2024版旧路加铺建设工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版旧路加铺建设工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程概述第二条合同范围与工程内容2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度第四条工程进度与交付4.1工程进度计划4.2工程交付条件4.3工期延误第五条工程质量与标准5.1质量标准5.2质量控制5.3质量异议第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收第七条施工安全与环境保护7.1安全措施7.2环境保护7.3安全事故处理第八条变更与调整8.1变更范围8.2变更程序8.3变更价款第九条违约责任9.1承包方违约9.2发包方违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一条解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3解除或终止后的处理第十二条一般条款12.1合同的生效、修改与解除12.2保密条款12.3法律适用12.4合同的履行与监督第十三条其他条款13.1技术支持与服务13.2培训与技术交流13.3合同的翻译与解释第十四条附件14.1工程设计文件14.2施工图纸14.3技术规范与要求14.4其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程概述本合同涉及的工程为县旧路加铺建设工程，工程内容包括：路面铣刨、基层处理、加铺沥青混凝土等。第二条合同范围与工程内容2.1工程地点工程位于县，具体施工范围由甲方提供的设计图纸和工程量清单确定。2.2工程规模工程规模为公里，具体长度以甲方提供的设计图纸为准。2.3工程内容工程内容包括：路面铣刨、基层处理、加铺沥青混凝土、交通标线施划、交通安全设施安装等。第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式支付方式为银行转账，乙方提供等额的发票。3.3支付进度支付进度按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。第四条工程进度与交付4.1工程进度计划乙方根据工程量和施工条件，制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。4.2工程交付条件工程完成后，经甲方验收合格，办理工程交付手续。4.3工期延误由于乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金金额为合同总价的一定比例。第五条工程质量与标准5.1质量标准工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。5.2质量控制乙方应建立完善的质量管理体系，确保工程质量。5.3质量异议甲方对工程质量有异议的，应在验收合格之日起天内提出，并提供书面材料。第六条材料与设备6.1材料供应乙方负责采购工程所需的材料，并保证材料质量。6.2设备供应乙方负责提供施工所需的设备，并保证设备正常运行。6.3材料与设备验收甲方对乙方提供的材料和设备进行验收，验收不合格的，乙方应负责更换或修复。第八条变更与调整8.1变更范围合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，双方可协商进行调整。8.2变更程序变更事项需双方协商一致，并以书面形式确认，作为合同的附件。8.3变更价款变更价款的计算和支付按照双方协商确定的方式进行。第九条违约责任9.1承包方违约乙方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的一定比例。9.2发包方违约甲方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金金额为合同总价的一定比例。9.3违约赔偿因违约行为导致对方损失的，违约方应承担赔偿责任。第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构选择仲裁的，仲裁机构为市仲裁委员会；选择诉讼的，诉讼地点为市人民法院。10.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为省市。第十一条解除与终止11.1合同解除条件一方当事人严重违约，导致合同无法履行，另一方当事人可以解除合同。11.2合同终止条件合同执行完毕，双方履行了合同约定的义务，合同自然终止。11.3解除或终止后的处理合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求拆除临时设施，清理施工现场，并将工程交付甲方。第十二条一般条款12.1合同的生效、修改与解除本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的修改和解除需双方书面同意。12.2保密条款双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密，应予以保密，不得泄露给第三方。12.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.4合同的履行与监督双方应严格按照合同约定履行义务，并相互监督，确保合同的顺利实施。第十三条其他条款13.1技术支持与服务乙方在施工过程中提供技术支持和服务，确保工程质量。13.2培训与技术交流乙方应根据甲方要求，提供相关培训和技术交流。13.3合同的翻译与解释合同的翻译和解释权归双方共同所有。第十四条附件14.1工程设计文件附件中包含工程设计图纸、技术说明书等设计文件。14.2施工图纸附件中包含施工图纸、施工方案等施工文件。14.3技术规范与要求附件中包含工程质量标准、技术规范等要求。14.4其他相关文件附件中包含与工程相关的其他文件，如施工许可证、安全生产许可证等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件1.1设计图纸路面铣刨设计图基层处理设计图加铺沥青混凝土设计图1.2技术说明书工程概况说明书材料要求和技术指标说明书附件二：施工图纸2.1施工方案路面铣刨施工方案基层处理施工方案加铺沥青混凝土施工方案2.2施工进度计划施工总进度计划分阶段施工进度计划附件三：技术规范与要求3.1工程质量标准路面铣刨质量标准基层处理质量标准加铺沥青混凝土质量标准3.2安全文明施工标准施工现场安全管理规定环境保护措施要求附件四：其他相关文件4.1施工许可证工程所在地相关部门颁发的施工许可证4.2安全生产许可证承包方持有的安全生产许可证说明二：违约行为及责任认定：违约行为：乙方未按合同约定时间完成工程乙方使用不符合合同约定的材料或设备乙方未按合同约定支付合同价款甲方未按合同约定时间支付进度款甲方未提供施工所需的设计图纸或施工条件责任认定标准：违约金：按照合同总价的一定比例计算违约金赔偿金：根据违约行为导致的损失金额计算赔偿金工期延误：按照实际延误天数计算违约金示例说明：若乙方未按合同约定时间完成工程，甲方有权按照合同约定扣除乙方相应的违约金；若甲方未按合同约定时间支付进度款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。说明三：法律名词及解释：法律名词：合同：本合同指的是2024版旧路加铺建设工程施工合同。甲方：指中华人民共和国省市县交通局。乙方：指建设有限公司。工程：指县旧路加铺建设工程。合同总价：指本合同约定