版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度幼儿园与房地产开发商土地开发合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1幼儿园名称及地址1.2开发商名称及地址1.3法定代表人姓名及联系方式2.合同签订背景及目的2.1幼儿园建设需求2.2土地开发项目介绍2.3合同签订目的3.土地开发范围及要求3.1土地位置及面积3.2土地使用性质3.3土地开发条件及要求4.土地转让及价格4.1土地转让方式4.2土地转让价格及支付方式4.3土地转让税费承担5.土地开发进度及工期5.1土地开发总体进度安排5.2各阶段开发任务及时间节点5.3工期延误及违约责任6.土地开发质量及验收6.1土地开发质量标准6.2验收标准及程序6.3验收不合格的处理7.建设资金及支付7.1建设资金来源及额度7.2资金支付方式及时间节点7.3资金使用监督及审计8.合作双方的权利与义务8.1幼儿园的权利与义务8.2开发商的权利与义务9.违约责任及争议解决9.1违约责任承担9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止后的处理11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限12.其他约定事项12.1合同附件12.2保密条款12.3合同解释及适用法律13.合同签署13.1签署时间及地点13.2签署人姓名及职务13.3签署文件份数14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1幼儿园名称:幼儿园1.2幼儿园地址:省市区路号1.3开发商名称:房地产开发有限公司1.4开发商地址:省市区路号1.5法定代表人姓名:2.合同签订背景及目的2.1幼儿园建设需求:为满足地区幼儿教育需求,幼儿园计划新建一所幼儿园。2.2土地开发项目介绍:房地产开发有限公司拟在市区路号开发一块土地,用于建设幼儿园。2.3合同签订目的:通过本合同,明确双方在土地开发、转让及建设过程中的权利和义务,确保幼儿园项目顺利实施。3.土地开发范围及要求3.1土地位置:市区路号3.2土地面积:10000平方米3.3土地使用性质:教育用地3.4土地开发条件及要求:土地平整、基础设施完善、满足幼儿园建设需求。4.土地转让及价格4.1土地转让方式:一次性转让4.2土地转让价格:人民币伍仟万元整(¥50000000)4.3土地转让支付方式:在合同签订后五个工作日内,幼儿园向开发商支付土地转让款人民币伍仟万元整。4.4土地转让税费承担:双方按照国家相关规定各自承担相应的税费。5.土地开发进度及工期5.1土地开发总体进度安排:2024年1月1日至2024年2月28日:完成土地平整及基础设施建设。2024年3月1日至2024年6月30日:完成幼儿园主体结构建设。2024年7月1日至2024年10月31日:完成幼儿园装修及配套设施建设。5.2各阶段开发任务及时间节点:详见附件1《土地开发进度表》。5.3工期延误及违约责任:因开发商原因导致工期延误,每延误一日,开发商应向幼儿园支付违约金人民币伍万元整。6.土地开发质量及验收6.1土地开发质量标准:符合国家及地方相关质量标准。6.2验收标准及程序:验收标准:详见附件2《土地开发质量验收标准》。验收程序:双方共同组织验收,验收合格后办理移交手续。6.3验收不合格的处理:验收不合格的,开发商应在接到通知后三十日内整改,直至合格。7.建设资金及支付7.1建设资金来源:幼儿园自筹资金及银行贷款。7.2资金支付方式及时间节点:首付款:合同签订后五个工作日内支付人民币壹仟万元整。进度款:根据合同约定及工程进度支付。尾款:工程竣工验收合格后支付人民币壹仟万元整。7.3资金使用监督及审计:双方共同指定专人负责资金使用监督及审计工作。8.合作双方的权利与义务8.1幼儿园的权利与义务8.1.1幼儿园有权要求开发商按照合同约定进行土地开发。8.1.2幼儿园应按时支付土地转让款及建设资金。8.1.3幼儿园应配合开发商完成土地开发及建设过程中的相关工作。8.1.4幼儿园应承担因自身原因导致的工程延误及违约责任。8.2开发商的权利与义务8.2.1开发商有权要求幼儿园按照合同约定支付款项。8.2.2开发商应按照合同约定进行土地开发,确保工程质量和进度。8.2.3开发商应承担因自身原因导致的工程延误及违约责任。8.2.4开发商应保障幼儿园在土地开发过程中的合法权益。9.违约责任及争议解决9.1违约责任承担9.1.1双方应严格按照合同约定履行义务,如一方违约,应向守约方支付违约金。9.1.2违约金金额按合同金额的5%计算,最高不超过人民币壹佰万元整。9.2争议解决方式9.2.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.2.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决机构9.3.1本合同争议解决机构为市区人民法院。10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1因不可抗力导致合同无法履行。10.1.2一方严重违约,经对方催告后仍不履行。10.1.3合同目的无法实现。10.2合同终止条件10.2.1土地开发及建设任务完成。10.2.2双方协商一致解除合同。10.3合同解除及终止后的处理10.3.1合同解除或终止后,双方应妥善处理剩余事宜。10.3.2双方应按照合同约定支付已发生的费用及违约金。11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章。11.1.2支付首付款。11.2合同期限11.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。11.2.2合同期限为自合同生效之日起至土地开发及建设任务完成之日止。12.其他约定事项12.1合同附件12.1.1附件1:《土地开发进度表》12.1.2附件2:《土地开发质量验收标准》12.2保密条款12.2.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.3合同解释及适用法律12.3.1本合同以中文文本为准,解释权归双方共有。12.3.2本合同适用中华人民共和国法律。13.合同签署13.1签署时间及地点13.1.1签署时间:2024年3月1日13.1.2签署地点:市区路号房地产开发有限公司会议室13.2签署人姓名及职务13.2.1幼儿园代表:,职务:园长13.2.2开发商代表:,职务:总经理13.3签署文件份数13.3.1本合同一式叁份,双方各执壹份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同中所述的第三方,是指除甲乙双方以外的,在合同履行过程中可能介入的任何自然人、法人或其他组织。2.第三方介入范围2.1.1土地开发项目的规划设计、施工监理、质量检测等技术服务。2.1.2土地转让款的融资、担保等金融服务。2.1.3合同履行的法律咨询、争议调解等法律服务。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体如下:3.1.1第三方在提供技术服务时,因自身原因导致工程延误或质量不合格,应承担相应的违约责任。3.1.2第三方在提供金融服务时,如因第三方原因导致幼儿园资金无法按时到位,应承担相应的违约责任。3.1.3第三方在提供法律服务时,如因第三方原因导致合同争议无法解决,应承担相应的违约责任。4.第三方责任划分4.1第三方责任划分如下:4.1.1第三方在提供技术服务时,其责任限于其服务范围内,与甲乙双方的其他责任不发生直接关联。4.1.2第三方在提供金融服务时,其责任限于其融资、担保等金融服务范围内,与甲乙双方的其他责任不发生直接关联。4.1.3第三方在提供法律服务时,其责任限于其法律咨询、争议调解等法律服务范围内,与甲乙双方的其他责任不发生直接关联。5.第三方介入程序5.1第三方介入程序如下:5.1.1甲乙双方在合同中明确需要第三方介入的事项。5.1.2甲乙双方共同选定第三方,并与其签订相应的合作协议。5.1.3第三方在协议中明确其责任范围和责任限额。6.第三方权利6.1第三方权利如下:6.1.1第三方有权根据协议约定,向甲乙双方收取相应的服务费用。6.1.2第三方有权要求甲乙双方按照协议约定履行相应的义务。7.第三方义务7.1第三方义务如下:7.1.1第三方应按照协议约定,提供高质量、高效率的服务。7.1.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范。7.1.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。8.第三方介入的合同变更8.1当第三方介入时,甲乙双方可根据实际情况对合同进行变更,变更后的合同仍需遵守本合同的基本原则和约定。9.第三方介入的合同解除9.1如第三方在介入过程中严重违约,甲乙双方有权解除与第三方的合作协议,并要求第三方承担相应的违约责任。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中发生的争议,甲乙双方应协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.第三方介入的合同终止11.1第三方介入的合同终止条件如下:11.1.1第三方完成协议约定的服务任务。11.1.2甲乙双方协商一致解除第三方介入的合同。12.第三方介入的合同生效12.1第三方介入的合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,其效力与本合同其他条款同等。13.第三方介入的其他约定13.1本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商补充。14.第三方介入的合同附件14.1附件1:第三方合作协议第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件1:土地开发进度表要求:详细列明土地开发各阶段的时间节点、任务内容、质量标准等。说明:该附件作为合同附件,用于明确土地开发的具体进度和标准。2.附件2:土地开发质量验收标准要求:详细列明土地开发各阶段的验收标准、验收流程、验收结果等。说明:该附件作为合同附件,用于确保土地开发质量符合双方约定。3.附件3:第三方合作协议要求:详细列明第三方介入的具体事项、服务内容、费用、责任等。说明:该附件作为合同附件,用于明确第三方介入的细节和双方的权利义务。4.附件4:工程竣工验收报告要求:详细列明工程竣工验收的时间、结果、存在的问题及整改措施等。说明:该附件作为合同附件,用于证明工程已按约定完成,并符合验收标准。5.附件5:合同履行过程中的通讯记录要求:记录双方在合同履行过程中的通讯内容,包括电话、邮件、会议纪要等。说明:该附件作为合同附件,用于证明双方在合同履行过程中的沟通情况。6.附件6:违约金支付凭证要求:证明双方在违约情况下支付违约金的凭证。说明:该附件作为合同附件,用于证明违约金的支付情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按合同约定支付款项。1.2开发商未按合同约定进行土地开发。1.3幼儿园未按合同约定配合开发商进行土地开发。1.4第三方未按协议约定提供服务。1.5任何一方未按合同约定履行保密义务。2.责任认定标准:2.1违约行为发生时,违约方应承担违约责任。2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担修复责任等。2.3违约金金额按合同金额的5%计算,最高不超过人民币壹佰万元整。3.示例说明:3.1示例一:若开发商未按合同约定进行土地开发,导致工程延误,应向幼儿园支付违约金人民币伍万元整。3.2示例二:若幼儿园未按合同约定配合开发商进行土地开发,导致工程延误,应承担相应的违约责任。3.3示例三:若第三方未按协议约定提供服务,导致工程延误或质量不合格,应承担相应的违约责任。全文完。二零二四年度幼儿园与房地产开发商土地开发合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1幼儿园名称及地址1.2开发商名称及地址1.3法定代表人或授权代表姓名及联系方式2.合同签订背景及目的2.1项目背景2.2合同目的3.土地开发范围及面积3.1土地开发范围3.2土地面积3.3土地性质4.土地开发期限4.1开发期限4.2开发进度要求5.土地开发费用及支付方式5.1土地开发费用总额5.2费用构成5.3支付方式5.4付款时间节点6.土地使用权及产权6.1土地使用权取得方式6.2土地产权归属6.3土地使用权期限7.土地开发建设要求7.1建设规模7.2建设标准7.3建设内容7.4建设周期8.合作方式及责任划分8.1合作方式8.2责任划分9.项目监管及验收9.1监管机构及职责9.2验收标准及程序9.3验收结果处理10.违约责任及处理10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除及终止12.1合同解除情形12.2合同终止情形12.3合同解除及终止程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止条件13.4合同终止日期14.其他约定事项14.1合同附件14.2通知及送达14.3合同解释14.4合同变更及补充14.5合同解除及终止后的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1幼儿园名称:幼儿园1.2幼儿园地址:省市区路号1.3开发商名称:房地产开发有限公司1.4开发商地址:省市区路号1.5法定代表人:2.合同签订背景及目的2.1项目背景:为满足幼儿园未来发展和扩大规模的需求,经双方协商一致,决定合作开发幼儿园用地项目。2.2合同目的:明确双方在土地开发、建设及合作过程中的权利、义务和责任,确保项目顺利进行。3.土地开发范围及面积3.1土地开发范围:位于省市区路周边,具体范围以政府批文为准。3.2土地面积:共计亩,其中幼儿园用地亩,绿化用地亩,道路用地亩。4.土地开发期限4.1开发期限:自合同生效之日起年内完成土地开发及建设。4.2开发进度要求:土地平整、基础设施建设等前期工作应在合同生效后个月内完成。5.土地开发费用及支付方式5.1土地开发费用总额:人民币万元整。5.2费用构成:包括土地购置费、规划设计费、建设安装费、配套设施费等。5.3支付方式:按进度分期支付,具体支付节点及金额由双方协商确定。6.土地使用权及产权6.1土地使用权取得方式:通过政府出让方式取得土地使用权。6.2土地产权归属:土地开发完成后,土地使用权及产权归幼儿园所有。6.3土地使用权期限:年,自土地使用权取得之日起计算。7.土地开发建设要求7.1建设规模:幼儿园总建筑面积约平方米,包括教学区、生活区、活动区等。7.2建设标准:按照国家及地方相关标准执行,确保建筑安全、环保、舒适。7.3建设内容:包括教学楼、宿舍楼、食堂、活动场地、绿化景观等。7.4建设周期:自合同生效之日起个月内完成主体结构封顶,个月内竣工交付使用。8.合作方式及责任划分8.1合作方式:双方采用联合开发模式,共同投资、共同建设、共享收益、共担风险。8.2责任划分:开发商负责土地开发、规划设计、工程建设等;幼儿园负责提供项目所需的相关资料和配合工作。9.项目监管及验收9.1监管机构及职责:项目监管由双方共同设立的项目监督管理委员会负责,负责监督项目的实施过程,确保项目符合合同约定和法律法规要求。9.2验收标准及程序:项目验收应按照国家及地方相关标准和规定进行,包括但不限于工程质量的验收、安全性能的验收、环保要求的验收等。验收程序包括自检、预验收和正式验收。10.违约责任及处理10.1违约情形:包括但不限于未按时支付款项、未按期完成开发建设、未达到约定的质量标准等。10.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。10.3违约处理:违约发生后,双方应友好协商解决,协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式:本合同争议应通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构:仲裁委员会。11.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行。12.合同解除及终止12.1合同解除情形:包括但不限于一方严重违约、不可抗力导致合同无法履行等。12.2合同终止情形:合同约定的开发建设期限届满且项目已竣工交付使用。12.3合同解除及终止程序:合同解除或终止前,双方应协商确定具体程序,包括但不限于通知对方、结算款项、处理遗留问题等。13.合同生效及终止13.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效日期:年月日。13.3合同终止条件:合同约定的开发建设期限届满且项目已竣工交付使用。13.4合同终止日期:年月日。14.其他约定事项14.1合同附件:本合同附件包括但不限于土地出让合同、规划设计方案、工程预算等。14.2通知及送达:除法律另有规定外,通知应以书面形式送达,自送达之日起生效。14.3合同解释:本合同如有歧义,应按照有利于维护非违约方权益的原则进行解释。14.4合同变更及补充:合同变更或补充需经双方书面同意,并作为本合同的组成部分。14.5合同解除及终止后的处理:合同解除或终止后,双方应妥善处理遗留问题,包括但不限于工程尾款结算、场地移交等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1第三方的概念:本合同所指的第三方包括但不限于中介方、咨询机构、监理单位、评估机构、审计机构、保险公司等。15.2第三方介入的范围:第三方介入的范围包括但不限于提供专业服务、进行项目评估、监督项目实施、提供技术支持等。16.第三方介入的程序16.1第三方选择:甲乙双方应根据项目需求和实际情况,共同选择合适的第三方,并签订相应的合作协议。16.2第三方合作协议:第三方合作协议应明确第三方的权利、义务、责任和费用等事项。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额:第三方在履行本合同过程中产生的责任,应按照其合作协议中约定的责任限额承担。17.2责任限额的具体规定:第三方责任限额应根据第三方提供的专业服务类型、服务质量、市场行情等因素综合考虑确定。18.甲乙双方的权利与义务18.1甲方的权利与义务:甲方的权利:监督第三方履行职责,确保第三方按照合同约定提供专业服务。甲方的义务:配合第三方开展工作,提供必要的资料和信息,支付第三方服务费用。18.2乙方的权利与义务:乙方的权利:监督第三方履行职责,确保第三方按照合同约定提供专业服务。乙方的义务:配合第三方开展工作,提供必要的资料和信息,支付第三方服务费用。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分:第三方仅对甲方负责,甲方对第三方的服务质量和结果承担最终责任。19.2第三方与乙方的划分:第三方仅对乙方负责,乙方对第三方的服务质量和结果承担最终责任。19.3第三方与合同双方的划分:第三方在履行合同过程中,应遵守合同约定,不得损害甲乙双方的合法权益。20.第三方介入后的合同变更20.1合同变更的条件:如因第三方介入导致合同内容需变更,甲乙双方应协商一致,并签订书面合同变更协议。20.2合同变更的程序:合同变更协议应明确变更内容、变更原因、变更后的合同条款等。21.第三方介入后的争议解决21.1争议解决方式:第三方介入后的争议解决方式,应遵循本合同中关于争议解决的相关规定。21.2争议解决机构:第三方介入后的争议解决机构,应按照本合同约定的争议解决机构进行。22.第三方介入后的合同终止22.1合同终止的条件:如因第三方介入导致合同无法继续履行,甲乙双方应协商一致,并签订书面合同终止协议。22.2合同终止的程序:合同终止协议应明确终止原因、终止后的处理措施等。23.第三方介入后的后续处理23.1后续处理:合同终止后,甲乙双方应妥善处理与第三方相关的后续事宜,包括但不限于结算费用、移交资料、处理遗留问题等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.土地出让合同要求:合同中应明确土地出让面积、用途、出让金、使用权期限等详细信息。说明:土地出让合同是取得土地使用权的重要依据。2.规划设计方案要求:方案应包括总平面图、建筑效果图、功能分区图等,符合国家及地方相关规划要求。说明:规划设计方案是指导土地开发建设的重要文件。3.工程预算要求:预算应详细列出工程各项费用,包括但不限于土建、安装、绿化等。说明:工程预算是控制工程成本的重要依据。4.工程施工合同要求:合同中应明确工程承包范围、工期、质量标准、付款方式等。说明:工程施工合同是明确施工单位责任和义务的重要文件。5.工程监理合同要求:合同中应明确监理单位的责任、权利、义务和费用。说明:工程监理合同是确保工程质量的重要保障。6.保险合同要求:合同中应明确保险范围、保险金额、保险期限等。说明:保险合同是降低风险、保障双方利益的重要措施。7.评估报告要求:报告应包括土地价值、建筑物价值、市场行情等评估内容。说明:评估报告是确定土地及建筑物价值的重要依据。8.审计报告要求:报告应包括财务收支、成本控制、合规性等审计内容。说明:审计报告是确保项目财务健康的重要手段。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时支付款项未按期完成开发建设未达到约定的质量标准提供虚假资料未经对方同意擅自变更合同内容严重损害对方利益的行为2.责任认定标准:违约行为发生后,违约方应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金赔偿损失继续履行合同承担其他违约责任3.违约责任示例说明:甲乙双方约定,开发商应在合同生效后6个月内完成土地平整工作。若开发商未按期完成,则应支付违约金人民币万元,并赔偿幼儿园因此遭受的损失。甲乙双方约定,工程质量应符合国家及地方相关标准。若出现质量问题,开发商应负责修复,并承担由此产生的费用。全文完。二零二四年度幼儿园与房地产开发商土地开发合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1幼儿园方1.2开发商方2.土地开发项目概述2.1项目名称2.2项目位置2.3项目规模2.4项目性质3.土地使用权及交付3.1土地使用权取得方式3.2土地使用权期限3.3土地使用权交付时间3.4土地使用权交付条件4.土地开发内容与要求4.1土地开发范围4.2土地开发内容4.3土地开发标准4.4土地开发进度安排5.土地开发费用及支付方式5.1土地开发费用总额5.2费用组成及计算方法5.3费用支付方式5.4费用支付时间6.土地开发过程中双方责任6.1幼儿园方责任6.2开发商方责任7.土地开发项目验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间7.4验收结果处理8.合同解除与违约责任8.1合同解除条件8.2违约责任8.3违约金计算9.争议解决方式9.1争议解决途径9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.合同附件11.1土地开发项目规划设计方案11.2土地使用权证复印件11.3其他相关文件12.合同签署12.1签署时间12.2签署地点12.3签署人员13.合同生效日期14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1幼儿园方1.1.1名称:幼儿园1.1.2法定代表人:1.1.3住所地:省市区路号1.1.4联系电话:138xxxx56781.2开发商方1.2.1名称:房地产开发有限公司1.2.2法定代表人:1.2.3住所地:省市区路号1.2.4联系电话:139xxxx56782.土地开发项目概述2.1项目名称:幼儿园配套住宅及配套设施项目2.2项目位置:省市区路西侧2.3项目规模:占地面积50000平方米,总建筑面积100000平方米2.4项目性质:住宅、幼儿园、商业配套设施3.土地使用权及交付3.1土地使用权取得方式:通过公开招拍挂方式取得3.2土地使用权期限:70年3.3土地使用权交付时间:自土地使用权证颁发之日起60日内3.4土地使用权交付条件:土地平整、基础设施配套完善4.土地开发内容与要求4.1土地开发范围:包括住宅、幼儿园、商业配套设施等用地4.2土地开发内容:按照规划设计方案进行建设,包括建筑物、道路、绿化等4.3土地开发标准:符合国家及地方相关法规、标准4.4土地开发进度安排:自合同签订之日起3年内完成全部建设5.土地开发费用及支付方式5.1土地开发费用总额:人民币壹亿元整5.2费用组成及计算方法:按实际发生费用计算,包括土地费用、建设费用、税费等5.3费用支付方式:分期支付,具体支付时间及金额详见附件5.4费用支付时间:按工程进度分期支付,每次支付比例不超过合同总金额的30%6.土地开发过程中双方责任6.1幼儿园方责任:6.1.1按时支付土地开发费用6.1.2协助开发商办理相关手续6.1.3对开发商提供的设计方案提出意见和建议6.2开发商方责任:6.2.1按合同约定进行土地开发6.2.2按时交付土地开发成果6.2.3对土地开发过程中的安全问题负责7.土地开发项目验收7.1验收标准:符合国家及地方相关法规、标准,达到合同约定的质量要求7.2验收程序:由双方共同组织验收,验收合格后方可投入使用7.3验收时间:自工程完工之日起30日内7.4验收结果处理:验收不合格的,开发商应在15日内进行整改,重新验收8.合同解除与违约责任8.1合同解除条件8.1.1双方协商一致8.1.2因不可抗力导致合同无法履行8.1.3一方严重违约,另一方通知解除8.2违约责任8.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失8.2.2违约金按合同总金额的5%计算,最高不超过合同总金额的10%8.3违约金计算8.3.1违约金计算公式:违约金=合同总金额×违约比例8.3.2违约比例根据违约行为的严重程度确定9.争议解决方式9.1争议解决途径9.1.1协商解决9.1.2仲裁解决9.1.3诉讼解决9.2争议解决机构9.2.1协商:双方协商解决9.2.2仲裁:提交仲裁委员会仲裁9.2.3诉讼:向市区人民法院提起诉讼9.3争议解决程序9.3.1协商:自争议发生之日起30日内9.3.2仲裁:自提交仲裁之日起60日内9.3.3诉讼:自起诉之日起6个月内10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章10.1.2合同经市区市场监督管理局备案10.2合同终止条件10.2.1土地开发项目完成并验收合格10.2.2合同约定的解除条件成就10.3合同终止程序10.3.1双方协商一致终止合同10.3.2按照合同约定的终止条件终止合同11.合同附件11.1土地开发项目规划设计方案11.2土地使用权证复印件11.3土地开发费用支付计划表11.4其他相关文件12.合同签署12.1签署时间:2024年X月X日12.2签署地点:市区路号会议室12.3签署人员:12.3.1幼儿园方:(法定代表人)12.3.2开发商方:(法定代表人)13.合同生效日期13.1合同自双方签署之日起生效14.其他约定事项14.1本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力14.2本合同未尽事宜,双方可另行协商解决14.3本合同自双方签字盖章之日起生效,未尽事宜按相关法律法规执行第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指除甲乙双方之外的,在合同履行过程中提供专业服务或参与合同执行的个人或机构。15.1.2第三方包括但不限于设计单位、监理单位、施工单位、咨询机构、评估机构等。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的效率和质量15.2.2解决合同履行过程中的专业问题15.2.3协助甲乙双方进行合同管理16.第三方介入程序16.1第三方选择16.1.1第三方由甲乙双方共同选择,并签订相应服务协议。16.1.2第三方选择应考虑其专业能力、信誉和过往业绩。16.2第三方介入时间16.2.1第三方介入时间应与合同履行进度相匹配。16.2.2第三方介入时间由甲乙双方在合同中约定。17.第三方责任与权利17.1第三方责任17.1.1第三方应按照服务协议和合同约定,履行其职责。17.1.2第三方对因其服务导致的问题承担责任。17.1.3第三方在执行任务过程中,应遵守国家法律法规和行业规范。17.2第三方权利17.2.1第三方有权获取合同履行过程中所需的信息和资料。17.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额18.1.1第三方责任限额由甲乙双方在服务协议中约定。18.1.2第三方责任限额包括但不限于直接损失、间接损失和第三方索赔。18.2责任限额计算18.2.1责任限额计算公式:责任限额=合同总金额×第三方责任比例18.2.2第三方责任比例根据第三方服务内容、风险程度等因素确定。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲方的权利义务关系19.1.1第三方应向甲方提供专业服务,并接受甲方的监督和管理。19.1.2甲方有权要求第三方提供工作报告和成果。19.2第三方与乙方的权利义务关系19.2.1第三方应向乙方提供专业服
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年质量员(设备安装)专业技能复习题库及答案(二)
- 2025年消防系统改造项目施工合同范本5篇
- 2024系统安装合同范本
- 2025年电子元器件销售合同补充协议书2篇
- 非洲基站施工方案
- 林业防鼠灭鼠施工方案
- 二零二五版小型家用发电机安全使用指南与心得分享合同3篇
- 二零二五年度水产养殖害虫防治与养殖环境合同4篇
- 党课廉政党课课件
- 2025年度法律服务代理委托授权书3篇
- 2025年度房地产权证办理委托代理合同典范3篇
- 湖北省五市州2023-2024学年高一下学期期末联考数学试题
- 城市作战案例研究报告
- 【正版授权】 ISO 12803:1997 EN Representative sampling of plutonium nitrate solutions for determination of plutonium concentration
- 道德经全文及注释
- 2024中考考前地理冲刺卷及答案(含答题卡)
- 多子女赡养老人协议书范文
- 彩票市场销售计划书
- 支付行业反洗钱与反恐怖融资
- 基础设施绿色施工技术研究
- 宝钢BQB 481-2023全工艺冷轧中频无取向电工钢带文件
评论
0/150
提交评论