版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024门窗幕墙设计与施工劳务分包合同样本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同甲方基本信息1.1.1.甲方名称1.1.2.甲方法定代表人1.1.3.甲方联系电话1.1.4.甲方通讯地址1.1.5.甲方开户银行及账号1.2.合同乙方基本信息1.2.1.乙方名称1.2.2.乙方法定代表人1.2.3.乙方联系电话1.2.4.乙方通讯地址1.2.5.乙方开户银行及账号2.项目概况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目内容2.5.项目工期3.设计要求3.1.设计依据3.2.设计标准3.3.设计深度3.4.设计成果提交时间4.施工要求4.1.施工依据4.2.施工标准4.3.施工方案4.4.施工进度4.5.施工质量5.材料设备5.1.材料设备要求5.2.材料设备采购5.3.材料设备验收5.4.材料设备保管6.工程款支付6.1.工程款支付方式6.2.工程款支付节点6.3.工程款支付条件6.4.逾期付款违约责任7.风险分担7.1.政策风险7.2.市场风险7.3.自然灾害风险7.4.其他风险8.保密条款8.1.保密内容8.2.保密期限8.3.保密责任9.违约责任9.1.甲方违约责任9.2.乙方违约责任9.3.违约责任承担方式10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决机构10.3.争议解决程序11.合同生效及终止11.1.合同生效条件11.2.合同终止条件11.3.合同终止程序12.其他约定12.1.合同附件12.2.合同补充条款12.3.合同解释权13.合同签署13.1.签署日期13.2.签署地点13.3.签署人14.合同附件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.1.1甲方名称:房地产开发有限公司1.1.2甲方法定代表人:1.1.3甲方联系电话:02156781.1.4甲方通讯地址:上海市浦东新区路号1.1.5甲方开户银行及账号:中国工商银行分行,账号:0561.2合同乙方基本信息1.2.1乙方名称:门窗幕墙工程有限公司1.2.2乙方法定代表人:1.2.3乙方联系电话:021876543211.2.4乙方通讯地址:上海市普陀区路号1.2.5乙方开户银行及账号:中国建设银行分行,账号:987654第二条项目概况2.1项目名称:住宅小区门窗幕墙工程2.2项目地点:上海市区路号2.3项目规模:总建筑面积为万平方米2.4项目内容:包括门窗、幕墙的设计、制作、安装等2.5项目工期:自合同签订之日起个月第三条设计要求3.1设计依据:《建筑门窗设计规范》、《建筑幕墙设计规范》等3.2设计标准:按照国家标准、行业标准及甲方要求进行设计3.3设计深度:达到施工图设计深度3.4设计成果提交时间:自合同签订之日起个工作日内提交设计图纸第四条施工要求4.1施工依据:按照设计图纸、施工规范及甲方要求进行施工4.2施工标准:符合国家及行业标准4.3施工方案:乙方需在合同签订后个工作日内提交详细的施工方案4.4施工进度:按照施工进度计划进行施工,确保按期完成4.5施工质量:确保施工质量达到国家标准及甲方要求第五条材料设备5.1材料设备要求:选用符合国家标准、行业标准的材料设备5.2材料设备采购:由乙方负责材料设备的采购,并确保质量合格5.3材料设备验收:按照合同约定进行验收,确保材料设备符合要求5.4材料设备保管:由乙方负责材料设备的保管,确保材料设备安全第六条工程款支付6.1工程款支付方式:分阶段支付,具体支付节点及比例由双方协商确定6.2工程款支付节点:按照施工进度及验收情况确定支付节点6.3工程款支付条件:按照合同约定,甲方在支付前需对乙方提交的支付申请进行审核6.4逾期付款违约责任:甲方逾期付款,需向乙方支付按日计算的逾期付款违约金第七条风险分担7.1政策风险:因国家政策调整导致合同无法履行,双方协商解决7.2市场风险:因市场价格波动导致材料设备价格上涨,由双方协商解决7.3自然灾害风险:因自然灾害导致工程无法继续进行,双方协商解决7.4其他风险:因不可抗力等因素导致合同无法履行,双方协商解决第八条保密条款8.1保密内容8.1.1甲方商业秘密:包括但不限于项目规划、技术数据、财务信息等。8.1.2乙方商业秘密:包括但不限于施工工艺、技术方案、客户信息等。8.2保密期限8.2.1双方对本合同涉及的保密信息负有保密义务,保密期限自合同生效之日起至合同终止后年。8.2.2在保密期限届满后,双方仍应继续履行保密义务,直至相关保密信息已不再构成商业秘密。8.3保密责任8.3.1未经对方同意,任何一方不得向任何第三方泄露保密信息。8.3.2任何一方违反保密义务,应立即停止泄露行为,并赔偿对方因此遭受的损失。第九条违约责任9.1甲方违约责任9.1.1甲方未按约定支付工程款的,应向乙方支付逾期付款违约金。9.1.2甲方未按约定提供施工图纸或变更通知的,应承担相应责任,并赔偿乙方因此造成的损失。9.2乙方违约责任9.2.1乙方未按约定完成工程的,应承担相应责任,并赔偿甲方因此造成的损失。9.2.2乙方泄露甲方商业秘密的,应立即停止泄露行为,并赔偿甲方因此遭受的损失。9.3违约责任承担方式9.3.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3.2双方可协商解决违约责任问题,协商不成时可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。10.1.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1双方同意将争议提交至合同签订地仲裁委员会仲裁。10.3争议解决程序10.3.1仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。10.3.2仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签署合同文本并加盖公章。11.1.2合同经双方签字盖章后生效。11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕。11.2.2双方协商一致解除合同。11.3合同终止程序11.3.1合同终止后,双方应进行工程结算。11.3.2双方应在合同终止后个工作日内完成结算工作。第十二条其他约定12.1合同附件12.1.1本合同附件包括但不限于施工图纸、设计变更通知、工程量清单等。12.2合同补充条款12.2.1双方对本合同未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3合同解释权12.3.1本合同如有歧义,以双方协商一致的解释为准。第十三条合同签署13.1签署日期13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2签署地点13.2.1本合同在合同双方所在地签署。13.3签署人13.3.1甲方代表:13.3.2乙方代表:第十四条合同附件14.1本合同附件包括但不限于:14.1.1施工图纸14.1.2设计变更通知14.1.3工程量清单14.1.4材料设备清单14.1.5其他与本合同履行相关的文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念1.1第三方是指在本合同履行过程中,根据甲乙双方的约定,为提供专业服务、咨询、监督、担保等目的而介入合同履行的独立第三方机构或个人。1.2第三方不包括甲乙双方的员工、代理人或代表。2.第三方介入的适用范围2.1第三方介入适用于本合同的设计、施工、监理、审计、评估、咨询等环节。2.2第三方介入的目的是为了确保合同履行的质量、进度和安全。3.第三方介入的流程3.1第三方介入前,甲乙双方应协商确定第三方的资质、服务内容和费用。3.2第三方介入后,甲乙双方应向第三方提供必要的资料和条件,以确保第三方能够有效履行职责。3.3第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,独立、客观、公正地履行职责。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据其提供的服务类型和合同约定进行确定。4.2第三方的责任限额不得超过合同总金额的一定比例,具体比例由甲乙双方协商确定。4.3第三方的责任限额应在合同中明确约定,并作为合同的一部分。5.第三方与甲乙双方的关系5.1第三方与甲乙双方之间是委托与被委托的关系,第三方应独立履行职责,不得偏袒任何一方。5.2第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方的违约行为,应及时通知甲乙双方,并采取必要措施。5.3第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致违约,应承担相应的法律责任。6.第三方介入后的额外条款及说明6.1第三方介入后,甲乙双方应确保第三方的独立性,不得对第三方施加不当影响。6.2第三方介入后,甲乙双方应向第三方提供必要的支持,包括但不限于提供必要的信息、协助解决第三方在履行职责过程中遇到的问题。6.3第三方介入后,甲乙双方应定期与第三方进行沟通,了解第三方的工作进展和遇到的问题,并及时采取措施。6.4第三方介入后,甲乙双方应根据第三方的建议和意见,对合同履行进行必要的调整。6.5第三方介入后,甲乙双方应确保第三方的费用合理,并在合同中明确约定费用的支付方式和时间。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与其他各方的关系是独立的,第三方不参与甲乙双方的内部事务。7.2第三方的职责仅限于合同约定的服务内容,不得超越其职责范围。7.3第三方在履行职责过程中,不得泄露甲乙双方的商业秘密。7.4第三方在履行职责过程中,如与其他各方发生争议,应与甲乙双方协商解决。7.5第三方在履行职责过程中,如无法与甲乙双方协商解决,可根据合同约定的争议解决方式处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求:包含门窗幕墙的设计图纸、材料清单、技术要求等。附件说明:设计图纸需符合国家及行业标准,并由乙方的注册建筑师签字确认。2.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。附件说明:施工组织设计应由乙方的项目经理签字确认,并经甲方审核通过。3.材料设备清单详细要求:列出所使用材料的品牌、型号、规格、数量等。附件说明:材料设备清单需由乙方提供,并经甲方确认。4.施工日志详细要求:记录施工过程中的重要事项,包括天气、进度、质量等。附件说明:施工日志应由乙方施工负责人签字确认,并定期提交给甲方。5.工程验收报告详细要求:包括工程验收结果、存在问题及整改措施等。附件说明:工程验收报告应由甲方和乙方的项目负责人签字确认。6.工程量清单详细要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。附件说明:工程量清单应由乙方提供,并经甲方审核通过。7.工程变更通知详细要求:包括变更的原因、内容、影响及处理措施等。附件说明:工程变更通知应由乙方提出,并经甲方确认。8.付款申请及支付凭证详细要求:包括付款申请的原因、金额、支付方式等。附件说明:付款申请及支付凭证应由乙方提供,并经甲方审核通过。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定违约行为:未按时支付工程款责任认定:甲方应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按合同约定比例计算。示例:若甲方逾期付款天,应向乙方支付%的违约金。2.乙方违约行为及责任认定违约行为:未按时完成工程责任认定:乙方应向甲方支付延误工期违约金,违约金按合同约定比例计算。示例:若乙方延误工期天,应向甲方支付%的违约金。3.乙方违约行为及责任认定违约行为:施工质量不符合要求责任认定:乙方应承担返工、维修等费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:若乙方施工的门窗幕墙存在质量问题,乙方应负责修复,并赔偿甲方因此造成的损失。4.第三方违约行为及责任认定违约行为:第三方未按约定履行职责责任认定:第三方应承担违约责任,并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。示例:若第三方在监理过程中存在失职行为,第三方应承担相应的法律责任。全文完。2024门窗幕墙设计与施工劳务分包合同样本1本合同目录一览1.合同签订依据与目的1.1合同签订依据1.2合同目的2.双方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.设计与施工范围4.1设计范围4.2施工范围5.设计与施工要求5.1设计要求5.2施工要求6.设计费用与施工费用6.1设计费用6.2施工费用7.设计与施工进度7.1设计进度7.2施工进度8.设计与施工验收8.1设计验收8.2施工验收9.付款方式与期限9.1付款方式9.2付款期限10.违约责任10.1设计违约责任10.2施工违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与解除12.1合同生效12.2合同解除13.合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3其他附件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同签订依据与目的1.1合同签订依据1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国建筑法》1.1.3《建筑工程施工总承包资质管理规定》1.1.4《建筑工程设计资质管理规定》1.2合同目的1.2.1明确双方在门窗幕墙设计与施工过程中的权利和义务。1.2.2确保项目按设计要求和质量标准完成。1.2.3达到双方约定的目标。2.双方基本信息2.1甲方基本信息2.1.1甲方名称:房地产开发有限公司2.1.2甲方地址:省市区路号2.1.3甲方法定代表人:2.1.4甲方联系电话:02.2乙方基本信息2.2.1乙方名称:门窗幕墙工程有限公司2.2.2乙方地址:省市区路号2.2.3乙方法定代表人:2.2.4乙方联系电话:13.项目概况3.1项目名称:住宅小区门窗幕墙工程3.2项目地点:省市区路号3.3项目规模:总建筑面积万平方米,门窗幕墙面积万平方米3.4项目工期:自合同签订之日起个月4.设计与施工范围4.1设计范围4.1.1根据甲方提供的项目需求,进行门窗幕墙的设计工作。4.1.2设计内容包括但不限于门窗幕墙的类型、尺寸、材料、颜色等。4.2施工范围4.2.1根据设计图纸和施工规范,负责门窗幕墙的安装施工。4.2.2施工内容包括但不限于门窗幕墙的运输、安装、调试等。5.设计与施工要求5.1设计要求5.1.1设计应满足国家现行有关标准、规范的要求。5.1.2设计应考虑建筑物的使用功能、安全、美观、节能等因素。5.2施工要求5.2.1施工应严格按照设计图纸和施工规范进行。5.2.2施工过程中应确保工程质量,达到设计要求。6.设计费用与施工费用6.1设计费用6.1.1设计费用总额为人民币万元。6.1.2设计费用支付方式:签订合同时支付%,设计完成后支付%,验收合格后支付%。6.2施工费用6.2.1施工费用总额为人民币万元。6.2.2施工费用支付方式:开工前支付%,每完成%工程量支付%,工程验收合格后支付%。8.设计与施工验收8.1设计验收8.1.1设计文件完成后,乙方应向甲方提供设计说明书、设计图纸及相关资料。8.1.2甲方应在收到设计文件后天内组织验收,验收不合格的,乙方应根据甲方意见进行修改,直至合格。8.2施工验收8.2.1施工完成后,乙方应通知甲方进行验收。8.2.2验收应包括但不限于材料、工艺、质量、安全等方面。8.2.3验收不合格的,乙方应立即整改,直至符合要求。9.付款方式与期限9.1付款方式9.1.1甲方按合同约定的时间和金额向乙方支付设计费和施工费。9.1.2付款方式为银行转账,甲方应在支付前向乙方提供付款通知。9.2付款期限9.2.1设计费支付期限:设计文件验收合格后天内支付。9.2.2施工费支付期限:根据工程进度分期支付,每个付款节点完成后天内支付。10.违约责任10.1设计违约责任10.1.1若乙方未按时完成设计工作,应向甲方支付违约金,违约金为设计费总额的%。10.1.2若设计文件不符合要求,乙方应无条件进行修改,直至满足甲方要求。10.2施工违约责任10.2.1若乙方未按时完成施工工作,应向甲方支付违约金,违约金为施工费总额的%。10.2.2若施工质量不符合要求,乙方应无条件进行返工,直至符合要求。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1本合同争议解决机构为市区人民法院。12.合同生效与解除12.1合同生效12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2合同生效前,双方应履行合同签订前的所有义务。12.2合同解除12.2.1如一方违反合同约定,另一方有权解除合同。13.合同附件13.1设计文件13.1.1设计说明书13.1.2设计图纸13.1.3材料清单13.2施工图纸13.2.1施工图纸13.2.2施工组织设计13.2.3施工进度计划13.3其他附件13.3.1双方签字盖章的合同文本13.3.2双方签订的补充协议14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的项目完工之日止。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方的概念1.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、融资机构等。1.1.2第三方介入是指合同履行过程中,甲乙双方同意邀请第三方参与合同相关事务,以协助合同履行或提供专业服务的情形。2.第三方介入的约定2.1第三方介入的必要性2.1.1甲乙双方可根据实际情况,经协商一致后邀请第三方介入。2.1.2第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、确保工程质量、降低风险等。3.第三方介入的职责与权利3.1第三方的职责3.1.1第三方应按照甲乙双方的要求,履行相应的职责。3.1.2第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权根据合同约定,要求甲乙双方提供必要的资料和信息。3.2.2第三方有权对合同履行情况进行监督、检查和评估。4.第三方介入的具体条款4.1第三方介入的合同签订4.1.1第三方介入时,甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议或委托书。4.1.2合作协议或委托书应明确第三方的权利、义务和责任。4.2第三方介入的费用承担4.2.1第三方介入产生的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定。4.2.2第三方介入的费用应在合作协议或委托书中明确约定。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定5.1.1第三方责任限额应根据第三方介入的具体职责和可能承担的风险进行确定。5.1.2第三方责任限额应在合作协议或委托书中明确约定。5.2第三方责任承担5.2.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同履行受阻或造成损失的,应承担相应的责任。5.2.2第三方责任限额以合作协议或委托书约定的金额为准。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分6.1.1第三方应按照甲方的要求,向甲方提供相关服务。6.1.2第三方与甲方之间发生争议时,由双方协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。6.2第三方与乙方的划分6.2.1第三方应按照乙方的安排,执行施工任务。6.2.2第三方与乙方之间发生争议时,由双方协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。7.第三方介入后的合同变更7.1第三方介入后,如需对合同内容进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面变更协议。7.2变更协议应明确变更后的合同条款,包括但不限于第三方介入的职责、权利、责任和费用等。8.第三方介入的终止8.1.1合同履行完毕。8.1.2第三方无法履行职责或违反合同约定。8.1.3双方协商一致。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件1.1设计说明书:详细说明设计思路、设计依据、设计参数等。1.2设计图纸:包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等。1.3材料清单:列出门窗幕墙工程所需的各种材料名称、规格、数量、产地等。1.4设计变更通知单:记录设计过程中产生的变更内容。2.施工图纸2.1施工图纸:包括施工平面图、立面图、剖面图、节点详图等。2.2施工组织设计:详细说明施工方案、施工进度、施工方法等。2.3施工进度计划:明确各阶段的施工时间节点。2.4施工变更通知单:记录施工过程中产生的变更内容。3.合同附件3.1合同文本:包括合同、附件、补充协议等。3.2双方签字盖章的合同文本:证明合同已生效。3.3补充协议:对合同内容进行补充或修改。4.第三方介入相关附件4.1合作协议或委托书:明确第三方的权利、义务和责任。4.2第三方介入费用清单:详细列出第三方介入产生的费用。4.3第三方责任限额协议:明确第三方责任限额。说明二:违约行为及责任认定:1.设计违约行为及责任认定1.1违约行为:未按时完成设计工作,设计文件不符合要求等。1.2责任认定:乙方应向甲方支付违约金,违约金为设计费总额的%。2.施工违约行为及责任认定2.1违约行为:未按时完成施工工作,施工质量不符合要求等。2.2责任认定:乙方应向甲方支付违约金,违约金为施工费总额的%。3.第三方违约行为及责任认定3.1违约行为:第三方未履行职责、违反合同约定等。3.2责任认定:第三方应根据合作协议或委托书中的约定承担相应责任。示例说明:1.设计违约示例:乙方未按时完成设计工作,延误了项目进度。根据合同约定,乙方应支付设计费总额的10%作为违约金。2.施工违约示例:乙方施工质量不符合要求,导致门窗幕墙存在安全隐患。根据合同约定,乙方应无条件进行返工,直至符合要求。3.第三方违约示例:监理单位未按时完成监理工作,影响了项目进度。根据合作协议,监理单位应向甲方支付违约金,并承担相应的责任。全文完。2024门窗幕墙设计与施工劳务分包合同样本2本合同目录一览1.合同当事人信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3设计方信息1.4监理方信息2.合同背景与目的2.1项目背景2.2合同目的3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.设计内容4.1设计范围4.2设计标准4.3设计图纸4.4设计变更5.施工内容5.1施工范围5.2施工标准5.3施工图纸5.4施工变更6.技术要求6.1材料要求6.2施工工艺6.3质量标准6.4安全要求7.合同价款及支付方式7.1合同价款7.2付款方式7.3付款时间7.4付款条件8.交工验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间8.4验收争议解决9.质量保证9.1质量承诺9.2质量检查9.3质量责任9.4质量保修10.期限与终止10.1合同期限10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同解除程序14.其他约定14.1通知方式14.2不可抗力14.3合同附件14.4合同修改14.5合同解释第一部分:合同如下:第一条合同当事人信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:___________1.1.2分包方法定代表人:___________1.1.3分包方注册地址:___________1.1.4分包方联系方式:电话___________,邮箱___________1.2总包方信息1.2.1总包方名称:___________1.2.2总包方法定代表人:___________1.2.3总包方注册地址:___________1.2.4总包方联系方式:电话___________,邮箱___________1.3设计方信息1.3.1设计方名称:___________1.3.2设计方法定代表人:___________1.3.3设计方注册地址:___________1.3.4设计方联系方式:电话___________,邮箱___________1.4监理方信息1.4.1监理方名称:___________1.4.2监理方法定代表人:___________1.4.3监理方注册地址:___________1.4.4监理方联系方式:电话___________,邮箱___________第二条合同背景与目的2.1项目背景本合同项目为位于___________的门窗幕墙设计与施工项目,项目名称为___________。2.2合同目的本合同旨在明确分包方与总包方、设计方及监理方在门窗幕墙设计与施工过程中的权利、义务和责任,确保项目按期、按质完成。第三条项目概况3.1项目名称___________3.2项目地点___________3.3项目规模___________3.4项目工期自合同生效之日起至___________。第四条设计内容4.1设计范围本合同设计范围包括___________。4.2设计标准设计标准应符合国家相关标准和规范要求。4.3设计图纸设计图纸应包括___________。4.4设计变更(1)设计变更申请;(2)设计变更审批;(3)设计变更实施。第五条施工内容5.1施工范围本合同施工范围包括___________。5.2施工标准施工标准应符合国家相关标准和规范要求。5.3施工图纸施工图纸应包括___________。5.4施工变更(1)施工变更申请;(2)施工变更审批;(3)施工变更实施。第六条技术要求6.1材料要求(1)材料质量应符合国家标准或行业标准;(2)材料产地应符合要求;(3)材料数量应符合设计图纸要求。6.2施工工艺(1)施工工艺应合理、先进、可靠;(2)施工工艺应满足质量、安全、环保要求。6.3质量标准(1)工程质量应符合国家标准或行业标准;(2)工程质量应符合设计图纸要求。6.4安全要求(1)施工过程中应严格执行安全生产法规;(2)施工过程中应采取必要的安全措施,确保施工人员安全。第七条合同价款及支付方式7.1合同价款本合同价款为人民币___________元。7.2付款方式(1)合同签订后,分包方应向总包方支付合同价款的___________%作为预付款;(2)工程验收合格后,总包方应向分包方支付合同价款的___________%;(3)工程竣工后,总包方应向分包方支付合同价款的___________%;(4)质保期满后,总包方应向分包方支付合同价款的___________%。7.3付款时间(1)预付款应在合同签订后___________日内支付;(2)工程验收合格后,应在验收合格后___________日内支付;(3)工程竣工后,应在竣工后___________日内支付;(4)质保期满后,应在质保期满后___________日内支付。7.4付款条件(1)预付款支付条件:合同签订后,双方签署收付款凭证;(2)工程验收合格支付条件:工程验收合格,双方签署验收报告;(3)工程竣工支付条件:工程竣工验收合格,双方签署竣工验收报告;(4)质保期满支付条件:质保期满,双方签署质保期满确认书。第八条交工验收8.1验收标准(1)工程质量应符合国家相关标准和规范要求;(2)工程材料应符合合同约定;(3)工程进度应符合合同约定;(4)工程质量文件应齐全、规范。8.2验收程序(1)总包方应在工程完工后___________日内向监理方提出验收申请;(2)监理方应在收到验收申请后___________日内组织验收;(3)验收过程中,如有争议,由双方协商解决,协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁;(4)验收合格后,双方签署验收报告。8.3验收时间验收时间应在不影响施工进度和质量的前提下,由总包方与监理方协商确定。8.4验收争议解决验收过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。第九条质量保证9.1质量承诺分包方承诺所提供的设计与施工服务符合国家相关标准和规范要求。9.2质量检查(1)分包方应定期进行质量检查,确保工程质量;(2)总包方有权对分包方的质量进行检查;(3)监理方有权对分包方的质量进行检查。9.3质量责任(1)因分包方原因造成工程质量问题的,由分包方承担修复责任;(2)因分包方原因造成工程质量问题的,总包方有权要求分包方赔偿损失;(3)因分包方原因造成工程质量问题的,监理方有权要求分包方整改。9.4质量保修(1)分包方应提供___________年的质量保修服务;(2)在质量保修期内,因分包方原因造成工程质量问题的,由分包方负责修复;(3)质量保修期满后,如因分包方原因造成工程质量问题的,由分包方承担修复责任。第十条期限与终止10.1合同期限本合同期限自合同生效之日起至___________。10.2合同终止条件(1)合同期满;(2)合同双方协商一致终止;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)一方违约,经另一方通知后___________日内仍未履行;(5)法律法规规定的其他情形。10.3合同终止程序(1)一方提出合同终止要求,另一方应在___________日内给予答复;(2)双方协商一致终止合同的,应签署终止协议;(3)因不可抗力导致合同无法履行的,双方应按照国家相关法律法规处理。第十一条违约责任11.1违约情形(1)一方未按合同约定履行义务;(2)一方未按合同约定支付款项;(3)一方未按合同约定提供材料或设备;(4)一方违反合同约定的保密义务;(5)法律法规规定的其他违约情形。11.2违约责任(1)违约方应承担相应的违约责任;(2)违约方应支付违约金;(3)违约方造成损失的,应赔偿损失;(4)违约方应承担因违约产生的其他费用。11.3违约处理(1)违约方应在违约发生后___________日内向守约方支付违约金;(2)违约方应在违约发生后___________日内采取补救措施;(3)违约方未采取补救措施或补救措施不充分的,守约方有权解除合同。第十二条争议解决12.1争议解决方式(1)双方协商解决;(2)提交仲裁委员会仲裁;(3)依法向人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构(1)协商解决:由双方指定代表协商;(2)仲裁解决:由双方共同选定仲裁委员会;(3)诉讼解决:依法向人民法院提起诉讼。12.3争议解决程序(1)协商解决:自一方提出争议之日起___________日内;(2)仲裁解决:自一方提出仲裁申请之日起___________日内;(3)诉讼解决:自一方提出诉讼之日起___________日内。第十三条合同生效与解除13.1合同生效条件(1)合同双方签署合同;(2)合同双方按合同约定履行相关手续;(3)合同经有关部门批准或备案。13.2合同解除条件(1)合同期满;(2)合同双方协商一致解除;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)一方违约,经另一方通知后___________日内仍未履行;(5)法律法规规定的其他解除情形。13.3合同解除程序(1)一方提出合同解除要求,另一方应在___________日内给予答复;(2)双方协商一致解除合同的,应签署解除协议;(3)因不可抗力导致合同无法履行的,双方应按照国家相关法律法规处理。第十四条其他约定14.1通知方式(1)书面通知:以信函、传真、电子邮件等方式发送;(2)口头通知:经双方确认。14.2不可抗力(1)不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况;(2)发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方,并提供相关证明材料;(3)因不可抗力导致合同无法履行的,双方应根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。14.3合同附件(1)设计图纸;(2)施工图纸;(3)质量检验报告;(4)验收报告;(5)其他相关文件。14.4合同修改合同修改应经双方协商一致,并以书面形式签署。14.5合同解释本合同如有歧义,应以书面形式解释,解释权归双方共同享有。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念和范围15.1第三方定义本合同所称第三方,是指合同当事人以外的,因合同履行需要,经合同当事人一致同意,介入合同关系中的个人或单位。第三方可以是中介机构、监理单位、审计机构、咨询机构等。15.2第三方介入范围(1)提供专业服务,如设计、监理、咨询等;(2)进行质量检测、安全评估、成本控制等;(3)协调合同履行过程中的争议;(4)其他经合同当事人同意的事项。第十六条第三方介入的程序16.1介入申请(1)合同当事人如需第三方介入,应向对方提出书面申请;(2)对方应在收到申请后___________日内给予答复。16.2介入协议(1)合同当事人与第三方达成一致后,应签订书面介入协议;(2)介入协议应明确第三方的职责、权利和义务;(3)介入协议作为本合同的补充部分,与本合同具有同等法律效力。第十七条第三方的责权利17.1责任(1)第三方应按照合同约定和介入协议的约定,履行其职责;(2)第三方因自身原因造成合同履行障碍或损失的,应承担相应责任;(3)第三方应遵守国家法律法规,不得从事违法活动。17.2权利(1)第三方有权要求合同当事人提供必要的资料和协助;(2)第三方有权根据合同约定和介入协议的约定,收取相应费用;(3)第三方有权根据合同约定和介入协议的约定,对合同履行情况进行监督。17.3义务(1)第三方应保守合同当事人的商业秘密;(2)第三方应按照合同约定和介入协议的约定,妥善保管合同当事人提供的资料;(3)第三方应按时提交工作成果和报告。第十八条第三方责任限额18.1责任限额确定(1)第三方责任限额应根据第三方介入事项的性质、规模和风险程度确定;(2)第三方责任限额应在介入协议中明确约定。18.2责任限额执行(1)第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成合同履行障碍或损失的,其责任赔偿不超过合同约定的责任限额;(2)第三方责任限额不影响合同当事人的其他权利和责任
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 年度放射性废气处置设备战略市场规划报告
- 2025年成都货运从业资格考试题库及答案解析
- 2025年凉山州下载货运从业资格证模拟考试题
- 二零二五年度旅游景区保安服务综合管理合同样本3篇
- 2025年聊城货运资格证考题
- 2024年无人驾驶车辆测试与推广合同
- 二零二五年度定制化铝合金门窗设计与安装一体化服务协议3篇
- 二零二五年度施工现场环境保护风险评估合同
- 二零二五年度房地产开发承包合作合同范本2篇
- 2024版地方政府项目策划与咨询服务协议范本版B版
- 新人教版一年级数学下册全册导学案
- 2025年中考语文复习之现代文阅读:非连续性文本阅读(10题)
- GB/T 9755-2024合成树脂乳液墙面涂料
- 商业咨询报告范文模板
- 2024年度软件定制开发合同(ERP系统)3篇
- 家族族谱模板
- 家谱修编倡议书范文
- 高中体育与健康人教版全一册 形意强身功 课件
- 高中语文《劝学》课件三套
- 人教版一年级数学上册-教材分析
- 【企业盈利能力探析的国内外文献综述2400字】
评论
0/150
提交评论