二零二五年度环保型厂房土建施工安全监理合同12篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度环保型厂房土建施工安全监理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程总投资3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理期限4.监理职责与义务4.1监理单位职责4.2监理单位义务4.3监理人员职责4.4监理人员义务5.监理服务费用及支付方式5.1监理服务费用5.2支付方式5.3支付时间6.工程进度与质量要求6.1工程进度计划6.2质量要求6.3质量检验标准7.安全生产与环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护要求7.3应急预案8.争议解决方式8.1争议解决原则8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.合同解除与终止条件9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除或终止合同后的处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力发生后的处理12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同附件13.合同签署与生效13.1签署日期13.2合同生效日期13.3合同份数14.其他约定事项14.1其他特殊约定14.2合同附件清单14.3合同附件说明第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1环保型厂房建设有限公司1.1.2某安全监理有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1王某某1.2.2李某某1.3合同双方联系方式1.3.1联系电话：138xxxx56781.3.3通讯地址：X省X市X路X号2.工程概况2.1工程名称2.1.1二零二四年度环保型厂房土建施工安全监理项目2.2工程地点2.2.1X省X市X区X街道2.3工程规模2.3.1总建筑面积：10,000平方米2.3.2总投资：人民币5000万元2.4工程类型2.4.1土建工程2.4.2安装工程2.5工程总投资2.5.1人民币5000万元3.监理范围及内容3.1监理范围3.1.1对施工现场的安全防护设施、施工方案、施工工艺、施工材料等进行监督检查3.1.2对施工现场的安全生产制度、安全操作规程、应急预案等进行审查3.2监理内容3.2.1施工现场安全防护设施的验收与检查3.2.2施工方案、施工工艺、施工材料的审查与验收3.2.3施工现场安全生产制度、安全操作规程、应急预案的审查与监督3.3监理期限3.3.1自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止4.监理职责与义务4.1监理单位职责4.1.1负责对施工现场的安全进行全过程监理4.1.2对施工过程中的安全事故进行及时处理4.1.3对施工单位的安全生产管理进行监督4.2监理单位义务4.2.1按照国家有关安全生产法律法规和行业标准进行监理4.2.2及时发现并报告安全隐患，督促施工单位整改4.3监理人员职责4.3.1对施工现场进行日常巡查4.3.2对施工单位的安全生产管理进行监督4.3.3对施工过程中的安全事故进行调查处理4.4监理人员义务4.4.1严格遵守国家法律法规和行业标准4.4.2对监理工作进行保密4.4.3对监理工作进行公正、公平、公开的处理5.监理服务费用及支付方式5.1监理服务费用5.1.1按照合同约定，监理服务费用为人民币100万元5.2支付方式5.2.1分期支付，每季度支付一次5.2.2第一次支付：合同签订后10个工作日内支付5.2.3后续支付：在每个季度结束后10个工作日内支付5.3支付时间5.3.1每个季度一个工作日为支付截止日6.工程进度与质量要求6.1工程进度计划6.1.1工程计划开工日期：2024年3月1日6.1.2工程计划竣工日期：2025年2月28日6.2质量要求6.2.1工程质量应符合国家现行有关标准和规范6.2.2工程质量应达到合同约定的质量标准6.3质量检验标准6.3.1按照国家标准和行业标准进行质量检验6.3.2工程质量检验应包括施工过程中的检验和竣工验收检验8.争议解决方式8.1争议解决原则8.1.1合同双方应本着平等、自愿、公平、诚信的原则解决争议8.1.2优先通过协商解决争议8.2争议解决程序8.2.1双方协商不成时，可提交X仲裁委员会仲裁8.2.2仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力8.3争议解决机构8.3.1X仲裁委员会9.合同解除与终止条件9.1合同解除条件9.1.1合同一方严重违反合同约定9.1.2因不可抗力导致合同无法履行9.2合同终止条件9.2.1工程竣工验收合格9.2.2合同约定的其他终止条件9.3解除或终止合同后的处理9.3.1双方应立即通知对方合同解除或终止的事实9.3.2双方应按照合同约定进行清算和结算9.3.3合同解除或终止后，双方应相互返还已支付的款项10.违约责任10.1违约情形10.1.1未按时支付监理服务费用10.1.2未按照合同约定履行监理职责10.1.3因监理原因导致安全事故10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任10.2.2违约方应赔偿因违约行为给对方造成的损失10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额按合同约定计算10.3.2违约赔偿应在违约行为发生后10个工作日内支付11.不可抗力11.1不可抗力定义11.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况11.2不可抗力发生后的处理11.2.1发生不可抗力事件后，应及时通知对方11.2.2不可抗力事件解除后，合同继续履行11.2.3因不可抗力导致合同无法履行的，可免除责任12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.1.1双方签署合同文本12.1.2双方盖章或签字12.2合同变更程序12.2.1双方协商一致12.2.2以书面形式变更合同内容12.3合同附件12.3.1本合同附件包括但不限于：工程概况、监理范围、监理职责、费用支付等13.合同签署与生效13.1签署日期13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同生效日期13.2.1合同生效日期为签署日期13.3合同份数13.3.1本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力14.其他约定事项14.1其他特殊约定14.1.1双方应遵守国家相关法律法规和政策14.2合同附件清单14.2.1合同附件清单如下：工程概况监理范围监理职责费用支付争议解决方式14.3合同附件说明14.3.1合同附件是合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1第三方的概念1.1.1本合同所称第三方，是指除合同双方外的其他任何个人或单位，包括但不限于中介方、咨询方、检测方、评估方等。1.1.2第三方介入是指在合同履行过程中，由合同双方或任何一方邀请或委托的第三方提供专业服务或协助。1.2第三方介入的范围1.2.1第三方介入的范围包括但不限于：工程咨询、安全评估、质量检测、工程监理、项目管理等。2.第三方的责任及权利2.1第三方的责任2.1.1第三方应根据合同约定，履行其职责，确保其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。2.1.2第三方应对其提供的服务质量负责，如因第三方原因导致合同双方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。2.1.3第三方在介入过程中，应尊重合同双方的合法权益，不得泄露合同双方的商业秘密。2.2第三方的权利2.2.1第三方有权要求合同双方提供必要的信息和数据，以便其履行职责。2.2.2第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。3.第三方的责任限额3.1第三方的责任限额3.1.1第三方的责任限额由合同双方在合同中约定，或根据第三方提供的保险情况确定。3.1.2第三方的责任限额应合理，以保障合同双方的合法权益。4.第三方介入的程序及要求4.1第三方介入的程序4.1.1合同双方协商一致后，可邀请或委托第三方介入。4.1.2第三方介入前，应与合同双方签订补充协议，明确双方的权利义务。4.1.3第三方介入后，应按照合同约定和补充协议的要求，履行其职责。4.2第三方介入的要求4.2.1第三方应具备相应的资质和条件，能够胜任其提供的专业服务。4.2.2第三方应按照合同约定和补充协议的要求，独立、公正地履行其职责。4.2.3第三方在介入过程中，应与合同双方保持密切沟通，及时反馈相关信息。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与合同双方的关系5.1.1第三方与合同双方是委托与被委托的关系，第三方应服从合同双方的指导和监督。5.1.2第三方不得损害合同双方的合法权益。5.2第三方与其他第三方的关系5.2.1第三方与其他第三方之间是独立的关系，各第三方应各自承担其职责。5.2.2第三方之间不得相互推诿责任。5.3第三方与监理单位的关系5.3.1第三方在介入过程中，应与监理单位保持密切合作，共同确保工程质量和安全。5.3.2第三方在监理单位的监督下，履行其职责。6.第三方介入的合同变更6.1合同变更程序6.1.1第三方介入的合同变更，应经合同双方协商一致。6.1.2合同变更应以书面形式进行，并经合同双方签字盖章。6.2合同变更内容6.2.1合同变更内容应包括：第三方介入的范围、职责、权利、责任限额等。6.2.2合同变更内容应与本合同其他条款保持一致。7.第三方介入的合同终止7.1合同终止条件7.1.1第三方介入的合同，可根据合同约定或实际情况终止。7.1.2合同终止后，第三方应按照合同约定和补充协议的要求，妥善处理相关事宜。7.2合同终止程序7.2.1合同终止前，应通知合同双方。7.2.2合同终止后，合同双方应按照合同约定进行清算和结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程概况说明书详细描述工程名称、地点、规模、类型、总投资等信息。2.监理服务合同明确监理单位的服务内容、范围、期限、费用、支付方式等。3.施工单位安全生产责任制规定施工单位在安全生产方面的责任和义务。4.施工单位安全操作规程规定施工单位在施工过程中的安全操作规范。5.安全生产事故应急预案规定安全生产事故发生时的应急响应措施。6.施工单位安全生产管理制度规定施工单位在安全生产管理方面的规章制度。7.施工单位质量管理体系文件规定施工单位在质量管理方面的管理体系文件。8.监理单位资质证明文件提供监理单位具备相应资质的证明文件。9.第三方介入协议明确第三方介入的范围、职责、权利、责任限额等。10.争议解决协议规定争议解决的方式、程序、机构等。11.合同变更协议记录合同变更的内容、原因、时间等。12.合同终止协议记录合同终止的原因、时间、清算和结算情况等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1未按时支付监理服务费用违约责任认定：违约方应向守约方支付违约金，违约金按合同约定比例计算。示例：如监理服务费用为100万元，未按时支付10万元，则违约方应支付10万元违约金。1.2未按照合同约定履行监理职责违约责任认定：违约方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据实际损失计算。示例：监理单位未按时发现并报告安全隐患，导致安全事故发生，应赔偿由此造成的损失。1.3因监理原因导致安全事故违约责任认定：监理单位应承担主要责任，赔偿由此造成的损失。示例：监理单位未对施工现场进行有效监管，导致发生安全事故，应承担赔偿责任。1.4未按时完成工程进度违约责任认定：违约方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据延误工期及造成的损失计算。示例：工程计划竣工日期为2025年2月28日，实际竣工日期延误至2025年5月28日，违约方应赔偿由此造成的损失。1.5质量不符合合同约定违约责任认定：违约方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据实际损失计算。示例：施工单位提供的建筑材料不符合质量要求，导致工程质量问题，施工单位应赔偿由此造成的损失。全文完。二零二四年度环保型厂房土建施工安全监理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程总投资3.安全监理范围3.1安全监理内容3.2安全监理工作范围3.3安全监理期限4.安全监理职责4.1监理单位职责4.2施工单位职责4.3业主单位职责5.安全监理工作程序5.1工程前期安全监理5.2施工过程安全监理5.3工程验收安全监理6.安全监理措施6.1安全监理组织措施6.2安全监理技术措施6.3安全监理管理措施7.安全监理报告与记录7.1安全监理报告内容7.2安全监理报告提交时间7.3安全监理记录要求8.安全事故处理8.1事故报告程序8.2事故调查处理8.3事故责任追究9.监理费用及支付9.1监理费用总额9.2费用支付方式9.3费用支付时间10.合同期限10.1合同开始日期10.2合同结束日期11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同生效条件14.3合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：环保型厂房建设项目业主单位（2）乙方：安全监理有限公司1.2合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称环保型厂房建设项目2.2工程地点省市区路号2.3工程规模占地面积：10000平方米，总建筑面积：80000平方米2.4工程内容土建施工、设备安装、装饰装修等2.5工程总投资人民币壹亿元整3.安全监理范围3.1安全监理内容（1）施工现场安全管理（2）施工安全措施落实情况（3）安全事故调查处理3.2安全监理工作范围（1）对施工单位的安全生产责任制进行检查（2）对施工现场的安全防护设施进行验收（3）对施工过程中的安全事故进行调查处理3.3安全监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止4.安全监理职责4.1监理单位职责（1）按照国家有关安全生产法律法规和标准，制定安全监理方案（2）对施工现场进行定期检查，及时发现和制止违章作业（3）对施工过程中的安全事故进行调查处理，提出整改意见4.2施工单位职责（1）按照国家有关安全生产法律法规和标准，落实安全生产责任制（2）设置专职安全员，负责施工现场的安全管理工作（3）对监理单位提出的安全整改意见及时整改4.3业主单位职责（1）提供施工现场的相关资料和条件（2）协调解决施工现场的安全问题（3）对施工单位和监理单位进行安全生产考核5.安全监理工作程序5.1工程前期安全监理（1）对施工单位的安全资质进行审查（2）对施工现场的安全防护设施进行验收（3）对施工单位的安全生产责任制进行检查5.2施工过程安全监理（1）定期对施工现场进行检查，及时发现和制止违章作业（2）对施工过程中的安全事故进行调查处理（3）对施工单位的安全生产责任制进行跟踪检查5.3工程验收安全监理（1）对施工现场的安全防护设施进行检查验收（3）对工程的安全质量进行验收6.安全监理措施6.1安全监理组织措施（1）成立安全监理机构，明确监理人员职责（2）制定安全监理方案，明确安全监理内容6.2安全监理技术措施（1）采用先进的安全监理技术手段，提高监理效率（2）对施工现场进行定期检测，确保施工安全6.3安全监理管理措施（1）建立安全监理档案，对监理工作进行记录（2）对施工单位的安全生产责任制进行考核7.安全监理报告与记录7.1安全监理报告内容（1）施工现场安全检查情况（2）安全事故调查处理情况（3）安全整改意见及落实情况7.2安全监理报告提交时间每月底前提交上月安全监理报告7.3安全监理记录要求（1）安全监理记录应真实、准确、完整（2）安全监理记录应妥善保存，便于查阅8.安全事故处理8.1事故报告程序（1）施工单位发现安全事故后，应在第一时间内向监理单位报告（2）监理单位接到事故报告后，应在1小时内向甲方报告（3）甲方接到报告后，应在2小时内向相关部门报告8.2事故调查处理（1）成立事故调查组，进行调查取证（2）调查组应在5日内完成事故调查报告，并提出处理意见（3）对事故责任进行认定，并追究相关责任8.3事故责任追究（1）对事故责任人的处罚，依据事故严重程度和责任大小（2）对事故责任单位的处罚，依据事故造成的损失和影响（3）对事故责任人的处罚，应依法进行，并记录在案9.监理费用及支付9.1监理费用总额人民币叁佰万元整9.2费用支付方式（1）合同签订后，乙方提交监理方案，甲方支付监理费用总额的30%（2）监理工作开始后，每月末提交月度监理报告，甲方支付监理费用总额的20%（3）监理工作完成后，甲方支付监理费用总额的50%9.3费用支付时间（1）每次支付应在收到乙方开具的正规发票后10日内完成（2）逾期支付的，甲方应向乙方支付逾期付款的千分之五违约金10.合同期限10.1合同开始日期自合同签订之日起10.2合同结束日期工程竣工验收合格之日起30日内11.违约责任11.1违约情形（1）甲方未按约定支付监理费用（2）乙方未按约定完成监理工作（3）任何一方违反合同约定，给对方造成损失的11.2违约责任承担（1）违约方应承担由此产生的全部责任和损失（2）违约方应赔偿对方因此遭受的直接经济损失（3）违约方应支付违约金，违约金的计算方式为：违约金额的10%12.争议解决12.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决（2）协商不成，提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构仲裁委员会13.合同解除与终止13.1合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行（2）一方严重违约，经对方催告后仍未改正（3）双方协商一致解除合同13.2合同终止条件合同期限届满，工程竣工验收合格14.其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于：安全监理方案、监理报告、事故调查报告等14.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效14.3合同签署日期甲方：_________________乙方：_________________签署日期：_________________签署日期：_________________第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，“第三方”指的是除甲方、乙方以外的任何个人或单位，包括但不限于工程咨询公司、检测机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高合同执行效率，确保工程质量，解决合同执行中的争议，以及为合同履行提供专业支持。15.3第三方介入范围（1）工程咨询：对工程进度、质量、安全、环保等方面提供专业意见。（2）检测：对工程材料、设备、施工过程进行检测，确保符合相关标准。（3）评估：对工程成本、效益进行评估，为决策提供依据。（4）争议解决：协助解决合同执行过程中的争议。16.第三方介入程序16.1介入申请（1）甲方或乙方在需要第三方介入时，应向对方提出书面申请。（2）申请应包含第三方的基本信息、介入目的、介入范围等。16.2介入批准（1）对方收到介入申请后，应在3个工作日内给予答复。（2）同意介入的，双方应共同邀请第三方参与。17.第三方责任限额17.1责任界定（1）第三方在介入过程中，其责任仅限于其专业领域。（2）第三方在执行任务时，应遵守国家法律法规和合同约定。（3）第三方对其提供的专业意见、检测数据、评估结果等承担相应责任。17.2责任限额（1）第三方在介入过程中的责任限额，由双方在合同中约定，最高不超过人民币壹佰万元整。（2）如第三方责任超过约定限额，超出部分由甲方和乙方按照各自责任比例分担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分（1）甲方负责协调第三方介入工作，确保第三方能够顺利开展工作。（2）乙方负责配合第三方的工作，提供必要的资料和条件。（3）第三方按照合同约定，独立开展相关工作。18.2责任划分（1）第三方在介入过程中，若因自身原因造成甲方或乙方损失的，由第三方承担责任。（2）因甲方或乙方原因导致第三方工作无法正常进行的，由责任方承担责任。（3）第三方在介入过程中，若因不可抗力原因造成损失的，甲方和乙方根据损失情况，协商分担。19.第三方变更与退出19.1变更（1）如需更换第三方，甲方或乙方应提前通知对方，并经对方同意。（2）更换后的第三方应具备与本合同相符的专业能力。19.2退出（1）第三方因故退出时，应提前30日通知甲方和乙方。（2）退出后的工作交接，由双方协商确定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.安全监理方案详细要求：包含安全监理组织架构、监理人员职责、安全监理工作流程、安全监理措施等。说明：安全监理方案是监理工作的基础，需在合同签订前提交甲方审核。2.监理报告说明：监理报告是监理工作的重要记录，用于反映监理工作的真实情况。3.事故调查报告详细要求：发生安全事故后，3个工作日内提交事故调查报告，内容包括事故原因分析、责任认定、整改措施等。说明：事故调查报告是事故处理的重要依据，需真实、客观地反映事故情况。4.安全整改通知书详细要求：针对监理过程中发现的安全问题，及时向施工单位发出整改通知书，要求施工单位在规定时间内完成整改。说明：安全整改通知书是确保安全问题得到及时处理的重要手段。5.事故处理决定书详细要求：对安全事故责任进行认定，并制定处理决定。说明：事故处理决定书是追究事故责任的重要依据。6.监理费用结算单详细要求：每月底前提交监理费用结算单，详细列出已发生费用的项目、金额等。说明：监理费用结算单是监理费用支付的依据。7.第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的目的、范围、责任等。说明：第三方介入协议是第三方介入工作的法律依据。8.争议解决协议详细要求：明确争议解决的途径、程序等。说明：争议解决协议是解决合同争议的法律依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方未按约定支付监理费用（2）乙方未按约定完成监理工作（3）第三方未按约定履行职责（4）任何一方违反合同约定，给对方造成损失的2.责任认定标准：（1）甲方未按约定支付监理费用，每逾期一日，应向乙方支付千分之五的违约金。（2）乙方未按约定完成监理工作，造成工程延误或损失的，应承担相应责任。（3）第三方未按约定履行职责，造成损失的，应承担相应责任。（4）任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应根据损失情况，协商分担责任。3.示例说明：（1）甲方未在规定时间内支付监理费用，逾期10天，应向乙方支付违约金：100万元×10×0.5%=0.5万元。（2）乙方在监理过程中发现安全隐患，未及时通知施工单位整改，导致安全事故发生，乙方应承担相应责任。（3）第三方在检测过程中，未能严格按照检测标准进行检测，导致检测数据不准确，第三方应承担相应责任。全文完。二零二四年度环保型厂房土建施工安全监理合同10本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称及资质1.2施工单位名称及资质1.3甲方及乙方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目投资额3.监理范围及内容3.1土建施工监理范围3.2环保要求及措施3.3施工安全监理内容3.4施工质量监理要求4.监理服务期限及费用4.1监理服务期限4.2监理费用及支付方式4.3费用调整及计算方法5.施工单位责任及义务5.1施工单位资质及人员要求5.2施工单位施工方案及进度计划5.3施工单位环保及安全措施5.4施工单位质量保证措施6.监理单位责任及义务6.1监理单位资质及人员要求6.2监理单位工作内容6.3监理单位质量检查及验收6.4监理单位环保及安全监管7.监理单位权利及义务7.1监理单位监督权7.2监理单位知情权7.3监理单位报告权7.4监理单位争议解决权8.争议解决方式8.1争议解决途径8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同终止条件9.4合同终止程序10.合同生效及变更10.1合同生效条件10.2合同生效时间10.3合同变更程序10.4合同附件及补充协议11.违约责任11.1违约情形及定义11.2违约责任承担11.3违约赔偿及计算方法12.保密条款12.1保密范围12.2保密义务12.3违反保密义务的责任13.适用法律及管辖13.1合同适用法律13.2合同管辖法院14.其他约定事项14.1不可抗力14.2通知及送达14.3合同份数及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1监理单位名称及资质：监理单位名称为监理公司，具备国家建设行政主管部门核发的甲级监理资质证书。1.2施工单位名称及资质：施工单位名称为建设有限公司，具备国家建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包一级资质证书。2.项目概况2.1项目名称：二零二四年度环保型厂房土建施工项目。2.2项目地点：市区街道。2.3项目规模：占地面积平方米，建筑面积平方米。2.4项目工期：自合同签订之日起12个月。2.5项目投资额：预计总投资额为人民币万元。3.监理范围及内容3.1土建施工监理范围：对项目的地基基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、电气工程、给排水工程等进行全过程监理。3.2环保要求及措施：严格执行国家环保法律法规，确保施工过程中废水、废气、噪声等污染物达标排放。3.3施工安全监理内容：对施工过程中的安全管理制度、安全防护设施、施工现场安全进行检查和监督。3.4施工质量监理要求：严格按照国家相关标准、规范和设计要求，对施工质量进行全过程控制。4.监理服务期限及费用4.1监理服务期限：自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。4.2监理费用及支付方式：监理费用为人民币万元，分阶段支付，具体支付节点如下：1）合同签订后5个工作日内支付监理费用总额的20%；2）主体结构封顶后支付监理费用总额的30%；3）竣工验收合格后支付监理费用总额的40%；4）工程保修期满后支付监理费用总额的10%。4.3费用调整及计算方法：如遇政策调整、市场价格波动等因素导致监理费用发生变动，双方协商一致后进行调整。5.施工单位责任及义务5.1施工单位资质及人员要求：施工单位应具备国家建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包一级资质证书，并配备满足工程需要的专业技术人员。5.2施工单位施工方案及进度计划：施工单位应编制详细的施工方案和进度计划，报监理单位审批后执行。5.3施工单位环保及安全措施：施工单位应制定环保及安全措施，确保施工过程中符合国家相关法律法规和行业标准。5.4施工单位质量保证措施：施工单位应建立健全质量保证体系，确保工程质量达到国家相关标准。6.监理单位责任及义务6.1监理单位资质及人员要求：监理单位应具备国家建设行政主管部门核发的甲级监理资质证书，并配备满足工程需要的专业监理人员。6.2监理单位工作内容：监理单位负责对施工现场进行监督检查，确保施工质量、安全、环保等方面符合要求。6.3监理单位质量检查及验收：监理单位对施工过程中的质量进行检查和验收，对不合格工程提出整改意见。6.4监理单位环保及安全监管：监理单位对施工现场的环保及安全进行监管，确保施工过程中符合国家相关法律法规和行业标准。8.争议解决方式8.1争议解决途径：双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序：争议发生后，双方应自争议发生之日起30日内协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.3争议解决机构：如双方协商不成，可选择具有相关资质的仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为合同签订地。9.合同解除及终止1）一方严重违约，经对方催告后仍未履行；2）不可抗力导致合同无法履行；3）双方协商一致解除合同。9.2合同解除程序：任何一方提出解除合同时，应提前30日书面通知对方，并说明解除合同的原因。9.3合同终止条件：合同履行完毕或者双方协商一致终止合同。9.4合同终止程序：合同终止时，双方应进行工程结算，结清所有费用，并办理相关手续。10.合同生效及变更10.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同生效时间：本合同自2004年1月1日起生效。10.3合同变更程序：任何一方要求变更合同内容，应书面提出，经双方协商一致后，签订书面变更协议。10.4合同附件及补充协议：本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。11.违约责任1）一方未按合同约定履行义务；2）一方违反合同约定的保密义务；3）一方提供虚假信息或隐瞒重要事实；4）一方违反合同约定的争议解决方式。11.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿及计算方法：违约赔偿金额根据违约情形及损失程度，由双方协商确定；协商不成的，由有管辖权的人民法院判决。12.保密条款12.1保密范围：双方在本合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术秘密、工程信息等均属保密范围。12.2保密义务：双方应对保密信息严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.3违反保密义务的责任：违反保密义务的一方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。13.适用法律及管辖13.1合同适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同管辖法院：本合同的解释、履行、变更、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律，并由合同签订地人民法院管辖。14.其他约定事项14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。14.2通知及送达：本合同中的通知应以书面形式进行，自送达对方之日起生效。14.3合同份数及生效日期：本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，因合同约定或双方协商一致，介入合同履行的独立第三方机构或个人，包括但不限于中介方、咨询方、检测方、评估方等。2.第三方介入的条件与程序1）合同履行需要专业领域的支持或服务；2）合同履行过程中出现争议，需要第三方进行调解或仲裁；3）合同履行过程中需要进行质量、安全、环保等方面的检测或评估。2.2第三方介入的程序：1）甲乙双方协商确定第三方介入的具体事项和需求；2）双方共同选定或委托第三方机构；3）第三方与甲乙双方签订补充协议，明确各自的权利和义务。3.第三方的责任与权利3.1第三方的责任：1）第三方应按照合同约定或补充协议的要求，独立、客观、公正地履行其职责；2）第三方对其提供的咨询、检测、评估等服务结果负责，并承担相应的法律责任；3）第三方在合同履行过程中应保守甲乙双方的商业秘密。3.2第三方的权利：1）第三方有权根据合同约定或补充协议的要求，获取必要的资料和条件；2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合；3）第三方有权在合同履行过程中提出合理化建议。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分：1）甲方对第三方的选择和监督负责，包括对第三方资质的审核；2）甲方与第三方签订的补充协议应经乙方同意；3）第三方对甲方承担的责任不涉及乙方。4.2第三方与乙方的划分：1）乙方对第三方的服务进行验收和评价；2）乙方有权要求第三方对其服务结果承担相应的责任；3）第三方对乙方承担的责任不涉及甲方。5.第三方的责任限额1）第三方对甲乙双方直接经济损失的责任限额；2）第三方因违反保密义务而造成损失的赔偿限额；3）第三方因自身原因导致合同无法履行而应承担的责任限额。5.2若第三方责任超过约定的责任限额，甲乙双方应协商解决，协商不成的，由有管辖权的人民法院判决。6.第三方介入的费用承担6.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定或补充协议的约定分担；6.2若第三方介入的费用超出合同约定，甲乙双方应协商解决，协商不成的，由有管辖权的人民法院判决。7.第三方介入的合同变更7.1第三方介入的合同变更需经甲乙双方同意，并签订书面变更协议；7.2变更后的合同条款应包括第三方的责任、权利和义务。8.第三方介入的合同解除8.1第三方介入的合同解除应遵循本合同的解除规定；8.2第三方介入的合同解除，甲乙双方应协商解决，协商不成的，由有管辖权的人民法院判决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方营业执照复印件要求：提供双方营业执照正副本的复印件，并加盖公司公章。说明：用于证明合同双方的合法主体资格。2.附件二：监理单位资质证书复印件要求：提供监理单位资质证书的复印件，并加盖公司公章。说明：用于证明监理单位的监理资质。3.附件三：施工单位资质证书复印件要求：提供施工单位资质证书的复印件，并加盖公司公章。说明：用于证明施工单位的施工资质。4.附件四：项目可行性研究报告要求：提供项目可行性研究报告的复印件，并加盖公司公章。说明：用于证明项目的可行性。5.附件五：施工图纸及技术规范要求：提供施工图纸及技术规范的复印件，并加盖公司公章。说明：用于明确施工的技术要求和标准。6.附件六：施工组织设计及进度计划要求：提供施工组织设计及进度计划的复印件，并加盖公司公章。说明：用于明确施工的组织架构和进度安排。7.附件七：环保及安全措施方案要求：提供环保及安全措施方案的复印件，并加盖公司公章。说明：用于明确施工过程中的环保及安全要求。8.附件八：合同双方联系方式要求：提供双方联系方式，包括电话、邮箱等。说明：用于方便合同双方在履行合同过程中的沟通。9.附件九：第三方介入补充协议要求：提供第三方介入补充协议的复印件，并加盖双方公章。说明：用于明确第三方介入的具体事项和双方的权利义务。10.附件十：工程结算报告要求：提供工程结算报告的复印件，并加盖公司公章。说明：用于明确工程款的结算情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方违约：未按合同约定支付监理费用；提供虚假资料或隐瞒重要事实；未按合同约定提供施工图纸及技术规范。1.2乙方违约：未按合同约定履行监理职责；提供的监理报告不真实、不准确；未按合同约定完成工程验收。1.3第三方违约：未按合同约定提供专业服务；提供的服务结果不符合要求；泄露甲乙双方的商业秘密。2.责任认定标准：2.1甲方违约责任：未按合同约定支付监理费用，应向乙方支付违约金，违约金比例为未支付费用的%；提供虚假资料或隐瞒重要事实，应承担相应的法律责任；未按合同约定提供施工图纸及技术规范，应赔偿乙方因此遭受的损失。2.2乙方违约责任：未按合同约定履行监理职责，应向甲方支付违约金，违约金比例为监理费用总额的%；提供的监理报告不真实、不准确，应赔偿甲方因此遭受的损失；未按合同约定完成工程验收，应承担相应的法律责任。2.3第三方违约责任：未按合同约定提供专业服务，应赔偿甲乙双方因此遭受的损失；提供的服务结果不符合要求，应重新提供服务或赔偿损失；泄露甲乙双方的商业秘密，应承担相应的法律责任。3.示例说明：3.1甲方未按合同约定支付监理费用，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为监理费用总额的10%。3.2乙方提供的监理报告存在重大错误，导致工程停工，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失，包括停工期间的直接经济损失和间接经济损失。3.3第三方在提供环保检测服务时，因自身原因导致检测结果不准确，第三方应重新提供服务或赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。二零二四年度环保型厂房土建施工安全监理合同11本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3签订日期1.4合同双方名称1.5合同双方地址1.6合同双方法定代表人2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程建设标准3.安全监理职责3.1安全监理范围3.2安全监理内容3.3安全监理人员要求3.4安全监理工作流程3.5安全监理报告4.安全监理责任4.1安全监理单位责任4.2施工单位安全责任4.3业主单位安全责任4.4事故责任划分5.安全监理费用5.1费用总额5.2费用构成5.3费用支付方式5.4费用调整6.安全监理期限6.1安全监理起始日期6.2安全监理终止日期6.3安全监理期限延长7.安全监理工作内容7.1安全监理前期准备7.2安全监理现场管理7.3安全监理检查7.4安全监理整改7.5安全监理验收8.事故处理8.1事故报告8.2事故调查8.3事故处理8.4事故责任追究9.合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3合同变更与解除条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期13.其他约定13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3其他约定事项14.合同附件14.1附件一：安全监理方案14.2附件二：安全监理人员名单14.3附件三：安全监理费用明细表第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名称：二零二四年度环保型厂房土建施工安全监理合同1.2合同编号：SG2024011.3签订日期：2024年1月1日1.4合同双方名称1.4.1监理单位：安全监理有限公司1.4.2施工单位：建筑工程有限公司1.5合同双方地址1.5.1监理单位地址：省市区路号1.5.2施工单位地址：省市区路号1.6合同双方法定代表人1.6.1监理单位法定代表人：1.6.2施工单位法定代表人：2.工程概况2.1工程名称：环保型厂房土建施工项目2.2工程地点：省市区2.3工程规模：占地面积平方米，建筑面积平方米2.4工程内容：土建施工、钢结构安装、设备安装等2.5工程建设标准：按照国家及地方相关建筑标准执行3.安全监理职责3.1安全监理范围：包括施工现场安全管理、安全措施落实、安全教育培训、安全事故处理等3.2安全监理内容：安全管理制度、安全操作规程、安全设施、安全防护用品、安全检查、安全培训等3.3安全监理人员要求：具有相关专业资质，熟悉国家和地方安全法规，具备丰富的安全监理经验3.5安全监理报告：定期向建设单位和施工单位提交安全监理报告，包括安全隐患、整改情况、安全培训等内容4.安全监理责任4.1安全监理单位责任：负责编制安全监理方案，组织实施安全监理工作，确保施工现场安全4.2施工单位安全责任：按照安全监理要求，落实安全生产责任制，加强现场安全管理4.3业主单位安全责任：提供必要的安全生产条件，监督施工单位落实安全生产措施4.4事故责任划分：根据事故原因、责任主体等因素，明确事故责任，追究相应责任5.安全监理费用5.1费用总额：人民币万元5.2费用构成：监理人员费用、资料费、检查费、验收费等5.3费用支付方式：按季度支付，每季度末支付前一季度费用5.4费用调整：因政策调整、工程变更等原因导致费用发生变化的，双方协商调整6.安全监理期限6.1安全监理起始日期：2024年1月2日6.2安全监理终止日期：2026年1月1日6.3安全监理期限延长：如需延长，双方协商一致后，签订补充协议7.安全监理工作内容7.1安全监理前期准备：熟悉工程情况，编制安全监理方案，组织安全监理人员培训7.2安全监理现场管理：对施工现场进行巡查，确保安全措施落实到位7.3安全监理检查：定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时督促整改7.4安全监理整改：对发现的安全隐患，督促施工单位及时整改，确保整改到位7.5安全监理验收：对施工完成的安全工程进行验收，确保符合安全标准8.事故处理8.1事故报告：发生安全事故时，施工单位应立即向监理单位报告，监理单位应在接到报告后1小时内向业主单位报告8.2事故调查：监理单位应组织事故调查组，查明事故原因，提出事故处理意见8.3事故处理：根据事故调查结果，采取相应的处理措施，包括但不限于现场整改、技术处理、行政处罚等8.4事故责任追究：根据事故原因和责任，追究相关责任人的责任，包括但不限于经济赔偿、行政处分、刑事责任等9.合同变更与解除9.1合同变更：因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更的，双方应协商一致，签订变更协议9.2.1合同一方严重违约9.2.2不可抗力导致合同无法履行9.2.3双方协商一致解除合同9.3合同变更与解除条件：变更或解除合同应符合法律法规的规定，并书面通知对方10.违约责任10.1.1未按合同约定履行安全监理职责10.1.2未按合同约定支付费用10.1.3未按合同约定提供资料10.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3违约金：违约金的计算方式及数额应在合同中约定11.争议解决11.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决程序：仲裁委员会应按照仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决11.3争议解决地点：仲裁地点为省市12.合同生效12.1合同生效条件：双方签字盖章后，合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同生效日期：2024年1月1日13.其他约定13.1保密条款：双方对本合同内容以及项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露13.2不可抗力条款：因自然灾害、政府行为等不可抗力因素导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，合同自动解除13.3其他约定事项：双方可根据实际情况在本合同附件中约定其他事项14.合同附件14.1附件一：安全监理方案14.2附件二：安全监理人员名单14.3附件三：安全监理费用明细表第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方的定义：本合同中所称第三方，是指除合同双方（甲乙双方）以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、技术支持、设备供应、检测、评估等服务的单位或个人。1.2.1安全技术咨询与服务1.2.2安全检测与评估1.2.3安全设备供应与安装1.2.4安全管理人员培训1.2.5争议调解与仲裁2.第三方介入的程序2.1第三方的选定：甲乙双方应共同选定第三方，并签订相应的合作协议。2.2第三方的资质要求：第三方应具备相应的资质证书和行业认可的专业能力。2.3第三方的职责：第三方应根据合作协议的约定，履行相应的职责。3.第三方的责任限额3.1第三方的责任：第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方权益受损的，应承担相应的赔偿责任。3.2责任限额：第三方的责任限额应根据其合作协议中约定的具体数额，或者根据其资质等级和行业规定确定。4.甲乙双方的责任4.1甲方的责任：4.1.1对第三方的选定和合作负有监督责任。4.1.2对第三方的履约情况进行监督和评价。4.1.3对第三方违反合作协议的行为，有权要求第三方承担相应的责任。4.2乙方的责任：4.2.1配合甲方对第三方的监督和评价。4.2.2对第三方的履约情况承担连带责任。4.2.3对第三方违反合作协议的行为，有权要求第三方承担相应的责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方应直接向甲方负责，甲方有权对第三方的服务进行监督和评价。5.1.2第三方与甲方之间的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方应向甲方提供服务，乙方对第三方的服务有监督和评价的权利。5.2.2第三方与乙方之间的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。5.3第三方与业主单位的划分：5.3.1第三方应向业主单位提供服务，业主单位有权对第三方的服务进行监督和评价。5.3.2第三方与业主单位之间的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。6.第三方介入后的合同变更6.1当第三方介入时，甲乙双方应就第三方介入的相关事宜进行协商，并在必要时对合同进行变更。6.2合同变更应书面通知所有相关方，并经所有相关方签字确认。7.第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后的争议解决，应遵循本合同中关于争议解决的条款。7.2第三方介入后的争议，应由甲乙双方与第三方协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。8.其他8.1本附加说明条款为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。8.2本附加说明条款的任何修改或补充，均应以书面形式进行，并经甲乙双方和第三方共同签字确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：安全监理方案详细要求：包括安全监理的范围、内容、工作流程、人员配备、设备配置等。附件说明：安全监理方案是指导安全监理工作的基础文件，需详细列出各项安全监理措施和应对策略。2.附件二：安全监理人员名单详细要求：包括监理人员的姓名、职务、资质证书、联系方式等。附件说明：安全监理人员名单用于明确安全监理团队的构成和人员资质，确保监理工作的专业性和有效性。3.附件三：安全监理费用明细表详细要求：包括费用构成、收费标准、支付方式、调整机制等。附件说明：费用明细表用于明确安全监理服务的费用情况，确保双方对费用有清晰的了解。4.附件四：第三方合作协议详细要求：包括合作内容、双方权利义务、责任划分、保密条款等。附件说明：第三方合作协议是甲乙双方与第三方合作的基础文件，需明确各方的责任和权利。5.附件五：事故报告及处理记录详细要求：包括事故发生时间、地点、原因、处理措施、责任追究等。附件说明：事故报告及处理记录是记录事故发生和处理过程的重要文件，用于后续分析和改进。6.附件六：安全检查记录详细要求：包括检查时间、地点、检查内容、发现问题、整改情况等。附件说明：安全检查记录是跟踪安全措施落实情况的重要文件，用于确保安全措施的有效性。7.附件七：安全教育培训记录详细要求：包括培训时间、地点、培训内容、参加人员、培训效果等。附件说明：安全教育培训记录是评估安全教育培训效果的重要文件，用于持续提升安全意识。8.附件八：安全设备清单详细要求：包括设备名称、型号、数量、使用情况、维护保养等。附件说明：安全设备清单是记录安全设备情况的重要文件，用于确保安全设备的有效性和可靠性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1未按合同约定履行安全监理职责1.2未按合同约定支付费用1.3未按合同约定提供资料1.4未按合同约定进行安全检查和整改1.5未按合同约定进行安全教育培训1.6违反安全操作规程，导致安全事故发生2.责任认定标准：2.1违约行为发生时，违约方应承担违约责任，包括但不限于：2.1.1支付违约金2.1.2赔偿损失2.1.3承担行政处罚2.2违约行为的认定由仲裁委员会根据事实和证据进行判断。3.示例说明：3.1违约行为：监理单位未按合同约定进行安全检查，导致安全隐患未被发现。责任认定：监理单位应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因未发现安全隐患而导致的损失。全文完。二零二四年度环保型厂房土建施工安全监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称1.2.合同双方法定代表人1.3.合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模及结构2.4.工程工期3.监理范围及内容3.1.监理范围3.2.监理内容3.3.监理标准4.监理费用及支付方式4.1.监理费用总额4.2.分期支付比例4.3.支付时间及方式5.双方权利义务5.1.甲方权利义务5.2.乙方权利义务6.监理机构及人员6.1.监理机构资质6.2.监理人员配备6.3.监理人员职责7.监理质量控制7.1.质量控制措施7.2.质量检查及验收7.3.质量问题处理8.安全生产监管8.1.安全生产责任8.2.安全生产措施8.3.安全事故处理9.环保要求及措施9.1.环保责任9.2.环保措施9.3.环保验收10.合同变更及解除10.1.合同变更条件10.2.合同解除条件10.3.合同变更及解除程序11.违约责任11.1.违约情形11.2.违约责任承担11.3.违约纠纷解决12.争议解决方式12.1.争议解决途径12.2.争议解决机构12.3.争议解决程序13.合同生效及终止13.1.合同生效条件13.2.合同终止条件13.3.合同终止程序14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：环保科技有限公司乙方：建筑工程监理有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称二零二四年度环保型厂房土建施工安全监理工程2.2工程地点市区街道2.3工程规模及结构占地面积：10000平方米，建筑面积：50000平方米，结构形式：框架结构2.4工程工期合同工期：自2024年1月1日起至2025年12月31日止3.监理范围及内容3.1监理范围本工程的安全监理、质量控制、进度控制、合同管理、信息管理等工作3.2监理内容1.对施工过程中的安全措施进行监督检查，确保施工安全2.对施工质量进行监督检查，确保工程质量符合国家标准3.对施工进度进行监督检查，确保工程按期完成4.对合同执行情况进行监督检查，确保合同条款的履行5.对施工过程中的信息进行收集、整理、分析和反馈3.3监理标准1.国家现行建筑安装工程质量验收统一标准2.国家现行建筑安装工程施工及验收规范3.甲方提供的工程图纸及技术文件4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额合同监理费用总额为人民币壹佰万元整（￥1000000.00）4.2分期支付比例1.合同签订后10个工作日内支付监理费用的30%2.工程主体结构完工后支付监理费用的30%3.工程竣工验收合格后支付监理费用的30%4.合同终止或解除时支付监理费用的10%4.3支付时间及方式甲方应在约定的时间内将监理费用支付至乙方指定的账户5.双方权利义务5.1甲方权利义务1.提供施工图纸、技术文件及工程所需材料2.指派项目经理及施工队伍3.配合乙方进行工程监理工作4.按约定支付监理费用5.2乙方权利义务1.按合同约定履行监理职责2.对工程质量、安全、进度等进行监督检查3.对甲方提供的材料、设备进行检验4.及时向甲方汇报工程进展情况6.监理机构及人员6.1监理机构资质乙方具备国家建设行政主管部门核发的甲级工程监理资质证书6.2监理人员配备乙方配备至少3名具备相关资质的监理工程师，负责本工程的监理工作6.3监理人员职责1.对施工过程进行监督检查，确保工程质量、安全、进度符合要求2.对施工过程中的问题进行记录、分析、处理3.对施工图纸、技术文件及工程资料进行审查、验收4.对工程变更、索赔等进行处理8.环保要求及措施8.1环保责任甲方负责工程项目的环保审批手续，确保项目符合国家环保要求。乙方在监理过程中，负责监督施工过程中的环保措施执行情况。8.2环保措施1.施工现场应设置垃圾分类处理设施，确保固体废物得到妥善处理。2.施工过程中产生的废水、废气应经过处理达标后排放。3.施工现场应采取有效措施，减少扬尘污染，如覆盖裸露地面、洒水降尘等。4.施工过程中产生的噪音应控制在国家规定的限值内。8.3环保验收工程完工后，甲方应组织环保验收，乙方应提供相应的环保监理资料。9.合同变更及解除9.1合同变更条件1.不可抗力因素导致工程进度延误或合同无法履行。2.甲方变更工程规模、设计要求或施工条件。3.乙方因自身原因需要调整监理方案。9.2合同解除条件1.甲方严重违约，乙方有权解除合同。2.乙方严重违约，甲方有权解除合同。3.发生不可抗力，导致合同无法履行。9.3合同变更及解除程序1.双方协商一致，签订变更或解除合同协议。2.协议签订后，及时通知对方及相关部门。3.按照协议处理相关事宜，包括费用结算和责任划分。10.违约责任10.1违约情形1.甲方未按时支付监理费用。2.乙方未按约定履行监理职责。3.任何一方违反合同约定，造成对方损失的。10.2违约责任承担1.违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.双方协商不成，可通过诉讼或仲裁解决违约责任问题。10.3违约纠纷解决违约纠纷解决途径包括协商、调解、诉讼或仲裁，具体方式由双方协商确定。11.争议解决方式11.1争议解决途径1.双方协商解决。2.请求行业协会调解。3.依法向人民法院提起诉讼。4.依法向仲裁机构申请仲裁。11.2争议解决机构1.双方协商确定的机构。2.行业协会。3.人民法院。4.仲裁机构。11.3争议解决程序1.双方在争议发生后，应在30日内协商解决。2.协商不成，可请求行业协会调解。3.调解不成，可依法向人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件1.合同约定的工程完工并验收合格。2.双方协商一致解除合同。3.发生不可抗力，导致合同无法履行。12.3合同终止程序1.双方签订合同终止协议。2.协议签订后，及时通知对方及相关部门。3.按照协议处理相关事宜，包括费用结算和责任划分。13.其他约定事项13.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2通知条款任何一方发出的通知应以书面形式进行，并送达对方指定地址。14.合同附件1.本合同正本。2.乙方资质证明文件。3.甲方提供的工程图纸及技术文件。4.其他与本合同有关的文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义本合同中，第三方是指除合同双方以外的，参与合同执行、提供专业服务或协助合同履行的任何个人、企业或其他组织。15.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于工程咨询、检测、鉴定、仲裁、保险代理等服务。16.第三方介入的程序16.1甲方或乙方提出第三方介入的需求，应向对方提出书面申请。16.2双方同意第三方介入后，应共同选定第三方，并签订相应的合作协议。16.3第三方合作协议应明确各方的权利、义务和责任。17.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款17.1甲方额外条款1.甲方应确保第三方具备相应的资质和能力，以履行其在合同中的职责。2.甲方应向第三方提供必要的信息和资料，以便其履行职责。3.甲方应承担第三方在履行职责过程中产生的合理费用。17.2乙方额外条款1.乙方应监督第三方的工作，确保其符合合同要求。2.乙方应协助第三方获取必要的信息和资料，以便其履行职责。3.乙方应确保第三方的工作不会对工程进度和质量造成不利影响。18.第三方的责任限额18.1责任限额的定义本合同中，责任限额是指第三方因违约或其他原因造成合同双方损失时，第三方应承担的最高赔偿责任。18.2责任限额的确定1.第三方责任限额应根据第三方合作协议中的约定确定。2.如无约定，责任限额为第三方介入服务合同金额的10%。18.3责任限额的适用1.第三方责任限额仅适用于第三方因其自身原因造成的损失。2.第三方责任限额不适用于不可抗力、甲方或乙方违约等情形。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系1.第三方与甲方的关系基于第三方合作协议，甲方应遵守协议中的约定。2.第三方应向甲方提供相应的服务，甲方应支付相应费用。19.2第三方与乙方的关系1.第三方与乙方的关系基于本合同和第三方合作协议，乙方应监督第三方的工作。2.第三方应向乙方提供相应的服务，乙方应支付相应费用。19.3第三方与其他各方的责任划分1.第三方对其提供的服务承担直接责任。2.甲方和乙方对第三方提供的服务承担连带责任，但最终责任应由第三方承担。3.如第三方违约，甲方和乙方应追究第三方的责任，不足部分由甲方和乙方按比例承担。20.第三方介入的变更与解除20.1变更程序1.双方协商一致，可对第三方介入的条款进行变更。2.变更内容应以书面形式记录，并由双方签字盖章。20.2解除程序1.双方协商一致，可解除第三方介入协议。2.解除内容应以书面形式记录，并由双方签字盖章。3.解除后，第三方应立即停止服务，并按照协议约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.本合同正本详细要求：合同双方签字盖章的合同原件。说明：作为合同生效的正式文件。2.乙方资质证明文件详细要求：乙方提供的工程监理资质证书、营业执照、税务登记证等。说明：证明乙方具备履行合同的能力和资格。3.甲方提供的工程图纸及技术文件详细要求：甲方提供的施工图纸、设计文件、技术规范、材料清单等。说明：乙方进行监理工作的依据。4.第三方合作协议详细要求：甲方或乙方与第三方签订的协议，明确各方的权利、义务和责任。说明：第三方介入合同的附件，作为合同执行的补充。5.工程进度计划详细要求：详细列明工程各个阶段的开始和结束时间。6.工程质量标准详细要求：国家现行建筑安装工程质量验收统一标准及相关规范。说明：乙方进行质量控制的依据。7.安全生产管理制度详细要求：甲方制定的安全生产管理制度，包括安全措施、应急预案等。说明：乙方进行安全生产监管的依据。8.环保措施及验收报告详细要求：甲方制定的环保措施及工程完工后的环保验收报告。说明：乙方进行环保监管的依据。9.费用支付凭证详细要求：乙方提交的费用支付凭证，包括发票、收据等。说明：证明乙方已收到相应费用的凭证。10.争议解决相关文件详细要求：争议解决过程中产生的文件，包括协商记录、调解协议、仲裁裁决等。说明：证明争议解决过程的文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方未按时支付监理费用。乙方未按约定履行监理职责。第三方未按协议提供服务质量。任何一方违反合同约定，造成对方损失。2.责任认定标准甲方违约：按合同约定