二零二五年度市政道路工程质量保修书3篇_第1页
二零二五年度市政道路工程质量保修书3篇_第2页
二零二五年度市政道路工程质量保修书3篇_第3页
二零二五年度市政道路工程质量保修书3篇_第4页
二零二五年度市政道路工程质量保修书3篇_第5页
已阅读5页,还剩40页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度市政道路工程质量保修书本合同目录一览1.保修范围1.1市政道路工程主体结构1.2市政道路工程附属设施1.3市政道路工程配套设施2.保修期限2.1主体结构保修期限2.2附属设施保修期限2.3配套设施保修期限3.保修责任3.1承包人责任3.2监理人责任3.3业主责任4.保修金的支付与退还4.1保修金支付方式4.2保修金退还条件4.3保修金退还程序5.保修期内问题处理5.1问题报告与处理5.2维修费用承担5.3维修工期6.保修期内质量监督6.1质量监督机构6.2质量监督内容6.3质量监督方法7.保修期满后的处理7.1工程验收7.2质量保证书7.3工程维护8.违约责任8.1承包人违约责任8.2监理人违约责任8.3业主违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同生效程序12.合同修改与补充12.1合同修改程序12.2合同补充程序12.3合同修改与补充的效力13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.保修范围1.1市政道路工程主体结构1.1.1道路路基、路面、桥涵等主体结构1.1.2隧道、涵洞等地下结构1.1.3伸缩缝、排水设施等附属结构1.2市政道路工程附属设施1.2.1照明设施1.2.2交通标志、标线1.2.3交通安全设施1.3市政道路工程配套设施1.3.1道路绿化1.3.2雨水收集系统1.3.3供配电设施2.保修期限2.1主体结构保修期限2.1.1道路路基、路面、桥涵等主体结构:设计使用年限内2.1.2隧道、涵洞等地下结构:设计使用年限内2.1.3伸缩缝、排水设施等附属结构:设计使用年限内2.2附属设施保修期限2.2.1照明设施:1年2.2.2交通标志、标线:1年2.2.3交通安全设施:1年2.3配套设施保修期限2.3.1道路绿化:1年2.3.2雨水收集系统:1年2.3.3供配电设施:1年3.保修责任3.1承包人责任3.1.1承包人应保证保修期内工程的质量符合国家标准和合同约定3.1.2承包人应及时对保修期内出现的质量问题进行维修3.1.3承包人应按照保修要求提供必要的保修服务3.2监理人责任3.2.1监理人应监督保修工作的进行,确保保修质量3.2.2监理人应协助承包人处理保修期内的问题3.2.3监理人应定期对保修工作进行检查和评估3.3业主责任3.3.1业主应积极配合保修工作的进行3.3.2业主应提供必要的资料和条件,协助承包人和监理人进行保修3.3.3业主应按照合同约定支付保修费用4.保修金的支付与退还4.1保修金支付方式4.1.1保修金在合同签订后,由业主支付给承包人4.1.2保修金的支付比例根据工程规模和保修期限确定4.2保修金退还条件4.2.1保修期满且工程无质量问题4.2.2保修期内出现的质量问题已得到妥善处理4.3保修金退还程序4.3.1保修期满后,承包人向业主提交保修金退还申请4.3.2业主在收到申请后,经核实无误后退还保修金5.保修期内问题处理5.1问题报告与处理5.1.1业主或监理人发现保修期内的问题,应及时向承包人报告5.1.2承包人应在接到报告后及时处理5.2维修费用承担5.2.1保修期内出现的问题,维修费用由承包人承担5.2.2因设计、施工等原因导致的问题,维修费用由责任方承担5.3维修工期5.3.1承包人应在接到问题报告后,在合理期限内完成维修5.3.2维修工期由承包人和业主协商确定6.保修期内质量监督6.1质量监督机构6.1.1质量监督机构由业主指定,负责监督保修工作6.2质量监督内容6.2.1监督保修工作的进行6.2.2评估保修质量6.2.3对保修工作进行检查和评估6.3质量监督方法6.3.1定期检查6.3.2不定期抽查6.3.3考核评估8.违约责任8.1承包人违约责任8.1.1若承包人未按合同约定履行保修责任,业主有权要求承包人承担相应的违约责任8.1.2承包人未按时完成保修维修,业主有权要求赔偿因维修延误造成的损失8.1.3承包人因质量问题导致工程损坏,应承担修复费用及相应损失赔偿8.2监理人违约责任8.2.1监理人未履行质量监督职责,导致保修工作不达标,应承担相应责任8.2.2监理人未按合同约定提供监理服务,业主有权要求赔偿损失8.3业主违约责任8.3.1业主未按合同约定支付保修金,应承担违约责任8.3.2业主未按合同约定提供必要资料和条件,导致保修工作受阻,应承担相应责任9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议9.1.2协商不成的,可提交相关仲裁机构仲裁9.1.3仲裁不成的,可依法向人民法院提起诉讼9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构由双方协商确定9.2.2争议解决机构应具备相关资质和经验9.3争议解决程序9.3.1提出争议解决申请9.3.2争议解决机构受理9.3.3争议解决机构进行调查、调解或仲裁9.3.4争议解决机构作出裁决或判决10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同10.1.2一方违约,另一方有权解除合同10.1.3发生不可抗力,导致合同无法履行10.2合同解除程序10.2.1提出合同解除申请10.2.2双方确认合同解除10.2.3解除合同后的处理10.3合同解除后的处理10.3.1保修金的处理10.3.2工程剩余部分的验收10.3.3责任归属及损失赔偿11.合同生效11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同经相关主管部门批准11.1.3合同满足法律法规要求11.2合同生效日期11.2.1合同经双方签字盖章后生效11.2.2合同经相关主管部门批准后生效11.3合同生效程序11.3.1双方签署合同11.3.2合同备案11.3.3合同公告12.合同修改与补充12.1合同修改程序12.1.1提出合同修改申请12.1.2双方协商修改内容12.1.3修改后的合同经双方签字盖章12.2合同补充程序12.2.1提出合同补充申请12.2.2双方协商补充内容12.2.3补充后的合同经双方签字盖章12.3合同修改与补充的效力12.3.1修改与补充后的合同具有同等法律效力12.3.2修改与补充内容对双方均有约束力13.合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同履行完毕13.1.2合同解除13.1.3双方协商一致终止合同13.2合同终止程序13.2.1提出合同终止申请13.2.2双方确认合同终止13.2.3终止合同后的处理13.3合同终止后的处理13.3.1保修金的处理13.3.2工程剩余部分的验收13.3.3责任归属及损失赔偿14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、保修期限表等14.1.2合同附件与本合同具有同等法律效力14.2合同解释14.2.1本合同内容如有歧义,以双方协商解释为准14.2.2本合同未尽事宜,按国家相关法律法规执行第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,根据甲乙双方协商一致或法律法规规定,介入合同履行并承担相应责任的独立第三方。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、调解机构、仲裁机构、法院等。15.2第三方介入条件15.2.1甲乙双方协商一致,认为有必要引入第三方介入。15.2.2法律法规或合同约定需要第三方介入。15.2.3第三方具备相应的资质和能力,能够独立履行其职责。15.3第三方职责15.3.1第三方应根据合同约定或法律法规要求,独立履行其职责。15.3.2第三方应保证其工作的公正、客观、独立。15.3.3第三方应按照合同约定或法律法规要求,及时向甲乙双方报告工作进展和结果。15.4第三方权利15.4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。15.4.2第三方有权要求甲乙双方按照约定支付相关费用。15.4.3第三方有权要求甲乙双方配合其工作。15.5第三方义务15.5.1第三方应按照合同约定或法律法规要求,履行其职责。15.5.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。15.5.3第三方应按照约定的时间和质量要求完成工作。16.甲乙双方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备履行合同的能力和资质。16.1.2甲方应与第三方签订相应的委托协议或合同,明确双方的权利和义务。16.1.3甲方应监督第三方的工作,确保其按照约定履行职责。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应按照合同约定,向第三方提供必要的资料和信息。16.2.2乙方应配合第三方的工作,确保第三方能够顺利履行职责。16.2.3乙方应按照约定支付第三方的工作费用。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1责任限额是指第三方在履行合同过程中,因其违约行为或其他原因造成的损失,应承担的最高赔偿额。17.2责任限额确定17.2.1责任限额根据第三方的工作性质、合同约定、行业标准和法律法规等因素确定。17.2.2责任限额应在合同中明确约定。17.3责任限额履行17.3.1第三方在履行合同过程中,应严格遵守责任限额的规定。17.3.2若第三方超出责任限额造成损失,甲乙双方应根据合同约定和法律法规要求,协商解决。17.3.3若第三方违约行为导致损失,甲乙双方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方与甲方之间的关系由双方签订的委托协议或合同约定。18.1.2甲方应向第三方提供必要的资料和信息,并支付相关费用。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方与乙方之间的关系由双方签订的委托协议或合同约定。18.2.2乙方应配合第三方的工作,确保第三方能够顺利履行职责。18.3第三方与监理人的划分18.3.1监理人作为第三方,应独立履行其监理职责。18.3.2监理人与甲方、乙方之间的关系由监理合同约定。18.4第三方与法院或仲裁机构的划分18.4.1法院或仲裁机构作为第三方,应独立履行其司法或仲裁职责。18.4.2法院或仲裁机构与甲乙双方之间的关系由司法或仲裁程序规定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸要求:包含详细的工程图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,以及所有必要的标注和说明。说明:工程图纸是合同履行的基础,用于指导施工和验收。2.技术规范要求:列出所有适用的技术规范和标准,包括国家、行业和地方规范。说明:技术规范是保证工程质量的重要依据。3.保修期限表要求:详细列出各类设施和结构的保修期限。说明:保修期限表是明确保修责任的依据。4.保修金支付凭证要求:提供保修金支付的银行转账记录或收据。说明:保修金支付凭证是证明保修金已支付的证明。5.问题报告及处理记录要求:记录保修期内发现的问题及处理过程。说明:问题报告及处理记录是追踪保修工作进展的依据。6.质量监督报告要求:监理人定期提交的质量监督报告,包括检查结果和评估。说明:质量监督报告是确保工程质量的重要手段。7.争议解决文件要求:包括争议解决的协商记录、仲裁裁决或法院判决等。说明:争议解决文件是解决合同争议的正式文件。8.合同变更协议要求:任何合同变更的书面协议,包括修改和补充内容。说明:合同变更协议是合同修改和补充的法律依据。9.合同终止协议要求:合同终止的书面协议,包括终止的原因和后续处理。说明:合同终止协议是合同终止的法律依据。说明二:违约行为及责任认定:1.承包人未按时完成保修维修责任认定:承包人应承担违约责任,赔偿业主因维修延误造成的损失。示例:若承包人未在约定时间内完成路面裂缝修补,业主有权要求赔偿。2.监理人未履行质量监督职责责任认定:监理人应承担违约责任,赔偿因质量监督不力造成的损失。示例:若监理人未及时发现并报告质量问题,导致工程损坏,监理人应承担相应责任。3.业主未按合同约定支付保修金责任认定:业主应承担违约责任,支付违约金并继续履行合同。示例:若业主未按时支付保修金,应支付约定比例的违约金。4.第三方提供虚假报告或数据责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿因虚假报告或数据造成的损失。示例:若第三方提供虚假质量检测报告,导致工程损坏,第三方应赔偿损失。5.任何一方未按合同约定履行其他义务责任认定:未履行义务的一方应承担违约责任,赔偿因违约造成的损失。示例:若甲方未按合同约定提供工程图纸,乙方有权要求赔偿。全文完。二零二四年度市政道路工程质量保修书1本合同目录一览1.1保修范围1.2保修期限1.3保修责任1.4保修费用1.5保修金1.6保修通知1.7保修责任的履行1.8保修责任的解除1.9保修责任的终止1.10保修责任的争议解决1.11保修责任的保密1.12保修责任的修改1.13保修责任的补充1.14保修责任的终止第一部分:合同如下:1.1保修范围1.1.1本保修书适用于二零二四年度市政道路工程质量保修,包括道路路基、路面、排水、照明、交通设施等所有工程质量问题。1.1.2.1路基沉降、变形、裂缝等问题;1.1.2.2路面平整度、裂缝、车辙等问题;1.1.2.3排水系统堵塞、渗漏等问题;1.1.2.4照明设施损坏、故障等问题;1.1.2.5交通设施损坏、故障等问题。1.2保修期限1.2.1本保修期限自道路工程竣工验收合格之日起计算,有效期为五年。1.3保修责任1.3.1工程承包方对保修范围内的质量问题负责,在保修期内,承包方应承担保修责任,确保工程质量符合国家相关标准和规范。1.3.2承包方应按照保修书约定,及时对保修范围内的质量问题进行修复,确保道路工程的安全、稳定和使用功能。1.4保修费用1.4.1保修费用由承包方承担,保修期内因质量问题发生的维修费用由承包方承担。1.4.2保修费用包括但不限于材料费、人工费、运输费等。1.5保修金1.5.1本合同签订后,承包方应向发包方缴纳保修金,保修金金额为合同总价的2%。1.5.2保修金在保修期满后无质量问题发生时,发包方应全额退还承包方。1.6保修通知1.6.1发包方发现保修范围内的质量问题,应及时向承包方发出保修通知。1.6.2承包方在接到保修通知后,应在接到通知之日起五个工作日内对问题进行修复。1.7保修责任的履行1.7.1承包方在保修期内,应按照保修书约定,及时履行保修责任。1.7.2承包方在履行保修责任时,应遵守国家相关法律法规和行业标准。1.8保修责任的解除1.8.1在保修期内,如因发包方使用不当或第三方原因导致的质量问题,承包方有权解除保修责任。1.8.2承包方在解除保修责任前,应向发包方发出书面通知,并说明解除原因。1.9保修责任的终止1.9.1保修期限届满,保修责任自动终止。1.9.2保修期限届满后,承包方不再承担保修责任。1.10保修责任的争议解决1.10.1在保修期内,因保修责任发生争议的,双方应友好协商解决。1.10.2协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。1.11保修责任的保密1.11.1双方对本合同内容应予以保密,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。1.12保修责任的修改1.12.1本合同如有修改,需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。1.13保修责任的补充1.13.1本合同未尽事宜,可由双方另行协商,并签订补充协议。1.14保修责任的终止1.14.1本合同履行完毕,保修责任终止。8.1保修金的退还8.1.1保修期满后,如承包方无违约行为,发包方应在收到承包方提出的退还保修金申请之日起十个工作日内,将保修金全额退还给承包方。8.1.2保修期满前,承包方如提前完成保修工作,并经发包方验收合格,发包方可根据实际情况提前退还部分或全部保修金。8.2保修金的冻结8.2.1在保修期内,如因承包方违约或其他原因导致保修金不足以支付保修费用,发包方有权冻结部分或全部保修金,直至保修费用支付完毕。8.3保修责任的终止8.3.1在保修期内,如承包方出现严重违约行为,发包方有权终止本保修合同,并要求承包方承担由此产生的全部责任。8.4保修责任的争议解决8.4.1发包方和承包方在保修期内发生的争议,应通过协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。8.5保修责任的保密8.5.1双方对本合同内容以及保修期内所涉及的技术和商业秘密负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。8.6保修责任的修改8.6.1本合同如有修改,需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。8.7保修责任的补充8.7.1本合同未尽事宜,可由双方另行协商,并签订补充协议。8.8保修责任的终止8.8.1保修期满后,本保修合同自动终止,双方的权利义务随之终止。8.9保修责任的争议解决8.9.1如保修期内发生争议,双方应通过协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。8.10保修责任的保密8.10.1双方对本合同内容以及保修期内所涉及的技术和商业秘密负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。8.11保修责任的修改8.11.1本合同如有修改,需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。8.12保修责任的补充8.12.1本合同未尽事宜,可由双方另行协商,并签订补充协议。8.13保修责任的终止8.13.1保修期满后,本保修合同自动终止,双方的权利义务随之终止。8.14保修责任的争议解决8.14.1如保修期内发生争议,双方应通过协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第二部分:第三方介入后的修正9.1第三方介入的定义9.1.1本合同所指的第三方,是指除甲乙双方以外的,因履行本合同需要介入的任何个人、企业或其他组织。9.1.2.1中介方:在合同履行过程中,为甲乙双方提供中介服务的第三方;9.1.2.2监理方:对合同执行过程进行监督和管理的第三方;9.1.2.3技术评估方:对工程质量进行评估的第三方;9.1.2.4法律顾问:提供法律咨询和服务的第三方;9.1.2.5其他第三方:因合同履行需要而介入的其他个人或组织。9.2第三方介入的程序9.2.1甲乙双方在合同中明确约定需要第三方介入的事项,并就第三方的选择、职责和权限达成一致。9.2.2甲乙双方应共同签署协议,明确第三方的介入程序、费用承担和责任划分。9.3第三方的责任限额9.3.1第三方的责任限额应根据其介入的具体情况和合同约定确定。9.3.2第三方的责任限额应在本合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。9.3.3.1第三方因违约行为造成的损失;9.3.3.2第三方因疏忽或过失导致的损失;9.3.3.3第三方因故意行为导致的损失。9.4第三方的责权利9.4.1第三方的权利:9.4.1.1第三方有权要求甲乙双方按照约定提供必要的资料和条件;9.4.1.2第三方有权根据合同约定收取合理的费用;9.4.1.3第三方有权要求甲乙双方履行合同约定的义务。9.4.2第三方的义务:9.4.2.1第三方应按照合同约定履行其职责,确保服务质量;9.4.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和合同内容;9.4.2.3第三方应按照约定的时间和方式向甲乙双方报告工作进展。9.5第三方与其他各方的划分说明9.5.1第三方与甲乙双方的关系:9.5.1.1第三方与甲乙双方之间不存在合同关系,其权利义务由甲乙双方与第三方在协议中约定;9.5.1.2第三方对甲乙双方不承担直接责任,其责任仅限于合同约定的范围内。9.5.2第三方与监理方的关系:9.5.2.1监理方作为第三方,对工程质量进行监督和管理,其职责和权限由合同约定;9.5.2.2监理方与第三方之间不存在直接责任关系,其责任由合同约定。9.5.3第三方与甲乙双方其他第三方的关系:9.5.3.1各第三方之间不承担直接责任,其责任由各自合同约定;9.5.3.2各第三方之间的合作应以合同约定的方式和内容为准。9.6第三方介入的额外条款及说明9.6.1甲乙双方应在本合同中明确约定第三方介入的具体情况,包括第三方的职责、权限和责任。9.6.2第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定分担。9.6.3第三方介入的争议解决方式,应与本合同约定的争议解决方式一致。9.6.4第三方介入的合同变更或终止,应经甲乙双方和第三方协商一致,并以书面形式确认。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:市政道路工程质量保修书要求:附件一应包含本合同的所有条款,并加盖甲乙双方及第三方(如有)的公章。说明:附件一为本合同的有效组成部分,具有同等法律效力。2.附件二:第三方介入协议要求:附件二应详细列明第三方的职责、权限、责任及费用等内容,并由甲乙双方及第三方(如有)签字盖章。说明:附件二为本合同的有效补充,用于明确第三方介入的具体细节。3.附件三:工程验收报告要求:附件三应由监理方或第三方技术评估方出具,确认工程验收合格。说明:附件三为本合同履行的重要依据,证明工程已达到合同约定的质量标准。4.附件四:保修金缴纳凭证要求:附件四为承包方缴纳保修金的凭证,由发包方出具。说明:附件四为本合同履行的重要依据,证明保修金已按约定缴纳。5.附件五:保修金退还凭证要求:附件五为保修期满后退还保修金的凭证,由发包方出具。说明:附件五为本合同履行的重要依据,证明保修金已按约定退还。6.附件六:第三方费用结算单要求:附件六为第三方介入产生的费用结算单,由第三方出具。说明:附件六为本合同履行的重要依据,证明第三方费用已按约定结算。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包方未在规定时间内完成保修工作。责任认定标准:承包方应按照保修书约定,及时对保修范围内的质量问题进行修复。2.违约行为:第三方未能履行合同约定的职责。责任认定标准:第三方应按照合同约定履行其职责,确保服务质量。示例说明:若监理方未能按照合同约定对工程质量进行有效监督,导致工程质量问题,则监理方应承担相应的违约责任。3.违约行为:甲乙双方未按约定支付费用。责任认定标准:甲乙双方应按照合同约定支付各项费用。示例说明:若发包方未按约定支付保修金,则视为违约,发包方应承担相应的违约责任。4.违约行为:第三方泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容。责任认定标准:第三方应保守甲乙双方的商业秘密和合同内容。示例说明:若第三方泄露了甲乙双方的商业秘密,则第三方应承担相应的违约责任。5.违约行为:第三方故意造成甲乙双方的损失。责任认定标准:第三方因故意行为导致的损失,应承担全部责任。示例说明:若第三方故意损坏道路设施,导致甲乙双方遭受损失,则第三方应承担全部赔偿责任。全文完。二零二四年度市政道路工程质量保修书2本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2保修范围及期限1.3保修责任及义务1.4质量问题处理1.5保修费用及支付方式1.6保修期满后的处理1.7违约责任1.8争议解决方式1.9合同生效及终止1.10合同附件1.11合同变更1.12合同解除1.13合同通知1.14合同解除后的处理第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1甲方(建设单位)名称:________________________1.2甲方(建设单位)地址:________________________1.3乙方(施工单位)名称:________________________1.4乙方(施工单位)地址:________________________1.5合同签订日期:________________________1.6合同编号:________________________第二条保修范围及期限2.1保修范围:本合同所指保修范围包括但不限于道路路基、路面、排水、照明、交通设施等工程质量问题。2.2保修期限:自工程竣工验收合格之日起计算,道路工程质量保修期限为五年。第三条保修责任及义务3.1乙方应按照国家相关标准和规范,对施工的市政道路工程进行质量保修。3.2乙方应设立专门的保修机构,负责保修工作的组织实施。3.3乙方应在保修期内对工程进行定期检查,发现问题及时处理。第四条质量问题处理4.1甲方在保修期内发现质量问题,应及时通知乙方,乙方应在接到通知后及时进行修复。4.2乙方在接到质量问题通知后,应在三个工作日内到达现场,对问题进行评估和处理。4.3乙方应确保修复后的工程质量符合国家标准和规范。第五条保修费用及支付方式5.1保修费用包括修复材料费、人工费、机械费等。5.2保修费用由乙方承担,甲方负责监督。5.3保修费用在保修期内按年度支付,具体支付比例由双方协商确定。第六条保修期满后的处理6.1保修期满后,乙方应继续对工程质量进行跟踪观察,确保工程质量长期稳定。6.2保修期满后,如甲方提出工程质量问题,乙方应积极配合处理,但不再承担保修责任。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。7.2乙方未履行保修责任,导致工程质量问题扩大或加重,乙方应承担全部责任。7.3甲方未按时支付保修费用,应向乙方支付违约金,违约金比例为应支付费用的千分之五。7.4合同解除后,违约方应承担解除合同所产生的全部损失。第八条争议解决方式8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同生效及终止9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2.1合同约定的保修期限届满;9.2.2双方协商一致解除合同;9.2.3因不可抗力导致合同无法履行;9.2.4合同约定的其他终止条件。第十条合同附件10.1.1工程竣工验收报告;10.1.2工程质量保证书;10.1.3双方确认的工程变更记录;10.1.4保修期限起止日期证明材料。第十一条合同变更11.1合同的任何变更,必须经双方书面同意,并作为合同附件。11.2未经双方书面同意的任何变更,对双方均无约束力。第十二条合同解除12.1合同解除应书面通知对方,并说明解除原因。12.2合同解除后,双方应按照合同约定或法律规定处理相关事宜。第十三条合同通知13.1合同通知应以书面形式发送,通过双方确认的通讯方式送达。13.2通知自发送之日起视为送达,除非有证据证明对方未收到。第十四条合同解除后的处理14.1合同解除后,双方应立即停止履行合同约定的义务。14.2双方应按照合同约定或法律规定处理合同解除后的债权债务关系。14.3合同解除后,乙方应将工程设施、设备等交付甲方,并确保其完好无损。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同中所称第三方,是指在本合同履行过程中,因特定目的或服务需求,由甲乙双方共同认可的,介入本合同履行过程中的任何自然人、法人或其他组织。第二条第三方介入的目的与范围2.1第三方介入本合同的目的,是为了提高合同履行的效率、保障合同执行的公正性,以及提供专业服务。2.2第三方介入的范围包括但不限于:监理、审计、评估、鉴定、调解、仲裁等。第三条第三方资质要求3.1第三方应具备相应的资质和执业资格,能够独立承担介入本合同履行的职责。3.2第三方资质证明文件应在合同签订前提交给甲乙双方审核。第四条第三方责任限额4.1第三方在介入本合同履行过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。4.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。第五条第三方权利与义务5.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以完成其介入任务。5.2第三方应遵守国家法律法规和合同约定,公正、客观、独立地履行职责。5.3第三方在介入过程中,应保守甲乙双方的商业秘密。第六条第三方介入程序6.1甲乙双方协商一致后,确定第三方介入的具体事项和方式。6.2第三方介入前,甲乙双方应与第三方签

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论