2025版城市地下管线探测个人承包合同范本

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025版城市地下管线探测个人承包合同范本1合同目录第一章合同订立与生效1.1合同签订1.2合同生效条件1.3合同附件第二章合同主体2.1承包人信息2.2甲方信息2.3合同履行地第三章合同标的3.1地下管线探测范围3.2地下管线探测内容3.3地下管线探测标准第四章合同价款及支付4.1合同价款4.2付款方式4.3付款时间第五章合同工期及进度5.1合同工期5.2工程进度计划5.3工期延误及处理第六章质量要求与验收6.1质量标准6.2质量检查与验收6.3质量争议处理第七章技术支持与资料提供7.1技术支持7.2资料提供7.3技术保密第八章甲方责任与义务8.1甲方提供条件8.2甲方协助义务8.3甲方违约责任第九章承包人责任与义务9.1承包人施工义务9.2承包人质量保证9.3承包人安全责任第十章合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更与解除的程序第十一章违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任免除第十二章争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点第十三章合同终止与结算13.1合同终止条件13.2合同结算方式13.3合同终止后的处理第十四章合同附件14.1合同附件一：地下管线探测范围图14.2合同附件二：地下管线探测内容表14.3合同附件三：合同履行地示意图合同编号2025101001第一章合同订立与生效1.1合同签订1.1.1合同双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下，经充分协商，达成一致意见，签订本合同。1.1.2合同双方应确保合同内容真实、准确、完整，不得隐瞒重要事实或提供虚假信息。1.1.3合同双方应在合同签订之日起5个工作日内，将合同报送相关主管部门备案。1.2合同生效条件1.2.1合同双方签字盖章后，合同即生效。1.2.2合同生效前，双方应完成合同约定的各项准备工作。1.2.3合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。1.3合同附件a.合同签订双方的营业执照副本；b.合同签订双方的身份证明；c.合同标的地下管线探测范围图；d.合同标的地下管线探测内容表；e.合同履行地示意图。第二章合同主体2.1承包人信息2.1.1承包人名称：____________________2.1.2承包人法定代表人：____________________2.1.3承包人注册地址：____________________2.1.4承包人联系电话：____________________2.2甲方信息2.2.1甲方名称：____________________2.2.2甲方法定代表人：____________________2.2.3甲方注册地址：____________________2.2.4甲方联系电话：____________________2.3合同履行地2.3.1合同履行地为：____________________2.3.2合同履行地应满足合同标的地下管线探测的地理环境、安全条件等要求。第三章合同标的3.1地下管线探测范围3.1.1地下管线探测范围：____________________3.1.2地下管线探测范围应包括甲方提供的地下管线分布图、相关资料等。3.2地下管线探测内容3.2.1地下管线探测内容：____________________3.2.2地下管线探测内容应包括管线类型、走向、埋深、直径等关键信息。3.3地下管线探测标准3.3.1地下管线探测应符合国家相关标准及规范。3.3.2地下管线探测应确保数据的准确性、完整性和可靠性。第四章合同价款及支付4.1合同价款4.1.1合同价款总额为：____________________元。4.1.2合同价款为一次性支付。4.2付款方式4.2.1付款方式为：____________________。4.3付款时间4.3.1付款时间为：____________________。第五章合同工期及进度5.1合同工期5.1.1合同工期为：____________________天。5.2工程进度计划5.2.1工程进度计划详见附件。5.3工期延误及处理5.3.1如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的责任。5.3.2如因不可抗力导致工期延误，双方应协商解决。第六章质量要求与验收6.1质量标准6.1.1地下管线探测质量应符合国家相关标准及规范。6.2质量检查与验收6.2.1甲方有权对地下管线探测质量进行检查。6.2.2地下管线探测完成后，甲方应组织验收。6.3质量争议处理6.3.1如出现质量争议，双方应协商解决。6.3.2协商不成，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第七章技术支持与资料提供7.1技术支持7.1.1承包人应提供必要的技术支持，确保地下管线探测工作的顺利进行。7.2资料提供7.2.1承包人应及时向甲方提供地下管线探测所需的相关资料。7.3技术保密7.3.1承包人应严格遵守技术保密规定，不得泄露甲方技术秘密。第八章甲方责任与义务8.1甲方提供条件8.1.1甲方应在合同约定的期限内，向承包人提供地下管线探测所需的场地、设施、资料等条件。8.1.2甲方应确保提供的资料真实、准确、完整。8.2甲方协助义务8.2.1甲方应协助承包人办理地下管线探测所需的相关手续。8.2.2甲方应协助承包人解决施工过程中遇到的问题。8.3甲方违约责任8.3.1如甲方未按合同约定提供条件或协助义务，应承担违约责任。第九章承包人责任与义务9.1承包人施工义务9.1.1承包人应按照合同约定进行地下管线探测施工。9.1.2承包人应确保施工过程安全、文明、环保。9.2承包人质量保证9.2.1承包人应对地下管线探测成果质量负责。9.2.2承包人应建立健全质量管理体系，确保质量符合约定标准。9.3承包人安全责任9.3.1承包人应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。9.3.2承包人应对施工过程中发生的安全事故承担相应责任。第十章合同变更与解除10.1合同变更条件10.1.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确定。10.2合同解除条件10.2.1合同解除需符合法律规定或合同约定的条件。10.3合同变更与解除的程序10.3.1合同变更或解除后，双方应按照原合同约定的条款办理相关手续。第十一章违约责任11.1违约情形11.1.1合同双方应按照合同约定履行义务，任何一方违反合同约定均构成违约。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约责任免除11.3.1因不可抗力导致违约的，违约方免除责任，但应及时通知对方并提供证明。第十二章争议解决12.1争议解决方式12.1.1争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。12.2争议解决程序12.2.1争议发生后，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。12.3争议解决地点12.3.1争议解决地点为合同履行地。第十三章合同终止与结算13.1合同终止条件13.1.1合同履行完毕或双方协商一致终止合同时，合同终止。13.2合同结算方式13.2.1合同结算方式为：____________________。13.3合同终止后的处理13.3.1合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工作及债权债务。第十四章合同附件14.1合同附件一：地下管线探测范围图14.2合同附件二：地下管线探测内容表14.3合同附件三：合同履行地示意图甲方（盖章）：授权代表（签字）：日期：乙方（盖章）：授权代表（签字）：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方决策权条款说明：本条款规定，在合同履行过程中，甲方对地下管线探测方案、施工进度、质量控制等重大事项具有最终决策权。1.1.1甲方有权根据实际情况调整地下管线探测方案，并要求承包人执行。1.1.2甲方有权要求承包人按照甲方的要求调整施工进度，并承担相应的责任。1.1.3甲方有权对地下管线探测成果进行质量审核，并提出整改要求。1.2甲方资金保障条款说明：本条款确保甲方在合同履行过程中能够及时提供资金支持，保障工程顺利进行。1.2.1甲方应按照合同约定的时间节点，向承包人支付工程进度款。1.2.2如甲方未能按时支付工程进度款，应向承包人支付违约金。1.2.3甲方应确保工程款支付渠道畅通，避免因资金问题影响工程进度。1.3甲方配合义务条款说明：本条款要求甲方在合同履行过程中，积极配合承包人完成相关工作。1.3.1甲方应按照合同约定，提供地下管线探测所需的场地、设施、资料等条件。1.3.2甲方应协助承包人办理相关手续，如土地使用、环境保护等。1.3.3甲方应协助承包人解决施工过程中遇到的问题，如协调周边关系等。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导权条款说明：本条款规定，在合同履行过程中，乙方对地下管线探测方案、施工进度、质量控制等重大事项具有主导权。2.1.1乙方有权根据实际情况制定地下管线探测方案，并提交甲方审核。2.1.2乙方有权根据甲方要求调整施工进度，并承担相应的责任。2.1.3乙方有权对地下管线探测成果进行质量审核，并提出整改要求。2.2乙方技术支持条款说明：本条款确保乙方在合同履行过程中能够提供必要的技术支持，保障工程顺利进行。2.2.1乙方应按照合同约定，提供地下管线探测所需的技术支持，包括人员、设备、技术资料等。2.2.2如乙方未能提供必要的技术支持，应向甲方支付违约金。2.2.3乙方应确保技术支持的质量和效率，避免因技术问题影响工程进度。2.3乙方质量控制条款说明：本条款要求乙方在合同履行过程中，对地下管线探测成果的质量负责。2.3.1乙方应建立健全质量管理体系，确保地下管线探测成果符合国家相关标准。2.3.2乙方应定期对地下管线探测成果进行自检，并及时整改不合格项目。2.3.3乙方应接受甲方的质量检查，对甲方的整改要求及时予以落实。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介条款说明：本条款规定，在合同履行过程中，如涉及第三方中介，其职责、权利、义务等事项。3.1.1第三方中介应具备相应的资质和经验，并按照合同约定履行中介职责。3.1.2第三方中介的费用由甲方承担，并按照合同约定支付。3.1.3第三方中介应保持中立，不得偏袒任何一方。3.2第三方验收条款说明：本条款规定，在合同履行过程中，第三方中介对地下管线探测成果的验收程序。3.2.1第三方中介应在地下管线探测成果完成后，按照合同约定进行验收。3.2.2第三方验收合格的，地下管线探测成果视为合格。3.2.3第三方验收不合格的，应提出整改意见，并由承包人负责整改。3.3第三方保密条款说明：本条款规定，第三方中介在合同履行过程中，对甲方、乙方信息的保密义务。3.3.1第三方中介应严格遵守保密协议，不得泄露甲方、乙方信息。3.3.2第三方中介未经甲方、乙方同意，不得将信息用于其他目的。3.3.3第三方中介违反保密义务的，应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同签订双方的营业执照副本2.合同签订双方的身份证明3.合同标的地下管线探测范围图4.合同标的地下管线探测内容表5.合同履行地示意图6.第三方中介资质证明7.保密协议8.工程进度计划9.质量管理体系文件10.质量检查报告11.资金支付凭证12.违约金支付凭证二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按合同约定提供条件或协助义务。认定：甲方未能按照合同约定的时间节点提供场地、设施、资料等，或未协助承包人办理相关手续。2.违约行为：乙方未按合同约定进行地下管线探测施工。认定：乙方未能按照合同约定的质量标准、进度要求完成地下管线探测工作。3.违约行为：第三方中介泄露甲方、乙方信息。认定：第三方中介未经甲方、乙方同意，将信息用于其他目的或泄露给第三方。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指合同一方违反合同约定，应承担的法律责任。3.仲裁：指合同双方在争议发生后，选择仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼：指合同双方在争议发生后，向人民法院提起诉讼，由法院进行审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.