2024版配电安装工程分包合同协议书范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版配电安装工程分包合同协议书范本本合同目录一览1.分包工程概况1.1分包工程名称1.2分包工程地点1.3分包工程内容1.4分包工程规模1.5分包工程工期2.分包单位资质2.1分包单位名称2.2分包单位资质等级2.3分包单位负责人2.4分包单位联系人2.5分包单位联系电话3.发包单位义务3.1提供施工图纸和技术资料3.2负责办理相关审批手续3.3按时支付工程款项3.4提供施工场地和临时设施3.5负责协调解决分包工程施工中的问题4.分包单位义务4.1按照要求完成分包工程4.2负责分包工程的质量、安全和管理4.3遵守法律法规和施工现场的规章制度4.4负责分包工程的材料采购和施工人员管理4.5接受发包单位的监督和检查5.工程质量与验收5.1工程质量标准5.2验收程序和时间5.3工程质量保证措施5.4工程质量问题的处理6.工程进度与工期6.1工程进度计划6.2工期延误的处理6.3提前完成工程的奖励7.工程款项支付与结算7.1工程预付款7.2工程进度款7.3工程验收合格后的结算7.4工程款项支付的方式和时间8.安全文明施工8.1安全生产要求8.2文明施工要求8.3安全事故的处理9.违约责任9.1发包单位的违约责任9.2分包单位的违约责任9.3违约责任的赔偿方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点10.3仲裁或诉讼时效11.合同的变更和解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件11.3合同变更和解除的法律后果12.合同的终止和解除12.1合同终止的条件12.2合同解除的条件12.3合同终止和解除后的处理事项13.保密条款13.1保密信息的范围13.2保密信息的保护期限13.3违反保密条款的责任14.其他条款14.1合同的解释权14.2合同的适用法律14.3合同的签订日期和地点14.4合同的附件和补充协议第一部分：合同如下：第一条：分包工程概况1.1分包工程名称：配电安装工程1.2分包工程地点：市区街道号1.3分包工程内容：包括但不限于配电设备的安装、调试、验收等工作1.4分包工程规模：千瓦1.5分包工程工期：自合同签订之日起至年月日止，共计天第二条：分包单位资质2.1分包单位名称：电力安装工程有限公司2.2分包单位资质等级：电力安装工程专业承包叁级2.3分包单位负责人：2.4分包单位联系人：2.5分包单位联系电话：第三条：发包单位义务3.1提供施工图纸和技术资料：发包单位应按照合同约定的时间提供完整的施工图纸和技术资料，包括但不限于设计图纸、施工方案、技术要求等。3.2负责办理相关审批手续：发包单位应负责办理与分包工程相关的审批、验收、备案等手续，并承担相应费用。3.3按时支付工程款项：发包单位应按照合同约定的时间、方式和数额支付工程款项。3.4提供施工场地和临时设施：发包单位应提供满足分包工程施工需要的场地、道路、水源、电源等临时设施，并保证施工期间畅通无阻。3.5负责协调解决分包工程施工中的问题：发包单位应负责协调解决分包工程施工中的重大问题，包括但不限于施工进度、质量、安全等问题。第四条：分包单位义务4.1按照要求完成分包工程：分包单位应按照发包单位提供的施工图纸和技术资料，以及国家相关法律法规、标准和规范的要求，按时完成分包工程。4.2负责分包工程的质量、安全和管理：分包单位应全面负责分包工程的质量、安全和管理，确保分包工程符合约定的质量标准和安全要求。4.3遵守法律法规和施工现场的规章制度：分包单位应严格遵守国家法律法规、施工现场的规章制度，服从发包单位的监督和管理。4.4负责分包工程的材料采购和施工人员管理：分包单位应负责分包工程所需材料的采购，并对其施工人员进行管理，确保施工人员具备相应的资格和技能。4.5接受发包单位的监督和检查：分包单位应接受发包单位的监督和检查，对发包单位提出的问题和改进意见及时进行整改。第五条：工程质量与验收5.1工程质量标准：分包工程的质量应符合国家相关法律法规、标准和规范的要求，以及发包单位提供的施工图纸和技术资料的约定。5.2验收程序和时间：分包工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收应在分包工程完成后进行，最终验收应在发包单位组织的验收合格后进行。5.3工程质量保证措施：分包单位应建立健全质量保证体系，制定质量保证措施，并对分包工程的质量进行自检、互检和专检。5.4工程质量问题的处理：对于分包工程的质量问题，分包单位应负责及时整改，并承担相应的责任。第六条：工程进度与工期6.1工程进度计划：分包单位应根据发包单位提供的施工图纸和技术资料，制定详细的工程进度计划，并报发包单位备案。6.2工期延误的处理：分包单位因自身原因导致工期延误的，应承担相应的违约责任。6.3提前完成工程的奖励：分包单位提前完成工程的，按合同约定享受相应的奖励。第八条：安全文明施工8.1安全生产要求：分包单位应严格按照国家安全生产法律法规、标准和规范的要求进行施工，确保施工过程中的安全生产。8.2文明施工要求：分包单位应遵守施工现场的文明施工规定，做到文明施工、整洁有序，不影响周围环境和他人正常生活。8.3安全事故的处理：一旦发生安全事故，分包单位应立即启动应急预案，及时采取措施救治受伤人员，并报告发包单位和相关部门。第九条：违约责任9.1发包单位的违约责任：发包单位未按约定时间提供施工图纸和技术资料、未按时支付工程款项等，应承担违约责任，向分包单位支付违约金。9.2分包单位的违约责任：分包单位未按约定完成分包工程、工程质量不符合标准等，应承担违约责任，向发包单位支付违约金。9.3违约责任的赔偿方式：违约金的具体数额和计算方式，按照双方约定或者国家相关法律法规的规定执行。第十条：争议解决10.1争议解决方式：双方发生争议的，可以通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或者诉讼解决。10.2仲裁或诉讼地点：双方可以选择仲裁或者在合同签订地人民法院提起诉讼。10.3仲裁或诉讼时效：双方应当在本合同争议发生之日起一年内解决争议，否则视为放弃仲裁或诉讼权利。第十一条：合同的变更和解除11.1合同变更的条件：合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除的条件：合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。11.3合同变更和解除的法律后果：合同变更或解除后，双方应按照变更或解除后的合同内容履行各自的权利和义务。第十二条：合同的终止和解除12.1合同终止的条件：合同约定的工程全部完成，并通过最终验收。12.2合同解除的条件：双方协商一致解除合同。12.3合同终止和解除后的处理事项：合同终止或解除后，分包单位应按照发包单位的要求拆除临时设施，清理施工现场，并将工程资料交给发包单位。第十三条：保密条款13.1保密信息的范围：合同履行过程中双方交换的工程技术、商业秘密等。13.2保密信息的保护期限：保密信息自合同终止或解除之日起继续保密两年。13.3违反保密条款的责任：违反保密条款的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金。第十四条：其他条款14.1合同的解释权：本合同的解释权归双方共同所有。14.2合同的适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的签订日期和地点：本合同于年月日在市区街道号签订。14.4合同的附件和补充协议：本合同附件包括施工图纸、技术资料等，补充协议需双方书面签订后生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸附件二：技术资料附件三：工程量清单附件四：材料采购清单附件五：施工方案附件六：安全文明施工措施附件七：验收标准和方法附件八：违约金计算公式附件九：保密协议附件十：补充协议附件一：施工图纸详细要求：施工图纸应包括电气设备安装图、平面布局图、系统原理图等，需清晰、完整，并加盖公章。说明：施工图纸是分包工程的重要依据，分包单位应根据施工图纸进行施工。附件二：技术资料详细要求：技术资料应包括施工工艺、材料要求、质量标准等，需加盖公章。说明：技术资料有助于分包单位了解工程的具体要求，确保分包工程的质量。附件三：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价等。说明：工程量清单有助于明确工程项目的具体内容和数量，便于计算工程款项。附件四：材料采购清单详细要求：材料采购清单应列明材料名称、规格、数量、单价、供应商等。说明：材料采购清单有助于分包单位了解所需材料的详细信息，确保材料质量。附件五：施工方案详细要求：施工方案应包括施工工艺、施工步骤、安全措施等。说明：施工方案有助于指导分包单位的施工过程，确保施工顺利进行。附件六：安全文明施工措施详细要求：安全文明施工措施应包括安全生产、环境保护、文明施工等方面的措施。说明：安全文明施工措施有助于保障施工现场的安全和环境卫生。附件七：验收标准和方法详细要求：验收标准和方法应包括工程质量、安全、进度等方面的要求。说明：验收标准和方法有助于明确工程验收的标准和程序。附件八：违约金计算公式详细要求：违约金计算公式应明确违约金的计算方式和数额。说明：违约金计算公式有助于在违约情况下计算违约金。附件九：保密协议详细要求：保密协议应明确保密信息的范围、保密期限和违约责任等。说明：保密协议有助于保护双方的商业秘密。附件十：补充协议详细要求：补充协议应明确双方在合同履行过程中的额外约定。说明：补充协议有助于解决合同履行过程中的未尽事宜。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.分包单位未按约定完成分包工程。2.分包工程质量不符合约定的质量标准。3.分包单位未按约定时间提交工程进度报告。4.分包单位未按约定支付工程款项。5.发包单位未按约定时间提供施工图纸和技术资料。6.发包单位未按约定支付工程款项。7.发包单位未按约定提供施工场地和临时设施。违约责任认定标准：1.分包单位未按约定完成分包工程的，应按照合同约定的违约金计算公式支付违约金。2.分包工程质量不符合约定的质量标准的，应承担修复费用或者重新施工的费用。3.分包单位未按约定时间提交工程进度报告的，应按照合同约定的违约金计算公式支付违约金。4.分包单位未按约定支付工程款项的，应按照合同约定的违约金计算公式支付违约金。5.发包单位未按约定时间提供施工图纸和技术资料的，应按照合同约定的违约金计算公式支付违约金。6.发包单位未按约定支付工程款项的，应按照合同约定的违约金计算公式支付违约金。7.发包单位未按约定提供施工场地和临时设施的，应按照合同约定的违约金计算公式支付违约金。示例说明：如果分包单位未按约定时间