游乐场建筑外墙喷砂施工合同

游乐场建筑外墙喷砂施工合同合同编号：__________一、工程内容（1）对游乐场建筑外墙进行表面处理；（2）按照甲方要求进行喷砂施工；（3）施工过程中的安全防护及环境保护；（4）施工后的清理工作。1.2乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工服务，确保本项目按照约定的标准和质量完成。二、合同价格2.1本项目的合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在签订合同时应向甲方支付合同价格的10%作为定金，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.3甲方在乙方完成本项目后，向乙方支付剩余的90%合同价格，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。三、施工期限3.1本项目的施工期限为：__________天。3.2乙方应按照约定的施工期限完成本项目，如乙方原因导致施工延误，应按照约定的标准向甲方支付违约金。四、施工质量4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保本项目质量符合甲方要求。4.2乙方应承担因施工质量问题导致的修复、返工等费用。五、安全及环境保护5.1乙方在施工过程中应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，确保施工安全。5.2乙方应采取有效措施，防止施工过程中对周围环境和人员造成损害。六、保密条款6.1双方在履行合同过程中，应对对方的技术秘密、商业秘密等予以保密。6.2双方同意，除非依法应当向行政机关、司法机关提供合同资料外，不得向第三方泄露合同内容。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。8.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日（此页无）一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.甲方授权委托书4.乙方施工资质证书复印件5.施工方案及施工工艺说明6.施工安全防护及环境保护措施方案7.合同价格明细表8.项目进度计划表9.质量保证书10.乙方人员名单及资质证明11.保密协议12.争议解决协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的标准和质量完成施工，甲方有权要求乙方返工、赔偿损失。2.乙方未按照约定的施工期限完成施工，应按照约定的标准向甲方支付违约金。3.乙方泄露甲方商业秘密、技术秘密等，应承担相应法律责任。4.乙方在施工过程中发生安全事故，应承担相应法律责任。5.乙方未按照约定的安全生产及环境保护措施进行施工，甲方有权要求乙方停工、整改，并承担相应法律责任。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的甲方单位。2.乙方：指合同中约定的乙方单位。3.合同价格：指双方约定的完成本项目所需支付的金额。4.定金：指乙方在签订合同时向甲方支付的一定金额，作为履行合同的保证。5.违约金：指乙方因违约行为所需支付的违约责任。6.施工期限：指双方约定的完成本项目的时间限制。7.施工质量：指项目施工过程中应达到的质量标准。8.安全防护：指在施工过程中对人员、设备、环境等采取的保护措施。9.环境保护：指在施工过程中对周围环境进行保护的措施。10.保密协议：指双方在履行合同过程中对技术秘密、商业秘密等进行保密的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应按照约定的施工期限完成施工，如发生延误，应支付违约金，并根据实际情况制定整改措施。2.施工质量问题：乙方应保证施工质量，如出现质量问题，应立即整改，并承担返工费用。3.安全事故：乙方应严格遵守安全生产规定，如发生安全事故，应立即停工整改，并承担相应法律责任。4.环境保护问题：乙方应采取有效措施，防止施工过程中对周围环境和人员造成损害，如发生环境污染等事件，应承担相应法律责任。5.合同争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.游乐场新建或