版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2024年分包合同(精选62篇)
篇1:分包合同
八、质量保修
在包括分包工程的总包工程竣工交付运用后,乙方应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷
进行保修,详细保修责任根据甲方与乙方在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。
九、保险与平安
1、乙方必需为从事危急作业的职工办理意外损害保险,并为施工场地内有关人员生命财产
和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
2、保险事故发生时,甲乙双方均有责任尽力实行必要的措施,防止或者削减损失。
3、乙方必需严格遵守各项平安规章,由于自身缘由发生的各类事故,均由乙方自行解决处
理,费用自理。
4、严禁在甲方供应的宿舍内男女混住,由此引发的一切后果均有责任方担当。
十、违约责任
1、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,
不能保证工程质量,或乙方内部出现问题,并已严峻影响到工程进展时,甲方有权终止合同,造
成损失,乙方应予赔偿。
2、合同签订后不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,
单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同(乙方
不听从管理被甲方清退出场除外),应赔偿乙方因此造成的经济损失。
十一、合同份数
1、本合同正本两份,具有同等效力,由甲乙双方分别保存T分。
2、本合同副本四份数,甲方三份,乙方一份。
十二、争议解决
当双方发生争议时,双方应当首先友好协商解决,协商不成可以申请仲裁或者干脆向工程所
在地人民法院起诉。
十三、其他
1、本合同未明确的条款参照总承包合同执行。
2、本合同自双方盖章之日起生效,至工程结算完毕后失效。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
________年一月一日________年一月一日
分包合同范文3
甲方:
乙方:
兹有甲方将上海第六人民医院门诊改造急诊工程托付乙方承包施工,为明确双方职责,便于
落实管理,使工程能顺当、圆满、保质、保量地完成,经双方协商,特订立如下协议:
一、工程概况:
1、工程名称:上海第六人民医院门诊楼改造急诊工程
2、工程地点:宜山路618号
3、建筑面积:15000m?
4、结构层次:4层
二、承包方式及承包范围
1、承包方式:包清工
2、承包范围:基础修土、机械挖土跟班、挖排水沟、抽水、垫层回填土、基础、主体中的
全部破砌(砌块)、混凝土(包括栏板、扶手、腰线、搁板、导墙等零星构件)浇捣、预制构件制作
安装、垫块制作、搁模或夹模洞孔攘嵌、水箱、女儿墙压顶砌筑、浇捣、填充墙及构造柱中拉结
筋锚固剂固定或焊接及安放、零星砌筑、协作弹线、找平、运输剩余商品混凝土到指定地点摊铺、
主体结构验收前修补(以质监站中间验收通过为准)。施工场地内及施工场地外50米以内的材料
运输;泥、普工方面的一切内外清理似能搞内外粉刷为准);不在产生其他零星点工。
三、承包价:
1、结构:木工按硅接触面积计算,二结构木模板(圈梁、构造柱)每平米为40元(大写:肆
拾元八喇包括钉子、铁丝、木工用电动工具以及密封条
2、钢筋按每吨伍佰伍拾元(包括扎丝),按实计算。包括基础及二结构(圈梁、构造柱)
3、砌筑砌块墙按每立方米贰佰元,包括浇筑混凝土。其中砌块规格为600*300*200与
600*300*100.砌块墙600*300*100均在33%内,如超过部分另加每立方米拾元。
4、工期:2024.12.10日至2024.01.20日必需完工,总工期40天
5、全部机械及工具、附件、易耗件均有乙方自理。
四、结算方法:
主体结构完成,验收合格后,凭现在项目经理、仓库保管员、成本核算员签字的单据,到公
司经营部进行结算。公司经营部依据提交的单据结算。
五、付款方式:
施工期间甲方每月发放生活费,待工程结束验收合格后一次性结清工程款,余款春节前付清
(跨年度工程按完成工作量造价的100%结算)。
六、机械、工具和劳动防护用品:
乙方在施工期间的劳防用品如手套、雨衣、雨鞋等均有乙方自己负责。职工的操作证及暂住
证费用由乙方自己负责。全部机械如:插入式振动机、平板式振动机、振动棒、电锤等及其他所
对应的附件、易耗件及所需的小工具如:泥桶、铁桶、铁镉、洋镐、直尺、拖线板、浇水皮管、
劳动车、铅笔、建筑线(太阳灯、动力和照明移动电箱(包括电缆线、灯管)由甲方供应,乙方保管,
丢失按价赔偿。
七、工程进度:
乙方必需依据甲方与建设方关于工程的工期要求,酉猫足够的劳动力,且必需保证泥、普
工工程的进度不影响其他施工班组,使整个工期不受延误、顺当进展。当甲方发觉乙方因劳动力
不足,内部混乱或技术力气不足而造成工程进度太慢,经甲方指出而无措施解决的,甲方有权终
止承包协议,造成的全部损失由乙方负责,因乙方缘由乙方中途退场的,已完工程量的工程款按
承包价的80%一次性结算。此工程项目必需按期完工如有电迟工期每一天罚金为伍仟元
八、工程质量:
乙方必需严格根据施工验收规范优良标准要求砌筑、墙面平整、垂直不超过2MM面粉刷
构件安装等以确保工程质量达到优良标准。在施工中乙方肯定听从甲方监理及建设方的监督,
如泥、普工工程质量达不到规范要求,致使监理或建设单位要求停工整改,为此造成的损失由乙
方负责,如乙方因施工质量不符合规范或设计要求,且整改不力或无力整改的,甲方有权终止承
包协议,所造成的损失概有乙方负责。工程质量以质监站及建设方验收评定为准。
九、平安生产、文明施工:
1、乙方进场后、乙方负责人首先必需到工地平安员处上交乙方全体施工人员名单和身份证
及综合保险由甲方代为办理.
2、每一位职工上岗前必需接受过工地平安员及乙方班长等的平安教化,并签字后方准上岗
作业。否则,发生任何事务由乙方负责。
3、乙方必需严格遵守工地的各项规章制度,遵守平安生产六大纪律,听从工地领导和平安
员的指挥,严禁违章操作,野蛮施工,如有违反,一切损矢由乙方负责。
4、特别工种(机械操作工)上岗作业必需持有有效的上岗操作证,且必需把上岗操作证复印
件全部交到平安员处。
十、工程承包保证措施:
乙方在施工中质量达不到要求、返工多、有违章操作、不听指挥、不遵守工地的平安管理制
度,以及材料奢侈等,甲方工地项目部有权对乙方作出罚款处理,罚金在承包款中扣除。
十一、其他责任:
1、甲方供应乙方全体职工食宿,乙方严禁在工地自备炊具烧饭,不准运用电沙锅、电饭锅、
电炉、电水壶。每发觉一次,没收用具惩罚款200元。
2、乙方在施工期间严禁任何人随带女眷和小孩,且不准带女职工进场。一经发觉,甲方有
权提出警告,并按滞留工地的每人每天100元惩罚(在承包金中扣除),直到终止协议。
3、乙方在施工过程中应合理运用材料、节约材料、利用材料、爱护好各种机械设备,如乙
方施工中造成材料奢侈、机械因乙方野蛮施工和爱护不当而损坏等,甲方有权予以罚款处理,情
节严峻的作扣减造价处理。
4、乙方在施工过程中应与其他各班组亲密协作,团结一样,严禁打架斗殴,酗酒闹事,如
有发生工地将视情节轻重赐予罚款、清退或移交公安机关处理。
5、乙方在施工过程中不论在工作和生活中均应有良好的工作作风和生活习惯,现场随做随
清,生活区做到文明卫生。
6、平安责任,乙方在施工过程中因违章操作、野蛮施工等缘由造成事故者,一切经济损失
由乙方自理,如在工作中发生意外事故,受伤者医疗费在500元以内由乙方负责,受伤者在医
疗费超过500元的,依据实际发生状况来处理。
十二、本协议一式三份、甲方二份,乙方一份,待工完款后自行失效。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
_________年一月一日年一月一日
篇2:分包合同
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程施工合同管理方
法》等法律、法规规定,结合本工程详细状况,本着协商一样、等价有偿、诚恳守信原则,签订
本建设工程合同,以供双方共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:气体管道焊接工程
2、工程地点:
3、工程内容及承包范围:管道铺设、焊接、测漏直至完工运用。
二、工期:
1、本工程从20xx年月20xx年1月20日前完工。
三、工程质量:
1、乙方必需严格按甲方提出的技术要求和现行施工规范及标准施工,并甲方现场代表的监
督、检查、检验。乙方应为险查人员供应便利条件并赐予主动协作。对不合格的部分按甲方代表
的要求限期返工修改,乙方自行担当由自身缘由导致返工修改的费用.乙方不得自行变更施工要
求及降低工程质量标准。
2、若因乙方工程质量达不到标准或因技术素养差、劳动力不足,或因工期严峻滞后,甲方
有权终止合同并按比例支付部分工程价款。
四、平安施工:
1、乙方全部施工人员须根据总甲方现场平安要求佩戴平安用具。
2、在施工过程中发生的一切平安责任、事故,与甲方无关,由乙方担当。
3、乙方应按甲方的文明施工要求,进行文明施工,爰护好施工现场环境。
五、工程承包方式、工价及付款方式:
1、工程承包方式:包人工、包机具、包平安。
2、工价及计算方式:50元/米(长度计算)。
3、工程款的支付:
①工程验收合格后一月内一次性付清。
双方责任:
1、甲方责任:
①向乙方供应施工图一份。
②现场帮助
2、乙方责任:
①严格根据施工图及所需图集进行施工。如不按要求施工造成损失,由乙方全部担当。
②在施工过程中如因现场状况需变更原设计方案及施二方法,须经甲方批准后方可施工。
③在施工中需做好作业面(带)邻近设备、建筑物、构筑物和隐藏物、通讯设备等的爱护工
作。施工中由此而发生的责任及费用由乙方担当。
④自行搬运材料至施工工作面.工程竣工后必需工完场清,施工垃圾及料头、剩料清理出
现场并堆放至指定地点。
⑤在施工过程中应充分考虑材料的利用率,不得奢侈。如发觉有有意奢侈现象,则在结算
时依据奢侈状况予以扣减。
六、争议:
双方在履行本合同期间,如发生纠纷应通过协商方式解决,若协商后仍不能解决,一方或双
方须在合同签订地法院通过诉讼方式解决。
七、其它:
2、本合同双方签字盖章后生效。
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
篇3:分包合同
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲方总承包施工.......安置房工程,其泥工部分施工实行清工形式承包,现由乙方依据
本工程的施工图纸的内容启愿担当本工程中的泥工部分的施工任务。为了明确责任,遵循同等、
自愿、公允和诚恳信用的原则,经双方共同协商,一样同意,就本工程泥工部分清工承包事项签
订如下合同,供双方履行;
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:3、工程内容:框架剪力墙结构,十七层,建筑面积约1XX0行(包括地下
室在内)
二、工程承包范围、承包方式:
1、本工程泥工部分施工承包范围:..........安置房1#楼、2#楼3#楼、4#楼、5#楼、
6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼、13楼的施工图纸泥工有关的内容,从地
下室码模下找平层起先至整个工程装修为止。即碎浇捣、砌E专、墙内外抹灰、楼地面等工程内容。
(外墙涂料、防水、内墙腻子、墙面砖、花岗岩、地砖、室外附属工程、塔吊基础、施工电梯操
作工和基础等除外)。
2、承包方式:以工程承包范围的内容实行清工包干。
三、机具设备:
乙方自备小型机具:如振动机、振动棒、翻斗车、铝合金靠尺、木条子、泥桶、铁锹、建筑
线等。(包括修理自理)。
四、施工工期与开、竣工时间及工期
1、施工工期为天:
2、开、竣工日期以本工程地下室破模起先施工之日起计算。
五、工程质量要求和奖罚:
1、乙方必需仔细根据施工图纸和有关标准、规范组织施工,工程质量必需达到合格等级;
2、每道工序合格率均应达到100%,如出现达不到合格要求乙方必需立即进行返工,直到
合格为止,因返工导致材料、工资、工期等一切损失均由乙方担当;
3、乙方在施工过程中必需仔细细心施工,力争瓯江杯,经过有关部门验收确定瓯江杯,甲
方奖给乙方每平方米4元,按瓯江杯评定的建筑面积计算。
六、平安生产、文明施工要求和奖罚:
1、仔细根据《建筑施工平安检查标准》(jgj59-99)与《平安操作规程》组织施工,严格
执行甲方有关平安生产的规章制度,不得违章作业:
2、施工现场必需严格遵照"平安生产、文明施工"的要求,确保"标化工地"。经过有关
部门验收后确定为“标化工地”。
3、仔细接受有关单位或人员的平安监督检查,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患,
确保本工程施工平安,伤亡事故为零。
4、由于乙方在施工过程中,违章操作造成事故的责任因此发生的费用均由乙方担当。
七、清工承包价:
本工程的清工承包价格按施工图纸的建筑面积伍拾贰元/m进行计算,其清工承包价格包括
施工人员的平安帽、工作服以及工人的劳动爱护用品等。
八、付款方法:
按每月工程进度付款:其工作量按85%支付,主体按建筑面积付每平方米21元。即砂浇捣
每立方米15元,砌砖每平方米12元计算,主体余留工程款待中间验收通过后最付清:装修每
平方米按建筑面积付31元,其工作量按90%支付,即内墙抹灰按工作量每平方米付5元,外
墙抹灰按工作量每平方米付9元,楼地面付5元计算,其完工后支付95%,余留5%待竣工验
收后三个月内一次性付清。
篇4:分包合同
工程承包人(甲方):负责人:
必需严格审查分包单位的资质。主要是审核资质证书、营业执照的真实性、有效性、是否与
承接的任务等级要求相符。分包人供应的有关证书复印件应与原件核对并加盖对方套红印章留存。
承包方一旦没有严格审核分包人资质)各工程分包给没有资质的分包单位或者分包单位超越
资质等级的,造成合同无效情形,甚至给承包单位造成额夕假失。劳务分包人(乙方):法定代
表人:营业执照号码(及有效期):资质证书号码(及有效期):
承包方与劳务分包方应当严格签订劳务分包合同,避开一旦发生工期、质量问题,由于未签
订劳务分包合同或虽然签订劳务分包合同但合同约定不明确,施工企业就很难维护自己的权益。
劳务分包人合法运作必需包含两种形式:
一是与有劳务资质的建筑施工企业即劳务分包人(总承包企业或专业承包企业)建立劳务分
包合同关系;二是与特定地区若干经过岗前培训的自然人中的每一个工人签订劳动合同。甲、乙
双方本着同等、互利和协商一样的原则,就__________工程施工的劳务分包事宜,达成本合同
条款如下,双方共同遵照执行。
第一条工程概况
(一)工程名称:
(二)工程地点:
(三)施工面积:
其次条承包范围
1、人工挖运土石方、回填土;
2、现浇磴工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;
3、砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;
4、安砌青XX沿及草坪路沿;
5、二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建
临设;
6、零星估工等(除水电安装及绿化工程外的全部工程)。
第三条承包金额
1、合同价款为:_______元(人民币)大写:元
2、经过招投标确定或虽未经招投标程序,由甲、乙双方协商一样,确认:
(1)本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整.
(2)定额工资单价为:
①瓦工—元工日;结构木工____元工日;装修木工一元工日;钢筋工—元工日;
②碎工____元工日;油工______元工日;抹灰工一元工日;架子工____元工日;
③水暖工元工日;电工_____元工日;壮工____元工日;;;;
(3)按建筑面积确定承包价一元平方米;其中,地上结构:一元平方米;地下结构:
一元平方米;初装修:一元平方米;水电:_____元平方米;;;
(4)分项工程承包:
①外墙面砖:元平方米;屋面防水:_____元平方米;
②水磨石地面:_____元平方米;水泥砂浆:______元平方米;
③内墙一般抹灰:元平方米;
3、定额工以外发生的零星用工单价_____元工日;(以实际发生,书面签证资料为准)
4、因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、停气或支配任务不刚好等缘由造成的停
工、窝工累计超过八小时的按________标准补偿。
第四条工期(三个月)
(-)开工日期:_________________________
(-)竣工日期:_________________________
第五条施工技术要求
(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。
(二)乙方代表必需指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工,
(=)
第一道工序必需按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进
行下一工序工作.
第六条双方责任及工作
(-)甲方工作
1、供应食宿条件:
2、为乙方施工协调有关工作关系:
3、派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行支配,指导乙方施工,
并对质量平安工作进行监督检查。
(二)乙方工作
1、严格执行合同中对工程工期、质量、平安的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,
听从施工人员的支配,按期范进行施工。
劳务分包是将简洁劳动从困难劳动剥离出来单独进行承包施工的劳动期间涉及到的劳动关
系也须要专业的人员负责管理:
1、发包人劳动力管理员的主要职责为监督劳务承包人的《劳动合同》签订状况、要求劳务
承包人劳动力管理员提交全部劳务作业人员的《劳动合同》原件用以备案;要求劳务承包人劳动
力管理员每月提时提交《劳务作业人员花名册》、《工资支付表》、《考勤表》。
2、承包人劳动管理员的主要职责为:负责《劳动合同》的签订与备案;严格记录考勤并按
时进行工资结算,每月按时提交《劳务作业人员花名册》、《工资支付表》和《考勤表》。无论
是发包方还是承包方,应当避开触犯劳动法律关系造成不必要损失;建议在订立合同的时候,将
合同交由专业的律师处理,律师能依据详细状况定制有效的解决方案。
3、加强对工人的管理,教化工人遵纪遵守法律,办理流淌人员务工的暂住证等相关手续。
加强平安、防火、防盗意识。
4、组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必需持证上岗,加强施工现场管理,做
到工完场清.文明施工,周转材料包干运用.
第七条工程验收
(-)工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分
部工程优良,分部工程确保单位工程优良。
(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
(三)因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并担当其材料及人工费损失。
(四)因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人元一
天支付给乙方。
第八条人工费支付
(-)工程开工后,由甲方向乙方预支工人生活费,每人每月共借支代金券____元,现金
_____元,每天借支一次,总额限制。
(二海30天依据形象进度计算工作量,若达到预料工期则支付总工作量的_%人工费用,
完成工作量超出安排量,贝J支付_%,达不到则支付_%、付款时必需扣除预支金额。如甲方
不按时支付工资,乙方有权向甲方提动身放工资的要求或罢工。
(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支(预支代缴保险费),交还借出
的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短缺部份赔偿后—日内付
足总额的_%,余款一个月后付清。
(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按附件单价上浮_%结算;将
乙方在施工期间的工具费报销作为嘉奖;若不能达到优良,甲方则按附件单价下浮一%与乙方
作结算。
第九条平安责任乙方必需严格遵守甲方的规章制度和三安操作规程进行施工作业,因乙方违
规操作造成的平安事故,庄乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必
需购买全部工人的人身意外损害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办
保险手续。
第十条未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。
第十一条其它约定若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求
乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。
第十二条本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,双方签字(盖章)后生效,
工程竣工验收合格,结清尾款后自然失效。甲方:(盖章)负责人:(签字)签约时间:
年一月一日乙方:(盖章)托付人:(签字)签约时间:_______年一月一日
篇5:分包合同
甲方:上海舜恒建设(集团)有限公司(以下简称甲方)乙方:浙江矗立装潢工程有限公
司(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标
文件的要求,并结合《建设工程施工分包合同》和本工程的详细状况,甲乙双方遵循同等、自愿、
公允和诚恳信用的原则,就嘉兴科技京城2#-25#楼、地下车库、幕墙、铝合金门窗、雨蓬、栏
杆、构架等制作及安装工程(2#楼钢网架除外)协商一样,同意订立本合同,达成协议如下:
一、项目概况:
1、项目名称:嘉兴科技京城2#-25#楼、地下车库幕墙、铝合金门窗、雨蓬、栏杆、构架
等制作及安装工程
2、项目地址:嘉兴市东升西路1700号/秀洲大道交叉口西北角地块
3、项目规模:建筑面积约75000平米
二、本合同施工范围:
嘉兴科技京城2#-25#楼、地下车库、幕墙、铝合金匚窗、雨蓬、栏杆、构架等制作及安装
工程.
三、合同工期:
合同工期总日历天数180天
四、质量标准:
一次性验收合格
五、合同价款
金额:(大写)人民币肆仟柒佰肆拾玖万柒仟零肆拾肆元贰角柒分整
(¥:47,497,044.27元)
甲方(公章):
法人代表
托付代理人:联系人:
地址:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
乙方(公章):
法人代表托付代理人:联系人:
地址:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
篇6:分包合同
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
甲、乙双方本着诚信及互利互惠的原则,就甲方将隆昌县建设工程数字化管理的监控工程
劳务部分发包给乙方一事,达成如下协议:
一、承包内容:
隆昌县境内全部属于甲方的视频监控安装拆除修理工作。
二、监控工程承包安装期限:
年月日至年月日
三、甲方权利义务:
1、甲方要求乙方保证以平安生产为前提。
2、甲方应明确乙方从事劳务外包的工作任务和工作要求,然后由乙方支配工作人员负责按
要求完成约定的工作任务.
3、甲方应根据本合同规定的标准和支付方式刚好支付乙方劳务费用。
四、乙方的权利义务:
1、乙方应保证具有履行本合同的实力。
2、乙方应保证严格遵守有关的中华人民共和国的法律法规,特殊是有关员工劳动保障或福
利政策,同时承诺遵守甲方的包括平安生产等各项指导原则。3
、乙方应保守甲方的各项商业隐私,不得将有关资料透露给任何第三方,否则应担当相应的
法律责任。
4、乙方应教育其员工严格遵守平安标准进行安装工作,在运输、安装过程因意外造成的人
身损害及财产损失由乙方担当.
五、甲乙双方安装业务协议,全程安装业务承包给乙方,包括安装费、运输费。甲方负责供
应工程的设备和材料,乙方只负责安装。
六、劳务费用的结算及支付:
1、双方约定本监控工程劳务费按点(摄像头数量)结算。
2、球机安装费用320元/个
枪机安装费用300元/个
机房安装费用150元/个
电视机安装费用100元/个
拆除摄像头150元/个
拆除机房80元/个
修理按240元/天
移机按新安装单价计箕。
3、此单价承包期内不降价,并随市场行情确定涨幅。
4、劳务费支付方式:按月结算,即次月1日结清上月工程款,凭施工验收单予以结算。
七、违约责任:
本协议经甲乙双方签字生效,生效后甲乙双方随意一方违约,均向守约方支付违约金
16800.00(大写:壹万陆仟捌百元整)o
八、争议及未尽事宜:
关于本合同的任何争议,甲、乙双方应协商解决,不能解决的,任何一方均有权向有管辖权
的法院起诉。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方代表:乙方代表:
甲方(盖章):乙方(签章):
联系电话:联系电话:
日期:日期:
篇7:分包合同
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
甲方将"________________楼的全部模板分项工程承包给乙方施工,为维护双方的利益,
保证工程的顺当进行,依据《中华人民共和国合同法》以及《建筑工程质量管理相关条例》,甲、
乙双方在同等互利的基础上达成如下协议:
第一章:专用条款
第一条:分包项目内容
1.本工程全部模板支撑o包工包料。
2.根据图纸及变更、规范、强条规定进行操作,负责本工种内的超平放线,主控部分由甲
方供应。
其次条:施工要求
1.现场清理,楼层清理,修正跑模部分,协作施工放线。
2.负责废材按指定位置归堆,保持现场材料堆放整齐.
3.做好文明施工现场。雨具,劳动爱护用品自备,不得影响平安雨季施工。
4.临时用灯线自备,三级箱后的用线自备必需是橡皮电缆线。
5.要主动协作甲方做好每道工序的验收工作,力求一次性通过,如验收通不过,刚好返工。
否则甲方将追究由此造成的工期拖延责任。验收费用由乙万担当。
第三条:工程质量标准
力创武汉市优良(黄鹤杯)工程,文明样板工地,乙方施工必需达到建筑规范标准,否则按
合同价的80%结算。
第四条:劳务费及支付方法
按建筑面积计算,承包单价为元/m2,主体封顶后付总造价的80%,余款到竣工结算后
一次付清,假如中途退场,按所做的工作量按上述单价的50%结算付给乙方。
工程完工或者春节乙方应当确保工人有序退场。不得以各种方式讨要工钱。否则甲方有权要
求乙方解除合同关系,拒付工程款,不退还履约保证金,并且按恶意欠薪罪交由法律机关处理
其次章:通用条款
第一条:进场人员
1.乙方进入施工现场人员要有身份证明,向甲方供应进场人员花名册,花名册中应有姓名、
性身份证号码、诞生年月、常住地址、联系方式等内容。
2.乙方进场人员不得少于人/天,如乙方削减人员鸣过甲方同意,否则甲方有权实行必
要措施。
3.乙方或其指定全权托付人()必需常驻工地指挥渔工,协作甲方把好工程质量关、进
度关、平安关。不论任何缘由,乙方或其指定全权托付人有事外出都必需经甲方工地负责人批准
后方可离开,时间不得超过4小时,否则甲方有权按离场时间30元/小时罚款(从乙方的劳务
承包费中扣,以下罚款均按此办理)。
4,乙方负责供应:劳务分包资质证书,营业执照,上岗证,特种工作业证,劳务分包备案
证。
其次条:工地管理
1.乙方人员必需遵纪遵守法律,听从建设方、监理方及甲方的管理,严格遵守工地规章制
度.如发生打架滋事行为,处以500元/次的罚款,情节严峻的交当地派出所处理.
2.乙方人员应爱惜工地财产,不得有偷盗行为,工人外出必需经甲方人员检查所带物品后
方能离开,如发觉偷盗行为罚款500元/次,情节严竣的交当地派出所。
3.讲文明,施工现场必需每天根据文明施工要求进行清理,如通不过行业主管部门的文明
施工现场检杳,罚款1000元/次。生活区应每天打扫干净,整理整齐,不得随地大小便,不得
乱扔乱倒垃圾,如有违反,情节严峻的,罚款200元/次。
4.乙方施工任务由甲方安排,亲密协作其他工种,不得对其他工种造成施工障碍,如造成
其他工种的施工延误,甲方将依据其他工种的损失追究乙万的经济责任。
5.乙方应按时参与甲方组织的各种会议,并落实好会议精神。
第三条:施工平安
1.乙方配备1-2名以上兼职平安员上报甲方并参与培训,严格执行平安规范及平安交底。
2.乙方人员在施工中应遵守工程建设平安生产管理规定,坚固树立平安第一的原则,严格
按平安标准进行施工,并随时接受行业检查人员依法实施的监督检直,实行必要的平安防护措施
(乙方自备符合要求的平安帽、平安带),消退事故隐患。
3.严禁设备带病作业。发觉平安隐患刚好停止操作并报甲方平安员或项目部处理。如因不
听指挥,野蛮施工所造成的一切后果由乙方负责。
4.非他方缘由发生的一切平安责任事故均由乙方担当,丸导与甲方发生纠葛,甲方只作人
道主义慰问。
5.留意平安用电。未经甲方同意,乙方人员不得随意接电,否则罚款500元/次。
第四条:工程质量
乙方所分包的工程质量须达到优良标准。乙方应保证工程质量,如造成质量事故由乙方担当
材料费及返工费用并负责返工达到验收标准。如造成工期延误,还将追究乙方的经济责任。
第五条:工程工期
1.本工程乙方分包项目的工期为个有效工作日,乙方应保证工程工期并力争提前完成。
非天气缘由及他方因素影响,工期每拖延一天罚款1000元。天气缘由及他方因素影响的工日,
双方办理签证,未签证的延期工日无效。详细开工日期以日方书面通知为准。
2.无论何种缘由乙方未完成工程量而中途要求退场,作违反合同处理,甲方不予结帐。如
乙方人员技术素养差、自备材料跟不上造成分段工期与安排工期相差超过5天,甲方有权责令
乙方退场,乙方同意甲方按所完成工程量的60%结帐。乙方不能拒不退场而无理纠缠,否则甲
方将追究乙方法律和经济责任。
3.工程开工前,甲乙双方依据建设方的工期要求制定施工进度安排并办理签字手续,其效
力等同于本合同。
4.听从大局,无条件参与甲方组织的突击性工程任务,乙方不得讨价还价。
5.工期惊慌时,乙方应自觉支配加班。
第六条:质量保修
1.本分包工程质量保修期为与甲方保修合同同步。
2.保修金为劳务费总额的5%,无质量问题,保修期满后30日内全额返还。
第七条:其它事项
1.乙方签订合同时必需交纳元信誉保证金,工程竣工验收后全额退还。进场时间由甲方
通知,在规定时间未进场合同作废,乙方的信誉保证金不退。
2.本合同未尽事宜按国家现行法律法规及建筑行业规范执行。
3.甲乙双方发生争议应协商解决,协商不成的,向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4.此合同一式两份,甲方、乙方各执一份,属自愿签订,签字生效。
5.本合同在武昌区签定。
签证:
甲方:乙方:
年月日
篇8:分包合同
发包人:______________
承包人:______________
经双方协商甲方将工程部分项目托付乙方施工。为明确双方责任,本着互惠互利的原则,
订立如下协议,供双方共同执行。
一、工程名称:______________
二、工程地点:______________
三、分包内容:主体承建(从基础到屋面封顶)。
四、工程施工单价:__________元/nr(按图纸确定的总平方)。
五、工程款的支付:主体封顶付40%,余款工程验收交给镇政府时结清。
六、工程质量:符合国家验收规范标准及地方有关规定标准。
七、工程平安:施工过程中做好平安防护工作,如因乙方自身操作不当、不按平安的规范要
求执行等自身缘由所造成的一切事故均由乙方自行担当,与甲方无任何关系。
八、在质量、平安、进度等方面乙方没有做到位,并经甲方多次督促后还没做到位,甲方有
权对乙方进行经济惩罚,无需乙方签字确认。
双方责任
甲方责任:
1、负责供应施工所需型纸、标高等各项手续。(做好放线和交底工作)。
2、刚好供应工程施工所需的各种材料。(钢材、水泥、红砖、砂石等)。
工刚好对隐藏工程进行验收,以确保不影响乙方下道□:序的施工.
4、刚好对乙方进场人员进行平安生产的宣扬教化,仔细落实平安生产的各项规章制度。
乙方责任:
1、严把质量关,由于质量问题而造成的工期延误,材料奢侈等损失由乙方担当。
2、按时发放工人工资,不得因发放不刚好而造成停工损失,其后果由乙方自己担当。
3、仔细搞好平安生产文明施工,乙方自带平安帽,在施工中若发生一切平安事故及不文明
施工现象造成的后果均由乙方担当。
补充条款:
1、假如因乙方的缘由,不能按进度安排完成,甲方有权找别的工人做点工,并按
元/人每天计;或者分包部分工程给别的工程队做,其所付出的费用和工程款由乙方付。
2、乙方不得在工地打架闹事,假如发生一次罚______元,干脆从工程款中扣除。
3、乙方交保证金伍仟元整,基础上来后返还。
本合同一式贰份,签字生效。
甲方代表:__________乙方代表:
_______年一月一日
篇9:分包合同
工程发包方:
劳务承包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,
遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,鉴于与工程承包人签订施工分包合同,双方就专业
分包事项协商达成一样,订立本合同。
1、劳务分包工作对象及供应劳务内容
工程名称:
工程地点:
分包范围XXXX厂房及设备基础土建
2、分包工作期限
起先工作日期:XXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
3、质量标准
工程质量:国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,
本工作必需达到质量评定:合格等级。
4、标准规范
除本工程总包合同另有约定外,本合同适用设计图纸及说明书
5、分包人义务
5.1、对本合同分包范围内的工程质量向工程发包人负责,组织具有相应娴熟技术的工人
投入工作;自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度;
5.2、分包人依据施工总进度安排的要求,每日提交隔日施工安排,有阶段工期要求的提
交阶段施工安排,经工程发包人批准后严格实施。
5.3、严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工,
确保工程质量达到约定的标准;科学支配作业安排,保证工期;加强平安教化,仔细执行平安技
术规范,严格遵守平安制度,落实平安措施,确保施工平安;加强现场管理,严格执行建设主管
部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定。
做到文明施工;担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故和现场脏乱
造成的整改。
5.4、自觉接受工程发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程发包人随时检查其
设备、材料保管、运用状况,及其操作人员的有效证件、持证上岗状况;与现场其他单位协调协
作,照看全局;
5.5、按业主统一规划堆放材料、机具,按工程发包人标准化工地要求设置标牌,搞好生
活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
5.6承包人自行解决行李、伙食费、车费;
5.7、做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作,因
分包人责任发生损坏,劳务分包人自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款;
5.8、妥当保管、合理运用机具、周转材料及其他设施;
5.9、承包人须听从工程发包人转发的发包人及工程师的指令。
5.10、除非本合同另有约定,承包人应对其作业内容的实施、完工负责,承包人应担当并
履行总分包合同约定的全部义务及工作程序。
6、平安施工与检查
6.1、承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安标准进行施工,并随时
接受行业平安检查人员依法实施的监督检查,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患。由于劳
务分包人平安措施不力造成事故的责任和因此而发生的费月,由劳务分包人担当。
7、事故处理
7.1、发生重大伤亡及其它平安事故,承包人应按有关规定马上上报有关部门并报告工程
发包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
8、保险
8.1、承包人必需为从现场施工作业的职工办理意外损害保险,支付保险费用。
8.2、保险事故发生时,工程发包人和承包人有责任实行必'要的措施,防止或削减损失。
8.3、各类保险所需费用均由自负责。
9、材料
9.1、劳务分包人应在接到图纸后3天内,向工程发包人提交材料、设备、构配件供应安
排;经确认后,承包方负责供应消耗材料及设备工具。
9.2、分包人应妥当保管、合理运用材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,分包人担
当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
10、劳务酬劳
10.1、本工程的承包费用采纳下列方式计算:
本工程分包价为支模板按沾灰面积55元/m"混凝土地泵(塔吊)浇筑的70元/m?,汽车
吊浇筑的混凝土120元/m?,钢筋制作绑扎650元八,架子3.6米为一层16元/而,每超高3.6
米为一层。
2、工程外用工,用工当天必需有甲方负责人现场签字确认。
技工工资200元/天。力工工资110元/天。
11、劳务酬劳的支付
11.L分包人与工程发包人约定按下列方法支付:
(1)、形象进度款支付:自3月20日开工,前半月付款一次,付款额为实际工程量的30%。
其后工程款结算方式为月结(每月10日)。
(2)、在工程施工期间,全部支付的工程款必需保证工人工资开到位,专款专用,分包人
不得挪作他用。
12、所付款项必需由分包方书面申请,发包方现场的各专业技术人员核实认可工作量签字
后,交项目经理签字后批梏后支付。
13、施工验收
13.1、分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。分包人施工完毕,
通知工程发包人组织业主或监理验收.发包人的隐藏工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务
分包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,不延长工期,并担当由此导致的工程发
包人的相关损失。
13.2、全部工程竣工(包括分包人完成工作在内)一经发包人验收合格,分包人对其分包的
作业的施工质量在质量保修期内负责修理。
14、施工协作
分包人应协作工程发包人对其工作进行的初步验收以及工程发包人或建设行政主管部门要
求进行的涉及分包人工作内容、施工场地的检查、隐藏工程验收及工程竣工验收;工程发包人或
施工场地内第三方的工作必需分包人协作时,分包人应按二程发包人的指令予以协作。
15、违约责任
15、当发生下列状况之一时,分包人应担当违约责任:
(1)、分包人因自身缘由延期交工或施工期间不能满意业主和发包人的进度要求,由此产生
的损失和费用全部由分包人担当,同时工程发包人为了维护自身的声誉,有权无条件收回项目的
施工作业权;
(2)、分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准一分包人应担当由此产生的一切费用;
16、禁止转包或再分包
劳务分包人不得将本合同项目转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法担当责任。
工程发包人:(公章)分包人:
代表人:
或托付代理人:
年月日
篇10:分包合同
一、案件要旨
本案要旨为,建设工程施工过程中,建设方工作人员与第三人签订分包合同,推断该分包合
同的效力是否及于建设方的主要依据为该工作人员是否有权代表建设方并且是否以建设方的名
义对外签订分包合同。
20xx年9月22日,案外人上海五天实业有限公司与一冶集团公司签订《建设工程施工合
同》,一冶集团公司承接上述工程后交给一冶上海分公司施工。20xx年10月30日,刘甲作为
乙方签字,一冶集团公司作为甲方(由刘乙签字),双方订立《工程分包合同》,20xx年2月
2日,一冶上海分公司向五天实业公司发送《关于徐泾新厂房项目工程款支付的确认函》,载明:
"上海五天实业有限公司:贵公司在徐泾新厂房项目施工过程中,代为支付给现场项目部的工程
款17.500,000元,经贵公司、我公司及现场项目部代表刘乙三方核对,均无异议,该函上
分别由五天实业公司和刘乙盖章、签字。刘乙在刘甲供应的《工程竣工结算汇总表》中确认:"全
部项目以640万元(陆佰肆拾万元正)结算。上海市建筑建材业受理服务中心于20xx年10月
19日向刘甲供应材料,显示:五天实业公司新建厂房二期工程的工地负责单位为中国第一冶金
建设公司,工地企业联系人信息为刘乙。上海市青浦区建筑管理所网上载明"20xx年其次季度
全区建设工程项目不良行为通报"中载明"五天实业有限公司一期、二期、三期的工程项目经理
为刘乙“。20xx年10月8日,刘甲向原审法院提起诉讼,恳求判令一冶上海分公司与一冶集
团公司就支付工程余款1,430,000元及利息损失。一冶上海分公司与一冶集团公司共同辩称:
其与刘甲之间无合同关系,刘甲从刘乙处分包系争工程,而一冶上海分公司与刘乙已经结算清晰
并全额付清款项,故不同意向刘甲担当付款义务。
本案的争议焦点主要为,一冶集团公司与刘甲之间是否存在分包合同关系。一审法院审理认
为,系争工程由一冶集团公司承接,对外显示一冶集团公司为总包单位。一冶集团公司称系争工
程项目经理并非刘乙,但未供应证据,而现有证据可以显示刘乙为工程的项目经理,工地企业负
责人为一冶集团公司,而刘乙以一冶集团公司名义与刘甲签订合同,因此刘甲有权向一冶集团公
司主见工程款。但在实际施工中,一冶上海分公司及一冶集团公司确认该工程由一冶集团公司交
由一冶上海分公司施工,由于一冶上海分公司系一冶集团公司的分支机构,而刘乙又向一冶上海
分公司出具承诺书中显示刘乙是以一冶上海分公司名义承接工程进行施工,因此可以确认工程实
际为一冶上海分公司及一冶集团公司共同负责。刘甲要求一冶上海分公司、一冶集团公司担当付
款义务,与法无悖,可予支持。二审法院审理认为,刘甲主见刘乙系代表一冶集团公司与其签
订分包合同,而一冶上海分公司与一冶集团公司主见涉案工程系由刘乙分包给刘甲,故一冶集团
公司与刘甲之间是否存在分包合同关系是本案的主要争议焦点。依据上海市青浦区建筑管理所网
上记载,包括系争工程在区的五天实业公司相关工程的项目经理为刘乙,虽一冶上海分公司、一
冶集团公司对此予以否认,但作为行业管理网站,其发布的相关信息的精确性通常应得到认可,
且一冶上海分公司曾在发送给五天实业公司的工程款支付诵认函中记载刘乙的身份为项目部代
表,故本院对刘甲关于刘乙系代表一冶集团公司与其签订分包合同的主见予以接受,刘乙以一冶
集团公司名义与刘甲签订的《工程分包合同》的效力应及于一冶集团公司。一冶上海分公司作为
一冶集团公司的分支机构,实际负责系争工程的施工管理并对外支付工程款,原审法院判决由一
冶集团公司与一冶上海分公司就工程余款的支付担当连带责彳壬并无不当。因一冶集团公司与一冶
上海分公司未能举证证明其已向刘甲付清全部工程款,亦未能明确已付款数额,故依据刘甲确认
其收到的工程款数额,一冶集团公司与一冶上海分公司还应向刘甲支付工程余款1,430,000
元及相应的利息。原审法院所作判决并无不当,可予维持。
二、案件来源
上海市青浦区人民法院(20xx)青民三(民)初字第2242号;上海市其次中级人民法院
(20xx)沪二中民二(民)终字第1831号
三、基本案情
20xx年9月22日,案外人上海五天实业有限公司(以下简称五天实业公司)与一冶集团
公司签订《建设工程施工合同》,约定一冶集团公司承包五天实业公司徐泾新建厂房车间一的土
建及水电,工程款人民币(以下币种均为人民币)1
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 江苏省南通市通州区2024-2025学年上学期九年级英语期末学业水平质量监测试题(含答案无听力音频含原文)
- 2025壁画数字技术应用与服务合作协议范本3篇
- 2024数据资源整合与编辑录入服务合同书3篇
- 2024版饭店承包合同书范本
- 2024版建筑工程中介服务合同合同版B版
- 福建省南平市莒口中学2020-2021学年高一语文上学期期末试题含解析
- 2024版个人担保借款合同协议书
- 2024电子商务平台业务外包合同2篇
- 2024版租赁无人机合同2篇
- 2024鲜鸡蛋与餐饮企业定制化供应合同3篇
- 纪检监察知识题库―案例分析(20题)
- 机械通气治疗流程
- 【荐】八旗制度-课件(精心整理)
- 器乐专业课教学大纲(古筝)
- (完整版)EORTC生命质量测定量表QLQ-C30(V3.0)
- 超级充电综合站及配套设施建设项目可行性研究报告
- 2023年核心素养下的初中历史教学有效性策略
- 眼科学 眼外伤(课件)
- 索具螺旋扣规格花篮螺丝
- GB/T 9364.4-2016小型熔断器第4部分:通用模件熔断体(UMF)穿孔式和表面贴装式
- GB/T 21709.1-2008针灸技术操作规范第1部分:艾灸
评论
0/150
提交评论