建筑抗腐蚀材料施工合同

建筑抗腐蚀材料施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、工程内容1.1乙方根据甲方的要求，对甲方建筑物进行抗腐蚀材料施工，以提高建筑物的耐腐蚀性能。1.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。1.3乙方应在合同约定的工期内完成工程施工，并向甲方交付完整的工程资料。二、工程质量2.1乙方应选用符合国家标准的抗腐蚀材料，并提供材料合格证明。2.2乙方应严格按照施工图纸、技术要求和规范进行施工，确保工程质量。2.3工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期，质保期内出现质量问题，乙方负责修复并承担相应费用。三、工程价款3.1双方确认，本工程的总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2乙方在签订合同时，向甲方支付工程总价的30%作为预付款。3.3甲方在乙方完成工程后，向乙方支付剩余的70%工程尾款。四、合同工期4.1乙方应在本合同签订后的____个工作日内开始施工，并在合同约定的工期内完成工程施工。4.2乙方如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，经甲方同意后方可延长。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的1%。5.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的1%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程价款之日起终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.抗腐蚀材料施工图纸2.抗腐蚀材料技术要求规范3.抗腐蚀材料合格证明4.工程施工进度计划5.工程验收标准和方法6.乙方施工队伍资质证明7.工程价款支付证明二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程的，属于违约行为。2.甲方未按照约定时间支付工程款的，属于违约行为。3.乙方使用不符合国家标准的抗腐蚀材料，属于违约行为。4.乙方未按照施工图纸、技术要求和规范进行施工，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.抗腐蚀材料：指用于防止或减缓金属材料腐蚀的各种材料。2.工程施工：指按照施工图纸、技术要求和规范进行的建设活动。3.工程验收：指对完成的建设工程进行质量、安全、进度等方面的检查、评定和认可。4.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当支付给对方一定数额的金钱。5.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程质量承担保证责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按照约定时间支付工程款。解决办法：乙方可以与甲方沟通协商，要求甲方尽快支付工程款；协商不成的情况下，乙方可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.问题：乙方未按照约定时间完成工程。解决办法：甲方可以与乙方沟通协商，要求乙方尽快完成工程；协商不成的情况下，甲方可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.问题：乙方使用不符合国家标准的抗腐蚀材料。解决办法：甲方可以要求乙方立即更换符合国家标准的抗腐蚀材料，并要求乙方承担因此产生的费用。五、所有应用场景：1.适用于建筑物抗腐蚀材料施工的合同。2.适用于甲方为建筑物的所有权人或合法使用权人，乙方具备抗腐蚀材料施工的专业技术及经验的情况。3.适用于乙方按照