版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度水利工程建设工程施工合同gf本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.2.乙方基本信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程类型2.5.工程建设周期3.工程内容3.1.施工范围3.2.施工内容3.3.施工标准4.工程价款及支付方式4.1.工程价款4.2.付款方式4.3.付款节点5.施工进度及节点5.1.施工进度计划5.2.施工节点5.3.施工工期延误及处理6.施工质量要求及验收标准6.1.施工质量要求6.2.验收标准6.3.验收程序7.施工安全及环境保护7.1.施工安全要求7.2.环境保护要求7.3.施工安全事故处理8.甲方责任8.1.甲方义务8.2.甲方权利9.乙方责任9.1.乙方义务9.2.乙方权利10.合同变更及解除10.1.合同变更10.2.合同解除11.违约责任11.1.违约情形11.2.违约责任12.争议解决12.1.争议解决方式12.2.争议解决程序13.合同生效及终止13.1.合同生效13.2.合同终止14.其他约定14.1.保密条款14.2.法律适用及争议管辖14.3.合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息甲方名称:__________水利工程建设管理局甲方地址:__________甲方法定代表人:__________甲方联系方式:__________1.2.乙方基本信息乙方名称:__________建筑工程有限公司乙方地址:__________乙方法定代表人:__________乙方联系方式:__________2.工程概况2.1.工程名称二零二四年度某水库除险加固工程2.2.工程地点某市某县某水库2.3.工程规模水库总库容:__________万立方米水库防洪标准:__________2.4.工程类型水库除险加固、供水工程2.5.工程建设周期自合同签订之日起至______年______月______日完工3.工程内容3.1.施工范围大坝加固、溢洪道加固、输水洞加固、水库管理设施建设等3.2.施工内容大坝防渗处理溢洪道加固输水洞加固水库管理设施建设(含观测设施、通信设施等)施工现场临时设施建设3.3.施工标准按照国家及行业标准执行达到水利部规定的二级水利工程标准4.工程价款及支付方式4.1.工程价款工程总价款为人民币__________万元整4.2.付款方式预付款:合同签订后____个工作日内支付总额的____%进度款:根据工程进度分阶段支付,每阶段支付比例为总额的____%结算款:工程验收合格后支付总额的____%保修金:工程保修期满后支付总额的____%4.3.付款节点预付款:合同签订后____个工作日内进度款:每完成工程总量的____%后支付结算款:工程验收合格后____个工作日内保修金:保修期满后____个工作日内5.施工进度及节点5.1.施工进度计划第一阶段:大坝加固(____个月)第二阶段:溢洪道加固(____个月)第三阶段:输水洞加固(____个月)第四阶段:水库管理设施建设(____个月)5.2.施工节点大坝加固完成溢洪道加固完成输水洞加固完成水库管理设施建设完成5.3.施工工期延误及处理若因乙方原因导致工期延误,每延误一日,应向甲方支付____元违约金。若因不可抗力导致工期延误,双方应协商解决,尽量缩短工期。6.施工质量要求及验收标准6.1.施工质量要求严格按照国家及行业标准进行施工确保工程质量达到二级水利工程标准6.2.验收标准按照国家及行业标准进行验收验收合格标准:各项指标达到设计要求,无质量问题6.3.验收程序甲方组织验收小组乙方配合验收工作验收合格后,甲方出具验收报告8.甲方责任8.1.甲方义务按时向乙方提供施工图纸、技术资料和施工现场按合同约定支付工程款协调解决施工过程中与当地政府、村民的关系负责工程质量监督和工程验收8.2.甲方权利对施工进度、质量、安全进行监督对乙方违反合同的行为提出整改要求在乙方违约时,有权暂停支付工程款9.乙方责任9.1.乙方义务按照合同约定进行施工,确保工程质量按时完成施工任务配合甲方进行工程质量监督和工程验收对施工现场进行安全管理和环境保护9.2.乙方权利按合同约定获得工程款享有因不可抗力等原因导致的工期延误免责权对甲方违反合同的行为提出异议10.合同变更及解除10.1.合同变更合同签订后,如需变更工程内容、工程量、工程价款等,双方应协商一致,签订补充协议。10.2.合同解除合同履行期间,如一方严重违约,另一方有权解除合同。因不可抗力导致合同无法履行时,双方可协商解除合同。11.违约责任11.1.违约情形乙方未按合同约定完成施工任务乙方工程质量不符合合同约定乙方未按合同约定支付工程款甲方未按合同约定提供施工图纸和技术资料11.2.违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.争议解决12.1.争议解决方式双方应友好协商解决合同争议。协商不成的,提交某市某县人民法院诉讼解决。12.2.争议解决程序双方应在争议发生后____个工作日内提出协商请求。协商期限为____个工作日,逾期未达成一致意见的,提交诉讼。13.合同生效及终止13.1.合同生效本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2.合同终止合同履行完毕或双方协商一致解除合同后终止。14.其他约定14.1.保密条款双方对本合同内容及项目信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2.法律适用及争议管辖本合同适用中华人民共和国法律。争议解决过程中,如涉及法律适用问题,由某市某县人民法院解释。14.3.合同附件施工图纸及技术资料工程量清单验收标准及程序保密协议争议解决程序说明第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督、检测、监理等服务的机构或个人。15.2.第三方介入的情形1.工程设计、施工、监理等过程中,需要第三方提供专业意见或服务;2.工程质量、安全、进度等方面需要第三方进行监督、检测或验收;3.双方协商一致,认为有必要引入第三方参与合同履行。15.3.第三方选定1.第三方的选定由甲乙双方协商确定,并签订相应的委托协议。2.第三方应具备相应的资质和条件,能够胜任合同约定的服务内容。16.第三方职责16.1.第三方应按照合同约定,独立、公正、客观地履行职责。16.2.第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和行业标准。16.3.第三方对所提供的服务质量、效果承担相应责任。17.第三方权利17.1.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料、数据和信息。17.2.第三方有权对甲乙双方的行为进行监督、检查和评价。17.3.第三方在履行职责过程中,有权提出合理化建议。18.第三方责任限额18.1.第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。18.2.第三方责任限额由甲乙双方在委托协议中约定,但不得超过合同价款的____%。19.第三方与其他各方的划分19.1.第三方与甲方的关系:第三方接受甲方的委托,为甲方提供专业服务。第三方对甲方负责,甲方对第三方的行为进行监督。19.2.第三方与乙方的关系:第三方对乙方进行施工监督、检测或验收。第三方对乙方的工作进行评价,乙方应接受并改进。19.3.第三方与合同履行:第三方参与合同履行,但不影响甲乙双方的权利义务。第三方的工作成果应纳入合同履行的整体评价。20.第三方介入的终止20.1.当合同履行完毕或第三方完成约定的服务内容后,第三方介入终止。20.2.第三方介入终止后,甲乙双方应就第三方的工作成果进行确认。21.第三方介入的补充条款21.1.第三方介入的详细内容、服务标准、费用等,应在委托协议中明确。21.2.第三方介入的费用由甲方承担,甲方应在合同签订后____个工作日内支付。21.3.第三方介入过程中,如出现争议,由甲乙双方协商解决,协商不成的,提交某市某县人民法院诉讼解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及技术资料详细要求:包含工程设计的详细图纸、技术规范、施工工艺说明等,确保施工过程中的技术指导准确无误。说明:施工图纸及技术资料是施工的重要依据,乙方必须严格按照图纸和技术资料进行施工。2.工程量清单详细要求:列出工程的所有分项工程,并详细说明每个分项工程的数量、单价和总价。说明:工程量清单是工程款支付的重要依据,甲乙双方应共同确认无误。3.验收标准及程序详细要求:明确工程验收的标准、程序和验收组织方式。说明:验收标准及程序是确保工程质量的重要环节,双方应共同遵守。4.保密协议详细要求:约定双方对合同内容及项目信息保密的义务和违约责任。说明:保密协议是保护双方商业秘密的重要文件,双方应严格遵守。5.争议解决程序说明详细要求:明确争议解决的方式、程序和时限。说明:争议解决程序说明是解决合同履行过程中可能出现争议的指导性文件。6.第三方委托协议详细要求:明确第三方介入的具体内容、服务标准、费用及责任。说明:第三方委托协议是第三方介入合同履行的重要文件,双方应仔细阅读并签订。7.施工进度计划详细要求:列出工程各阶段的施工时间表,包括关键节点和工期要求。说明:施工进度计划是确保工程按时完成的重要工具,双方应共同遵守。8.施工质量要求详细要求:明确工程质量的标准和要求,包括材料、施工工艺、验收标准等。说明:施工质量要求是保证工程质量的基础,双方应共同执行。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按合同约定完成施工任务责任认定:乙方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失。示例:乙方未能在合同约定的工期内完成工程,应支付每日____元的违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方工程质量不符合合同约定责任认定:乙方应承担修复费用,并赔偿因此给甲方造成的损失。示例:乙方施工的工程质量不合格,甲方有权要求乙方进行修复,修复费用由乙方承担。3.甲方未按合同约定支付工程款责任认定:甲方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失。示例:甲方未按合同约定支付工程款,应支付每日____元的违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。4.甲方未按合同约定提供施工图纸和技术资料责任认定:甲方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失。示例:甲方未能在合同约定的时间内提供施工图纸和技术资料,应支付每日____元的违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。5.第三方未按委托协议履行职责责任认定:第三方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。示例:第三方未按委托协议提供满意的服务,应支付每日____元的违约金,并赔偿甲乙双方因此造成的损失。全文完。二零二四年度水利工程建设工程施工合同gf2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:________________________地址:________________________联系人:________________________联系电话:________________________2.乙方:名称:________________________地址:________________________联系人:________________________联系电话:________________________3.其他相关方:名称:________________________地址:________________________联系人:________________________联系电话:________________________二、合同前言2.1背景本合同是在《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的指导下,为规范水利工程建设工程施工行为,保障工程质量和安全,经甲方与乙方友好协商,达成一致意见,签订本合同。2.2目的本合同的目的是明确甲乙双方在水利工程建设工程施工过程中的权利义务,确保工程顺利进行,实现工程预期目标。三、定义与解释3.1专业术语1.水利工程:指为控制、调节、开发、利用和保护水资源,防治水害,进行水利建设的各类工程。2.施工:指按照工程设计图纸、施工规范和施工组织设计,对水利工程进行实地施工、安装、调试等过程。3.工程质量:指水利工程在施工、使用过程中,满足设计要求、规范规定和合同约定的各项技术指标。3.2关键词解释1.甲方:指水利工程的建设单位。2.乙方:指承担水利工程建设工程施工任务的施工单位。3.合同价款:指甲乙双方在合同中约定的,乙方完成水利工程建设工程施工所应得到的报酬。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成水利工程建设工程施工。2.甲方有权对乙方在施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。3.甲方应按照合同约定,按时支付合同价款。4.1乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定,提供施工图纸、技术资料等。2.乙方有权要求甲方按照合同约定,及时解决施工过程中遇到的问题。3.乙方应按照合同约定,保证施工质量,确保工程安全。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至水利工程建设工程施工完毕,经验收合格后终止。5.2合同履行地点水利工程建设工程施工地点为:________________________5.3合同履行方式乙方按照工程设计图纸、施工规范和施工组织设计,对水利工程进行实地施工、安装、调试等过程。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.工程施工完毕,经验收合格。2.双方协商一致解除合同。6.3终止程序1.双方协商一致,签署终止合同协议。2.乙方按照合同约定,完成工程移交手续。6.4终止后果1.乙方完成工程移交后,甲方应按照合同约定支付剩余合同价款。2.双方按照合同约定,处理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用:包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。2.工程间接费用:包括但不限于项目管理费、质检费、安全防护费等。3.其他费用:包括但不限于设计费、咨询费、保险费等。4.不可预见费用:根据实际情况,经双方协商确定的额外费用。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,乙方应向甲方提供相应的施工图纸和技术资料,甲方应在收到乙方提交的材料后支付合同总额的20%作为预付款。2.进度款:工程进度达到合同约定节点时,乙方应向甲方提供相应的工程进度报告和发票,甲方应在收到报告和发票后支付已完成工程价值的30%作为进度款。3.验收款:工程竣工验收合格后,甲方应在收到乙方提交的验收报告和发票后支付合同总额的40%作为验收款。4.保修金:工程保修期满后,甲方应在收到乙方提交的保修金退还申请后,退还乙方合同总额的10%作为保修金。7.3支付时间1.预付款:合同签订后10个工作日内支付。2.进度款:每个进度节点完成后5个工作日内支付。3.验收款:工程竣工验收合格后15个工作日内支付。4.保修金:保修期满后15个工作日内退还。7.4支付条款1.甲方应在约定的支付时间内,按照约定的支付方式进行支付。2.乙方应在收到甲方支付后,及时提供相应的发票和工程进度报告。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为未支付款项的1%。2.甲方因自身原因导致工程延期,应向乙方支付违约金,违约金为每日工程总价的0.5%。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为每日工程总价的0.5%。2.乙方施工质量不符合合同约定,应承担相应的修复费用,并支付违约金,违约金为修复费用的50%。8.3赔偿金额和方式1.违约金的具体金额根据实际情况计算。2.赔偿金额应以人民币计算,并以银行转账方式支付。九、保密条款9.1保密内容1.双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等。2.任何一方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。9.2保密期限1.保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。2.在保密期限届满后,双方仍需对保密内容予以保密。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。2.任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指合同签订后,由于自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同履行不能或履行困难的情况。2.不可抗力包括但不限于地震、洪水、台风、战争、罢工等。10.2不可抗力事件1.任何一方在合同履行过程中遭遇不可抗力事件,应及时通知对方。2.不可抗力事件的发生,不影响本合同的效力。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生时,双方应立即协商解决合同履行问题。2.因不可抗力事件导致合同履行不能或履行困难的,双方可根据实际情况调整合同履行期限。10.4不可抗力实例1.地震、洪水等自然灾害。2.政府政策调整、战争等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调解1.双方可自愿选择调解机构进行调解。2.调解结果对双方均有约束力。11.3仲裁或诉讼1.任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.双方也可约定仲裁机构进行仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让本合同。2.经双方协商一致,本合同可以转让。12.2不得转让的情形1.乙方在施工过程中,不得将工程分包给第三方。2.甲方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对水利工程建设工程施工的监督权。2.乙方保留对水利工程建设工程施工的技术改进权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在工程竣工验收合格后,对工程质量问题的追诉权。2.乙方保留在合同履行过程中,对甲方违约行为的追究权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何一方提出修改或补充合同内容,应书面通知对方。2.双方应就修改或补充内容进行协商,达成一致意见后,以书面形式签署补充协议。14.2修改和补充效力1.补充协议与本合同具有同等法律效力。2.未经双方书面同意,任何一方不得单方面修改或补充合同内容。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助,确保工程顺利进行。2.双方应相互配合,及时解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式1.双方应通过定期会议、书面报告等方式进行沟通。2.双方应按照合同约定,及时处理对方提出的合理要求。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为本合同的完整文件,构成双方之间关于水利工程建设工程施工的全部协议。16.3增减条款任何一方提出的增减条款,必须经双方书面同意,并作为本合同的组成部分。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.施工图纸及技术资料2.工程量清单3.施工组织设计4.预付款支付凭证5.进度款支付凭证6.验收款支付凭证7.工程竣工验收报告8.保修金退还申请及凭证9.保密协议10.不可抗力事件证明文件11.协商记录12.调解协议13.仲裁或诉讼裁决书14.合同修改和补充协议15.其他双方认为必要的文件和资料二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付款项:甲方未在约定时间内支付预付款、进度款、验收款或保修金。工程延期:甲方因自身原因导致工程延期,未及时通知乙方或未支付违约金。2.乙方违约:未按时完成工程:乙方未在约定时间内完成工程,未支付违约金。施工质量不符合约定:乙方施工质量不符合合同约定,未进行修复或未支付修复费用及违约金。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范,包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等内容。2.建筑法:调整建筑活动中的法律关系,包括建筑工程的设计、施工、监理、验收等环节。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。4.违约金:当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定,应当承担的违约责任形式。5.保密协议:双方就保密事项达成的协议,约定保密内容、期限和履行方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未能按时支付款项。解决办法:乙方应及时提醒甲方支付,如甲方仍不支付,乙方可向甲方发出书面催告,必要时可提起诉讼。2.问题:乙方施工质量不符合约定。解决办法:甲方应及时通知乙方进行整改,乙方应在规定时间内完成整改,如整改后仍不符合约定,甲方可要求乙方承担修复费用及违约金。3.问题:工程延期。解决办法:双方应协商解决延期原因,如因甲方原因导致延期,甲方应支付违约金;如因乙方原因导致延期,乙方应支付违约金。4.问题:不可抗力事件影响工程进度。解决办法:双方应立即协商解决,根据实际情况调整合同履行期限,必要时可暂停工程。5.问题:合同争议。解决办法:双方应友好协商解决,协商不成的,可提交调解、仲裁或诉讼解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义:第
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度智慧城市基础设施安装服务协议3篇
- 二零二五年度教育信息化与教学资源合作办学合同3篇
- 2024步行街商铺租赁合同
- 二零二五年度电力工程进度控制与设计咨询合同3篇
- 二零二五年度担保业务会计科目风险控制合同2篇
- 2024版房屋建设施工劳动协议范本版
- 污水回用多级过滤流程设计
- 食品卫生安全监管的创新
- 2025供用气的合同样本
- 二零二五年度商业地产项目招商与运营代理合同
- 完整版:美制螺纹尺寸对照表(牙数、牙高、螺距、小径、中径外径、钻孔)
- TCI 373-2024 中老年人免散瞳眼底疾病筛查规范
- 2024四川太阳能辐射量数据
- 石油钻采专用设备制造考核试卷
- 法人变更股权转让协议书(2024版)
- 研究生中期考核汇报模板幻灯片
- AQ/T 2061-2018 金属非金属地下矿山防治水安全技术规范(正式版)
- 培训机构与学校合作协议书范本
- 留置导尿法操作评分标准
- 2024年高考数学经典解答题-立体几何专项复习17题(附答案)
- 麻醉管理-血气分析在手术中的应用
评论
0/150
提交评论