2023年造价工程师《建设工程计价与控制》知识题库附答案解析

2023年造价工程师《建设工程计价与控制》

知识题库附答案解析

第1题：单选题对某招标工程进行报价分析，在不考虑安全文明施工费的前提下，承包人中

标价为1500万元，招标控制价为1600万元，设计院编制的施工图预算为1550万元，承包

人认为的合理报价值为1540万元，则承包人的报价浮动率是

（）o

A、0.65%

B、6.25%

C、93.75%

D、96.25%

【正确答案】：B

【答案解析】：本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。实行招标的工程：承包人报价

浮动二（1-中

标价/招标控制价）*100%=（1-1500/1600）*100%=6.25%o2.

第2题：单选题以下对项目建设规模理解正确的是（）。

项目规模越小，投资越少。生产出来的产品成本越低

项目规模越大，可以规模生产，提高项目经济效益

项目规模决定工程造价合理与否，应当选择获得经济效益最优的规模

通过考虑项目内部个因素之间数量的匹配.能力协调便可确定项目规模

【答案£析】：根据《建设工程计价》

笫三章

第一节，应选C项。项目规模决定工程造价合理与否，应当选择得经济效益最优的规模。

第3题：单选题关于依法必须招标工程合同签订和合同价款的约定，下列说法中正确的是（

）o

A、招标人和中标人应在投标有效期内并在中标通知发出28天内订立书面合同

B、发承包双方应根据中标通知书确定的价格签订合同

C、签约合同价为工程量清单中各种价格的总和扣减暂列金额

D、招标人应当在中标通知书发出后，合同签订前向未中标人退还投标保证金

【正确答案】：B

【答案解析】：签约合同价是指合同双方签订合同时在协议书中列明的合同价格，对于以单

价合同形式招标的项目，工程量清单中各种价格的总计即为合同价。合同价就是中标价，因

为中标价是指评标时经过算术修正的、并在中标通知书中申明招标人接受的投标价格。法理

上，经公

不后招标人向投标人所发出的中标通知书(投标人向招标人叵复确认中标通知书已收到)，

中标的中标价就受到法律保护，招标人不得以任何理由反悔。

第4题：单选题除另有说明外，分部分项工程量清单表中的工程量应等于()o

A、实体工程量B、实体工程量+施工损耗C、实体工程量+施工需要增加的工程量D、实体工

程量+措施工程量

［正确答案］

【答案品析】：:A：工程数量主要通过工程量计算规则计算得到。工程量计算规则是指对清单

项目工程量的计算规定。除另有说明外，所有清单项目的工程量应以实体工程量为.准，并以

完成后的净值计算；投标人投标报价时，应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工

程量。见教材

第二章

第五节P82。【考核要点】：清单项目工程量标准。

第5题：单选题已知某进口设备，在进口环节中缴纳的关税为35万元，若该进口设备适用

的关税税率为18%,增值税率为15%,则应缴纳的增值税为()万元。

A、29.17

B、34.31

C、3442

D、40.49

【正确答案】：C

【答案解析】：(35/18%+35)*15地=34.42

第6题：单选题下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是()o

投标文件中大写金额与小写金额不一致

投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致

投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

对不同文字文本投标文件的解释有异议的

【正确答案】：C

【答案解析】：未能在实质上响应的投标，评标委员会应当否决其投标。具体情形包括：1)

投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字。

2)投标联合体没有提交共同投标协议。

3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件。

4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的

除外。

5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价°

6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。因此C选项止确。

第7题：单选题在可行性研究阶段编制投资估算，当编制建筑工程费用估算时，适合采用

100m2断面为单位，套用技术标准、结构形式、施工方法相适应的投资估算指标或类似工程

造价资料进行估算的是0O

A、桥梁

B、铁路

C、隧道

D、围墙大门

［正确答案］:C

【答案解析】：公路、铁路、桥梁、隧道、涵洞设施等，分别以公里（铁路、公路）、100

平方米桥面（桥梁）、100平方米断面（隧道）、道（涵洞）为单位，套用技术标准、结构

形式、施工方法相适应的投资估算指标或类似工程造价资料进行估算。

第8题：单选题根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-012G）,发包人按

付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权

0o

A、停止当期结算

B、刍行调整付款计划表

C、与承包人商定减少当期付款额

D、与承包人协商抵成合同总额

［正确答案］:C

【答案章析】：本题考查工程总承包合价款结算。发包人按付款计划表付款时，承包人的实

际工作和（或）实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后30R及以上时.发包

人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后

各期的付款申请及发包人的付款，以调整后的付款计划表为依据。

第9题：单选题工程造价信息分类应从系统工程的角度出发，放在具体的应用环境中考虑，

综合项目的实施环境和信息技术工具，这体现了工程造价信息分类的（）原则。

A、综合实用性

B、稳定性

C、兼容性

D、可扩展性

【正确答案】：A

【答案解析】：考点:工程造价信息及其主要内容。综合实用性：信息分类应从系统工程的角

度出发，放在具体的应用环境中进行整体考虑。这体现在信息分类的标准与方法的选择上，

应综合考虑项目的实施环境和信息技术工具。

第10题：单项选择题投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留。下

列情形中，属于无显著差异和保留的是（）0

A、对招标人的权利造成实质性限制而未影响投标人的义务

B、对投标人的权利造成实质性限制而未影响招标人的义务

C、纠止差异对该投标人有利而对其他投标人不利

D、纠正差异对该投标人不利而对其他投标人有利

【正确答案】：C

【答案解析】：本题考查的是初步评审及标准，具体是响应性标准的内容。投标文件应实质

上响应招标文件的所有条款、条件，无显著的差异或保留。所谓的显著的差异或保留包括：

对工程的范围、质量及实用性能产生实质性影响；偏离了招标文件的要求，而对合同中规定

的招标人的权利或者投标人造成实质性的限制；纠正这种差异或者保留将会对提交实质性响

应要求的投标书的其他投标人的竞争地位产生不公正影响。

第11题：单选题对于从国外采购的材料，材料原价通常是指()O

A、出厂价格

B、材料抵达买方边境的价格

C、材料抵达买方边境并缴纳完各种手续费、税费后形成的价格

D、交货价格

【正确答案】：C

【答案解析】：材料原价是指国内采购材料的出厂价格，国外采购材料抵达买方边境、港口

或车站并交纳完各种手续费、税费后形成的价格。

第12题：单选题在建设项目施工招标过程中，大型项目投标有效期为()。

30~60天

60~90天

120天

一年

［正确答案］:C

【答案解疝：根据《建设工程计价》

第四章

第二节，应选C项。一般项目投标有效期为60~90天，大型项目120天左右。

第13题：单选题下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有()。P67

职工工会经费

流动施工津贴

职工福利费

劳动保护费

【正确答案】：B

【答案解析】：本题考查的是人工日工资单价的组成和确定方法。人工日工资单价的组成：

计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、特殊情况下支付的工资。选项ACD属于企业管理

费。

第14题：单选题按照索赔事件的性质分类，因发包人未及时交付设计图纸引起的索赔属于

()O

工程延误索赔

合同被迫终止索赔

工程变更索赔

其他索赔

【正确答案】：A

【答案解析】：依据《建设工程计价》

第五章

第一节，应选A项。因发包人未及时交付设计图纸引起的索赔属于工程延误索赔。

第15题：单选题采用单位实物工程量的投资乘以实物工程总量估算建筑工程费的方法属于

00

A.单位生产能力估算法

B.指标估算法

C.生产能力指数法

D.比例估算法

【正确答案】：B

【答案解析】：本题考查可行性研究阶段投资估算方法。指标估算法是指依据投资估算指

标，对各单位工程或单项工程费用进行估算，进而估算建设项目总投资的方法。

第16题：单选题根据《标准施工招标文件》（2007年版）的合同通用条件，承包人通常只

能获得费用补偿，但不能得到利润补偿和工期顺延的事件是（）。

A、施工中遇到不利物质条件

B、因发包人原因导致工程试运行失败

C、发包人更换其提供的不合格材料

D、基准日后法律的变化

［正确答案］:D

【答案解析】：考点:工程索赔类合同价款调整事项。选项A可以索赔工期和费用；选项B可

以索赔费用和利润；选项C可以索赔工期和费用。

第17题：单选题下列各项编制依据中，只能用于投标报价编制，而通常不用于招标控制价

编制的是（）。

A、建设工程工程量清单计价规范

B、建设工程设计文件及相关资料

C、与建设项目相关的标准、规范、技术资料

D、施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案

［正确答案］:D

【答案解析】：招标控制价由招标人编制并在招标文件中公布，投标报价有企业自主进行，

由于施工方案和施工组织设计需要有投标人在投标书中编制，因此只能作为投标报价的编制

依据，不能作为招标控制价的编制依据c

第18题：单项选择题工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料

是0o

A、企业定额

B、国家、地区或行业定额

C、工程造价各种信息资料和指数

D、投标人拟定的施工组织设计方案

【正确答案】：B

【答案解析】：@##

第19题：单选题7.按照国外建安工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的

是0o

A、工人招聘解雇费

B、施工用水、用电费

C、临时设施费

D、驻工地工程师现场办公室及所需设备费用

【正确答案】：A

【答案解析】：：在国外建筑安装工程费用的构成中，开办费包括的内容因国家和工程的不

同而异，大致包括的内容有：

(1)施工用水、用电费；

(2；工地清理费及完工后清理费；

(3;周转材料费；

(4临时设施费；

(5；驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用,现场材料试验及所需设备的费用；

(6;其他费用：包括工人现场福利费及安全费、职工交通费、日常气候报表费、现场道路及

进出场道路修筑及维护费、恶劣天气下的工程保护措施费、现场保卫设施费等。

第20题：单选题根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是()o

A、合同工程量偏差超过15%

B、合同工程量偏差超过15%,且引起措施项目相应变化

C、措施项目工程量超过1096

D、措施项目工程量超过10%,且引起施工方案发生变化

【正确答案】：B

【答案解析】：措施项目费的调整。当工程量偏差超过15%,且该变化引起措施项目相应发

生变化，如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，对措施项目费的调整原则为：工程

量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减。

第21题：单项选择题采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是()o

A、经评审的最低投标价法通常采用百分制

B、具有通用技术的招标项目不宜采用经评审的最低投标价法

C、当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由招标监管机构确定

D、采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定"价格比较一览表”提交招标人

【正确答案】：D

【答案解析】：本题考查的是经评审的最低报价方法，在经评审的最低报价方法下，除招标

人授权评标委员会直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选

人。

第22题：单选题下列预算项，属于设备安装工程预算的是()o

电气照明工程预算

采暖通风工程预算

热力设备工程预算

弱电工程预算

【正确答案】：C

【答案解析】：根据《建设工程计价》

第三章

第三节，应选C项。电气照明工程预算、采暖通风工程预算、弱电工程预算属于建筑工程预

第23题：单项选择题下列弓I起没资偏差的原因中，属于业主原因的是（）。

A、结构变更

B、地基因素

C、进度安排不当

D、投资规划不当

【正确答案】：D

【答案解析】：选项A属于设计原因；选项B属于客观原因；选项C属于施工原因。

第24题：单选题某工业建设项目及其动力车间有关数据如下表所示，则应分摊到动力车间

固定资产价值中的土地征用费和设计费合计为（）万元。

3526

38.6

41.12

43.50

【正确答案】：B

【答案解析】：-般情况下，建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额作

比例分摊，而土地征用费、地址勘察和建筑工程设计费等费用则按建筑工程造价比例分摊，

生产工艺流程系统设计费按安装工程造价比例分摊。根据题意可知，应分摊的土地征用费：

400/3000*200=26.67（万元），应分摊的设计费二400/3000*9。=12（万元）,应分摊到动力

车间固定资产价值中的土地征用费和设计费合计工26.67+12=38.67（万元）。

第25题：单选题下列施工机械中，在计算预算定额机械台班消耗量时，不另增加机械幅度

差的是0。

A、打桩机械

B、混凝土搅拌机

C、水磨石机

D、吊装机械

［正确答案］:B

【答案解析】：大型机械幅度差系数为：土方机械25驰，打桩机械33%,吊装机械30吼砂

浆、混凝土搅拌机由十按小组配用，以小组产量计算机械合班产量，小另增加机械幅度差。

第26题：单项选择题已知某项目建设期末贷款余额为1000万元，采用等额还本付息法分5

年还清，年有效利率为8%o则

第5年应付利息为（）万元。

A、18.55

B、20.04

C、80.00

D、231.90

【正确答案】：A

【答案解析】:每年的还本付息总额二A二P[i(l+i)n]/[(1+i)n-l]=1000*[8%*(1+8%)

5]/[(1+8%)5-1]二250.46(万

元)。还款期各年的还本额、付息额和还本付息总额如下表所示。

第27题：单选题投资估算的主要工作包括：①估算预备费，②估算工程建设其他费，③估

算工程费用，④估算设备购置费。其正确的工作步骤是()O

A、@@②①

B、③②

C、④00①

D、④③①②

[正确答案]:C

【答案解析】：投资估算的编制一般包含静态投资部分、动态投资部分与流动资金估算三部

分，主要包括以下步骤：1)分别估算各单项工程所需建筑工程费、设备及工器具购置费、安

装工程费，在汇总各单项工程费用的基础上,估算工程建设其他费用和基本预备费，完成工

程项目静态投资部分的估算；2)在静态投资部分的基础上，估算价差预备费和建设期利息.，

完成工程项目动态投资部分的估算；3)估算流动资金；4)估算建设项目总投资。

第28题：单选题关于依法必须招标的工程，下列说法中正确的是()。

A、国有资金投资的建筑工程招标可不设招标控制价

B、招标人可以自行决定是否编制标底，标底必须保密

C、招标人设有最高投标限价的，应当在开标时公布

D、招标人也可以根据需要，规定最低投标限价

[正确答案]:B

【答案解析】：《招标投标法实施条例》规定，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招

标项目只能有一个标底，标底必须保密。同时规定，招标人设有最高投标限价的，应当在招

标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，招标人不得规定最低投标限价。

第29题：单选题下列关于环境,呆护措施中不是“三同时原则”的是()。

环境治理措施应与项目的主体同时设计

环境治理措施应与项目的主体同时施工

环境治理措施应与项目的主体同时投产使用

环境治理措施应与项目的主体同时招标

[止确答案]:D

【答案解析】：依据《建设工程计价》

第三章

第一节，应选D项。“三同时原则”是指环境治理措施应与项目的主体同时设计、同时施工

和同时投产使用，选择D。

第30题：单选题根据FIDIC《施工合同条件》(1999年版)，关于合同价款调整的规定，

下列说法中正确的是()。

A、工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标总金额的1%时才予调整

B、实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10%时，可调整相应单价

C、工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款

D、承包人配合竣工检测所发生的剥露和覆盖，不应调整合同价款

【正确答案】：B

【答案解析】：考点:国际工程合同价款的结算。因工程量变更可以调整合同规定费率或价格

的条件包括：

(1;该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于

10%0

(2;该项部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%。(3)曰

于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%。(4)该部分工程不

是合同中规定的“同定费率项目”。

第31题：单项选择题关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是()o

A、招标文件的澄清应在投标截止时间14天前发出

七招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源

C、投标人收到澄清后的确认时间可以采用一个相对的时间

D、投标人收到澄清后的确认时间可以采用一个绝对的时间

【正确答案】：A

【答案解析】：选项A,招标文件的澄清应在投标截止时间15天前发出。

第32题：单选题建设单位应当自工程竣工验收合格之日起：)内，向工程所在地的县级以

上地方人民政府建设行政主管部门备案。

15个工作日

15日

10个工作日

10日

［正确答案］:B

【答案解析】：建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上

地方人民政府建设行政主管部门备案。

第33题：单选题关于招标控制吩及其编制的说法，正确的是()o

A、综合单价中包括应由招标人承担的风险费用

B、招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的L5骊计算

C、措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定

D、招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用

【正确答案】：C

【答案解析】：招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价计入综合单价；综合单价

中应包括招标文件中要求招标人承担的风险内容及其范围产生的风险费用。措施项目应按招

标文件中提供的措施项目清单确定。招标人自行供应材料的，总承包服务费按招标人供应材

料价值的1%计算。

第34题：单选题在基本建设项目竣工财务决算表中，属于奥金来源项目的是（）。

A、待核销基建支出

B、预付及应收款

C、固定资产

D、待冲基建支出

【正确答案】：D

【答案解析】：A、B、C三项都属丁资金占用项目。

第35题：单选题工程造价管理的最高限额是（）。

设计概算

投资估算

施工图预算

建设投资

【正确答案】:A

【答案解析】：根据《建设工程计价》

第三章

第二节，应选A项。设计概算一经批准将作为控制建设项目投资的最高限额。

第36题：单项选择题某项目的某主要原料依靠进口，该原料处于竞争性市场环境中，则其

影子价格的计算公式为0O

A、到岸价*影子汇率-进口费用

B、到岸价*市场汇率+进口费用

C、到岸价*市场汇率-进口费用

D、到岸价*影子汇率+进口费用

［正确答案］:D

【答案解析】：可外贸的投入物或产出物的价格应基于口岸价格进行计算，以反映其价格取

值具有国际竞争力，计算公式为：出口产出的影子价格（出厂价）二离岸价（FOB）*影子汇

率-出口费用；

进匚投入的影子价格（到厂价）二到岸价（CIF）*影子汇率+进口费用。

第37题：单选题下列（）属于安全施工费。

A、施工机械的检验检测费用

B、砖、混凝土砌块等围挡的维修费用

C、治安综合治理费用

D、施工安全防护通道费用

【正确答案】：D

【答案解析】：考点:按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。选项A应当明确

“建筑工地起重机械的检验检测费用”；选项B属于临时设施费；选项C属于文明施工费。

第38题：单选题下列投标情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。

A、不同投标人的投标报价呈现规律性差异

B、不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制

C、投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标

D、招标人授意投标人撤换、修改投标文件

【答案品析】：考点:建设项目施工投标与投标文件的编制。有下列情形之一的，属于投标人

相互串通投标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间

约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组

织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人

而采取的其他联合行动。

第39题：单项选择题关于工程计量的方法，下列说法正确的是（）o

A、按照合同文件中规定的工程量予以计量

B、不符合合同文件要求的工程不予计量

C、单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量

D、总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量

【答案盛析】：单价合同工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的按照现行国家计量规

范规定的工程

量计算规则计算得到的工程量确定。总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工

程量。

第40题：单项选择题根据我国现行的关于工程预付款的规定，下列说法中正确的是（）0

A、发包人应在合同签订后一个月内或开工前10天内支付

B、当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额

C、发包人不按约定预付且经催促仍不按要求预付的，承包人可停止施工

D、预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问邈而提供的协助

【正确答案】：C

【答案解析】：A错，正确时间是7天；B错，保函的担保金额要等于预付款金额；D错，

预付款是发包人未来解决承包人在施工准备阶段资金周转问题提供的协助。

第41题：单选题下列有关合同吩款的规定和内容描述错误的是（）。

A、招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文

件和中标人的投标文件订立书面合同

B、中标人尢止当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格C、招标人与中标人签刊合同后5

个工作日内，应当向中标人和未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利

息

D、实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款

【正确答案】：C

【答案解析】：考点:合同价款的约定。选项C错误，招标人与中标人签订合同后5日内，应

当向中标人和未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第42题：单选题关注招标控制吩的相关规定，下列说法中正确的是()。

A、国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价

B、招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价

C、招标控制价超过标准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核

D、当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正

【正确答案】：A

【答案解析】：国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控

制价，A正

确；招标控制价应在招标文件中公布，在公布招标控制价时，除公布招标控制价的总价外，

还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金，故B错

误；招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核，故C错误；当招

标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于±3%时，应责成招标人改正，故D错误。

@##

第43题：单选题承包人可根据确定的工程计量结果向发包人提出支付工程进度款申请，发

包人应在14天内支付最高限额为()的工程价款作为工程进度款。

A、70%

B、80%

C、90%

D、100%

【正确答案］：C

【答案解析】：考点:预付款及期中支付。进度款的支付比例，不低于60%,不高于90%。

第44题：单选题砌筑每m3一传厚砖墙，砖(240mm*115nn*53mm)的净用量为529块，

灰缱厚度为10而1,砖的损耗率为1%,砂浆的损耗率为2%。则每m3一砖厚砖墙的砂浆消耗

量为0m3。

A、0.217

B、0.222

C、0.226

D、3.231

【正确答案】：D

【答案解析】：砂浆净用量二1—砖数X砖体积=1-529*0.24*0.115*0.053=0.226(m3)；砂浆

的实际用量二净用量*(1+损耗率)=0.226*0.02=0.231(m3)。

第45题：单项选择题在工程量清单中，最能体现部分分项工程项目自身价值的本质是

0o

A、项目特征

B、项目编码

C、项目名称

D、项目计量单位

［正确答案］:A

【答案解析】：项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。

第46题：单选题关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是（）o

A、招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B、中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同

C、工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同

D、实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同

【正确答案】：D

【答案解析】：招标人和中标人应当在自中标通知书发出之日起30天内订立合同。实行工程

量清单计价的工程，应采用单价合同口建设规模较小，技术难度较低，工期较短，且施工图

设计已审查批准的建设工程可以采用总价合同；紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建

设工程可以采用成本加酬金合同。

第47题：单选题关于概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。

A、概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标

B、综合概算指标的准确性高于单项概算指标

C、单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明

D、构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算

［正确答案］:D

【答案解析】：考点:概算指标及其编制。选项A错误，概算指标分为建筑工程概算指标和设

备安装工程概算指标。选项B错误，综合概算指标的准确性和针对性不如单项指标。选项C

错误，单项概算指标的针对性较强，故指标中对工程结构形式要作介绍。

第48题：单选题采用预算单价法编制施工图预算时，利润应在（）时计算。

A、套用预算单价

B、计算主材费

C、按计价程序计取其他费用

D、工料分析

［正确答案］:C

【答案解析】：考点:施工图预算的编制。在计算主材费并调整人、材、机费后，按计价程序

计取其他费

用，并汇总造价，包括企业管理费、利润、规费和税金。

第49题：单选题根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,关于计日工，

下列说法中正确的是（）。

A、计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械

B、计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价

C、计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写

D、计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算

【正确答案】：B

【答案解析】：本题考查的是其他项目清单。选项A错误，计日工表包括人工、材料、施工

机具；选项C错误，计日工表项目名称、暂定金额由招标人填写；选出D错误，投标时，单

价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的

实际数量计算合价。参见教材P50。

第50题：单选题在工程索赔费用计算中，分包费用是指()o

A、分包人对发包人的索赔款项

B、总承包人对分包人的索赔款项

C、分包人对总承包人的索赔款项

D、发包人对分包人的索赔款项

【正确答案】：C

【答案解析】：由于发包人的原因导致分包工程费用增加时，分包人只能向总承包人提出索

赔，但分包人的索赔款项应当列入总承包人对发包人的索赔款项中。分包费用索赔指的是分

包人的索赔费用，一般也包括与上述费用类似的内容索赔。

第51题：单选题关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是()o

当采用一般计税方法时，税前造价中的各项费用均以包含增值税进项税额的含税价格计算

一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税

当采用简易计税方法时.建筑业增值税率为6%

小规模纳税人通常指纳税人提供建筑服务的年应征增值税销售额未超过600万元，并且会计

核算不健全

［正确答案］:B

【答案解析】：本题考查的是税金。选项A错误，当采用一般计税方法时，税前造价中的各

项费用均以不

包含增值税进项税额的含税价格计算。选项C错误，当采用简易计税方法时，建筑业增值税

率为3虬选项D错误，小规模纳税人通常指纳税人提供建筑服务的年应征增值税销售额未超

过500万元，并且会计核算不健全。

第52题：单选题概算定额与预算定额的差异主要表现在()的不同。

A、项目划分

B、主要工程内容

C、主要表达方式

D、基本使用方法

［正确答案］:A

【答案解析】：本题考查的是概算定额及其基价编制。概算定额表达的主要内容、表达的主

要方式及基本使用方法都与预算定额相近。概算定额与预算定额的不同之处，在于项目划分

和综合扩大程度上的差异，同时，概算定额主要用于设计概算的编制。参见教材P83。

第53题：单选题有关工程计价的标准和依据，下列说法正确的是()。

A、工程定额主要应用于工程建设交易阶段B、工程量清单计价依据主要适用于合同价格形成

以及后续的合同价格管理阶段C、已完工程信息不属于工程造价信息的内容D、工程计价标

准和依据主要包括工程量清单计价和计量规范、工程定额和柜关造价信息

【正确答案】：B

【答案解析】：工程计价标准和依据主要包括计价活动的相关规章规程、工程量清单计价和

计量规范、工

程定额和相关造价信息。工程定额主要用于在项目建设前期各阶段对于建设投资的预测和估

计，在工程建设交易阶段，工程定额通常只能作为建设产品价格形成的辅助依据。工程量清

单计价依据主要适用于合同价格形成以及后续的合同价格管理阶段。工程造价信息主要包括

价格信息、工程造价指数和已完工程信息等。

第54题：单选题在招标文件的各项内容中，下列各项中属于投标人须知的是0o

投标邀请书

合同条款及格式

投标报价编制的要求

投标文件格式

【正确答案】：C

【答案解析】：投标人须知中通常包括如果不遵守就会导致标书被否决的强制性规定。其中

投标文件部分包括投标文件的组成，投标报价编制的要求，投标有效期和投标保证金的规

定，需要提交的资格审查资料，是否允许提交备选投标方案，以及投标文件标识所应遵循的

标准格式要求。

第55题：单项选择题某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年

建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。假定2013年至2015年该

地区工程造价年均递增5%,则该生产线的建设投资为()万元。

A、6000

B、6300

C、6600

D、5615

【正确答案】：D

【答案解析】：本题的考点为生产能力指数法的应用。C2=Cl(Q2/Q1)x.f因为Q1/

Q2=50/60=0,83E[0.3；2],所以x=lC2=5000*(60/50)1*(1+5%)2=6615万元。

第56题：单选题工业项目的聚集超越客观条件时，其会促进投资增加。经济效益下降，其

主要原因不包括()。

各种原材料的增加，导致原材料的运输距离延长，增加了劳动流通环节的劳动耗费

城市人口的相应集中，将导致城市农副产品的供应需求，从而增加供应费用

增加了城市基础设施的建设费用

生产和生活排泄物的大量增加。将导致环境污染的加重

[正确答案]:C

【答案解析】：根据《建设工程计价》

第三章

第一节，应选C项。由于工业项目的集中，将减少城市基础设施的建设费用。

第57题：单选题关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是

（）o

层数增加，单位造价降低

层高增加，单位造价降低

建筑物周长系数越低，造价越低

宽度增加，单位造价上升

【正确答案】：C

【答案解析】：建筑周长系数k周是指建筑物周长与建筑面积比，即单位建筑面积所占外埼

K度，通常情况下建筑周K系数越低，设计越经济。

第58题：单选题下列有关竣工决算的编制，描述错误的是；）o

A、项目建设单位应在项目竣工后3个月内完成竣工决算的编制工作B、对于按规定报财政部

审批的项目，一般应在收到竣工决算报告后1个月内完成审核工作C、国家确定的重点小型

项目竣工财务决算的审批实行“先审核，后审批”的办法D、按照规定竣工决算应在竣工项

目办理验收交付手续后3个月内编好

【答案章析】：考点:竣工决算的内容和编制。选项D错误，按照规定竣工决算应在竣工项目

办理验收交付手续后1个月内编好，并上报主管部门。竣工决算是由竣工财务决算说明书、

竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工造价对比分析四部分组成。其中竣工财务决算说

明书和竣工财务决算报表两部分又称建设项目竣工财务决算，是竣工决算的核心内容。

第59题：单选题计算建筑安装工程费中材料费的基本要素是（）。

材料消耗量和材料单价

材料消耗量、材料单价和检验试险费用

材料消耗量和定额单价

材料消耗量、材料单价和材料保管费

【正确答委］•A

【答案解析】：根据《计价与控制》

第一章

第三节，应选A项。计算材料费的基本要素是材料消耗量和材料单价。

第60题：单选题对工程建设项目或单项工程造价指数的编制不会产生影响的是（

）o

报告期工程建设其他费用指数

报告期建设项目或单项工程造价

报告期设备、工器具价格指数

报告期间接费

【正确答案】：D

【答案解析】：根据《建设工程计价》

第二章

第六节，应选D项。建筑安装工程造价指数、工程建设其他费用指数和设备、工器具价格指

数、报告期建设项目或单项工程造价都会对建设项目或单项工程造价指数产生影响。

第61题：单选题进口设备的原，介是指进口设备的()o

A、到岸价

B、抵岸价

C、离岸价

D、运费在内价

【正确答案】：B

【答案解析】：本题考查的是进口设备原价的构成及计算。进口设备的原价是指进口设备的

抵岸价。

第62题：单选题施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求

人民法院执行的文书是()O

A、和解协议书

B、造价认定书

C、行政调解书

D、仲裁调解书

［正确答案］:D

【答案解酒】：本题考查的是合同价款纠纷的处理。当事人应当履行发生法律效力的法院判

决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书；拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执

行。参见教

材P255o

63题：单选题在建设项目施工过程中，若出现招标工程量清单中措施项目缺失，则正确的

处理方式是0。P230

由于承包人未能在投标时对措施项目清单进行合理增补，责任人由承包人承担

按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款

视为招标工程量清单不完整，责任由发包人和承包人共同承担

承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按工程变更的原则调整合同价款

【正确答案】：D

【答案解析】：本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。

第64题：单选题下列不是预审公告内容的是()。

投标条件

项目概况与招标范围

资格预审的方法

投标文件的递交

［止确答案］:D

【答案解析】：根据《建设工程计价》

第四章

第一节，应选D项。投标文件的递交属于招标公告的内容。

第65题：单选题建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时问，则拖欠工程款利息

的起算日期为（）。

A、提交竣工结算文件之日

B、确认竣工结算文件之日

C、竣工验收合格之日

D、工程实际交付之日

【正确答案】：D

【答案解析】：利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明

的，下列时间视为应付款时间：1）建设工程已实际交付的，为交付之口；2）建设工程没有

交付的，为提交竣工结算文件之日；3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起

诉之日。由此可知D正确°

第66题：单选题建设项目总投资是为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建

设期内预计或实际投入的全部费用，下列关于我国现行建设项目总投资的说法中正确的是

00

生产性建设项目的总投资是由建设投资、建设期利息、应急物用以及流动资金构成

非生产性建设项目总投资是由建设投资及建设期利息构成

建设项目总投资是由工程费用和流动资金构成

固定资产投资与建设项目工程造价在质上是等价的

［正确答案］:B

【答案解析】：主要考查我国现行建设项目总投资的构成以及国外工程造价构成。我国现行

建设项目总投资的构成参见教材图1.1.1,考生需记住建设项目总投资、工程造价、建设投资

以及工程费用的费用构成内容，以防混淆。

第67题：单选题下列关于预备费的表述错误的是（）o

A、按我国现行规定，预备费包括基本预备费和价差预备费B、基本预备费二（工程费用+工

程建设其他费用）*基本预备费费率C、竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖

掘和修复的费用属于预备费D、基本预备费是建设项目在建设期间由于材料、人工、设备等

价格可能发生变化引起工程造价变化，而事先预留的费用

［正确答案］:D

【答案解析】：该题考核对基本预备费的理解。基本预备费主要指设计变更及施工过程中可

能增加工程量的费用，基本预备费一般由四个部分组成：①在批准的初步设计范围内,技术设

计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；设计变更、工程变更、材料代用、局部地

基处理等增加的费用。②一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采用的措施费用。③竣

工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。④超规超限设备运输增加

的费用。

第68题：单选题根据FIDIC施工合同条件的规定，

第一次返还保留金的时间通常是在（）。

A、

第一个月的月末

B、首次签发期中支付证书

C、最后一个缺陷通知期期满后

D、整个工程接收证书签发后

【正确答案】：D

【答案解析】：当整个工程接收证书签发后，保留金的一半应由工程师开具证书，并支付给

承包商；在工程的最后一个缺陷通知期期满后，保留金的余额应立即支付给承包商。

第69题：单选题根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量清单计价不适用于（）o

工程概算

工程计量与价款支付

工程索赔与现场签证

工程计价争议处理

【正确答案】：A

【答案解析】：本题考查的是工程计价基本程序。工程量清单计价活动涵盖施工招标、合同

管理以及竣工交付全过程，主要包括：编制招标工程量清单、招标控制价、投标报价，确定

合同价，进行工程计量与价款支付、合同价款的调整、工程结算和工程计价纠纷处理等活

动。

第70题：单选题某建设项目建设期为二年，建设期内

第一年贷款400万元，

第二年贷款500万元，贷款在年内均衡发放，年利率为10%。建设期内只计息不支付，则该

项后建设期贷款利息为0万元。

As85.0

B、85.9

C、87.0

D、109.0

【正确答案】：C

【答案解析】：ql=（400/2）*10%=20（万元）q2=（400+20+500/2）*10%=67（万

元）建设期利息=20+67=87（万元）

第71题：单选题招标控制价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计算，这一

比率的范围是（）。

A、3%〜5%

B、5%~10%

C、10%~15%

D、15%-20%

［正确答案］:C

【答案解析】：招标控制价编制时，暂列金额由招标人根据工程特点、工期长短，按有关计

价规定进行估算，一般可以分部分项工程费的10%~15%为参考。

第72题：单选题混凝土模板及支架（撑）费的计算方法通常是按照（）计算。

A、按照混凝土构件的体积以m3

B、友照混凝土构件的长度以m

C、按照混凝土构件的截面面积以m2

D、按照模板与现浇混凝土构件的接触面积以m2

【正确答案】：D

【答案解析】：考点:按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。混凝土模板及支架

（撑）费通常按照模板与现浇混凝土构件的接触面积以m2计算。

第73题：单选题FIDIC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商

有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）O

A、按星期计算单利

B、发星期计算复利

C、按月计算单利

D、按月计算复利

【正确答案】：D

【答案解析】：承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额从业主应当支付之

日起，按月计算复利，收取延误支付期间的融资费，故D正确。

第74题：单选题下列费用中，不属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是（）o

由勘察设计费或工程费用中开支的项目

为建设项目提供设计资料所进行的试验费

为建设项目验证设计数据所进行的试验费

按设计规定在建设过程中必须进行的试验、验证所需费用

【正确答案】：A

【答案解析】：研究试验费是指为建设项目提供或验证设计数据、资料等进行必要的研究试

验及按照相关规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用，包括自行或委托其他部门

研究试验所需人工费、材料费、试验设备及仪器使用费等。

第75题：单选题根据《建设项目工程总承包合同示范文本》GF-2011-0126,下列属于施工

变更的是（）。

A、对区域内标准标高的调整

B、对备品备件采购数量的调整

C、发包人对竣工检验合格的项目重新进行竣工试验

D、因发包人原因暂停工程超过四天，调减受影响的部分工程

［正确答案］:C

【答案解析】：施工变更的范围包括：1）因设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部

件和工程量的增减；2）发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；3）在发包人提供的项

目基础资料和现场障碍资料之外，新增加的施工障碍处理；4）发包人对竣工试验经验收或视

为验收合格的项目，通知重新进仃竣工试验；5）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、

规范引起的变更；6）上述变更所需的附加工作。

第76题：单选题在施工投标前期工作中需要研究招标文件，其中属于合同分析内容的是

0o

投标人须知

投标保证金

计价方式

评标方法

【正确答案】：C

第77题：单项选择题下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）o

A、不同投标人的投标报价呈现规律性差异

B、不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制

C、不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜

D、投标人之间约定中标人

【正确答案】：D

【答案解析】：有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：①投标人之间协商投标报价

等投标文件的实质性内容；②投标人之间约定中标人；③投标人之间约定部分投标人放弃投

标或者中标；④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

第78题：单选题工程量清单计，介模式下，在招投标阶段对尚未确定的某分部分项工程费，

应列入0中。

A、暂列金额

B、基本预备费

C、暂估价

D、工程建设其他费

【正确答案】：A

【答案解析】：暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。

用于施工合同

签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变

更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂

估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价

以及专业工程的金额。将两者概念相比较，可以发现暂列金额选项更加符合题意。

第79题：单选题世界银行贷款二页目的投资估算常采用朗格系数法推算建设项目的静态投

资，该方法的计算基数是（）。

A、主体工程费

B、设备购置费

C、其他工程费

D、安装工程费

［止确答案］:B

【答案解析】：朗格系数法是以设备费购置费为基数，乘以适当系数来推算项目的静态投

资。这种方法在国内不常见，是世行项目投资估算常采用的方法。

第80题：单选题关于建筑周长系数，下列说法正确的是（）。

通常情况下，建筑周长系数越低，设计越经济

圆形比方形的平面建筑物的建筑周长系数高

同样的建筑面积下，建筑平面形状不同导致建筑周长系数不同

在满足建筑物功能的前期下尽量降低建筑周长系数，从而降低工程造价

［正确答案］:A

【答案解析】：建筑物周长与建筑面积比，即单位建筑面积所占外墙长度。建筑物平面形状

的设计应在满足建筑物使用功能的前提下，降低建筑周长系数。圆形建筑物施工复杂，施工

费用一般比矩形建筑增加20%~30%,所以其墙体工程量所节约的费用并不能使建筑工程造价

降低。通常情况下，建筑周长系数越低，设计越经济。

第81题：单选题拟发布的招标公告文本，有关媒介可以要求及时予以改正、补充和调整不

包括()的情形。

在两家以上媒介发布相同内容

载明的事项不符合规定

没有负责人签名并加盖公章

字迹潦草、模糊

［正确答案］:A

【答案解析】：根据《建设工程计价》

第四章

第一节，应选A项。包括在两家以上媒介发布的同一招标公告的内容不一致的。

第82题：单项选择题编制某工程施工图预算，套用预算定额后得到的人工、甲材料、乙材

料、机械台班的消耗量分别为15工日、12m3、0.5m3、2台班，预算单价与市场单价如下表

所示。措施费为直接工程费的7猊则用实物法计算的该工程的直接费为()元。

A、4654.50

B、5045.05

C、5157.40

D、5547.95

【正确答案】：D

【答案解析】：用实物法计算的该工程的直接费=(15*100+12*300+0,5*50+2*30)*

(1+7%)=5547.95(元)。

第83题：单选题单位工程概算按其工作性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工

程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是()O

A、通风、空调工程概算

B、工器具及生产家具购置费概算

C、电气、照明工程概算

D、弱电工桂概算

【正确答案】：B

【答案解析】：建筑工程概算包括土建工程概算，给排水、采暖工程概算，通风、空调工程

概算，电气照

明工桂概算，弱电工桂概算，特殊构筑物工程概算等；设备及安装工程概算包括机械设备及

安装工程概算，电气设备及安装工程概算，热力设备及安装工程概算，工具、器具及生产家

具购置费概算等。

第84题：单选题在实际施工过程中，关于“共同延误”造成的工期拖期，下列说法不正确

的是（）。

确定拖期“初始延误”者，它应对工程拖期负责，在初始延误发生作用期间，其他并发的延

误者不承担拖期责

任

如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延

长，又可得到经济补

偿

如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延

长，又可得到经济补

偿

如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补

偿。也不能得到费用补偿

【正确答案】：B

【答案解析】：依据《建设工程计价》

第五章

第一节，应选B项。如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包

人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。

第85题：多选题复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。通过复核工程量，

便于投标人（）。

A、决定报价尺度

B、采取合适的施工方法

C、选用合适的施工机具

D、决定投入劳动力数量

E、选用合适的承包方式

【正确答案】：ABCD

【答案解析】：考点健设项目施工投标与投标文件的编制。复核工程量的目的：（1）得到

与招标工程量的差距，考虑投标策略，决定报价尺度；（2）根据工程量的大小采取合适的施

工方法，选择适用、经济的机械和劳动力数量。

第86题：多选题为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编

制的措施项目有（）O

A、捌手架工程

B、垂直运输工程

C、二次搬运工程

D、已完工程及设备保护

E、施工排水降水

【正确答案】：ABE

【答案解析】：措施项目中可以计算工程量的项目清单宜采用分部分项工程量清单的方式编

制。包括脚手架工程，混凝土模板及支架(撑)，垂直运输、超高施工增加，大型机械设备

进出场及安拆，施工排水、降水等。

［考点］

第二章

第二节知识点三：措施项目清单

第87题：多选题根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标［2013］44号)文件的规定，按

照费用构成要素划分，建筑安装工程费包括

()o

人工费

材料费

利润和税金

土地使用费

勘察设计费

【正确答案】：ABC

【答案解析】：根据《建设工程计价》

第一章

第三节，应选A、B、C项。D、E项属于工程建设其他费用内容，不选。

第88题：多选题根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于计日工费

用的确认和支付，下列说法中正琬的有

()o

A、承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量和单价

B、已标价工程量清单中有该类计日工单价的，按照单价计算

C、巳标价工程量清单中没有该类计日工单价的，按承包人报价计算

D、计日工价款应列入同期进度款支付

E、发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行

【正确答案】：BDE

【答案解析】：本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。承包人应按照确认的计日工现

场签证报告核实该类项目的工程数量，并根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中

的计日工单价计算，提出应付价款，已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发承包

双方按工程变更的有关规定商定计日工单价计算；发包人通知承包人以计日工方式实施的零

星工作，承包人应予执行。参见教材P231。

第89题：多选题采用工料单价法编制施工图预算造价时，以下工作内容属于列项并计算工

程量阶段的是()。

A、根据工程内容和定额项目，列出需计算工程量的分部分项工程B、熟悉施工图等基础资料

C、根据一定的计算顺序和计算规则，列出分部分项工程量的计算式D、根据施工图纸上的设

计尺寸及有关数据，代入计算式进行数值计算E、对计算结果的计量单位进行调整，使之与

定额中相应的分部分项工程的计量单位保持一致

【正确答案】：ACDE

【答案解析】：工程量计算一般按下列步骤进行：首先将单位工程划分为若干分项工程，划

分的项目必须和定额规定的项目一致，这样才能正确地套用定额。不能重复列项计算，也不

能漏项少算。工程量应严格按照图纸尺寸和现行定额规定的工程量计算规则进行计算，分项

子目的工程量应遵循一定的顺序逐项计算，避免漏算和重算。1）根据工程内容和定额项目，

列出需计算工程量的分部分项工程；2）根据一定的计算顺序却计算规则，列出分部分项工程

量的计算式；3）根据施工图纸上的设计尺寸及有关数据，代入计算式进行数值计算；4）对

计算结果的计量单位进行调整，使之与定额中相应的分部分项工程的计量单位保持一致。

第90题：多项选择题工业项目总平面设计的评价指标有（）o

A