人应在接到更换申请后X日内，共同决定是否同意更换第三方。18.2.2如同意更换，双方应与新的第三方签订服务协议。19.第三方介入的终止19.1终止条件19.1.1第三方服务协议约定的服务期限届满；19.1.2第三方服务协议因任何原因被解除或终止；19.1.3业主或承包人决定不再需要第三方服务。19.2终止程序19.2.1第三方服务协议终止前，双方应就终止事宜进行协商。19.2.2第三方服务协议终止后，双方应按照约定进行结算和移交工作。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件合同正本合同副本合同签订确认书2.项目背景资料项目可行性研究报告项目审批文件项目设计文件3.施工图及施工技术文件施工图施工技术文件施工组织设计4.材料与设备清单材料采购清单设备采购清单材料与设备质量保证书5.工程进度计划施工进度计划进度调整通知工程进度报告6.质量控制文件质量检验报告质量事故处理报告质量保证书7.安全生产文件安全生产管理制度安全生产事故报告安全生产许可证8.环境保护文件环境保护措施环境污染事故报告环境影响评价报告9.付款凭证预付款支付凭证进度款支付凭证结算款支付凭证10.争议解决文件争议协商记录仲裁或诉讼裁决书说明二：违约行为及责任认定：1.业主违约行为及责任认定违约行为：未按时支付工程款项。责任认定：业主应按照合同约定支付工程款项，如逾期支付，应向承包人支付违约金，并承担利息损失。2.承包人违约行为及责任认定违约行为：未按时完成工程进度。责任认定：承包人应按照合同约定完成工程进度，如延误工期，应向业主支付违约金，并承担相应损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方未能履行其服务职责。责任认定：第三方应按照服务协议履行职责，如违约，应向业主或承包人支付违约金，并承担相应损失。4.质量违约行为及责任认定违约行为：工程未达到约定的质量标准。责任认定：承包人应保证工程质量，如出现质量问题，承包人应负责修复，并承担由此产生的费用。5.安全生产违约行为及责任认定违约行为：发生安全生产事故。责任认定：承包人应建立健全安全生产管理制度，如发生安全生产事故，承包人应承担相应责任。6.环境保护违约行为及责任认定违约行为：未按照约定进行环境保护。责任认定：承包人应遵守国家有关环境保护的法律法规，如违反规定，承包人应承担相应责任。全文完。二零二四年度智慧城市基础设施施工合同范本4合同目录第一章合同双方基本信息1.1合同主体1.2合同双方代表1.3合同签订日期第二章项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容第三章合同标的3.1合同标的物3.2合同标的物质量要求3.3合同标的物数量3.4合同标的物价格第四章施工组织设计4.1施工方案4.2施工进度计划4.3施工现场管理4.4施工人员配置第五章施工材料与设备5.1材料设备采购5.2材料设备质量要求5.3材料设备验收5.4材料设备保管第六章施工质量控制6.1质量控制体系6.2质量检测与验收6.3质量事故处理6.4质量保证期第七章施工安全与环保7.1施工安全措施7.2施工安全培训7.3施工安全检查7.4环保措施及验收第八章合同价款与支付8.1合同价款组成8.2合同价款支付方式8.3预付款支付8.4进度款支付8.5验收款支付8.6结算与退款第九章合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更程序9.4合同解除程序第十章违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约赔偿10.4违约责任争议解决第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序11.4争议解决期限第十二章合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序12.4合同解除后的处理第十三章附件13.1附件一：项目施工图13.2附件二：施工合同附件13.3附件三：其他相关文件第十四章其他约定14.1合同附件14.2合同签署14.3合同解释14.4合同附件的效力合同编号_________第一章合同双方基本信息1.1合同主体1.1.1甲方（建设单位）名称：1.1.2甲方（建设单位）法定代表人：1.1.3甲方（建设单位）地址：1.1.4甲方（建设单位）联系方式：1.2合同双方代表1.2.1乙方（施工单位）名称：1.2.2乙方（施工单位）法定代表人：1.2.3乙方（施工单位）地址：1.2.4乙方（施工单位）联系方式：1.3合同签订日期1.3.1合同签订日期：____年__月__日第二章项目概况2.1项目名称2.1.1项目名称：智慧城市基础设施建设项目2.2项目地点2.2.1项目地点：____市____区____街道2.3项目规模2.3.1项目规模：____平方米2.4项目内容2.4.1项目内容：道路、桥梁、排水、照明、绿化等基础设施施工第三章合同标的3.1合同标的物3.1.1合同标的物：智慧城市基础设施建设项目相关施工工程3.2合同标的物质量要求3.2.1质量要求：符合国家及行业相关质量标准3.3合同标的物数量3.3.1施工量：____单位3.4合同标的物价格3.4.1合同总价：____元人民币第四章施工组织设计4.1施工方案4.1.1施工方案：详见附件一《施工组织设计》4.2施工进度计划4.2.1施工进度计划：详见附件一《施工组织设计》4.3施工现场管理4.3.1施工现场管理制度：详见附件一《施工组织设计》4.4施工人员配置4.4.1施工人员配置：详见附件一《施工组织设计》第五章施工材料与设备5.1材料设备采购5.1.1材料设备采购：详见附件一《施工组织设计》5.2材料设备质量要求5.2.1材料设备质量要求：符合国家及行业相关质量标准5.3材料设备验收5.3.1材料设备验收：详见附件一《施工组织设计》5.4材料设备保管5.4.1材料设备保管：详见附件一《施工组织设计》第六章施工质量控制6.1质量控制体系6.1.1质量控制体系：详见附件一《施工组织设计》6.2质量检测与验收6.2.1质量检测与验收：详见附件一《施工组织设计》6.3质量事故处理6.3.1质量事故处理：详见附件一《施工组织设计》6.4质量保证期6.4.1质量保证期：自竣工验收合格之日起____年第七章施工安全与环保7.1施工安全措施7.1.1施工安全措施：详见附件一《施工组织设计》7.2施工安全培训7.2.1施工安全培训：详见附件一《施工组织设计》7.3施工安全检查7.3.1施工安全检查：详见附件一《施工组织设计》7.4环保措施及验收7.4.1环保措施及验收：详见附件一《施工组织设计》第八章合同价款与支付8.1合同价款组成8.1.1合同价款由直接工程费、间接费、利润和税金组成。8.2合同价款支付方式8.2.1甲方在合同签订后____个工作日内支付合同总价款的____%作为预付款。8.2.2施工过程中，甲方按月进度支付合同总价款的____%，每月支付比例根据实际完成工程量确定。8.2.3验收合格后，甲方在____个工作日内支付合同总价款的____%。8.2.4结算完毕后，甲方在____个工作日内支付合同总价款的____%。8.3预付款支付8.3.1预付款支付后，乙方应在____个工作日内提交施工组织设计。8.4进度款支付8.4.1进度款支付应提交上月完成的工程量报表及相应的验收报告。8.5验收款支付8.5.1验收款支付应在工程验收合格后____个工作日内支付。8.6结算与退款8.6.1合同履行完毕后，进行最终结算。第九章合同变更与解除9.1合同变更条件9.1.1因不可抗力、设计变更等原因导致合同内容变更的，应经双方协商一致。9.2合同解除条件9.2.1双方协商一致解除合同；9.2.2一方严重违约，另一方有权解除合同；9.2.3因不可抗力导致合同无法履行，经双方确认后解除合同。9.3合同变更程序9.3.1变更内容应以书面形式提出，经双方签字确认后生效。9.4合同解除程序9.4.1解除合同应以书面形式通知对方，并说明解除原因。第十章违约责任10.1违约行为10.1.1乙方未按合同约定完成工程；10.1.2甲方未按合同约定支付款项；10.1.3一方违反合同约定的其他行为。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方损失。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额根据实际情况确定。10.4违约责任争议解决10.4.1争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼。第十一章争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决争议。11.2争议解决机构11.2.1若协商不成，可选择仲裁或诉讼解决。11.3争议解决程序11.3.1争议解决程序按照所选争议解决方式的规定执行。11.4争议解决期限11.4.1争议解决期限不超过____个月。第十二章合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后合同生效。12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕；12.2.2合同解除；12.2.3法律法规规定的其他终止条件。12.3合同终止程序12.3.1合同终止应以书面形式通知对方。12.4合同解除后的处理12.4.1合同解除后，双方应按约定处理剩余工程及款项。第十三章附件13.1附件一：项目施工图13.2附件二：施工合同附件13.3附件三：其他相关文件第十四章其他约定14.1合同附件14.1.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2合同签署14.2.1本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份。14.3合同解释14.3.1本合同未尽事宜，按国家相关法律法规执行。14.4合同附件的效力14.4.1合同附件的效力与本合同相同。甲方（建设单位）签字盖章：________________________乙方（施工单位）签字盖章：________________________日期：____年__月__日甲方（建设单位）代表签字：________________________乙方（施工单位）代表签字：________________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1项目决策权条款：甲方拥有项目决策权，包括但不限于施工方案、进度安排、材料选择等。说明：甲方作为建设单位，对项目整体规划及实施具有最终决策权，乙方需严格按照甲方要求执行。1.2技术指导与监督条款：甲方应提供必要的技术指导，并对施工过程进行监督。说明：甲方应定期派技术人员对施工现场进行巡查，确保施工质量符合要求，同时提供必要的技术支持。1.3设计变更与调整条款：如因设计变更导致工程量增加或减少，甲方应提前通知乙方，并调整合同价款。说明：设计变更可能影响工程进度和成本，甲方需提前通知乙方，以便乙方调整施工计划和资源。1.4项目进度调整条款：如因甲方原因导致项目进度延误，甲方应承担相应责任，包括但不限于支付违约金。说明：甲方作为主导方，应确保项目按计划进行，如因甲方原因导致延误，甲方需承担违约责任。1.5资金支付保障条款：甲方应保证项目资金及时到位，确保乙方正常施工。说明：资金是项目顺利进行的重要保障，甲方需确保项目资金充足，避免因资金问题影响施工进度。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1施工自主权条款：乙方拥有施工自主权，包括但不限于施工方案、进度安排、材料选择等。说明：乙方作为施工单位，有权根据实际情况调整施工方案，确保工程质量和进度。2.2技术支持与培训条款：甲方应提供必要的技术支持，并对乙方施工人员进行培训。说明：乙方在施工过程中可能遇到技术难题，甲方应提供技术支持，并协助乙方解决。2.3材料采购权条款：乙方拥有材料采购权，但需确保材料质量符合合同约定。说明：材料质量直接影响工程质量和进度，乙方有权选择合适的材料供应商，但需确保材料质量。2.4施工进度保障条款：乙方应确保项目按计划进行，如因乙方原因导致延误，乙方应承担相应责任。说明：乙方作为主导方，应确保项目进度，如因乙方原因导致延误，乙方需承担违约责任。2.5项目成本控制条款：乙方应采取措施控制项目成本，确保项目在预算范围内完成。说明：成本控制是项目管理的重要环节，乙方需在保证工程质量的前提下，合理控制项目成本。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构职责条款：中介机构负责监督合同履行，协调双方关系，确保项目顺利进行。说明：中介机构作为第三方，应公正、客观地处理双方争议，维护合同双方的合法权益。3.2中介机构费用条款：中介机构费用由双方协商确定，并纳入合同总价。说明：中介机构提供的服务需要费用支持，双方应在合同中明确中介机