2024版绿化工程建设工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版绿化工程建设工程施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3丙方名称及定义1.4合同相关术语定义2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度安排3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3付款方式及进度3.4乙方报价明细表4.工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程验收标准4.3质量保证措施4.4质量争议的处理5.施工合同的履行5.1乙方的施工义务5.2甲方的配合义务5.3丙方的监理义务5.4合同的变更与解除6.工期与进度6.1工程开工日期6.2工程竣工日期6.3工期延误的处理6.4工程进度报告7.安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求7.3安全事故的处理7.4安全生产培训8.合同争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点及机构8.3诉讼地点及法院9.合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同终止条件9.4合同终止后的处理10.违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3丙方违约责任11.免责条款11.1不可抗力11.2甲方变更设计11.3政策法规变化12.合同的附件12.1工程设计文件12.2施工图纸12.3工程量清单12.4相关法律法规13.合同的签订与备案13.1合同签订时间13.2合同备案程序13.3合同副本数量及分发14.其他约定14.1信息保密14.2广告宣传14.3甲方参观考察14.4乙方现场管理14.5丙方监督管理第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.4合同相关术语定义：（1）绿化工程：指根据设计方案，在指定的场地内进行树木、花草的栽植和养护，以及改善和美化环境的工程。（2）建设工程：指土木工程、建筑工程、线路管道工程、设备安装工程等新建、扩建、改建的建设项目。第二条工程概况2.1工程名称：____________绿化工程。2.2工程地点：位于____________（具体地址）。2.3工程规模：根据设计文件，绿化面积为____________平方米，植树数量为____________棵，具体位置和范围详见施工图纸。2.4工程内容：包括但不限于树木、花草的栽植，地形整理，园林小品建设，绿化配套设施安装等。2.5工程进度安排：按照双方约定的工期计划，乙方应于____________年____________月____________日前完成全部工程。第三条合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。3.2价格调整机制：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等影响工程造价的因素，双方可按照约定的价格调整机制进行调整。3.3付款方式及进度：（1）预付款：合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的____________%。（2）进度款：按照工程进度，甲方按乙方提交进度报告后的____________个工作日内支付相应进度款。（3）验收合格后支付剩余的____________%。3.4乙方报价明细表：详见附件一。第四条工程质量与标准4.1工程质量要求：乙方应按照约定的质量标准、设计文件和规范要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收标准：工程完成后，甲乙双方应按照约定的验收标准进行验收，如不符合验收标准的，乙方应负责整改直至达到标准。4.3质量保证措施：乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程控制，确保工程质量。4.4质量争议的处理：双方应通过友好协商解决，如协商不成，可按约定的争议解决方式处理。第五条施工合同的履行5.1乙方的施工义务：（1）按照约定时间和质量要求完成工程。（2）负责工程现场的安全保卫工作。（3）负责办理施工所需的各种手续和证件。（4）遵守政府有关部门的管理规定，接受相关部门的监督和检查。5.2甲方的配合义务：（1）为乙方提供施工场地和施工条件。（2）向乙方提供设计文件、施工图纸等技术资料。（3）按照约定支付工程款项。（4）协助乙方办理工程所需的各种手续和证件。5.3丙方的监理义务：（1）对乙方的施工过程进行监督管理，确保工程按约定质量和进度完成。（2）对乙方施工过程中的安全生产进行监督管理。（3）对乙方施工过程中的质量问题进行处理。5.4合同的变更与解除：（1）合同履行过程中，如因不可抗力等特殊情况导致无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。（2）合同变更或解除后，双方应按照约定处理善后事宜。第六条工期与进度6.1工程开工日期：____________年____________月____________日。6.2工程竣工日期：____________年____________月____________日。6.3工期延误的处理：（1）因乙方原因导致工期延误的，乙方应支付甲方违约金，具体违约金计算方式详见附件二。（2）因甲方原因导致工期延误的，甲方应承担相应责任，并支付乙方合理的延期费用。6.4工程进度报告：乙方应按照约定的时间向甲方提交工程进度报告。第八条安全生产与环保8.1安全生产要求：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理，确保工程施工安全。8.2环保要求：乙方应严格执行国家环保法规，采取有效措施防止污染，确保工程环保指标达到规定要求。8.3安全事故的处理：如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大，并及时报告甲方和丙方。8.4安全生产培训：乙方应对施工现场人员进行定期的安全生产培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。第九条合同争议解决9.1争议解决方式：如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点及机构：如选择仲裁解决争议，双方应约定仲裁地点及仲裁机构。9.3诉讼地点及法院：如选择诉讼解决争议，双方应约定诉讼地点及法院。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序：合同履行过程中，如需变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.3合同终止条件：合同履行完毕，双方权利义务终止。10.4合同终止后的处理：合同终止后，乙方应按照甲方要求对工程进行保修，并办理相关移交手续。第十一条违约责任11.1甲方违约责任：甲方违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担违约责任，具体违约金计算方式详见附件二。11.2乙方违约责任：乙方违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担违约责任，具体违约金计算方式详见附件二。11.3丙方违约责任：丙方违反合同约定，导致甲方或乙方损失的，丙方应承担违约责任。第十二条免责条款12.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。12.2甲方变更设计：甲方根据实际情况需要变更设计的，应提前通知乙方，并根据实际情况调整合同价款。12.3政策法规变化：因政策法规变化导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。第十三条合同的签订与备案13.1合同签订时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同备案程序：双方应按照法律法规的规定，将合同副本提交相关部门备案。第十四条其他约定14.1信息保密：双方应对合同履行过程中获取的对方商业秘密和个人信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。14.2广告宣传：未经对方同意，乙方不得以本合同工程为宣传内容进行广告宣传。14.3甲方参观考察：甲方有权对施工现场进行参观考察，了解工程进度及质量情况。14.4乙方现场管理：乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工现场的秩序和施工安全。14.5丙方监督管理：丙方应按照合同约定，对乙方的施工过程进行监督管理，确保工程质量和进度。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：乙方报价明细表详细列出乙方为本次工程提供的报价明细，包括但不限于材料费、人工费、设备费等。附件二：违约金计算方式详细说明违约金的计算方式，包括计算公式、违约金的上限等。附件三：工程设计文件包括工程的设计方案、施工图纸等相关设计文件。附件四：工程量清单详细列出工程所需的材料、设备、人工等工程量清单。附件五：相关法律法规列出本合同中涉及到的相关法律法规，并提供法律法规的文本或。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项，乙方未按约定时间完成工程等。2.乙方使用不合格材料或施工工艺，导致工程质量不达标。3.丙方未按约定进行监理，导致工程质量或进度出现问题。违约责任认定标准：1.违约金计算：根据附件二中的违约金计算方式，对违约方进行违约金的计算。2.赔偿金额：根据实际情况，对因违约造成的直接经济损失进行赔偿。3.合同解除：严重违约行为可能导致合同的解除，双方应按照约定处理善后事宜。示例说明：如果甲方未按约定时间支付工程款项，乙方可以依据附件二中的违约金计算方式，计算出违约金金额，并要求甲方支付。如果乙方使用不合格材料或施工工艺，导致工程质量不达标，乙方应承担重新施工或修复的费用。说明三：法律名词及解释：1.绿化工程：指根据设计方案，在指定的场地内进行树木、花草的栽植和养护，以及改善和美化环境的工程。2.建设工程：指土木工程、建筑工程、线路管道工程、设备安装工程等新建、扩建、改建的建设项目。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、