2024年综合建筑施工劳务分包合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年综合建筑施工劳务分包合同范本本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1分包方定义1.2总包方定义1.3工程定义第二条：合同范围及工作内容2.1分包工程范围2.2分包方工作内容2.3总包方工作内容第三条：合同价格及支付条款3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度3.4价格调整条款第四条：工期及进度4.1合同工期4.2工程进度计划4.3延期条款第五条：质量标准及要求5.1工程质量标准5.2质量保证措施5.3质量检测及验收第六条：安全生产及环保要求6.1安全生产措施6.2安全事故处理6.3环保要求及措施第七条：变更及解除合同7.1合同变更条件7.2合同解除条件第八条：违约责任8.1分包方违约责任8.2总包方违约责任第九条：争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构第十条：合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条：保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款第十二条：不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果第十三条：其他条款13.1法律适用13.2合同附件13.3合同修改和补充第十四条：双方签字盖章14.1分包方签字盖章14.2总包方签字盖章14.3签字盖章日期第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1分包方定义1.2总包方定义1.3工程定义第二条：合同范围及工作内容2.1分包工程范围乙方分包的工程范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。2.2分包方工作内容乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的设计、施工、验收等工作，并保证分包工程的质量和安全。2.3总包方工作内容甲方应按照合同约定，向乙方支付合同价款，提供施工场地、施工图纸、施工材料等，并负责整个工程的管理和协调。第三条：合同价格及支付条款3.1合同总价本合同总价是指乙方完成分包工程所需的全部费用，包括工程设计费、施工费、材料费、人工费等。合同总价以人民币【】元计。3.2支付方式甲方支付乙方合同价款的方式如下：（1）合同签订后【】日内，甲方支付乙方合同总价【】%；（2）工程进度达到【】%后，甲方支付乙方合同总价【】%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价【】%。3.3支付进度甲方向乙方支付合同价款的进度应按照实际工程进度和合同约定执行。3.4价格调整条款本合同价格不因工程材料价格、人工费用等变动而调整。第四条：工期及进度4.1合同工期本合同约定的工期为【】日。4.2工程进度计划乙方应按照甲方的要求，制定工程进度计划，并报甲方批准。乙方应严格按照批准的进度计划进行施工。4.3延期条款乙方如因特殊情况无法按期完成工程，应提前【】日向甲方提出延期申请，并说明延期理由。甲方有权根据实际情况决定是否同意延期。如甲方同意延期，应签订补充协议，明确延期后的工期和费用等事项。第五条：质量标准及要求5.1工程质量标准乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证分包工程的质量。5.2质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，加强质量检查和控制，确保分包工程的质量。5.3质量检测及验收工程验收时，乙方应提供完整的施工资料和检测报告。工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。第六条：安全生产及环保要求6.1安全生产措施乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方要求，加强安全生产管理，确保施工安全。6.2安全事故处理如乙方在施工过程中发生安全事故，应立即报告甲方，并按照甲方要求和国家相关法规进行处理。6.3环保要求及措施乙方应遵守国家环保法规，加强施工现场环境保护，确保施工过程中不对环境造成污染。第八条：违约责任8.1分包方违约责任乙方如违反合同约定，甲方有权要求乙方限期整改，并承担因此产生的费用。如乙方逾期未整改或整改不合格的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付违约金。8.2总包方违约责任甲方如违反合同约定，乙方有权要求甲方限期整改，并承担因此产生的费用。如甲方逾期未整改或整改不合格的，乙方有权解除合同，并有权要求甲方支付违约金。第九条：争议解决9.1争议解决方式如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构双方同意将争议提交【】仲裁委员会进行仲裁。第十条：合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。10.3合同终止条件（1）工程验收合格，乙方完成合同约定的全部工作；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应当终止的其他情形。第十一条：保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限双方对保密信息的保密期限为【】年。11.3违约保密条款如任何一方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿对方因此产生的损失。第十二条：不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于：自然灾害、社会事件、政府行为等。12.2不可抗力后果第十三条：其他条款13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同附件本合同附件包括：分包工程范围、工程设计文件、施工图纸等。13.3合同修改和补充本合同的修改和补充应由双方协商一致，并签订书面协议。第十四条：双方签字盖章14.1分包方签字盖章分包方（乙方）：【】授权代表：【】14.2总包方签字盖章总包方（甲方）：【】授权代表：【】14.3签字盖章日期签字盖章日期：【年】年【月】月【日】日第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义及责任1.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外，本合同履行过程中涉及的其他法人、自然人或其他组织。1.2第三方责任第三方介入本合同履行过程中，应遵守国家相关法律法规，并承担相应的责任。如第三方违反法律法规或合同约定，造成甲方或乙方损失的，甲方或乙方有权要求第三方承担赔偿责任。第二条：第三方介入的情形2.1中介方介入中介方作为第三方介入本合同，应负责协调甲方、乙方之间的合同履行事宜，包括但不限于工程进度、质量控制、价款支付等。2.2材料供应商介入材料供应商作为第三方介入本合同，应按照合同约定提供合格的材料，并承担材料质量、数量等方面的责任。2.3其他第三方介入如本合同履行过程中有其他第三方介入，甲方和乙方应另行签订补充协议，明确第三方的权利、义务和责任。第三条：第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方介入的具体情形和合同约定确定。如合同中未明确第三方责任限额的，甲方和乙方应协商确定。3.2第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整，甲方和乙方应签订书面协议，并明确调整后的责任限额。第四条：第三方违约处理4.1第三方违约如第三方违反本合同或相关补充协议的，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。4.2第三方违约处理程序甲方和乙方应与第三方协商解决违约事宜；协商不成的，任何一方均有权向法院提起诉讼或提交仲裁。第五条：第三方权益保护5.1第三方权益保护措施甲方和乙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自侵犯第三方权益。5.2第三方权益受损处理如第三方权益受损，第三方有权要求甲方和乙方承担相应责任。第六条：甲方和乙方的义务6.1甲方和乙方应履行本合同约定的义务，确保合同顺利履行。6.2甲方和乙方应协助第三方履行其义务，确保第三方能正常介入本合同履行过程。第七条：第三方与甲方、乙方的关系7.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系第三方与甲方、乙方之间的合同关系应以本合同为准。如第三方与甲方、乙方之间有其他合同关系的，不得影响本合同的履行。7.2第三方与甲方、乙方之间的权益划分第三方与甲方、乙方之间的权益划分应根据本合同及相关补充协议的约定确定。如合同中未明确权益划分的，甲方和乙方应协商确定。第八条：第三方介入的变更和解除8.1第三方介入的变更如第三方因故不能继续履行合同义务的，甲方和乙方应签订书面协议，变更第三方。8.2第三方介入的解除如第三方解除本合同的，应提前【】日通知甲方和乙方，并办理相关手续。第九条：违约责任及争议解决9.1第三方违约责任第三方如违反本合同或相关补充协议的，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。9.2第三方争议解决第三方与甲方、乙方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向法院提起诉讼或提交仲裁。第十条：合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件本合同自甲方、乙方和第三方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应由甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面变更协议。10.3合同终止条件（1）第三方履行完毕本合同约定的义务；（2）甲方、乙方和第三方协商一致解除合同；（3）依法应当终止的其他情形。第十一条：签字盖章甲方、乙方和第三方应签字盖章，以证明本合同的效力。第十二条：附件本合同附件包括：第三方提供的相关文件、材料、证明等。第十三条：其他条款如本合同未尽事宜，甲方、乙方和第三方应另行签订补充协议，明确相关事项。第十四条：法律适用和争议解决本合同适用中华人民共和国法律。如发生争议，各方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向法院提起诉讼或提交仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程范围详细列出乙方分包的工程范围，包括工程名称、工程内容、工程量等。附件二：工程设计文件包括工程设计图纸、设计说明书、设计变更通知等。附件三：施工图纸详细列出施工图纸的名称、编号、版本等。附件四：材料清单列出工程项目所需材料的名称、规格、数量、质量标准等。附件五：施工方案包括施工工艺、施工步骤、施工安全措施等。附件六：施工进度计划详细列出工程项目的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、工程量等。附件七：质量保证措施详细列出乙方为确保工程质量所采取的措施，包括质量检测、质量控制等。附件八：安全生产措施详细列出乙方为确保工程施工安全所采取的措施，包括安全管理、安全培训等。附件九：环保措施详细列出乙方为确保工程施工环保所采取的措施，包括环保设施、环保处理等。附件十：合同价款明细表详细列出合同价款的构成，包括工程设计费、施工费、材料费、人工费等。附件十一：支付凭证包括合同价款的支付凭证，如银行转账凭证、现金支付凭证等。附件十二：验收报告包括工程验收合格的报告、验收记录等。附件十三：变更协议如有合同变更，应附上变更协议。附件十四：违约金计算公式详细列出违约金的计算公式，包括计算基数、计算比例等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未能按照合同约定完成分包工程；2.乙方未能按照合同约定保证工程质量；3.乙方未能按照合同约定确保工程施工安全；4.乙方未能按照合同约定确保工程施工环保；5.甲方未能按照合同约定支付合同价款；6.甲方未能按照合同约定提供施工场地、施工图纸等。违约责任认定标准：1.违约行为导致工程进度延误的，乙方应按照合同约定承担违约责任；2.违约行为导致工程质量不符合约定的，乙方应负责整改，并承担由此产生的费用；3.违约行为导致工程施工安全不符合约定的，乙方应负责整改，并承担由此产生的费用；4.违约行为导致工程施工环保不符合约定的，乙方应负责整改，并承担由此产生的费用；5.甲方未按约定支付合同价款的，应按照合同约定承担违约责任；6.甲方未按约定提供施工场地、施工图纸等的，应负责整改，并承担由此产生的费用。示例说明：说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲方和乙方之间，就分包工程的范围、质量、价款、工期等事项达成的协议。2.分包工程：分包工程是指乙方按照甲方的要求，负责设计和施工的工程部分。3.合同价款：合同价款是指甲方支付给乙方的，用于完