二零二五年度建筑防水工程劳务分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑防水工程劳务分包合同1合同目录第一章合同概述1.1合同订立依据1.2合同双方基本情况1.3合同签订日期1.4合同有效期限1.5合同履行地点第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程结构2.5工程质量要求第三章劳务分包内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程进度3.4分包工程标准3.5分包工程材料第四章劳务分包价格4.1分包工程总价格4.2分包工程单价4.3分包工程结算方式4.4分包工程付款方式4.5分包工程付款进度第五章劳务分包人员5.1分包人员配置5.2分包人员资质5.3分包人员工资待遇5.4分包人员管理5.5分包人员培训第六章工程进度管理6.1工程进度计划6.2工程进度监控6.3工程进度调整6.4工程进度考核6.5工程进度变更第七章质量管理7.1质量管理体系7.2质量控制措施7.3质量检验标准7.4质量责任划分7.5质量问题处理第八章安全管理8.1安全生产责任制8.2安全生产措施8.3安全教育培训8.4安全检查与整改8.5事故处理与报告第九章保修与维修9.1保修期限9.2保修范围9.3保修责任9.4维修程序9.5维修费用第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止程序10.4合同解除或终止后的处理第十一章违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约金计算11.4违约争议解决第十二章争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构12.4争议解决费用第十三章合同附件13.1合同附件一：工程量清单13.2合同附件二：劳务分包人员名单13.3合同附件三：安全生产措施13.4合同附件四：其他相关文件第十四章合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同变更与补充14.4合同附件14.5合同解除与终止14.6合同争议解决14.7合同附件合同编号_________第一章合同概述1.1合同订立依据1.1.1根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定。1.1.2根据《建筑劳务分包管理办法》的规定。1.2合同双方基本情况1.2.1分包方：[分包方名称]，法定代表人：[分包方法定代表人姓名]，注册地址：[分包方注册地址]。1.2.2总包方：[总包方名称]，法定代表人：[总包方法定代表人姓名]，注册地址：[总包方注册地址]。1.3合同签订日期1.3.1本合同签订日期为2024年[具体日期]。1.4合同有效期限1.4.1本合同自签订之日起生效，至[具体日期]止。1.5合同履行地点1.5.1合同履行地点为[具体地点]。第二章工程概况2.1工程名称2.1.1[工程名称]。2.2工程地点2.2.1[工程地点]。2.3工程规模2.3.1[工程规模描述]。2.4工程结构2.4.1[工程结构类型]。2.5工程质量要求2.5.1[工程质量标准]。第三章劳务分包内容3.1分包工程范围3.1.1[分包工程具体内容]。3.2分包工程量3.2.1[分包工程量清单]。3.3分包工程进度3.3.1[分包工程进度计划]。3.4分包工程标准3.4.1[分包工程执行标准]。3.5分包工程材料3.5.1[分包工程材料要求]。第四章劳务分包价格4.1分包工程总价格4.1.1[分包工程总价格]。4.2分包工程单价4.2.1[分包工程单价表]。4.3分包工程结算方式4.3.1[分包工程结算方式]。4.4分包工程付款方式4.4.1[分包工程付款方式]。4.5分包工程付款进度4.5.1[分包工程付款进度表]。第五章劳务分包人员5.1分包人员配置5.1.1[分包人员配置清单]。5.2分包人员资质5.2.1[分包人员资质要求]。5.3分包人员工资待遇5.3.1[分包人员工资待遇标准]。5.4分包人员管理5.4.1[分包人员管理制度]。5.5分包人员培训5.5.1[分包人员培训计划]。第六章工程进度管理6.1工程进度计划6.1.1[工程进度计划表]。6.2工程进度监控6.2.1[工程进度监控措施]。6.3工程进度调整6.3.1[工程进度调整程序]。6.4工程进度考核6.4.1[工程进度考核标准]。6.5工程进度变更6.5.1[工程进度变更程序]。第七章质量管理7.1质量管理体系7.1.1[质量管理体系建立]。7.2质量控制措施7.2.1[质量控制措施实施]。7.3质量检验标准7.3.1[质量检验标准执行]。7.4质量责任划分7.4.1[质量责任划分规定]。7.5质量问题处理7.5.1[质量问题处理流程]。第八章安全管理8.1安全生产责任制8.1.1分包方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责。8.1.2总包方应监督分包方履行安全生产责任制。8.2安全生产措施8.2.1分包方应采取必要的安全措施，确保施工安全。8.2.2总包方应提供必要的安全设施和防护用品。8.3安全教育培训8.3.1分包方应对施工人员进行安全教育培训。8.3.2总包方应提供安全教育培训场所和资料。8.4安全检查与整改8.4.1分包方应定期进行安全检查，发现问题及时整改。8.4.2总包方应监督分包方的安全检查和整改工作。8.5事故处理与报告8.5.1发生安全事故时，分包方应立即启动应急预案，并报告总包方。8.5.2事故处理结束后，分包方应提交事故调查报告。第九章保修与维修9.1保修期限9.1.1本合同项下的工程保修期为[具体期限]。9.2保修范围9.2.1保修范围包括但不限于[具体保修内容]。9.3保修责任9.3.1分包方负责在保修期内对工程进行维修和保养。9.4维修程序9.4.1发生保修范围内的质量问题，业主应通知分包方进行维修。9.4.2分包方应在接到通知后[具体时间]内进行维修。9.5维修费用9.5.1保修期内发生的维修费用由分包方承担。第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1出现本合同约定的解除条件时，任何一方均可提出解除合同。10.2合同终止条件10.2.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同时，合同终止。10.3合同解除或终止程序10.3.1提出解除或终止合同的一方应书面通知另一方。10.4合同解除或终止后的处理10.4.1合同解除或终止后，双方应进行工程结算。10.4.2任何一方不得就合同解除或终止前的行为追究对方责任。第十一章违约责任11.1违约情形11.1.1分包方或总包方违反本合同约定的义务。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担相应的违约责任。11.3违约金计算11.3.1违约金的计算方式根据违约情况确定。11.4违约争议解决11.4.1违约争议应通过协商解决；协商不成的，提交[具体仲裁机构]仲裁。第十二章争议解决12.1争议解决方式12.1.1争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。12.2争议解决程序12.2.1争议解决程序按相关法律法规和本合同约定执行。12.3争议解决机构12.3.1争议解决机构为[具体仲裁机构]。12.4争议解决费用12.4.1争议解决费用由败诉方承担。第十三章合同附件13.1合同附件一：工程量清单13.2合同附件二：劳务分包人员名单13.3合同附件三：安全生产措施13.4合同附件四：其他相关文件第十四章合同生效及其他14.1合同生效条件14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期14.2.1本合同生效日期为[具体日期]。14.3合同变更与补充14.3.1合同的变更与补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。14.4合同附件14.4.1本合同附件为本合同不可分割的一部分。14.5合同解除与终止14.5.1本合同解除与终止按照第十章约定执行。_________（分包方名称）_________（总包方名称）_________（签字）_________（日期）_________（签字）_________（日期）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定项目经理1.1.1本合同项下，甲方有权指定项目经理，并负责对分包工程的全面管理。1.1.2项目经理的任命应书面通知乙方，并明确项目经理的权限和责任。1.2甲方提供设计图纸和技术资料1.2.1甲方应按约定时间向乙方提供完整的设计图纸和技术资料。1.2.2乙方在收到设计图纸和技术资料后，应及时进行技术交底，确保施工质量。1.3甲方负责工程进度款的支付1.3.1甲方应按照合同约定的时间和比例支付工程进度款。1.3.2乙方应在每个支付周期内提交工程进度报告和付款申请。1.4甲方负责协调周边关系1.4.1甲方应负责协调分包工程涉及的周边关系，包括与业主、监理、其他分包商等。1.4.2乙方应配合甲方的工作，确保工程顺利进行。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方自主安排施工进度2.1.1乙方有权根据工程实际情况自主安排施工进度，但应确保工程质量和安全。2.1.2乙方应在施工过程中及时向甲方汇报工程进度。2.2乙方负责人员培训和施工组织2.2.1乙方应负责对施工人员进行专业培训，确保其具备相应的技能和素质。2.2.2乙方应建立健全施工组织，确保施工安全、有序进行。2.3乙方负责材料采购和质量控制2.3.1乙方应按照合同约定采购工程所需材料，并确保材料质量符合要求。2.3.2乙方应对进场材料进行严格的质量检验，不合格材料不得用于工程。2.4乙方负责现场安全防护2.4.1乙方应按照国家有关安全生产法律法规和标准，做好施工现场的安全防护工作。2.4.2乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1中介机构职责3.1.1中介机构应按照合同约定，负责对分包工程的监督管理。3.1.2中介机构应独立、客观、公正地处理分包工程中的争议。3.2中介机构费用3.2.1中介机构费用由双方协商确定，并纳入合同总价。3.2.2中介机构费用支付方式按合同约定执行。3.3中介机构报告3.3.1中介机构应定期向甲方和乙方提交分包工程进展报告。3.3.2报告内容应包括工程进度、质量、安全等方面。3.4中介机构争议处理3.4.1中介机构在处理分包工程争议时，应充分考虑双方的合法权益。3.4.2中介机构处理争议的结论具有约束力，双方应予以遵守。3.5中介机构终止3.5.1当中介机构无法履行职责或违反合同约定时，双方可终止中介机构的服务。3.5.2中介机构终止后，双方应就终止事宜进行协商，明确后续处理方案。附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同附件一：工程量清单2.合同附件二：劳务分包人员名单3.合同附件三：安全生产措施4.合同附件四：其他相关文件5.合同附件五：甲方指定项目经理任命书6.合同附件六：乙方施工组织设计7.合同附件七：材料采购清单及质量检验报告8.合同附件八：中介机构服务协议9.合同附件九：工程进度报告10.合同附件十：工程质量检验报告二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按约定时间提供设计图纸和技术资料。认定：甲方应在合同约定的时间内提供，未按时提供视为违约。2.违约行为：乙方未按约定时间完成工程进度。认定：乙方应在合同约定的时间内完成工程进度，未按时完成视为违约。3.违约行为：乙方使用不合格材料进行施工。认定：乙方应使用符合合同约定的材料，使用不合格材料视为违约。4.违约行为：甲方未按约定支付工程进度款。认定：甲方应在合同约定的时间内支付工程进度款，未按时支付视为违约。5.违约行为：中介机构未按合同约定履行职责。认定：中介机构应在合同约定的时间内履行职责，未履行或履行不到位视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律规范，包括合同的订立、效力、履行、变更、解除、终止等内容。2.劳务分包：指承包方将承包工程的一部分工作分包给其他单位或个人完成的行为。3.仲裁：指由仲裁机构根据当事人协议，对争议进行审理并作出裁决的活动。4.违约责任：违约方应承担的法律责任，包括支付违约金、赔偿损失等。5.安全生产：指在生产经营活动中，防止事故发生，保障人员生命财产安全的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：及时调整施工计划，增加人员设备，确保工程进度。2.问题：材料供应不及时。解决办法：提前做好材料采购计划，与供应商保持良好沟通，确保材料供应。3.问题：质量问题。解决办法：加强质量检验，发现问题及时整改，确保工程质量。4.问题：安全事故。解决办法：加强安全生产管理，定期进行安全检查，及时消除安全隐患。五、所有应用场景：1.建筑防水工程分包。2.劳务分包合同管理。3.工程进度和质量控制。4.安全生产管理。5.合同争议解决。全文完。二零二四年度建筑防水工程劳务分包合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方（发包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方需要进行建筑防水工程的施工，乙方具备相关资质和经验，为满足工程需求，双方经友好协商，特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程施工合同管理办法》等相关法律法规及政策制定。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（1）建筑防水工程：指对建筑物、构筑物等防水材料的施工、安装、维修等全过程。（2）劳务分包：指乙方将建筑防水工程的施工任务部分或全部委托给有资质的第三方完成。3.2关键词解释（1）工期：指合同约定的施工期限，以日历天计算。（2）工程量：指本合同约定的施工任务的工程量，以工程量清单为准。（3）质量：指施工完成的防水工程符合国家相关质量标准和设计要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、工程量完成施工任务。（2）甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督检查。（3）甲方有权根据实际情况调整施工进度和工程量。（4）甲方应按照合同约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、工程量完成施工任务。（2）乙方应保证施工过程中的安全和文明施工。（3）乙方应配合甲方进行工程监督检查。（4）乙方应按照合同约定的时间节点提交工程进度和工程量报表。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为______个月。5.2合同履行地点施工地点：____________________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定的时间、质量、工程量完成施工任务，甲方应按照合同约定支付工程款。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同约定的工期届满，工程验收合格。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）一方违约，另一方提出终止合同。6.3终止程序（1）一方提出终止合同，应提前______个工作日书面通知对方。（2）双方协商一致，签订终止合同协议。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照约定结算工程款。（2）合同终止后，乙方应将施工现场清理完毕。（3）合同终止后，双方应按照国家相关规定处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）直接费用：包括材料费、人工费、机械使用费等。（2）间接费用：包括管理费、利润、风险费等。（3）其他费用：包括合同签订费、设计变更费、验收合格费等。7.2支付方式（1）乙方提交工程进度款申请，甲方在收到申请后____个工作日内进行审核。（2）审核通过后，甲方将款项支付至乙方指定的账户。（3）甲方有权根据工程进度和质量要求调整支付金额。7.3支付时间（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的_____%作为预付款。（2）工程进度达到合同约定节点，乙方提交进度款申请，甲方在____个工作日内支付相应款项。（3）工程验收合格后____个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的_____%。（4）工程保修期满后____个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的_____%。7.4支付条款（1）乙方应在合同约定的支付时间内提交支付申请，否则甲方有权拒绝支付。（2）甲方在支付款项时，应确保资金来源合法合规。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付款项，应向乙方支付_____%的违约金。（2）甲方未按合同约定调整支付金额，乙方有权解除合同。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成工程，应向甲方支付_____%的违约金。（2）乙方施工过程中出现质量问题，应承担相应的修复责任，并支付_____%的违约金。（3）乙方擅自变更施工方案，导致工程延误或质量下降，应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定承担相应的赔偿责任，赔偿金额以实际损失为依据，赔偿方式包括但不限于货币支付、修复工程等。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术、商业秘密等保密内容。9.2保密期限本合同保密期限自合同签订之日起______年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理的保密措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得泄露、复制、传播保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为等人力无法控制的事件，导致合同无法履行。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）战争：战争、军事冲突等。（3）政府行为：政府政策调整、法律修改等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。（2）在不可抗力事件发生期间，双方应暂停履行合同。（3）不可抗力事件消除后，双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断。（2）战争导致施工材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商无果时，双方可申请调解、仲裁或诉讼解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同权利和义务。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、机密的工程。（2）合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对施工过程中出现的安全、质量问题进行监督和整改的权利。（2）乙方保留对施工过程中发现的设计不合理、材料不符合要求等问题提出建议和整改的权利。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在合同履行过程中，根据工程实际情况调整施工方案和工程量的权利。（2）乙方保留在施工过程中，因不可抗力等原因导致工程延误或无法按期完成的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同修改和补充需经双方协商一致。（2）修改和补充内容应以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应按照合同约定，及时提供必要的资料、设备、人员等。（2）双方应相互配合，确保工程顺利进行。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开协调会议，讨论和解决施工过程中出现的问题。（2）双方应通过电话、邮件等方式保持沟通，及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同为本合同的完整和独立文件，任何与本合同相抵触的文件或协议无效。16.3增减条款本合同中未列明的条款，双方可根据实际情况另行协商确定。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________签订日期：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.施工图纸及技术规范2.工程量清单3.预付款支付凭证4.工程进度款支付凭证5.验收报告6.不可抗力事件证明材料7.违约金支付凭证8.协商或调解协议9.仲裁或诉讼裁决书10.合同修改和补充协议11.保密协议12.其他相关文件及资料二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付款项：认定依据为合同约定的支付时间和支付条款。未按合同约定调整支付金额：认定依据为合同约定的支付方式和支付时间。2.乙方违约：未按时完成工程：认定依据为合同约定的工期和工程进度款支付申请。施工过程中出现质量问题：认定依据为工程质量标准和验收报告。擅自变更施工方案：认定依据为合同约定的施工方案和工程变更申请。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约金：指因一方违约而向另一方支付的一定金额的货币。3.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决。4.诉讼：指当事人将争议提交人民法院进行审理和判决。5.保密：指对合同中涉及的技术、商业秘密等保密内容进行保密。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中发现设计不合理。解决办法：乙方应及时提出建议，并与甲方协商确定解决方案。2.问题：施工材料不符合要求。解决办法：乙方应拒绝使用不合格材料，并通知甲方更换。3.问题：工程进度延误。解决办法：乙方应及时分析原因，采取措施加快工程进度，并及时通知甲方。4.问题：工程质量问题。解决办法：乙方应立即进行整改，确保工程质量符合标准。5.问题：合同履行过程中的沟通不畅。解决办法：双方应加强沟通，定