2024设施工程施工合同专用条款（新能源项目）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024设施工程施工合同专用条款（新能源项目）本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目周期3.合同双方3.1合同双方名称3.2合同双方地址3.3合同双方联系方式4.项目设计4.1设计依据4.2设计文件要求4.3设计变更5.施工准备5.1施工现场准备5.2施工材料设备准备5.3施工人员准备6.施工进度6.1施工进度计划6.2进度调整6.3进度验收7.施工质量7.1质量标准7.2质量检验7.3质量验收8.施工安全8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全事故处理9.材料供应9.1材料采购9.2材料验收9.3材料保管10.付款和结算10.1付款方式10.2付款时间10.3结算方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除和终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.违约责任13.1违约责任类型13.2违约责任承担14.其他14.1合同附件14.2合同生效14.3合同变更第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1定义1.1.1“合同”是指本合同及其附件，包括但不限于项目设计、施工准备、施工进度、施工质量、施工安全、材料供应、付款和结算、争议解决、合同解除和终止、违约责任及其他条款。1.1.2“甲方”是指委托施工方进行设施工程施工的一方。1.1.3“乙方”是指接受委托进行设施工程施工的一方。1.1.4“设施工程”是指按照甲方要求在指定地点进行的新能源项目设施施工。1.1.5“合同工期”是指乙方完成设施工程施工的时间，自合同签订之日起计算。1.2解释1.2.1本合同中使用的术语和词汇，除非上下文另有要求，应具有其通常含义。2.项目概况2.1项目名称：新能源项目设施工程施工2.2项目地点：省市县镇路号2.3项目规模：占地面积平方米，建筑面积平方米2.4项目周期：自合同签订之日起计算，工期为个月3.合同双方3.1合同双方名称3.1.1甲方：新能源开发有限公司3.1.2乙方：建筑工程有限公司3.2合同双方地址3.2.1甲方地址：省市区路号3.2.2乙方地址：省市区路号3.3合同双方联系方式4.项目设计4.1设计依据4.1.1乙方应按照甲方提供的项目设计文件及相关技术规范进行施工。4.1.2甲方提供的项目设计文件应包括但不限于施工图、设备清单、技术要求等。4.2设计文件要求4.2.1乙方应确保施工过程中，严格按照设计文件要求进行施工。4.2.2乙方在施工过程中如需对设计文件进行修改，应经甲方同意并办理相关手续。4.3设计变更4.3.1如因不可抗力或甲方要求，需对设计文件进行变更，乙方应积极配合，并按照变更后的设计文件进行施工。5.施工准备5.1施工现场准备5.1.1乙方应在合同签订后日内，完成施工现场的准备工作。5.1.2施工现场准备工作包括但不限于场地平整、临时设施搭建等。5.2施工材料设备准备5.2.1乙方应根据项目需求，提前准备施工所需材料设备。5.2.2乙方应确保施工材料设备符合质量标准和设计要求。5.3施工人员准备5.3.1乙方应按照项目需求，配备具备相应资质的施工人员。5.3.2乙方应确保施工人员熟悉施工图纸和施工技术要求。6.施工进度6.1施工进度计划6.1.1乙方应根据合同工期，制定详细的施工进度计划。6.1.2施工进度计划应包括施工阶段、施工内容、计划完成时间等。6.2进度调整6.2.1因不可抗力或甲方要求，需对施工进度计划进行调整，乙方应积极配合。6.2.2乙方应及时向甲方报告进度调整情况，并办理相关手续。6.3进度验收6.3.1乙方应按照施工进度计划，完成各阶段的施工任务。6.3.2甲方应按照约定的时间对施工进度进行验收。8.施工质量8.1质量标准8.1.1乙方施工应严格按照国家及行业标准、甲方提供的施工图纸、技术规范和设计要求执行。8.1.2施工质量标准应符合甲方提出的质量目标，确保工程质量达到优良等级。8.2质量检验8.2.1乙方应设立专门的质量检验机构，负责对施工过程和施工质量进行全程监控。8.2.2质量检验应包括原材料、半成品、成品、隐蔽工程等各环节。8.3质量验收8.3.1工程质量验收应在施工完成后的规定时间内进行，由甲方组织验收。8.3.2验收不合格的工程，乙方应立即进行整改，直至合格为止。9.施工安全9.1安全生产责任9.1.1乙方应承担施工过程中的安全生产责任，确保施工安全。9.1.2乙方应建立健全安全生产管理制度，定期进行安全教育和培训。9.2安全生产措施9.2.1乙方应采取必要的安全措施，防止安全事故发生。9.2.2乙方应配备必要的安全防护设施和应急救援设备。9.3安全事故处理9.3.1发生安全事故时，乙方应立即采取应急救援措施，并按规定向甲方报告。9.3.2乙方应配合甲方进行调查处理，并承担相应的责任。10.材料供应10.1材料采购10.1.1乙方应按照合同约定和项目需求，进行材料采购。10.1.2采购的材料应满足质量、规格、型号等要求。10.2材料验收10.2.1乙方应设立专门的验收机构，对到货材料进行验收。10.2.2验收不合格的材料，乙方应立即退回或更换。10.3材料保管10.3.1乙方应妥善保管材料，防止损坏、丢失和变质。10.3.2保管材料应按照规定的储存条件进行。11.付款和结算11.1付款方式11.1.1合同价款按进度支付，具体付款比例由双方协商确定。11.1.2甲方应在约定的付款期限内支付款项。11.2付款时间11.2.1付款时间与施工进度相匹配，以实际完成工程量为准。11.2.2甲方应在收到乙方提交的付款申请和发票后的个工作日内支付款项。11.3结算方式11.3.1合同竣工后，乙方应提交竣工结算报告，甲方应在个工作日内进行审核。11.3.2结算完成后，甲方应在个工作日内支付剩余款项。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。12.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1双方可约定选择仲裁委员会解决争议。12.2.2仲裁委员会的选定和仲裁规则应按照双方约定的方式进行。13.合同解除和终止13.1合同解除条件13.1.1合同双方协商一致，可以解除合同。13.1.2因不可抗力导致合同无法履行时，合同可解除。13.2合同终止条件13.2.1合同履行完毕。13.2.2合同被依法解除或终止。14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单等。14.1.2附件与本合同具有同等法律效力。14.2合同生效14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2.2合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3合同变更14.3.1合同的任何变更均应以书面形式进行，并由双方签字盖章确认。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念和界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或选择的，与本合同直接相关但不属于甲乙双方的独立主体。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、检测方、评估方、咨询方等。2.第三方的责权利2.1责任：第三方应按照合同约定和职责要求，履行相应的责任，对因其工作失误或不当行为导致的损失，应承担相应的法律责任。2.2权利：第三方有权获得合同约定的报酬，并在其职责范围内享有相应的知情权和参与权。2.3义务：第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定，保证其工作的公正性、客观性和独立性。3.第三方介入的条件和程序3.1.1甲方或乙方提出介入需求，并经对方同意。3.1.2第三方具备相应的资质和能力，能够胜任介入工作。3.1.3介入工作符合合同目的和甲乙双方利益。3.2介入程序：3.2.1甲方或乙方向对方提出第三方介入的申请，并说明介入原因、目的和预期效果。3.2.2对方同意后，双方共同与第三方签订合作协议，明确第三方的职责和权利义务。3.2.3第三方根据合作协议开展介入工作。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系：4.1.1第三方应向甲方报告工作进展和结果。4.1.2甲方有权对第三方的工作进行监督和指导。4.1.3第三方对甲方负责，对其工作失误或不当行为承担相应责任。4.2第三方与乙方的关系：4.2.1第三方应向乙方提供所需服务，并确保服务质量。4.2.2乙方有权对第三方的工作进行监督和评价。4.2.3第三方对乙方负责，对其工作失误或不当行为承担相应责任。4.3第三方与甲乙双方的关系：4.3.1第三方应保持中立，不得偏袒任何一方。4.3.2第三方的工作成果应经甲乙双方共同认可。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额：5.1.1第三方因工作失误或不当行为导致甲乙双方损失的，应按照合同约定承担赔偿责任。5.1.2第三方责任限额由双方在合作协议中约定，最高不超过合同价款的%。5.1.3如第三方责任超过责任限额，超出部分由甲乙双方按比例承担。6.第三方介入后的合同条款调整6.1合同双方应根据第三方介入的情况，对合同条款进行必要的调整，确保合同内容的完整性和可操作性。6.2调整后的合同条款应经甲乙双方签字盖章确认，并通知第三方。7.第三方介入后的合同履行7.1第三方介入后，合同双方应按照调整后的合同条款继续履行合同义务。7.2甲方、乙方和第三方应共同协商，确保第三方介入工作不影响合同履行的进度和质量。8.第三方介入后的争议解决8.1如在第三方介入过程中发生争议，合同双方应通过协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权根据合同约定向合同签订地人民法院提起诉讼。9.第三方介入的终止9.1第三方介入工作完成后，合同双方应进行验收，确认第三方工作成果。9.2如第三方工作成果不符合合同要求，乙方有权要求第三方进行整改。9.3第三方整改完成后，合同双方应重新进行验收。9.4第三方介入工作终止后，合同双方应根据合同约定继续履行合同义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目设计文件详细要求：包括施工图、设备清单、技术要求、设计变更通知等。说明：设计文件应清晰、完整，符合国家及行业规范。2.施工图纸会审记录详细要求：记录设计图纸会审的内容、时间、地点、参会人员及意见。说明：会审记录应作为施工依据之一。3.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。说明：施工组织设计应经甲方审核批准。4.施工进度计划详细要求：包括各阶段施工内容、计划完成时间、关键线路等。说明：进度计划应与实际施工进度相符。5.材料设备清单详细要求：包括材料名称、规格、型号、数量、供应商等。说明：清单应详细记录材料设备的采购和使用情况。6.质量检验报告详细要求：记录材料、半成品、成品的质量检验结果。说明：检验报告应真实、准确，作为质量验收依据。7.安全生产记录详细要求：记录安全生产会议、培训、事故处理等情况。说明：安全生产记录应完整，确保施工安全。8.付款申请和发票详细要求：包括工程量、合同价款、付款时间等。说明：付款申请和发票应真实、合法。9.竣工验收报告详细要求：记录工程竣工情况、验收时间、验收人员等。说明：验收报告应真实反映工程实际情况。10.合同变更协议详细要求：记录合同变更的内容、时间、原因等。说明：变更协议应经甲乙双方签字盖章。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按时完成施工进度，延误工期。1.2乙方施工质量不符合合同约定，造成工程质量问题。1.3乙方未按照合同约定进行材料采购，使用不合格材料。1.4乙方未按照合同约定进行安全生产，造成安全事故。1.5甲方未按时支付款项，造成乙方损失。1.6第三方工作失误或不当行为，导致甲乙双方损失。2.违约责任认定标准：2.1乙方延误工期，每延误一天，应向甲方支付合同价款的%作为违约金。2.2乙方施工质量不符合合同约定，每发现一处问题，应承担相应的修复费用，并支付合同价款的%作为违约金。2.3乙方使用不合格材料，每发现一处，应承担相应的修复费用，并支付合同价款的%作为违约金。2.4乙方未按照合同约定进行安全生产，造成安全事故，应承担相应的法律责任，并支付合同价款的%作为违约金。2.5甲方未按时支付款项，每延误一天，应向乙方支付合同价款的%作为违约金。2.6第三方工作失误或不当行为，导致甲乙双方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。3.违约示例说明：3.1乙方延误工期3个月，应向甲方支付合同价款的%×3作为违约金。3.2乙方在施工中发现一处质量问题，应承担相应的修复费用，并支付合同价款的%作为违约金。3.3乙方使用不合格材料，造成工程损坏，应承担相应的修复费用，并支付合同价款的%作为违约金。3.4乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡，应承担相应的法律责任，并支付合同价款的%作为违约金。3.5甲方未在约定时间内支付款项，每延误一天，应向乙方支付合同价款的%作为违约金。3.6第三方在检测过程中出现失误，导致甲方对工程质量的判断错误，应承担相应的赔偿责任。全文完。2024设施工程施工合同专用条款（新能源项目）1本合同目录一览1.合同当事人1.1合同主体资格1.2合同主体责任2.合同标的2.1工程概况2.2工程范围2.3工程质量标准3.合同价款3.1工程造价构成3.2工程价款支付方式3.3工程进度款支付3.4工程竣工结算4.工程施工4.1工程施工组织设计4.2施工进度安排4.3施工质量管理4.4施工安全管理4.5施工环境保护5.材料供应5.1材料供应方式5.2材料质量要求5.3材料验收5.4材料保管6.设计变更6.1设计变更的范围6.2设计变更的程序6.3设计变更的造价6.4设计变更的责任7.不可抗力7.1不可抗力的范围7.2不可抗力的处理7.3不可抗力的责任8.合同解除8.1合同解除的条件8.2合同解除的程序8.3合同解除的责任9.合同争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.违约责任11.1违约行为认定11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿12.其他约定12.1合同附件12.2合同补充12.3合同解释13.合同附件13.1合同图纸13.2合同技术文件13.3合同工程量清单14.合同签署14.1合同签署主体14.2合同签署时间14.3合同签署地点第一部分：合同如下：1.合同当事人1.1合同主体资格合同当事人应具备相应的法人资格或者合法的民事主体地位，并提供相应的法人营业执照、资质证书、授权委托书等相关证明文件。1.2合同主体责任合同当事人应按照合同约定履行各自的义务，承担相应的责任。如一方当事人违反合同约定，另一方当事人有权要求其承担违约责任。2.合同标的2.1工程概况合同标的为新能源项目设施工程施工，包括但不限于光伏发电站、风力发电站等。2.2工程范围工程范围包括但不限于施工图纸所示的全部工程内容，包括但不限于土建工程、电气工程、管道工程等。2.3工程质量标准工程质量应符合国家现行有关工程建设标准、规范，以及合同约定的质量标准。3.合同价款3.1工程造价构成工程造价包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。3.2工程价款支付方式工程价款采用分阶段支付方式，具体支付节点为：开工前支付合同总价款的10%作为预付款；主体结构完工后支付合同总价款的30%；工程竣工验收合格后支付合同总价款的50%；保修期满后支付合同总价款的10%。3.3工程进度款支付工程进度款支付应按照工程实际进度进行，每完成一定比例的工程量，合同当事人应按约定支付相应的进度款。3.4工程竣工结算工程竣工后，双方应在规定的时间内进行竣工结算，根据实际完成的工程量和合同约定进行结算。4.工程施工4.1工程施工组织设计施工单位应根据工程特点和合同要求，编制详细的施工组织设计，经监理单位审核批准后执行。4.2施工进度安排施工单位应按照施工组织设计的要求，合理安排施工进度，确保工程按期完工。4.3施工质量管理施工单位应严格执行国家有关工程建设标准、规范和质量要求，确保工程质量。4.4施工安全管理施工单位应建立健全安全生产责任制，加强施工现场安全管理，确保施工安全。4.5施工环境保护施工单位应遵守国家有关环境保护法律法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。5.材料供应5.1材料供应方式材料供应方式包括但不限于自行采购、委托采购等。5.2材料质量要求供应的材料应符合国家现行有关工程建设标准、规范和质量要求。5.3材料验收材料到货后，双方应按照合同约定进行验收，确认材料质量符合要求。5.4材料保管施工单位应妥善保管材料，确保材料不损坏、不丢失。6.设计变更6.1设计变更的范围设计变更包括但不限于设计图纸修改、工程量调整等。6.2设计变更的程序设计变更应按照合同约定和设计变更程序进行。6.3设计变更的造价设计变更的造价应按照合同约定和实际发生的费用计算。6.4设计变更的责任设计变更的责任由变更原因方承担，如因设计变更导致工程延误，延误工期应相应顺延。8.合同解除8.1合同解除的条件8.2合同解除的程序合同解除应书面通知对方当事人，并说明解除合同的原因。合同解除后，双方应按照约定处理剩余合同事宜。8.3合同解除的责任因一方当事人违约导致合同解除的，违约方应承担相应的违约责任。因不可抗力导致合同解除的，双方互不承担责任。9.合同争议解决9.1争议解决方式合同争议解决方式包括但不限于协商、调解、仲裁和诉讼。9.2争议解决机构合同争议解决机构可根据双方协商选择，如无特殊约定，争议解决机构为仲裁委员会。9.3争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规和争议解决机构的规定。10.合同生效及终止10.1合同生效条件合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于工程竣工验收合格、保修期满、合同解除或终止等。10.3合同终止程序合同终止后，双方应按照约定进行合同终止手续，包括但不限于工程移交、结算和清理等。11.违约责任11.1违约行为认定违约行为包括但不限于未按时履行合同义务、未达到合同约定的质量标准、未按约定支付款项等。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、继续履行合同等。11.3违约责任赔偿违约责任赔偿金额应根据实际损失和合同约定进行计算。12.其他约定12.1合同附件合同附件包括但不限于施工图纸、技术文件、工程量清单、合同变更协议等。12.2合同补充合同补充应经双方协商一致，并以书面形式签订。12.3合同解释合同解释应以合同条款内容为准，如存在歧义，应按照有利于维护非违约方权益的原则进行解释。13.合同附件13.1合同图纸合同图纸应包括但不限于工程总平面图、施工详图、设备布置图等。13.2合同技术文件合同技术文件应包括但不限于施工方案、质量保证措施、安全防护措施等。13.3合同工程量清单合同工程量清单应详细列明工程量、材料、设备、人工等费用。14.合同签署14.1合同签署主体合同签署主体为具有法人资格的合同当事人。14.2合同签署时间合同签署时间以合同双方签字（或盖章）之日为准。14.3合同签署地点合同签署地点为合同当事人约定的地点。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方介入的概念第三方介入是指在合同履行过程中，为了实现合同目的，经甲乙双方同意，引入具有专业能力或特定资质的第三方参与合同相关事务。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于：工程设计、施工监理、材料检测、设备采购、造价咨询、法律咨询等。2.第三方介入的程序2.1第三方介入的引入甲乙双方应协商一致，确定引入第三方的方式、范围和条件。2.2第三方介入的审批第三方介入方案需经甲乙双方共同审批，并签署相关协议。2.3第三方介入的合同签订第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议或服务合同。3.第三方介入的责权利划分3.1第三方的责任第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，履行相应职责，并对自己的工作结果承担相应责任。3.2第三方的权利第三方有权根据合同约定和甲乙双方的要求，获取必要的信息和资料，并有权按照约定收取服务费用。3.3第三方的义务第三方应遵守国家法律法规，维护甲乙双方的合法权益，保守商业秘密，确保工作质量。4.第三方责任限额4.1责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方介入的事务性质、风险程度和合同约定进行确定。4.2责任限额的承担第三方责任限额在合同中明确约定，如第三方因自身原因造成损失，应在其责任限额内承担赔偿责任。5.第三方介入与甲乙双方的关系5.1第三方与甲乙双方的独立性第三方介入后，甲乙双方与第三方之间应保持独立性，各自履行合同义务。5.2第三方与甲乙双方的沟通第三方应与甲乙双方保持有效沟通，及时汇报工作进展和存在问题。5.3第三方与甲乙双方的争议解决第三方与甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可按合同约定或法定程序解决。6.第三方介入与合同变更6.1合同变更的条件因第三方介入导致合同内容需变更的，应经甲乙双方协商一致。6.2合同变更的程序合同变更应按照合同约定和法定程序进行。6.3合同变更的生效合同变更自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。7.第三方介入与合同终止7.1合同终止的条件因第三方介入导致合同无法继续履行的，甲乙双方可协商一致终止合同。7.2合同终止的程序合同终止应按照合同约定和法定程序进行。7.3合同终止的生效合同终止自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。8.第三方介入与违约责任8.1违约责任的承担第三方介入后，如因第三方原因导致甲乙双方违约，第三方应承担相应违约责任。8.2违约责任的赔偿第三方违约责任赔偿金额应根据实际损失和合同约定进行计算。8.3违约责任的追究甲乙双方可向第三方追究违约责任，第三方应承担相应赔偿责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同图纸详细要求：包含工程总平面图、施工详图、设备布置图等，需满足国家现行工程建设标准。附件说明：合同图纸为工程实施的依据，需由有资质的设计单位提供。2.技术文件详细要求：包括施工方案、质量保证措施、安全防护措施等，需满足合同要求。附件说明：技术文件为施工过程中的技术指导文件，由施工单位编制。3.工程量清单详细要求：详细列明工程量、材料、设备、人工等费用，需满足合同约定。附件说明：工程量清单为工程结算的依据，由施工单位编制。4.合同变更协议详细要求：包括变更内容、变更原因、变更后的合同条款等。附件说明：合同变更协议为合同履行过程中的重要文件，需经甲乙双方签字（或盖章）。5.材料验收报告详细要求：记录材料到货、验收、保管等情况。附件说明：材料验收报告为材料质量保证的依据。6.工程进度报告详细要求：记录工程进度、质量、安全等情况。附件说明：工程进度报告为工程进度管理的依据。7.工程竣工验收报告详细要求：记录工程竣工验收的时间、地点、参加人员、验收结果等。附件说明：工程竣工验收报告为工程完工的依据。8.保修期服务记录详细要求：记录保修期内工程维修、保养等情况。附件说明：保修期服务记录为保修服务质量的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为a.未按合同约定履行施工义务；b.工程质量不符合合同约定；c.未按时支付工程款；d.违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准a.违约行为的性质；b.违约行为的严重程度；c.对合同履行的影响程度；d.违约方的主观故意。3.违约责任示例说明a.违约行为：施工单位未按合同约定完成工程。责任认定：施工单位应承担违约责任，赔偿因延误工期造成的损失。b.违约行为：工程质量不符合合同约定。责任认定：施工单位应承担违约责任，修复或重新施工，直至符合合同约定。c.违约行为：施工单位未按时支付工程款。责任认定：施工单位应承担违约责任，支付违约金，并按约定支付工程款。d.违约行为：施工单位违反合同约定的其他行为。责任认定：根据违约行为的性质和严重程度，由违约方承担相应责任。全文完。2024设施工程施工合同专用条款（新能源项目）2本合同目录一览1.合同当事人信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.项目基本信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目投资方2.6项目监理单位3.合同标的3.1工程范围3.2工程量清单3.3工程质量要求3.4工程进度要求4.合同价格4.1合同总价4.2付款方式4.3付款节点4.4预付款4.5结算方式5.施工组织设计5.1施工总体方案5.2施工进度计划5.3施工质量保证措施5.4施工安全管理措施5.5施工环境保护措施6.施工进度与工期6.1计划工期6.2实际工期调整6.3工期延误责任7.施工质量管理7.1质量检验标准7.2质量验收程序7.3质量责任8.施工安全与环境保护8.1安全生产责任制8.2安全防护设施8.3环境保护措施8.4事故处理程序9.合同变更与解除9.1变更程序9.2解除条件9.3解除程序10.合同争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约行为定义11.2违约责任承担11.3违约金计算12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效日期13.4合同终止日期14.其他约定14.1合同附件14.2通知与送达14.3合同份数14.4合同语言14.5合同解释14.6合同附件清单第一部分：合同如下：第一条合同当事人信息1.1合同双方名称（1）甲方：新能源开发有限公司（2）乙方：建筑集团有限公司1.2合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3合同双方地址（1）甲方地址：省市区路号（2）乙方地址：省市区路号1.4合同双方联系方式第二条项目基本信息2.1项目名称新能源发电项目2.2项目地点省市县镇2.3项目规模装机容量：100MW2.4项目内容包括但不限于：土建工程、设备安装、电气工程、智能化系统等。2.5项目投资方甲方为新能源开发有限公司。2.6项目监理单位工程监理有限公司。第三条合同标的3.1工程范围包括但不限于：土建工程、设备安装、电气工程、智能化系统等。3.2工程量清单详见附件一《工程量清单》。3.3工程质量要求（1）符合国家及行业相关质量标准；（2）满足甲方使用要求。3.4工程进度要求（1）土建工程：预计工期6个月；（2）设备安装：预计工期3个月；（3）电气工程：预计工期3个月；（4）智能化系统：预计工期2个月。第四条合同价格4.1合同总价人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）。4.2付款方式（1）合同签订后，乙方提交履约保证金人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）；（2）工程进度款按实际完成工程量及合同约定比例支付；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价90%；（4）剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题退还乙方。4.3付款节点（1）合同签订后10个工作日内支付履约保证金；（2）工程进度款按月支付，每月支付上月完成工程量的70%；（3）工程竣工验收合格后30个工作日内支付合同总价90%；（4）质保期满后30个工作日内退还质保金。4.4预付款合同签订后10个工作日内支付履约保证金人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）。4.5结算方式采用银行转账方式结算。第五条施工组织设计5.1施工总体方案（1）按照合同约定的时间节点完成工程；（2）确保工程质量、安全、环保；（3）合理组织施工，提高施工效率。5.2施工进度计划详见附件二《施工进度计划》。5.3施工质量保证措施（1）严格执行国家及行业相关质量标准；（2）加强施工过程中的质量监控；（3）对不合格工程进行整改。5.4施工安全管理措施（1）建立健全安全生产责任制；（2）加强施工现场安全管理；（3）做好施工现场的消防、环保等工作。5.5施工环境保护措施（1）遵守国家及地方环保法规；（2）采取有效措施减少施工过程中的环境污染；（3）做好施工现场的绿化、降噪等工作。第六条施工进度与工期6.1计划工期土建工程：6个月；设备安装：3个月；电气工程：3个月；智能化系统：2个月。6.2实际工期调整（1）如遇不可抗力因素，经双方协商一致，可调整工期；（2）工期调整需书面通知对方，并注明调整后的工期。6.3工期延误责任（1）因甲方原因导致工期延误，由甲方承担相应责任；（2）因乙方原因导致工期延误，由乙方承担相应责任；（3）因不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。第八条施工质量管理8.1质量检验标准（1）严格执行国家及行业相关质量标准；（2）按照合同约定，对关键工序和重要部位进行检验；（3）检验结果应符合设计文件和施工规范的要求。8.2质量验收程序（1）施工过程中，乙方应定期进行自检；（2）工程完成后，乙方应组织内部验收；（3）甲方应按照合同约定进行最终验收；（4）验收不合格的工程，乙方应立即整改。8.3质量责任（1）乙方对施工质量负责，确保工程质量达到合同约定标准；（2）如因乙方原因造成工程不合格，乙方应承担全部责任；（3）甲方有权要求乙方对不合格工程进行返工或修复。第九条施工安全与环境保护9.1安全生产责任制（1）建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全责任；（2）加强施工现场安全管理，确保施工人员的人身安全；（3）对违反安全规定的行为进行严肃处理。9.2安全防护设施（1）施工现场应设置必要的安全防护设施；（2）施工人员必须佩戴安全帽、安全带等个人防护用品；（3）定期检查和维护安全防护设施。9.3环境保护措施（1）遵守国家及地方环保法规，采取有效措施防止环境污染；（2）合理处置施工垃圾和废水；（3）做好施工现场的绿化、降噪等工作。9.4事故处理程序（1）发生安全事故时，立即启动事故应急预案；（2）及时报告事故情况，并采取措施控制事故扩大；（3）配合相关部门进行调查处理。第十条合同变更与解除10.1变更程序（1）任何一方提出变更，应书面通知对方；（2）双方协商一致后，签署变更协议；（3）变更协议作为合同附件。10.2解除条件（1）合同双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方严重违约，另一方提出解除。10.3解除程序（1）提出解除的一方应书面通知对方；（2）双方协商确定解除事宜；（3）签署解除协议。第十一条合同争议解决11.1争议解决方式（1）优先通过协商解决；（2）协商不成的，提交仲裁委员会仲裁；（3）仲裁委员会的裁决为终局裁决。11.2争议解决机构（1）省市仲裁委员会；（2）双方另有约定的，从其约定。11.3争议解决程序（1）提交争议解决申请；（2）仲裁委员会受理；（3）仲裁委员会组织仲裁；（4）仲裁委员会作出裁决。第十二条违约责任12.1违约行为定义（1）未按合同约定履行义务；（2）违反合同约定造成损失；（3）其他违反合同的行为。12.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任；（2）违约方应赔偿守约方因此遭受的损失；（3）违约金作为违约责任的一部分。12.3违约金计算（1）按照合同约定比例计算；（2）违约金不足赔偿损失的部分，违约方应继续赔偿。第十三条合同解除与终止13.1合同解除条件（1）合同双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方严重违约，另一方提出解除。13.2合同终止条件（1）合同约定的期限届满；（2）合同解除；（3）其他导致合同终止的情形。13.3合同解除与终止程序（1）提出解除或终止的一方应书面通知对方；（2）双方协商确定解除或终止事宜；（3）签署解除或终止协议。第十四条其他约定14.1合同附件（1）工程量清单；（2）施工进度计划；（3）其他双方约定的文件。14.2通知与送达（1）通知应以书面形式发送；（2）送达方式包括：邮寄、传真、电子邮件等；（3）送达日期以对方收到通知之日为准。14.3合同份数（1）合同一式八份，甲乙双方各执四份；（2）合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同语言（1）合同使用中文书写；（2）合同如有英文对照文本，以中文文本为准。14.5合同解释（1）合同条款如有歧义，按有利于守约方的原则解释；（2）合同解释权归甲方所有。14.6合同附件清单（1）工程量清单；（2）施工进度计划；（3）其他双方约定的文件。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除合同当事人（甲方和乙方）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、设计方、供应商、保险公司等。第二条第三方介入的范畴2.1第三方介入的范畴包括但不限于项目咨询、技术服务、项目管理、质量监控、安全监督、保险保障等。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入需经合同当事人协商一致，并由合同当事人共同签署书面协议。3.2第三方介入协议应明确第三方的权利、义务、责任及合同当事人的责任划分。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额应根据第三方的性质、介入内容、合同约定等因素确定。4.2第三方责任限额应在第三方介入协议中明确，并作为合同附件。第五条第三方权利与义务5.1第三方权利（1）按照合同约定和第三方介入协议，第三方有权获得相应的报酬；（2）第三方有权要求合同当事人提供必要的配合和支持；（3）第三方有权对项目实施过程中的问题提出建议和意见。5.2第三方义务（1）第三方应按照合同约定和第三方介入协议，履行相应的职责和义务；（2）第三方应保证其提供的服务的质量和安全；（3）第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。第六条第三方与其他各方的责任划分6.1第三方与合同当事人的责任划分（1）第三方对合同当事人负责，合同当事人对第三方负责；（2）合同当事人对第三方的行为承担连带责任。6.2第三方与项目其他参与方的责任划分（1）第三方对项目其他参与方负责，项目其他参与方对第三方负责；（2）项目其他参与方对第三方的行为承担连带责任。第七条第三方介入的合同变更7.1第三方介入协议的签订或变更，视为对原合同的部分变更。7.2合同变更应经合同当事人协商一致，并由合同当事