




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度水利枢纽工程委托合同本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间与地点1.3合同生效条件2.工程项目概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模与类型2.4工程建设内容3.委托方权利与义务3.1委托方权利3.2委托方义务4.受托方权利与义务4.1受托方权利4.2受托方义务5.工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期要求与延误处理6.工程质量与验收6.1工程质量标准6.2工程验收程序6.3工程验收不合格处理7.工程费用与支付7.1工程费用构成7.2费用支付方式与时间7.3付款条件与违约责任8.保险与风险承担8.1保险种类与范围8.2保险责任与赔偿8.3风险承担与处理9.违约责任9.1违约行为界定9.2违约责任承担9.3违约责任免除10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止后的处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同附件12.1附件清单12.2附件内容与效力13.合同修订与补充13.1合同修订程序13.2合同补充条款14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息甲方(委托方):全称、地址、法定代表人姓名及联系方式乙方(受托方):全称、地址、法定代表人姓名及联系方式1.2合同签订时间与地点合同签订时间为2024年X月X日,地点为甲方所在地。1.3合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。2.工程项目概述2.1工程名称二零二四年度水利枢纽工程2.2工程地点省市县2.3工程规模与类型工程规模:万立方米,类型:水利枢纽工程2.4工程建设内容包括水库、大坝、溢洪道、泄洪洞、电站等建设内容。3.委托方权利与义务3.1委托方权利(1)对工程进度、质量、安全等进行监督;(2)对乙方违反合同的行为提出异议;(3)对工程变更提出建议;(4)对合同履行情况进行检查。3.2委托方义务(1)按照合同约定向乙方支付工程费用;(2)提供工程所需的土地、水源、电力等条件;(3)协助乙方办理工程所需的各项审批手续;(4)配合乙方进行工程验收。4.受托方权利与义务4.1受托方权利(1)按照合同约定进行工程设计和施工;(2)要求甲方提供工程所需的土地、水源、电力等条件;(3)对甲方违反合同的行为提出异议;(4)对工程变更提出建议。4.2受托方义务(1)按照合同约定的时间、质量、安全要求完成工程;(2)保证工程质量符合国家标准;(3)遵守国家有关工程建设的法律法规;(4)对工程变更进行及时处理。5.工程进度与工期5.1工程进度计划工程总工期为个月,具体进度计划详见附件一。5.2工期要求与延误处理乙方应严格按照工程进度计划进行施工,如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付元违约金。6.工程质量与验收6.1工程质量标准工程质量应符合国家标准和行业规范。6.2工程验收程序工程验收分为分部工程验收、单位工程验收和竣工验收三个阶段。6.3工程验收不合格处理如验收不合格,乙方应在接到通知后日内进行整改,直至合格。如因乙方原因导致整改不合格,乙方应承担相应责任。7.工程费用与支付7.1工程费用构成工程费用包括设计费、施工费、设备费、材料费、监理费等。7.2费用支付方式与时间甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程费用。具体支付方式为:开工前支付%,工程进度达到%时支付%,工程验收合格后支付%,余款在工程保修期满后支付。8.保险与风险承担8.1保险种类与范围乙方应为其施工人员、施工设备以及施工过程中的财产购买相应的保险,包括但不限于意外伤害保险、工程一切险、第三者责任险等。8.2保险责任与赔偿保险责任和赔偿范围应按照保险合同约定执行,甲方和乙方应共同确保保险有效覆盖工程风险。8.3风险承担与处理在保险责任范围外或保险不足的情况下,因不可抗力或乙方责任导致的一切损失,由乙方自行承担。9.违约责任9.1违约行为界定(1)乙方未按合同约定的时间完成工程;(2)乙方提供的工程质量不符合合同要求;(3)乙方未按照合同约定支付工程费用;(4)乙方未履行合同约定的其他义务。9.2违约责任承担发生违约行为时,违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约责任免除因不可抗力导致违约的,违约方不承担违约责任,但应立即通知对方并提供相关证明。10.合同解除与终止10.1合同解除条件(1)一方严重违约;(2)一方丧失履行合同能力;(3)发生不可抗力事件;(4)合同约定的其他解除条件。10.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,合同终止。10.3合同解除与终止后的处理合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程、未支付的费用、违约责任等事宜。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁委员会为仲裁委员会。11.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》和仲裁委员会仲裁规则执行。12.合同附件12.1附件清单(1)工程进度计划;(2)工程量清单;(3)工程验收标准;(4)保险合同;(5)其他双方认为必要的文件。12.2附件内容与效力附件是合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。13.合同修订与补充13.1合同修订程序任何合同修订或补充均需双方书面同意,并作为合同的组成部分。13.2合同补充条款合同补充条款与本合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1通知双方的通知应以书面形式进行,并送达至对方约定的地址。14.2适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同份数本合同一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、保险公司、审计机构等。15.2第三方介入范围(1)工程项目的咨询、设计、施工、监理、检测、评估等;(2)合同的履行监督和协调;(3)工程争议的调解和仲裁;(4)工程保险和风险管理的咨询和执行。16.第三方责任与权利16.1第三方责任第三方的责任包括但不限于:(1)按照合同约定提供专业服务;(2)遵守相关法律法规和行业标准;(3)对其提供的服务质量承担相应的责任;(4)在合同约定的范围内,对甲乙双方负责。16.2第三方权利第三方的权利包括但不限于:(1)按照合同约定收取服务费用;(2)要求甲乙双方提供必要的配合和支持;(3)在合同约定的范围内,对甲乙双方提出建议和意见。17.第三方介入的程序17.1第三方介入的申请甲乙双方均可向第三方提出介入申请,第三方应在收到申请后日内给予答复。17.2第三方介入的批准第三方介入需经甲乙双方书面同意,并在合同中明确第三方的介入范围和责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为服务与被服务的关系,甲方应支付第三方提供服务的费用。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为委托与被委托的关系,乙方应按照合同约定配合第三方的工作。18.3第三方与工程项目的其他参与方的关系第三方与工程项目的其他参与方(如供应商、承包商等)的关系为独立第三方的关系,第三方在合同约定的范围内独立开展工作。19.第三方责任限额19.1责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方提供服务的内容、风险程度和合同约定确定。19.2责任限额的调整如第三方责任限额需要调整,甲乙双方应协商一致,并在合同中明确新的责任限额。20.第三方责任免除20.1免责条件(1)不可抗力;(2)甲方或乙方未履行合同义务;(3)第三方在履行合同过程中遇到无法预见、无法避免和无法克服的困难。20.2免责通知第三方在免责条件发生时,应及时通知甲乙双方,并提供相关证明材料。21.第三方变更与替换21.1变更条件如第三方需要变更或替换,应经甲乙双方书面同意。21.2变更程序(1)提出变更或替换申请;(2)甲乙双方审核同意;(3)签订变更或替换协议;(4)通知合同各方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程进度计划详细要求:包括各阶段工程进度、时间节点、关键工序等,需甲方和乙方共同确认。说明:此附件用于明确工程进度安排,确保工程按计划进行。2.工程量清单详细要求:详细列出工程所需的各种材料、设备、人工等,需甲方和乙方共同确认。说明:此附件用于明确工程量,便于计算工程费用。3.工程验收标准详细要求:明确工程验收的质量标准、验收程序、验收方法等。说明:此附件用于确保工程验收的公正性和有效性。4.保险合同详细要求:包括保险种类、保险金额、保险期限、保险责任等。说明:此附件用于明确工程保险的相关事宜,保障工程安全。5.第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的范围、责任、权利等。说明:此附件用于规范第三方介入行为,确保工程顺利进行。6.合同修订协议详细要求:明确合同修订的内容、生效日期等。说明:此附件用于记录合同修订情况,确保合同的有效性。7.争议解决协议详细要求:明确争议解决的方式、机构、程序等。说明:此附件用于规范争议解决流程,保障双方权益。8.其他相关文件详细要求:包括但不限于地质勘察报告、设计图纸、施工方案等。说明:此附件用于补充合同内容,确保合同完整性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)乙方未按合同约定的时间完成工程;责任认定:乙方应支付违约金,具体金额根据延误天数和合同约定确定。示例:工程延误3天,乙方应支付元违约金。(2)乙方提供的工程质量不符合合同要求;责任认定:乙方应无条件返工,直至合格;如因返工造成损失,乙方应承担相应责任。示例:工程验收不合格,乙方应返工并赔偿甲方损失元。(3)甲方未按合同约定支付工程费用;责任认定:甲方应支付违约金,具体金额根据逾期天数和合同约定确定。示例:工程款逾期支付5天,甲方应支付元违约金。(4)第三方未按合同约定提供专业服务;责任认定:第三方应承担违约责任,甲方和乙方可要求第三方赔偿损失。示例:第三方咨询服务不符合要求,甲方和乙方可要求第三方赔偿损失元。(5)不可抗力导致合同无法履行;责任认定:不可抗力事件发生时,双方均不承担违约责任,但应及时通知对方并提供相关证明。示例:地震导致工程无法继续施工,双方均不承担违约责任。全文完。二零二四年度水利枢纽工程委托合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容3.委托事项3.1委托范围3.2委托内容3.3委托期限4.工程质量要求4.1工程质量标准4.2质量检验与验收4.3质量责任5.工程进度要求5.1工程进度计划5.2进度调整5.3进度责任6.合同价格及支付方式6.1合同价格6.2价格组成6.3支付方式6.4付款时间7.风险责任及保险7.1风险责任划分7.2保险责任7.3保险种类及金额8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1附件一:工程概况11.2附件二:委托事项11.3附件三:工程质量要求11.4附件四:工程进度要求11.5附件五:合同价格及支付方式11.6附件六:风险责任及保险11.7附件七:违约责任11.8附件八:争议解决11.9附件九:合同生效及终止12.合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署代表13.合同备案13.1备案机关13.2备案时间13.3备案要求14.其他约定事项14.1合同变更14.2合同解除14.3合同续签14.4合同终止14.5合同解除后的处理14.6合同附件的效力14.7合同解释14.8合同争议的最终解释权第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:水利枢纽工程业主单位乙方:水利枢纽工程施工单位1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称二零二四年度水利枢纽工程2.2工程地点省市县2.3工程规模水库总库容:亿立方米,装机容量:万千瓦2.4工程建设内容大坝、溢洪道、电站、引水渠等配套设施3.委托事项3.1委托范围乙方负责上述工程的建设施工,包括但不限于工程设计、材料采购、施工组织、质量保证、安全生产、环境保护等。3.2委托内容(1)编制施工组织设计;(2)组织施工队伍进场;(3)进行施工准备;(4)实施施工过程;(5)进行工程验收;(6)提供工程保修。3.3委托期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。4.工程质量要求4.1工程质量标准乙方应按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量达到设计要求。4.2质量检验与验收(1)乙方应按照工程进度和质量要求,定期进行自检;(2)甲方应按照合同约定,对工程进行验收;(3)工程验收合格后,甲方应向乙方支付相应的工程款。4.3质量责任(1)乙方对工程质量承担全部责任;(2)因乙方原因造成工程质量不合格,乙方应负责返工、修复,直至达到合格标准;(3)因乙方原因造成工程质量事故,乙方应承担相应的法律责任。5.工程进度要求5.1工程进度计划乙方应根据工程实际情况,编制详细的施工进度计划,并报甲方审批。5.2进度调整(1)因不可抗力等原因导致工程进度滞后,乙方应及时向甲方报告,并经甲方同意后调整进度计划;(2)进度调整不得影响工程质量和工期。5.3进度责任(1)乙方应按照进度计划完成工程;(2)因乙方原因导致工程进度滞后,乙方应承担相应的责任。6.合同价格及支付方式6.1合同价格合同总价为人民币万元整。6.2价格组成(1)工程直接费用;(2)设备购置费用;(3)施工组织费用;(4)管理费用;(5)利润。6.3支付方式(1)合同签订后,乙方提交工程进度款支付申请,甲方应在收到申请后的个工作日内支付;(2)工程竣工验收合格后,甲方应在收到乙方提交的工程结算文件后的个工作日内支付剩余工程款;(3)支付方式为银行转账。7.风险责任及保险7.1风险责任划分(1)因甲方原因导致的风险,由甲方承担;(2)因乙方原因导致的风险,由乙方承担;(3)因不可抗力导致的风险,双方按照国家相关法律法规及合同约定承担。7.2保险责任(1)乙方应按照国家及行业相关要求,办理工程保险;(2)保险种类包括但不限于:建筑工程一切险、意外伤害险等;(3)保险金额应覆盖工程总投资。8.违约责任8.1违约情形(1)乙方未按合同约定的时间完成工程;(2)乙方施工过程中出现重大质量事故;(3)乙方未按合同约定支付工程款;(4)甲方未按合同约定支付进度款;(5)任何一方违反合同约定的其他行为。8.2违约责任承担(1)因乙方违约,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于:a.支付违约金;b.修复或返工;c.损害赔偿;d.解除合同。(2)因甲方违约,乙方有权要求甲方承担违约责任,包括但不限于:a.支付违约金;b.恢复工期;c.损害赔偿;d.解除合同。8.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,并在合同中明确。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。9.2争议解决程序(1)一方提出仲裁申请,另一方应在收到仲裁通知后的个工作日内提交答辩;(2)仲裁机构应在收到仲裁申请后的个工作日内指定仲裁员;(3)仲裁程序按照仲裁机构的规定进行。9.3争议解决地点仲裁地点为合同签订地。10.合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件(1)工程竣工验收合格;(2)合同约定的其他终止条件。10.3合同解除条件(1)双方协商一致解除合同;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)一方严重违约,另一方有权解除合同。11.合同附件11.1附件一:工程概况包括工程名称、地点、规模、建设内容等。11.2附件二:委托事项包括委托范围、内容、期限等。11.3附件三:工程质量要求包括质量标准、检验与验收、质量责任等。11.4附件四:工程进度要求包括进度计划、调整、责任等。11.5附件五:合同价格及支付方式包括价格、组成、支付方式、付款时间等。11.6附件六:风险责任及保险包括风险责任划分、保险责任、保险种类及金额等。11.7附件七:违约责任包括违约情形、责任承担、赔偿等。11.8附件八:争议解决包括解决方式、程序、地点等。11.9附件九:合同生效及终止包括生效条件、终止条件、解除条件等。12.合同签署12.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2签署地点合同签署地为省市县。12.3签署代表甲方代表:乙方代表:13.合同备案13.1备案机关省市县水利局13.2备案时间自合同签订之日起个工作日内。13.3备案要求双方应按照备案机关的要求,提交相关备案材料。14.其他约定事项14.1合同变更任何一方需变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订补充协议。14.2合同解除后的处理14.3合同续签如需续签合同,双方应提前个工作日进行协商,并签订新的合同。14.4合同终止14.5合同附件的效力合同附件与本合同具有同等法律效力。14.6合同解释本合同的解释权归甲方所有。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方指非合同双方当事人,但因其专业知识、技术能力或服务性质,被合同双方同意介入本合同履行的个人或组织。第三方包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。15.2第三方介入方式第三方介入本合同,需经合同双方书面同意,并签订相应的合作协议或委托书。15.3第三方责任15.3.1责任限额(1)第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同双方损失的,应承担相应的赔偿责任,赔偿金额不超过其在本合同中的责任限额。(2)第三方责任限额由合同双方在合作协议或委托书中约定,并在合同中明确。15.3.2责任划分(1)第三方应按照合同双方的要求和约定,独立承担其职责,并对自己的行为负责。(2)第三方在履行职责过程中,如需与其他第三方合作,应取得合同双方的书面同意,并明确各方的责任和权利。15.4第三方权利(1)第三方有权根据合同约定和合作协议,获得相应的报酬。(2)第三方有权要求合同双方提供必要的资料和条件,以完成其职责。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1与甲方的关系第三方应向甲方提供专业、客观、公正的服务,并接受甲方监督。第三方与甲方之间的关系为委托服务关系。15.5.2与乙方的关系第三方应协助乙方完成工程建设和施工,并对乙方的工作进行监督和指导。第三方与乙方之间的关系为合作服务关系。15.5.3与合同双方的关系第三方在履行职责过程中,应维护合同双方的合法权益,不得损害任何一方的利益。16.增加的额外条款及说明16.1第三方变更(1)如需更换第三方,合同双方应书面同意,并签订新的合作协议或委托书。(2)更换第三方不影响本合同的效力。16.2第三方责任承担(1)第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致合同双方损失,应承担相应的赔偿责任。(2)合同双方应共同督促第三方履行职责,确保工程质量和进度。16.3第三方保密义务第三方在履行职责过程中,应严格遵守保密义务,不得泄露合同双方的商业秘密和技术秘密。16.4第三方履约保证第三方应提供履约保证,确保其能够按照合同约定和合作协议履行职责。17.明确第三方责任限额的具体操作17.1第三方责任限额的确定合同双方在合作协议或委托书中,根据第三方的专业能力、服务内容和潜在风险,共同确定第三方责任限额。17.2责任限额的调整如第三方责任限额在合同履行过程中发生变化,合同双方应重新协商确定,并在必要时签订补充协议。17.3责任限额的履行第三方在履行职责过程中,如发生责任事件,应按照合同约定和合作协议,在责任限额内承担赔偿责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程概况详细要求:包括工程名称、地点、规模、建设内容、设计图纸、地质勘察报告等。说明:本附件为合同履行的重要依据,甲方应在合同签订前提供。2.附件二:委托事项详细要求:包括委托范围、内容、期限、质量要求、进度要求等。说明:本附件明确了乙方的工作内容和责任,乙方应在合同签订前提供。3.附件三:工程质量要求详细要求:包括质量标准、检验与验收方法、质量责任等。说明:本附件是确保工程质量的重要条款,双方应严格遵守。4.附件四:工程进度要求详细要求:包括进度计划、进度调整方法、进度责任等。说明:本附件是确保工程按时完成的重要条款,双方应共同维护。5.附件五:合同价格及支付方式详细要求:包括合同价格、价格组成、支付方式、付款时间等。说明:本附件明确了工程款的支付方式和时间,双方应按照约定执行。6.附件六:风险责任及保险详细要求:包括风险责任划分、保险种类、保险金额、保险责任等。说明:本附件是明确双方在风险事件发生时的责任划分和赔偿标准。7.附件七:违约责任详细要求:包括违约情形、违约责任承担、赔偿金额等。说明:本附件是合同履行中的重要条款,双方应严格按照约定执行。8.附件八:争议解决详细要求:包括争议解决方式、程序、地点等。说明:本附件是解决合同履行过程中争议的重要依据。9.附件九:合同生效及终止详细要求:包括合同生效条件、终止条件、解除条件等。说明:本附件明确了合同的生效和终止条件,双方应遵守。10.附件十:第三方合作协议详细要求:包括第三方职责、权利、义务、责任限额等。说明:本附件是第三方介入合同履行的重要协议,双方应共同签订。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:乙方应按照合同约定的进度计划完成工程,如超过合同约定时间,每延迟一日,应向甲方支付元违约金。示例说明:若乙方应于2025年6月30日前完成工程,但实际完成时间为2025年8月15日,则乙方应向甲方支付30日的违约金,共计元。2.违约行为:乙方施工过程中出现重大质量事故。责任认定标准:乙方应按照合同约定的质量标准施工,如出现重大质量事故,乙方应承担全部责任,包括修复、赔偿等。示例说明:若在施工过程中,乙方造成的工程质量事故导致工程报废,乙方应负责重新建设,并赔偿甲方因此遭受的全部损失。3.违约行为:乙方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:乙方应按照合同约定的支付方式支付工程款,如未按时支付,每延迟一日,应向甲方支付元违约金。示例说明:若乙方应于2025年6月30日前支付工程款,但实际支付时间为2025年7月15日,则乙方应向甲方支付15日的违约金,共计元。4.违约行为:甲方未按合同约定支付进度款。责任认定标准:甲方应按照合同约定的支付方式支付进度款,如未按时支付,每延迟一日,应向乙方支付元违约金。示例说明:若甲方应于2025年6月30日前支付进度款,但实际支付时间为2025年7月15日,则甲方应向乙方支付15日的违约金,共计元。全文完。二零二四年度水利枢纽工程委托合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.委托内容3.1委托范围3.2委托期限3.3委托费用及支付方式4.工程建设要求4.1工程质量标准4.2工程进度要求4.3工程安全要求5.合作方式5.1合作模式5.2合作期限5.3合作双方权利义务6.技术支持与服务6.1技术支持内容6.2技术支持期限6.3技术支持费用7.质量保证7.1质量保证期限7.2质量保证措施7.3质量保证责任8.进度保证8.1进度保证措施8.2进度保证责任8.3进度调整机制9.安全保证9.1安全保证措施9.2安全责任9.3安全事故处理10.保密条款10.1保密范围10.2保密期限10.3违约责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1委托方:[委托方全称]1.1.2承包方:[承包方全称]1.2合同双方法定代表人1.2.1委托方法定代表人:[法定代表人姓名]1.2.2承包方法定代表人:[法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式1.3.1委托方联系方式:[联系电话],[电子邮箱]1.3.2承包方联系方式:[联系电话],[电子邮箱]2.工程概况2.1工程名称2.1.1工程全称:[水利枢纽工程名称]2.2工程地点2.2.1工程具体位置:[详细地址]2.3工程规模2.3.1工程总装机容量:[装机容量]2.3.2工程总投资:[总投资金额]2.4工程类型2.4.1工程类型:[水库、水电站、灌溉等]3.委托内容3.1委托范围3.1.1委托方委托承包方进行[具体工程内容],包括但不限于[具体工作内容]。3.2委托期限3.2.1委托期限自合同生效之日起至[具体日期]止。3.3委托费用及支付方式3.3.1委托费用总额为人民币[金额]元。3.3.2支付方式:[支付方式,如分期支付、按月支付等]3.3.3支付时间:[具体支付时间,如每月的某日]4.工程建设要求4.1工程质量标准4.1.1工程质量应符合国家及行业相关质量标准。4.1.2工程质量验收标准详见附件[附件名称]。4.2工程进度要求4.2.1工程总工期为[工期天数]天。4.2.2各阶段工期要求详见附件[附件名称]。4.3工程安全要求4.3.1工程建设过程中必须遵守国家及行业相关安全规定。4.3.2安全责任详见附件[附件名称]。5.合作方式5.1合作模式5.1.1本合同采用[合作模式,如总承包、分包等]方式进行合作。5.2合作期限5.2.1合作期限自合同生效之日起至[具体日期]止。5.3合作双方权利义务5.3.1委托方权利义务详见附件[附件名称]。5.3.2承包方权利义务详见附件[附件名称]。6.技术支持与服务6.1技术支持内容6.1.1承包方应提供[具体技术支持内容]。6.2技术支持期限6.2.1技术支持期限自合同生效之日起至[具体日期]止。6.3技术支持费用6.3.1技术支持费用总额为人民币[金额]元。6.3.2支付方式:[支付方式,如分期支付、按月支付等]6.3.3支付时间:[具体支付时间,如每月的某日]7.质量保证7.1质量保证期限7.1.1质量保证期限自工程竣工验收合格之日起[保证期限,如2年]。7.2质量保证措施7.2.1承包方应采取[具体质量保证措施]。7.3质量保证责任7.3.1若在质量保证期限内发现质量问题,承包方应承担相应的修复责任。8.进度保证8.1进度保证措施8.1.1承包方应按照合同约定的工期计划组织实施工程。8.1.2每月提交工程进度报告,详细说明工程进度情况。8.2进度保证责任8.2.1若因承包方原因导致工程进度延误,承包方应承担相应的责任,包括但不限于支付违约金。8.2.2若因不可抗力等原因导致工程进度延误,双方应协商解决,并可根据实际情况调整工期。9.安全保证9.1安全保证措施9.1.1承包方应建立健全安全生产管理制度,确保施工现场安全。9.1.2定期进行安全检查,及时消除安全隐患。9.2安全责任9.2.1承包方对施工现场的安全负全面责任。9.2.2若发生安全事故,承包方应立即启动应急预案,并承担相应的赔偿责任。9.3安全事故处理9.3.1安全事故的处理应遵循国家相关法律法规和事故处理程序。9.3.2事故处理结果应报告委托方,并提交书面报告。10.保密条款10.1保密范围10.1.1双方在本合同项下所获得的技术信息、商业秘密、工程数据等均为保密信息。10.2保密期限10.2.1保密期限自合同生效之日起至[具体日期]止。10.3违约责任10.3.1若任何一方违反保密义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失。11.违约责任11.1违约情形11.1.1任何一方违反本合同约定的义务,均构成违约。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失。11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿的具体金额由双方协商确定,协商不成时可向有管辖权的人民法院提起诉讼。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1本合同争议解决机构为[具体机构名称]。12.3争议解决费用12.3.1争议解决费用由败诉方承担,或由双方协商确定。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件13.2.1合同期满或双方协商一致解除合同。13.2.2发生本合同约定的解除合同情形。13.3合同解除条件13.3.1任何一方违反合同约定,致使合同无法履行或履行无意义。14.其他约定14.1不可抗力14.1.1不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于:工程进度计划、工程质量标准、安全管理制度等。14.3合同签署日期14.3.1本合同自[具体日期]起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入条款15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除合同双方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、保险公司等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了保证合同的履行,提高工程质量,确保工程进度和安全。15.3第三方介入方式a)监理:由监理单位对工程进行全过程监督和管理。b)检测:由检测机构对工程质量进行检测和评估。c)设计:由设计单位提供设计服务。d)咨询:由咨询机构提供专业咨询服务。e)保险:由保险公司提供工程保险服务。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入前,双方应协商确定第三方的资质、服务内容、费用及介入方式。15.4.2第三方介入后,双方应向第三方提供必要的资料和配合。16.甲乙方与第三方的关系16.1合作关系16.1.1第三方与甲乙方之间为合作关系,第三方应按照合同约定和双方的要求提供服务。16.2权利义务16.2.1第三方有权要求甲乙方提供必要的资料和配合,甲乙方有
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 河南期货面试题及答案
- 创意制作考试题及答案
- 健康消费面试题及答案
- 高智商考试题及答案
- 基层服务面试题及答案
- 定向考试面试题及答案
- 人的管理课件图片
- T/CAEPI 33-2021袋式除尘用滤袋技术要求
- 施工合同违约赔偿协议书
- 国企委托物业服务协议书
- 《国别和区域研究专题》教学大纲
- 2025年日历表含农历(2025年12个月日历-每月一张A4可打印)
- 《ESC血压升高和高血压管理2024指南》解读
- 学科竞赛在提升学生团队协作能力中的作用
- 《公共管理学基础》题库及答案
- 基本药物工作计划
- 2025年行政执法人员执法资格考试必考题库及答案(共232题)
- 2025手术室年度工作计划
- 《儿童文学》课件-图画书的概念
- 2025届高三语文专题复习:文言文阅读-实词的五种类型
- 土木工程CAD-终结性考核-国开(SC)-参考资料
评论
0/150
提交评论