2024高速公路建设与维护合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024高速公路建设与维护合同本合同目录一览第一条合同主体与范围1.1发包方1.2承包方1.3合同范围与内容第二条工程质量与标准2.1工程质量要求2.2工程标准规范2.3质量保证措施第三条工程进度与时间表3.1工程进度计划3.2关键节点3.3进度调整与变更第四条工程投资与支付4.1总投资估算4.2投资支付方式4.3投资审计与调整第五条合同价格与调整5.1合同价格5.2价格调整因素5.3价格争议解决第六条技术与设计6.1技术要求6.2设计责任6.3技术变更第七条施工安全与环境保护7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3环境保护措施第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.2违约责任8.3赔偿计算与支付第九条争议解决与法律适用9.1争议解决方式9.2适用法律9.3司法管辖第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密信息范围11.2保密义务与期限11.3泄密责任第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2知识产权保护措施12.3侵权责任第十三条通知与送达13.1通知方式13.2送达地址与联系方式13.3通知生效时间第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的补充与附件14.3合同的解释与执行第一部分：合同如下：第一条合同主体与范围1.1发包方1.2承包方1.3合同范围与内容本合同内容包括但不仅限于高速公路的新建、改建、扩建、维护、保养和管理等。具体工作内容以合同附件一《工程概况》为准。第二条工程质量与标准2.1工程质量要求承包人应按照合同约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量满足我国相关法律法规及行业标准的要求。2.2工程标准规范工程标准规范主要包括《公路工程技术标准》、《高速公路施工及验收规范》等，具体规范以合同附件二《技术规范》为准。2.3质量保证措施承包人应建立健全质量保证体系，加强施工现场管理，确保工程质量。对工程质量问题，承包人应承担修复及赔偿责任。第三条工程进度与时间表3.1工程进度计划承包人应按照合同约定的时间节点完成工程进度，具体进度计划以合同附件三《工程进度计划》为准。3.2关键节点关键节点包括工程开工、主体结构完工、工程竣工等，具体关键节点以合同附件四《关键节点》为准。3.3进度调整与变更如因不可抗力或其他特殊情况导致工程进度受到影响，双方可协商调整进度计划。调整后的进度计划应经双方确认后执行。第四条工程投资与支付4.1总投资估算本合同工程总投资估算为人民币元整（大写：人民币元整），具体金额以合同附件五《投资估算》为准。4.2投资支付方式投资支付方式分为进度付款和验收付款。进度付款按工程进度完成比例支付，验收付款在工程验收合格后支付。具体支付方式以合同附件六《投资支付方式》为准。4.3投资审计与调整双方应共同参加工程投资审计，审计结果作为投资支付的依据。如审计发现投资超出预算，双方可协商调整投资。第五条合同价格与调整5.1合同价格本合同价格采用固定总价方式，合同价格为人民币元整（大写：人民币元整），具体金额以合同附件七《合同价格》为准。5.2价格调整因素价格调整因素包括材料价格波动、政策调整等，具体调整方式以合同附件八《价格调整》为准。5.3价格争议解决如双方在价格方面发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可提交约定的仲裁机构或人民法院解决。第六条技术与设计6.1技术要求承包人应按照合同约定的技术要求进行施工，确保工程质量。具体技术要求以合同附件九《技术要求》为准。6.2设计责任承包人应对工程设计质量负责，如设计出现问题，承包人应承担相应责任。6.3技术变更如施工过程中出现技术问题，需要对设计进行变更，双方应协商确定变更内容。技术变更应经双方确认后执行。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为违约行为包括未按合同约定履行义务、延迟履行、不履行等。具体违约行为以合同附件十《违约行为》为准。8.2违约责任违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任以合同附件十一《违约责任》为准。8.3赔偿计算与支付赔偿金额的计算方式及支付时间、方式等以合同附件十二《赔偿计算与支付》为准。第九条争议解决与法律适用9.1争议解决方式双方发生争议时，应通过协商解决；协商不成的，可提交约定的仲裁机构或人民法院解决。9.2适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.3司法管辖双方同意本合同引起的诉讼由合同签订地人民法院管辖。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。10.3合同终止条件合同终止条件以合同附件十三《合同终止条件》为准。第十一条保密条款11.1保密信息范围保密信息范围包括合同内容、技术资料、商业秘密等。11.2保密义务与期限双方对保密信息承担保密义务，保密期限自合同终止之日起计算。11.3泄密责任如一方泄露保密信息，泄露方应承担相应的法律责任。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属合同涉及的知识产权归双方共同所有，具体归属以合同附件十四《知识产权归属》为准。12.2知识产权保护措施双方应采取措施保护合同涉及的知识产权，防止侵权行为发生。12.3侵权责任如发生知识产权侵权行为，侵权方应承担相应的法律责任。第十三条通知与送达13.1通知方式双方可通过书面、电子邮件、传真等方式进行通知。13.2送达地址与联系方式双方的送达地址及联系方式以合同附件十五《送达地址与联系方式》为准。13.3通知生效时间通知自发送至对方指定地址之日起生效。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2合同的补充与附件本合同的补充协议及附件构成本合同不可分割的一部分，与合同具有同等效力。14.3合同的解释与执行本合同的解释及执行应遵循合同条款的约定，确保合同的履行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念界定1.1第三方是指除甲乙双方之外的个体或组织，包括但不限于中介方、咨询机构、审计机构、保险公司等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，甲乙双方根据合同约定或经协商一致，邀请第三方参与合同的某些环节，以提高合同的履行效率或质量。第二条第三方介入的情形与程序2.1甲乙双方应在合同中明确第三方介入的情形和条件，包括但不限于第三方介入的环节、时间、职责等。2.2甲乙双方如需邀请第三方介入，应提前通知对方，并经对方同意。2.3甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务，并将协议副本提交给对方。第三条第三方的主要职责与义务3.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的指示，完成介入环节的工作。3.2第三方应确保其介入工作不会侵犯他人的合法权益，如因第三方原因导致侵权，由第三方承担相应责任。3.3第三方应遵守合同中的保密条款，对合同涉及的保密信息承担保密义务。第四条第三方介入的费用与支付4.1第三方介入的费用应由甲乙双方协商确定，并在书面协议中明确。4.2第三方介入费用的支付方式、时间等应在书面协议中约定。第五条第三方责任限额5.1甲乙双方应与第三方在书面协议中约定第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。5.2如第三方因故意或过失导致合同违约或侵权，第三方应承担相应的法律责任，超过责任限额的部分由甲乙双方协商解决。第六条第三方与甲乙双方的关系6.1第三方与甲乙双方之间的合同关系应以书面协议为准。6.2第三方对甲乙双方不具有任何法定的权利和义务，除非合同另有约定。6.3甲乙双方与第三方之间的合同变更、解除或终止，应遵循合同约定和法律规定。第七条第三方介入的终止条件7.1第三方介入的终止条件应在书面协议中约定。7.2终止条件触发时，甲乙双方应与第三方协商终止合同，并办理相关手续。第八条第三方介入后的争议解决8.1如甲乙双方与第三方之间发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可提交约定的仲裁机构或人民法院解决。8.2适用法律和司法管辖应按照本合同及其他相关协议的约定确定。第九条合同的补充与附件本合同的补充协议及附件构成本合同不可分割的一部分，与合同具有同等效力。第十条合同的解释与执行本合同的解释及执行应遵循合同条款的约定，确保合同的履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程概况》详细描述工程的基本情况，包括工程地点、工程规模、工程内容等。附件二：《技术规范》包含工程所遵循的技术标准、规范和要求。附件三：《工程进度计划》明确工程的施工进度计划，包括关键节点和时间节点。附件四：《关键节点》具体列出工程的关键节点，如工程开工、主体结构完工、工程竣工等。附件五：《投资估算》详细列出工程的投资估算，包括工程总价、各部分费用等。附件六：《投资支付方式》明确投资支付的方式，如进度付款和验收付款等。附件七：《合同价格》详细列出合同的价格，包括总价和价格调整因素等。附件八：《价格调整》列出价格调整的因素，如材料价格波动、政策调整等。附件九：《技术要求》详细描述工程的技术要求，包括材料、设备、施工方法等。附件十：《违约行为》列出违约行为的具体表现，如未按合同约定履行义务、延迟履行、不履行等。附件十一：《违约责任》明确违约责任的具体承担方式，包括支付违约金、赔偿损失等。附件十二：《赔偿计算与支付》详细描述赔偿金额的计算方式及支付时间、方式等。附件十三：《合同终止条件》列出合同终止的条件，如不可抗力、双方协商一致等。附件十四：《知识产权归属》明确合同涉及的知识产权归属，包括专利、著作权等。附件十五：《送达地址与联系方式》列出双方的送达地址及联系方式，用于通知和送达。说明二：违约行为及责任认定：1.未按合同约定履行义务，包括延迟履行、不履行或履行不符合合同约定。2.违反合同中的保密条款，泄露合同涉及的保密信息。3.侵犯他人的知识产权，如专利、著作权等。4.导致工程质量不符合合同约定的要求。5.未按合同约定的时间节点完成工程进度。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的违约金计算方式进行支付。2.损失赔偿：根据实际损失金额进行赔偿，包括直接损失和间接损失。3.工期延误：按照合同约定的工期延误赔偿标准进行赔偿。4.质量问题：需承担修复费用，并支付违约金。示例说明：如果承包商未按照合同约定的时间节点完成工程进度，属于违约行为。根据合同附件十二《赔偿计算与支付》，承包商需支付违约金，并按照合同附件十三《合同终止条件》协商解决或提交仲裁机构或人民法院解决。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.知识产权：包括专利、著作权、商标等，是指权利人对其创作的智力成果享有的专有权利。3.违约金：是指一方违约时，按照合同约定向对方支付的违约赔偿金。4.损失赔偿：是指一方因违约行为导致对方遭受的直接损失和间接损失，包括利润损失等。5.工期延误：是指工程未能按照合同约定的时间完成，导致的时间延误。6.仲裁：是指合同双方约定将争议提交仲裁机构进行审理，仲裁裁决