2024黑龙江建设工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024黑龙江建设工程施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址1.4术语定义2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工付款3.6质量保证金4.工程质量与标准4.1质量要求4.2验收标准4.3质量保证4.4质量问题处理5.工程进度与工期5.1施工计划5.2工期延误5.3工期提前5.4工程暂停与复工6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料验收6.4设备安装与调试7.施工安全与环保7.1安全措施7.2安全事故处理7.3环保要求7.4文明施工8.变更与调整8.1变更范围8.2变更程序8.3变更价款8.4调整方式9.违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3丙方违约9.4违约赔偿10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4诉讼解决11.合同的解除与终止11.1解除条件11.2终止条件11.3解除与终止后的处理12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任13.合同的生效、修改与解除13.1合同生效条件13.2合同修改程序13.3合同解除条件14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的副本14.4附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方：__________，地址：__________。1.2乙方名称及地址乙方：__________，地址：__________。1.3丙方名称及地址丙方：__________，地址：__________。1.4术语定义（1）甲方：指__________。（2）乙方：指__________。（3）丙方：指__________。（4）工程：指__________。（5）合同总价：指__________。（6）预付款：指__________。（7）进度付款：指__________。（8）竣工付款：指__________。（9）质量保证金：指__________。第二条工程概况2.1工程名称工程名称为：__________。2.2工程地点工程地点为：__________。2.3工程规模工程规模为：__________。2.4工程内容工程内容包括：__________。2.5工程进度工程进度要求：__________。第三条合同价格3.1合同总价合同总价为：__________。3.2价格调整价格调整方式：__________。3.3预付款预付款比例为：__________。3.4进度付款进度付款比例为：__________。3.5竣工付款竣工付款比例为：__________。3.6质量保证金质量保证金比例为：__________。第四条工程质量与标准4.1质量要求质量要求如下：__________。4.2验收标准验收标准如下：__________。4.3质量保证乙方应保证工程质量符合：__________。4.4质量问题处理质量问题处理方式：__________。第五条工程进度与工期5.1施工计划施工计划如下：__________。5.2工期延误工期延误的处理方式：__________。5.3工期提前工期提前的处理方式：__________。5.4工程暂停与复工工程暂停与复工的处理方式：__________。第六条材料与设备6.1材料供应材料供应要求如下：__________。6.2设备供应设备供应要求如下：__________。6.3材料验收材料验收方式：__________。6.4设备安装与调试设备安装与调试要求：__________。第八条变更与调整8.1变更范围变更范围包括：__________。8.2变更程序变更程序如下：__________。8.3变更价款变更价款的计算方式：__________。8.4调整方式调整方式如下：__________。第九条违约责任9.1甲方违约甲方违约的责任如下：__________。9.2乙方违约乙方违约的责任如下：__________。9.3丙方违约丙方违约的责任如下：__________。9.4违约赔偿违约赔偿金额：__________。第十条争议解决10.1协商解决协商解决期限：__________。10.2调解解决调解组织：__________。10.3仲裁解决仲裁机构：__________。10.4诉讼解决诉讼法院：__________。第十一条合同的解除与终止11.1解除条件解除条件如下：__________。11.2终止条件终止条件如下：__________。11.3解除与终止后的处理解除与终止后的处理方式：__________。第十二条保密条款12.1保密内容保密内容如下：__________。12.2保密期限保密期限为：__________。12.3泄密责任泄密责任处理方式：__________。第十三条合同的生效、修改与解除13.1合同生效条件合同生效条件如下：__________。13.2合同修改程序合同修改程序如下：__________。13.3合同解除条件合同解除条件如下：__________。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力的定义：__________。14.2法律适用适用法律：__________。14.3合同的副本合同副本份数：__________。14.4附件附件名称及份数：__________。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：工程量清单附件三：材料设备供应清单附件四：施工组织设计附件五：施工进度计划附件六：质量保证措施附件七：安全施工措施附件八：环境保护措施附件九：合同价款计算明细附件十：付款凭证附件十一：验收标准及程序附件十二：变更索赔程序附件十三：违约行为及责任认定附件十四：争议解决方式附件一：工程设计图纸详细要求：包含所有工程的设计图纸，包括但不限于建筑图纸、结构图纸、电气图纸等。图纸应清晰、完整，足以指导施工。附件二：工程量清单详细要求：列出所有工程项目的工程量，包括材料、人工、设备等，并附上相应的单位价格。附件三：材料设备供应清单详细要求：列出所有所需材料的名称、规格、数量、质量标准等信息，以及设备的名称、型号、数量、技术参数等信息。附件四：施工组织设计详细要求：包含施工组织结构、施工人员配置、施工流程、施工方法等内容。附件五：施工进度计划详细要求：列出施工的各个阶段的时间安排，包括开工、竣工、验收等。附件六：质量保证措施详细要求：列出乙方为保证工程质量所采取的措施，包括但不限于质量管理体系、质量控制点设置、质量检验程序等。附件七：安全施工措施详细要求：列出乙方为保证施工安全所采取的措施，包括但不限于安全管理制度、安全培训、安全事故处理程序等。附件八：环境保护措施详细要求：列出乙方为保护环境所采取的措施，包括但不限于环境保护设施、环保培训、环保监督等。附件九：合同价款计算明细详细要求：详细列出合同价款的计算方式，包括材料费、人工费、设备费等各项费用的计算依据和计算公式。附件十：付款凭证详细要求：列出付款的凭证格式，包括付款申请、付款审批、付款确认等。附件十一：验收标准及程序详细要求：列出工程验收的标准及程序，包括验收的条件、验收的机构、验收的流程等。附件十二：变更索赔程序详细要求：列出工程变更和索赔的程序，包括变更和索赔的申请、审批、确认等。附件十三：违约行为及责任认定详细要求：列出违约行为及相应的责任认定标准，包括但不限于工期延误、质量不符合要求等。附件十四：争议解决方式详细要求：列出争议解决的途径，包括协商、调解、仲裁、诉讼等。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误2.工程质量不符合要求3.材料设备供应不符合要求4.施工安全不符合要求5.环境保护不符合要求责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的工期及违约金计算方式进行认定。2.工程质量不符合要求：按照合同约定的质量标准及违约金计算方式进行认定。3.材料设备供应不符合要求：按照合同约定的材料设备供应标准及违约金计算方式进行认定。4.施工安全不符合要求：按照合同约定的安全标准及违约金计算方式进行认定。5.环境保护不符合要求：按照合同约定的环保标准及违约金计算方式进行认定。示例说明：如乙方未能在合同约定的工期内完成工程，则构成工期延误违约行为。甲方有权按照合同约定的违约金计算方式要求乙方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同价款：指合同约定的完成工程所需支付的金