二零二五年度电力工程设计施工结算劳务分包合同2篇_第1页
二零二五年度电力工程设计施工结算劳务分包合同2篇_第2页
二零二五年度电力工程设计施工结算劳务分包合同2篇_第3页
二零二五年度电力工程设计施工结算劳务分包合同2篇_第4页
二零二五年度电力工程设计施工结算劳务分包合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩30页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度电力工程设计施工结算劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.2合同乙方基本信息2.合同标的2.1电力工程设计内容2.2电力工程施工内容2.3劳务分包内容3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.合同金额4.1设计费用4.2施工费用4.3劳务分包费用5.设计阶段5.1设计进度安排5.2设计成果提交5.3设计变更及费用6.施工阶段6.1施工进度安排6.2施工质量要求6.3施工安全要求6.4施工变更及费用7.劳务分包管理7.1劳务分包单位资质要求7.2劳务分包合同签订7.3劳务分包费用支付8.费用结算8.1设计费用结算8.2施工费用结算8.3劳务分包费用结算9.付款方式9.1预付款9.2进度款9.3结算款9.4保修金10.违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效时间13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息甲方名称:电力公司甲方地址:省市区路号甲方联系人:X甲方联系电话:1.2合同乙方基本信息乙方名称:工程设计有限公司乙方地址:省市区路号乙方联系人:X乙方联系电话:第二条合同标的2.1电力工程设计内容设计范围:省市区变电站电力工程设计设计标准:依据国家相关电力设计规范和标准设计阶段:初步设计、施工图设计2.2电力工程施工内容施工范围:省市区变电站电力工程施工施工内容:土建、电气、通信、自动化等施工标准:依据国家相关电力工程施工规范和标准2.3劳务分包内容劳务分包单位:劳务公司劳务分包内容:施工过程中的劳务作业,包括但不限于施工人员的调配、现场管理、施工材料管理等第三条项目概况3.1项目名称:省市区变电站电力工程设计施工3.2项目地点:省市区变电站3.3项目规模:万千伏安3.4项目工期:自合同签订之日起,设计阶段6个月,施工阶段12个月第四条合同金额4.1设计费用:人民币捌拾万元整(¥800,000.00)4.2施工费用:人民币壹仟伍佰万元整(¥15,000,000.00)4.3劳务分包费用:人民币叁佰万元整(¥3,000,000.00)第五条设计阶段5.1设计进度安排初步设计:自合同签订之日起2个月内完成施工图设计:自初步设计完成之日起2个月内完成5.2设计成果提交初步设计成果:包括但不限于设计说明书、图纸等施工图设计成果:包括但不限于施工图纸、材料清单等5.3设计变更及费用设计变更:如因甲方原因导致设计变更,变更费用由甲方承担第六条施工阶段6.1施工进度安排施工准备:自合同签订之日起1个月内完成主体结构施工:自施工准备完成之日起6个月内完成装修及设备安装:自主体结构施工完成之日起6个月内完成6.2施工质量要求施工质量:达到国家相关电力工程施工质量标准6.3施工安全要求施工安全:确保施工过程中人员安全,遵守国家相关安全法规6.4施工变更及费用施工变更:如因设计变更、材料价格变动等原因导致的施工变更,变更费用由变更责任方承担第七条劳务分包管理7.1劳务分包单位资质要求劳务分包单位须具备相应的劳务分包资质,并符合国家相关要求7.2劳务分包合同签订劳务分包合同由乙方与劳务分包单位签订,并报送甲方备案7.3劳务分包费用支付劳务分包费用按劳务分包合同约定支付,甲方负责监督支付过程第八条费用结算8.1设计费用结算设计费用分阶段结算,初步设计完成后支付30%,施工图设计完成后支付70%8.2施工费用结算施工费用分阶段结算,施工准备完成后支付10%,主体结构施工完成后支付30%,装修及设备安装完成后支付30%,项目验收合格后支付20%,保修期满后无质量问题支付10%8.3劳务分包费用结算劳务分包费用按劳务分包合同约定结算,由乙方负责监督支付第九条付款方式9.1预付款合同签订后5个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的20%作为预付款9.2进度款根据施工进度,每月支付上月已完成工程量的80%作为进度款9.3结算款项目验收合格后30日内,甲方支付乙方结算款的70%9.4保修金项目竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的10%作为保修金,保修期满无质量问题后无息退还第十条违约责任10.1甲方违约责任甲方未能按合同约定支付款项,每逾期一日,应向乙方支付应付款项的千分之五的违约金10.2乙方违约责任乙方未能按合同约定完成设计或施工,每逾期一日,应向甲方支付合同总价款的千分之五的违约金第十一条争议解决11.1争议解决方式合同双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决机构无第十二条合同生效12.1合同生效条件合同经双方签字盖章后生效12.2合同生效时间合同自双方签字盖章之日起生效第十三条合同解除13.1合同解除条件因不可抗力导致合同无法履行,任何一方均有权解除合同13.2合同解除程序合同解除需提前30日书面通知对方,并说明解除原因第十四条合同终止14.1合同终止条件合同履行完毕,无违约行为,合同自然终止14.2合同终止程序合同终止后,双方应进行工程验收,验收合格后办理合同终止手续,并结清所有款项第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同执行过程中,根据本合同约定,由甲乙双方共同委托或引入,对合同执行提供专业服务、监督、协调或咨询等作用的个人或机构。第二条第三方介入范围2.1.1项目管理:第三方负责项目的整体规划、进度控制、成本管理、质量管理等。2.1.2技术咨询:第三方提供专业技术咨询,协助解决设计、施工中的技术难题。2.1.3监理服务:第三方对设计、施工过程进行监督,确保符合合同要求和国家相关标准。2.1.4质量检测:第三方对工程材料、设备、施工质量进行检测,确保质量合格。第三条第三方选定与授权3.1第三方由甲乙双方共同选定,并书面授权其参与合同执行。3.2第三方选定后,甲乙双方应与第三方签订相应的服务协议,明确服务内容、费用、责任等。第四条第三方责任限额4.1第三方在合同执行过程中,因自身原因造成损失或损害的,其责任限额由服务协议约定,但不得超过合同总价的10%。4.2第三方责任限额不包括因不可抗力、甲方或乙方原因造成的损失或损害。第五条第三方与其他各方的责任划分5.1第三方对甲乙双方负责,甲乙双方对第三方负责。5.2第三方在执行任务过程中,应遵守国家相关法律法规和合同约定。5.3第三方不得擅自变更合同内容,如有变更需经甲乙双方同意。第六条第三方介入费用6.1第三方介入费用由服务协议约定,并在协议中明确费用支付方式、支付时间等。6.2第三方介入费用包括但不限于:咨询费、监理费、检测费等。第七条第三方介入变更7.1如需变更第三方介入范围、服务内容等,甲乙双方应书面通知第三方,并经第三方确认。7.2变更后的服务协议应作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。第八条第三方介入争议解决8.1第三方在执行任务过程中,如与甲乙双方发生争议,应友好协商解决。8.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条第三方介入终止9.1如第三方未能履行服务协议,甲乙双方有权终止其介入,并要求其承担相应责任。9.2第三方介入终止后,甲乙双方应重新选定第三方或自行处理相关事宜。第十条第三方介入记录10.1第三方介入过程中,甲乙双方应做好记录,包括但不限于工作日志、会议纪要、检测报告等。10.2记录应真实、完整、准确,作为合同执行和争议解决的依据。第十一条第三方介入保密11.1第三方在介入过程中,应对甲方、乙方及合同项目的相关信息保密。11.2保密期限自合同终止之日起不少于三年。第十二条本合同修正本合同如有与本条款冲突之处,以本条款为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方基本信息表要求:详细列出甲方和乙方的全称、地址、联系方式、法定代表人等信息。说明:本附件用于明确合同双方的基本信息,确保合同的合法性和有效性。2.附件二:电力工程设计方案要求:包括设计说明书、图纸、计算书等,详细说明设计内容、标准和依据。说明:本附件为设计阶段的成果,用于指导施工和验收。3.附件三:施工组织设计要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。说明:本附件为施工阶段的指导文件,用于确保施工顺利进行。4.附件四:劳务分包合同要求:明确劳务分包单位的基本信息、劳务分包内容、费用、工期等。说明:本附件为劳务分包合同的详细内容,用于规范劳务分包行为。5.附件五:设计变更单要求:详细记录设计变更内容、原因、费用等。说明:本附件用于记录设计过程中的变更,确保变更的合理性和可追溯性。6.附件六:施工变更单要求:详细记录施工过程中的变更内容、原因、费用等。说明:本附件用于记录施工过程中的变更,确保变更的合理性和可追溯性。7.附件七:工程进度报告要求:定期报告工程进度、质量、安全等情况。说明:本附件用于跟踪工程进度,确保工程按计划进行。8.附件八:工程验收报告要求:详细记录工程验收结果、存在问题及整改措施。说明:本附件用于记录工程验收情况,确保工程质量符合要求。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付款项责任认定标准:每逾期一日,甲方应向乙方支付应付款项的千分之五的违约金示例说明:若甲方应于2024年1月1日支付设计费用人民币捌拾万元整,但至2024年1月10日仍未支付,则甲方应向乙方支付人民币4000元的违约金。2.违约行为:乙方未按合同约定完成设计或施工责任认定标准:每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总价款的千分之五的违约金3.违约行为:第三方未按服务协议约定履行职责责任认定标准:第三方应承担服务协议约定的责任限额示例说明:若第三方在执行监理服务过程中,因自身原因造成损失,其责任限额为合同总价的10%。4.违约行为:因不可抗力导致合同无法履行责任认定标准:合同双方均不承担违约责任示例说明:若因地震、洪水等不可抗力因素导致工程无法按期完成,合同双方均不承担违约责任。全文完。二零二四年度电力工程设计施工结算劳务分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程进度计划3.1工程进度节点3.2工程进度款支付计划4.劳务分包范围及内容4.1劳务分包范围4.2劳务分包内容4.3劳务分包人员要求5.工程质量要求5.1工程质量标准5.2质量检查及验收5.3质量保修6.工程安全要求6.1工程安全责任6.2安全措施及应急预案6.3安全事故处理7.工程费用及支付方式7.1工程费用组成7.2费用结算方式7.3工程进度款支付7.4结算与竣工结算8.工程工期及延误8.1工程工期8.2工期延误及处理9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约金及赔偿10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.合同附件及补充协议12.1合同附件12.2补充协议13.合同签署及生效日期13.1合同签署13.2合同生效日期14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:电力工程设计有限公司乙方:劳务分包有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.4合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称电力工程设计施工结算劳务分包工程2.2工程地点省市区2.3工程规模占地面积:5000平方米建筑面积:20000平方米2.4工程内容包括电力工程设计、施工、结算及劳务分包等。3.工程进度计划3.1工程进度节点1)设计阶段:2024年1月1日至2024年3月31日2)施工阶段:2024年4月1日至2024年12月31日3)结算阶段:2025年1月1日至2025年3月31日3.2工程进度款支付计划1)设计阶段:50%2)施工阶段:50%(分阶段支付,每完成10%进度支付5%)3)结算阶段:100%4.劳务分包范围及内容4.1劳务分包范围包括但不限于:施工人员、施工材料、施工设备、施工管理等。4.2劳务分包内容1)施工人员:提供具备相应资质的施工人员2)施工材料:提供符合国家标准的施工材料3)施工设备:提供必要的施工设备4)施工管理:负责现场施工管理、质量控制、安全生产等。4.3劳务分包人员要求1)具备相应资质证书3)具备丰富的施工经验5.工程质量要求5.1工程质量标准按照国家现行相关规范、标准执行,确保工程质量达到合格标准。5.2质量检查及验收1)施工过程中,乙方应按照甲方要求进行质量检查2)工程完工后,甲方组织验收,乙方配合5.3质量保修1)工程保修期为1年2)保修期内,乙方应负责维修、更换因乙方原因造成的质量问题6.工程安全要求6.1工程安全责任1)甲方负责工程安全生产的监督、管理2)乙方负责施工过程中的安全生产,确保施工安全6.2安全措施及应急预案1)制定安全生产责任制2)制定安全生产操作规程3)制定应急预案,确保紧急情况下能够及时处理6.3安全事故处理1)发生安全事故,乙方应立即上报甲方2)甲方组织调查、处理,乙方积极配合7.工程工期及延误7.1工程工期1)设计阶段:3个月2)施工阶段:9个月3)结算阶段:3个月7.2工期延误及处理1)因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应的责任2)因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的责任3)工期延误超过合同约定,双方应协商解决8.违约责任8.1违约行为1)甲方未能按时支付工程进度款2)甲方未能按时提供设计图纸及施工资料3)乙方未能按合同约定完成工程进度4)乙方未能按合同约定保证工程质量5)乙方未能按合同约定进行安全生产管理8.2违约责任承担1)甲方违约,应向乙方支付违约金,违约金为逾期付款金额的1%。2)甲方未能按时提供设计图纸及施工资料,每逾期一天,应向乙方支付违约金,违约金为合同总价款的0.1%。3)乙方违约,应承担因工期延误产生的额外费用,包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。4)乙方未能保证工程质量,应无条件返工直至达到合同约定的质量标准,并承担由此产生的所有费用。5)乙方未能按合同约定进行安全生产管理,造成安全事故的,应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3违约金及赔偿违约金和赔偿金额应在合同约定的时间内支付,逾期支付应加倍计算。9.争议解决方式9.1争议解决途径1)双方友好协商2)提交合同约定的仲裁机构仲裁3)依法向人民法院提起诉讼9.2争议解决机构1)若双方协商不成,应提交省市区仲裁委员会仲裁。2)若仲裁不成,双方均有权依法向人民法院提起诉讼。9.3争议解决程序1)争议发生后,双方应在30日内提交书面仲裁申请或起诉状。2)仲裁或诉讼程序按照各自机构的规则进行。10.合同生效及解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同解除条件1)合同约定的解除条件成就2)一方违约,另一方有权解除合同3)不可抗力导致合同无法履行10.3合同解除程序1)一方提出解除合同,应提前30日书面通知另一方。11.合同附件及补充协议11.1合同附件1)工程量清单2)工程进度计划3)质量标准4)安全措施及应急预案5)双方签订的其他补充协议11.2补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。12.合同签署及生效日期12.1合同签署本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效日期本合同自2024年1月1日起生效。13.其他约定事项13.1合同变更本合同如有变更,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。13.2通知双方间的通知应以书面形式发送,发送地址为合同中约定的地址。13.3合同解释本合同以中文为准,如有歧义,以甲方解释为准。14.其他14.1合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方介入的定义在本合同中,第三方介入是指除合同双方(甲方和乙方)以外的第三方机构或个人,根据合同约定或双方协商一致,参与合同执行、监督、咨询、鉴定等活动。1.2第三方介入的范围1.2.1监理方:负责对工程进度、质量、安全进行监督和检查。1.2.2设计评审方:对设计方案进行评审,确保设计符合规范和标准。1.2.3质量检测方:对工程材料、设备、工程实体进行质量检测。1.2.4安全评估方:对工程安全进行评估,提出安全改进措施。1.2.5法律咨询方:提供法律咨询和服务。1.2.6中介方:协助合同双方进行合同签订、合同履行、争议解决等活动。2.第三方介入的引入与约定2.1引入方式1)合同双方协商一致2)法律法规规定3)合同约定2.2约定内容合同双方应在合同中明确第三方介入的具体事项、职责、权限、费用及责任。3.第三方责任限额3.1责任限额的定义责任限额是指第三方在合同履行过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失时,应当承担的最高赔偿金额。3.2责任限额的约定1)第三方责任限额的具体数额2)责任限额的计算方法3)责任限额的适用范围4.第三方责权利划分4.1责任1)按照合同约定履行职责2)因自身原因导致合同无法履行或造成损失时,承担相应的赔偿责任3)遵守国家法律法规及行业规范4.2权利1)根据合同约定获取报酬2)要求合同双方提供必要的工作条件和支持3)在合同履行过程中对合同双方的行为进行监督和检查4.3第三方与其他各方的划分说明1)第三方与合同双方的关系为委托关系,第三方应根据合同约定履行职责。2)第三方与合同双方在合同履行过程中应保持独立,不得损害合同双方的合法权益。3)第三方在合同履行过程中,如发现合同双方存在违约行为,有权向合同双方提出,并要求其改正。5.第三方介入的费用承担5.1费用承担方式1)由合同双方共同承担2)由合同一方承担3)由第三方自行承担5.2费用支付第三方介入的费用应在合同约定的时间内支付,逾期支付应加倍计算。6.第三方介入的变更与终止6.1变更如需变更第三方介入事项,合同双方应与第三方协商一致,并以书面形式修改合同。6.2终止如需终止第三方介入,合同双方应与第三方协商一致,并以书面形式解除合同。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:包括工程名称、规格型号、数量、单位、单价、总价等。说明:工程量清单是工程结算的重要依据,应准确无误。2.工程进度计划详细要求:包括进度节点、责任主体、预计完成时间等。说明:工程进度计划是控制工程进度的关键文件,应定期更新。3.质量标准详细要求:包括工程质量等级、检验标准、验收程序等。说明:质量标准是保证工程质量的基础,应严格执行。4.安全措施及应急预案详细要求:包括安全操作规程、安全防护措施、事故应急预案等。说明:安全措施及应急

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论