2024年一级造价师之建设工程计价题库完整

2024年一级造价师之建设工程计价题库

第一部分单选题（500题）

1、在国内建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于

（）O

A.设备及工器具购置费

B.基本预备费

C.工程建设其他费

D.建筑安装工程费

【答案】：B

2、根据我国现行建筑安装工程费用的组成，下列属于规费的是

（）O

A.环境保护费

B.生育保险费

C.财务保险费

D.文明施工费

【答案】：B

3、（2019年真题）根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-

2015）,下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）。

A.营业执照的有效性

B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性

C.投标函上签字与盖章的合法性

D.投标文件是否实质性响应招标文件

【答案】：D

4、下列关于现场签证的提出，说法正确的是（）。

A.施工合同履行期间出现现场签证事件的，发承包双方应调整合同价

款

B.承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目，发包人应及时以口

头形式向承包人发出指令

C.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送总承包人确认后，支付

合同价款

D.合同工程发生现场签证事项时，承包人即可实施相关工作

【答案】：A

5、对于实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整

的，调价基准日期一般为（）。

A.施工合同签订前的第28天

B.提交投标文件的截止时间前的第28天

C.施工合同签订前的第56天

D.提交投标文件截止时间前的第56天

【答案】：B

6、拟建某教学楼，与概算指标略有不同，概算指标拟定工程外墙贴面

瓷砖，教学楼外墙面干挂花岗石。该地区外墙面贴瓷砖的预算单价为

80元/m2,花岗石的预算单价为280元/m2。教学楼工程和概算指标拟

定工程每IOOtn2建筑面积中外墙面工程量均为80nl2。概算指标土建

工程直接工程费单价为2000元/m2,措施费为170元/m2。则拟建教

学楼土建工程直接工程费单价为（）元/n12

A.1760

B.2160

C.2200

I）.2330

【答案】：B

7、在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符

合预支条件，在确定其时间费用后，其中支付证书中应增加费用的

（）作为工程材料和预备预支款。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

【答案】：D

8、按索赔事件的性质分类，下列各项中列入其他索赔事项的是

（）O

A.汇率变化

B.不可抗力

C.不可预见的不利条件

D合同终止

【答案】：A

9、某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中,

装车、运输、卸料、空车返回时间分别为lOmin.15min.8min和

12niin,机械时间利用系数为0.75,则该机械运输10km的台班产量

定额为（）10m3/台班。

A.8

B.10.91

C.12

D.16.36

【答案】：C

10、某建设项目建安工程费为1600万元，设备购置费400万元，工

程建设其他费300万元。已知基本预备费费率为5%,项目建设前期

年限为0.5年，建没期为2年，每年完成投资的50%,年涨价率为

7%,则该项目的预备费为（）万元。

A.273.11

B.271.18

C.346.39

D.374.49

【答案】：D

11、投资估算有多种方法，下列算式中，属于系数估算法的是（）。

A.

B.C=EK

C.C

D.C

【答案】：B

12、工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交

货地点的，承包人可得到的补偿内容是（）

A.不能获得补偿

B.延长工期、合理利润

C.延长工期、增加费用

D.延长工期、增加费用、合理利润

【答案】：D

13、（2017年真题）关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，

下列说法中正确的是（）。

A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正

B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力

C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金

D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准

【答案】：A

14、根据已知的同类建设项目主要生产工艺设备占整个建设项目的投

资比例，先逐项估算出拟建项目主要生产工艺设备投资，再按比例估

算拟建项目的静态投资，这种估算方法称（）。

A.设备系数法

B.主体专业系数法

C.朗格系数法

D.比例估算法

【答案】：D

15、根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价

方式计价的措施项目费是（）。

A.二次搬运费

B.施工排水、降水费

C.已完工程及设备保护费

D.地上、地下设施临时保护费

【答案】：B

16、工程建设定额是对有关消耗量的数量规定，这种数量关系没有体

现出（）。

A.正常的施工条件

B.合理的施工组织设计

C.生产要素消耗水平

D.一定时期的物价平均水平

【答案】：D

17、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是

（）O

A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润

B.材料的预涨费计入管理费

C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费

D.在组成承包商投标报价时，管理费通常会单独列项

【答案】：C

18、关于工程造价的分布组合计价原理，下列说法正确的是

（）。

A.分部分项工程费工基本构造单元工程量X工料单价

B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价

C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成

D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价

【答案】：D

19、如果是属于整个建设项目或两个以上单项工程的，在计算新增固

定资产价值时，应在各单项工程中按比例分摊，一般情况下，建设单

位管理费按（）计算。

A.建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额按比例

B.建筑工程造价比例

C.安装工程造价比例

D.建筑工程造价、安装工程造价总额按比例

【答案】：A

20、关于工程竣工结算说法正确的是（）。

A.承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，向承包人进行

最终工程价款的结算

B.工程项目竣工结算仅指工程项目竣工总结算

C.进行工程竣工结算的前提是工程验收质量合格并符合合同要求

I）.工程竣工结算由承包人编制，发包人审查

【答案】：C

21、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算

方法是()O

A.按照机械设备台班费计算

B.按照台班费中的设备使用费计算

C.自有设备按照台班折旧费、人工费与其他费用之和计算

D.租赁设备按照台班租金计算

【答案】：C

22、下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是

()O

A.投标文件的澄清

B.施工组织设计评审

C.形式评审

D.不平衡报价分析

【答案】：D

23、关于招标文件的内容，下列表述中正确的是()。

A.技术标准和要求中可以引用某一生产供应商的技术标准予以说明，

但应当在后面加上“或相当于的字样”

B.评标办法可选择综合评估法和合理低价中标法

C.投标人须知前附表可以与投标人须知正文的内容相抵触

D.当进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告

【答案】：A

24、建设项目投资确定与计价、费用控制过程中使用相关技术经济标

准使所发生的费用是指()。

A.技术经济标准使月费

B.专有技术使用费

C.研究试验费

D.设计评审费

【答案】：A

25、与我国项目投资估算建议书阶段精度要求相同的是外国投资项目

的（）阶段。

A.投资设想

B.工程设计阶段

C.投资机会研究

D.初步可行性研究

【答案】：C

26、某建筑工程钢筋综合用量lOOOt。施工合同中约定，结算时对钢筋

综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。

承包人投标报价2400元/t,投标期、施工期间造价管理机构发布的钢

筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t,则需调增钢筋材料费用为

（）万元。

A.17.5

B.28.0

C.30.0

D.40.0

【答案】：A

27、（2018年真题）关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的

是（）。

A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用

B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰

C.应靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费

I）.应少占耕地，降低土地补偿费用

【答案】：D

28、（2018年真题）某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风

险幅度为±5%,超出部分采用造价信息法调差。已知投标人投标价格、

基准期发布价格分别为440元/t、450元/t,2018年3月的造价信息

发布价为430元八。则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。

A.418

B.427.5

C.430

D.440

【答案】：D

29、下列各项中，不属于规费项目清单应包括内容的是（）。

A.养老保险费

B.工伤保险费

C.生育保险费

D.安全文明施工费

【答案】：D

30、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,下列

费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价的是（）。

A.工程设备估价

B.专业工程暂估价

C.暂列金额

D.计日工费

【答案】：A

31、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500——2013）,当

实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的

措施项目发生变化的，应将（）。

A.综合单价调高，措施项目费调增

B.综合单价调高，措施项目费调减

C.综合单价调低，措施项目费调增

D.综合单价调低，措施项目费调减

【答案】：C

32、根据我国《建设工程质量管理条例》规定，下列关于保修期限的

表述，错误的是（）。

A.屋面防水工程的防渗漏为5年

B.给水排水管道工程为2年

C.供热系统为2年

D.电气管线工程为2年

【答案】：C

33、关于最终结清，下列说法中正确的是（）。

A.最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清

B.最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自

行终止

C.质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定

的争议解决方式处理

D.最终结清付款涉及政府投资的，应按国家集中支付相关规定和专用

合同条款约定办理

【答案】：D

34、（2019年真题）某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款,

第一年贷款2000万元，第二年贷款3000万元。在建设期内贷款利息

只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为

（）万元。

A.360.00

B.460.00

C.520.00

D.700.00

【答案】：B

35、根据现行《建设工程工程量清单计价规范》，对于不实行招标的

建设工程，以建设工程施工合同签订前的第（）天作为基准日。

A.28

B.30

C.35

D.42

【答案】：A

36、下列各项内容中，属于BIM在决策阶段的应用的是（）。

A.建立初步的建筑信息模型

B.对多专业模型进行一致性检查

C.工程量自动计算、统计分析，形成准确的工程量清单

D.提供施工计划与造价控制的所有数据

【答案】：A

37、投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件

截止之日止，最短不得少于（）天。采用电子招标投标在线提

交投标文件的，最短不少于（）日。

A.20,10

B.20,15

C.30,10

D.30,20

【答案】：A

38、下列各项中在评标初步评审中将被视为显著差异或保留的是

()O

A.对合同中规定的招标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制

B.对合同中规定的投标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制

C.对合同中规定的招标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制

D.对合同中规定的投标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制

【答案】：C

39、在制约项目规模合理化的主要因素中，确定项目生产规模的前提

是()。

A.市场因素

B.市场价格分析

C.市场需求状况

D.市场风险分析

【答案】：C

40、某工程施工过程中发生如下事件：①因异常想劣候条件导致工程

停工2天，人员窝工20个工作日；②遇到不利地质条件导致工程停

工1天，人员窝工10个工曰，处理不利地质条件用工15个工曰。若

人工工资为200元/'工曰，窝工补贴为100元/工曰，不考虑其他因素。

根据《标准施工招标文件：》(2007年版)通用合同条款，施工企业

可向业主索赔的工期和费用分别是()O

A.3天，6000元

B.1天，3000元

C.3天，4000元

D.1天，4000元

【答案】：C

41、某施工机械设备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台

班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费

为（）元/台班。

A.78.72

B.81.28

C.157.44

D.162.56

【答案】：D

42、在世界银行规定的项目总建设成本中，属于项目直接建设成本的

是（）。

A.临时公共设施的维持费

B.开工试车费

C.施工管理现场人员的薪金

D.生产前的勘测费生

【答案】：A

43、施工企业发放的劳动保护费属于（）o

A.企业管理费

B.措施费

C.规费

D.分部分项工程费

【答案】：A

44、（2020年真题）某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制

造成本及包装费用20万元，外购配套件费为3万元，利润率为10%,

利润为（）万元。

A.2.00

B.2.26

C.2.30

D.2.60

【答案】：A

45、FIDIC施工合同条件下，业主对实施、完成和修复工程所接受的金

额称为接受的合同款额，它表明于（）。

A.招标书

B.投标书

C.中标函

D.合同协议书

【答案】：C

46、以下不属于措施项目清单编制依据的是（）

A.拟建工程的施工技术方案

B.其他项目清单

C.招标文件

D.有关的施工规范

【答案】：B

47、某国内工程合同对欠付工程利息计付标准和付款时间没有约定的,

若发生了欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。

A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息

B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日

C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日

【答案】：A

48、某项目投标截止日期为2017年8月1日，通过评标确定中标

人后，签订的合同总价为700万元。合同约定期末一次付清。约定最

终结清的时间为2019年7月30日。

A.751.14

B.764.26

C.737.31

D.750.19

【答案】：A

49、(2021年真题)在国外建筑安装工程费中，现场材料试验及所需

设备的费用包含在()中。

A.直接工程费

B.管理费

C.开办费

D.其他摊销费

【答案】：C

50、下列选项中，不属于企业管理费中的办公费的是()

A.办公用的文具费生

B.现场临时宿舍取暖费用

C.上下班交通补贴费用

D.办公软件费用

【答案】：C

51、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是()

A.国有资金投资的工程连设项应编制招标控制价

B.招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价

C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批

部门审核

D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成

招标人改正

【答案】：A

52、某施工机械耐生总台班为800台班，大修周期数为4,每次大修理

费用为1200元，则该机械的台班大修理费为()元。

A.7

B.6.0

C.4.5

D.3.0

【答案】：C

53、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标(2013)44号)文件

的规定，已完工程及设备保护费应该列入()

A.建筑安装工程中的分部分项工程费

B.建筑安装工程中的措施项目费

C.建筑安装工程中的规费

D.建筑安装工程中的企业管理费

【答案】：B

54、(2020年真题)采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料,

在进行增值税进项税抵扣时，正确的做法是()O

A."一票制''下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率

进行抵扣

B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不

再进行抵扣

C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输

适用税率进行

D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗

和采购保管费按交通运输适用税率进行

【答案】：C

55、关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（）。

A.在编制分部分项工程量清单时，工作内容必须进行描述

B.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综

合单价中考虑

C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方

便计算的单位

D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可

采用相同的项目编码

【答案】：B

56、（2019年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于物价

波动引起的价格调整，下列说法正确的是（）。

A.在通用条款中规定了调价公式

B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程已经约

定，合同实施过程中不得调整

C.调价公式中所列各项费用要求的权重一经约定，合同实施过程中不

得调整

D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整

【答案】：B

57、某工厂年度承办工程总价为2000万元的工程，其中材料所占比例

为5096,材料在途、加工、整理和供应间隔天数共25天,保险天数5

天，则按公式法计算的预付款金额为（）万元。

A.68.49

B.69.44

C.82.19

D.83.33

【答案】：C

58、（2016年真题）完成某分部分项工程lm3需基本用工0.5工日，

超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日。如人工幅度差系数为10%,

则该工程预算定额人工工日消耗量为（）XH/10m3o

A.6.05

B.5.85

C.7.00

D.7.15

【答案】：D

59、关于招标文件的编制，下列说法中正确的是（）。

A.当未进行资格预审时招标文件应包括投标邀请书

B.应规定重新招标和不再招标的条件

C.投标人须知无需与招标文件的其他章节衔接

D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前

附表为准

【答案】：B

60、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准

为50元。某安装企业一般技工的最低日工资单价不得低于（）

yLio

A.50

B.65

C.100

D.150

【答案】：C

61、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（）。

A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全

部剩余款项的活动

B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发

生的索赔

C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的

索赔

D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决

方式处理

【答案】：A

62、下列人工工作时间中，其长短与所担负的工作量无关，但与工作

内容有关的是（）。

A.辅助工作时间

B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间

C.施工本身造成的停工时间

D.准备与结束工作时间

【答案】：D

63、关于评标结果，下列表述正确的是（）。

A.评标委员会可直接确定中标人

B.对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面或口头方式阐述其

不同意见和理由

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由

的，视为同意评标结论

D.对于邀请招标的项目，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标

人

【答案】：C

64、某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料

费20万元，加工费2万元，辅助材料费4000元，专用工具费3000元,

废品损失费率10%,外购配套件费5万元，包装费率2%,利润率为7%,

材料采购过程中发生增值税进项税额1.8万元，增值税税率17%,非标

准设备设计费2万元，该国产非标设备包装费为（）万元。

A.0.4994

B.0.5344

C.0.5994

D.0.6414

【答案】：C

65、对于不实行招标的工程，一般以（）的第28天作为基准日。

A.施工合同签订前

B.提交投标文件截止时间前

C.发出招标公告前

D.发出中标通知书前

【答案】：A

66、（2018年真题）关于设计概算的作用，下列说法正确的是（）o

A.设计概算是确定建设规模的依据

B.设计概算是编制固定资产投资计划的依据

C.政府投资项目设计概算经批准后，不得进行调整

D.设计概算不应作为签订贷款合同的依据

【答案】：B

67、某建设项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额分

别为1000万元、1000万元、800万元，贷款年利率为8%,期内只计

息不支付，建设期第3年应计利息为（）万元。

A.123.20

B.192.00

C.201.86

D.205.06

【答案】：D

68、下列指数中，属于数量指标指数的是（）。

A.商品销售指数

B.产品价格指数

C.设备、工器具价格指数

D.人工费价格指数

【答案】：A

69、某施工机械原始购置费为4万元，耐用总台班为2000台班，大修

周期为5个，每次大修费为3000元，台班经常修理费系数为0.5,每

台班人工、燃料动力及其他费用为65元，机械残值率为5册不考虑资

金的时间价值，则该机械的台班单价为（）元/台班。

A.91.44

B.93.00

C.95.25

D.95.45

【答案】：B

70、根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是（）。

A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息

B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工

程价款

C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程

价款

D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包

人请求承包人承担修复费用

【答案】：A

71、（2021年真题）编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入"总

价措施项目清单与计价表”的是（）。

A.脚手架

B.混凝土模板及支架

C.施工场地硬化

D.施工排水降水

【答案】：C

72、对于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中正确的是

（）O

A.已竣工未验收但实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行,

竣工结算按合同变更办理

B.已竣工未验收且未投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，

竣工结算按合同约定办理

C.停工,停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办

理竣工结算

D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣

工结算按合同变更办理

【答案】：C

73、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,关于

工程计量，下列说法中正确的是（）。

A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量

B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量

C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量

D.总价合同应按实际完成的工程量计算

【答案】：A

74、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为6小时，辅助工作时间

占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、

休息时间分别占工作日的6%、11%、3%o则该人工抹灰的时间定额为

()工日/100m2

A.9.30

B.9.56

C.9.87

D.9.67

【答案】：C

75、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是()o

A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗

的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准

B.概算定额应贯彻社会平均水平和简明适用的原则

C.概算定额主要用于投资估算的编制

D.概算定额基价应是工料单价

【答案】：B

76、从国外引进一批设备，该批设备的离岸价为400万美元(注：1美

元二6元人民币)，国际运费费率1%,运输保险费为2%。，银行财务费

率6%。，外贸手续费为2%,关税税率为25%,则该批设备的进口从属费

为()万元人民币。

A.404.81

B.1074.2

C.670.2

D.1475

【答案】：C

77、(2014年真题)根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学

习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人

工日工资单价中的()O

A.基本工资

B.奖金

C.津贴补贴

D.特殊情况下支付的工资

【答案】：D

78、在应予计量的措施项目中，垂直运输费通常可采用的计算方法包

括()。

A.按照建筑面积以“m2”计算

B.按照垂直投影面积以“m2”计算

C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算

D.按照垂直运输距离以“m”计算

【答案】：A

79、投资估算的主要工作包括：①估算预备费；②估算工程建设其他

费；③估算工程费住；④估算设备购置费。其正确的工作步骤是

()O

A.③④②①

B.③④①②

C.④③②①

D.④③①②

【答案】：C

80、下列有关国产非标准设备原价的计算，正确的是（）。

A.材料费二材料总重量X（1+加工损耗系数）义每吨材料综合价

B.材料费二材料净重量义（1+加工损耗系数）X每吨材料综合价

C.材料费二材料净重量X（厂加工损耗系数）X每吨材料综合价

D.材料费二材料总重量X（厂加工损耗系数）义每吨材料综合价

【答案】：B

81、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±10%,超出

部分依据造价信息法调差。已知中标人投标价格、基准期发布价格分

别为3300元/t、3500元/t。实际结算时造价信息发布价为4000元

/t,则该月钢筋的实际结算价格为（）元/t。

A.3650

B.3450

C.3825

I）.3625

【答案】：B

82、土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要继续

使用土地的，应当至迟于届满前（）申请续期。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

【答案】：B

83、在工程量清单的编制过程中，材料暂估单价及调整表通常是由

（）填写“暂估单价”。

A.监理人

B.招标人与投标人协商后

C.招标人

D.投标人

【答案】：C

84、设计概算经批准后需要进行调整，下列说法错误是（）。

A.超出原设计范围的重大设计变更需要调整设计概算

B.超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动

和费用增加需要调整设计概算

C.超出工程造价调整预备费的国家重大政策性调走需要调整设计概算

D.一个工程项目只允许调整两次概算

【答案】：D

85、下列用工项目中，属于预算定额与劳动定额人工幅度差的是

（）O

A.电焊点火用工

B.检查工程质量影响机械操作时间

C.班组操作地点转移用工

I）.机械维修引起的操作人员停工

【答案】：C

86、已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费

1200万元，工程建设其他费用500万元，基本预备费200万元，涨价

预备费300万元，建设期贷款利息150万元，项目正常生产年份流动

资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该

建设项目静态投资（）万元。

A.3200

B.3000

C.3250

D.2900

【答案】：D

87、关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（）。

A.建设单位向总承包单位支付

B.分包单位向总承包单位支付

C.专业承包单位向总承包单位支付

D.专业承包单位向建设单位支付

【答案】：A

88、安全预评价实行的价格为（）

A.市场调节价

B.合同约定价

C.工程变更价

D.工程量清单价

【答案】：A

89、（2018年真题）关于施工机械台班单价的确定，下列表达式正确

的是（）o

A.台班折旧费=机械原值X（1-残值率）/耐用总台班

B.耐用总台班=检修间隔台班X（检修次数+1）

C.台班检修费=一次检修费X检修次数/耐用总台班

D.台班维护费=2（各级维护一次费用X各级维护次数）/耐用总台班

【答案】：B

90、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两

部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿

费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合

同总价款的5%,该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误

30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。

A.10

B.12

C.50

D.60

【答案】：B

91、根据工人工作时间分类，下列属于必需消耗的时间是（）。

A.工人下班前工具整理所耗的时间

B.墙体砌筑工人等待砂浆所耗的时间

C.因短暂停电而导致配合机械工作的工人停工所耗的时间

D.重砌质量不合格墙体所耗的时间

【答案】：A

92、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、

装料、搅拌、卸料和中断时间分别为120s、30s、180s、30s、30s,

其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30so机械正常利用系数

为0.8,则500L砂浆搅拌机的时间定额为（）台班/m3。

A.0.03

B.0.02

C.32.00

D.48.00

【答案】：A

93、下列单项工程中，不属于辅助生产设施的是（）。

A.中央实验室

B.生产装置

C.集中控制室

D.原材料仓库

【答案】：B

94、关于依法必须招标工程的标底和最高投标限价，下列说法中正确

的是()。

A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标.无标底招标以及最高投标

限价招标

B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开

C.采用最高投标限价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限

价，也可以规定最低投标限价

D.公布最高投标限价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费.措施

项目费.其他项目费.规费和税金

【答案】：D

95、(2012年真题)下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时

间的是()o

A.未及时供料引起的机械停工时间

B.由于气候条件引起的机械停工时间

C.装料不足时的机械运转时间

D.因机械保养而中断使用的时间

【答案】：D

96、某地拟建某市政道路工程，已知与其类似的已完工程造价指标为

600元/而，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的10%.

50%,20%,拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用

费差异系数分别为1.10、1.05、1.05。假定以人工、材料、施工机具

使用费之和为基数取费，综合费率为25%,则拟建工程的综合单价为

()元/m?。

A.507.00

B.608.40

C.633.75

D.657.00

【答案】：C

97、下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是（）。

A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整

B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂

估价的合同总金额

C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于

竣工结算

D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款

【答案】：D

98、根据《招标施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人

最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（）。

A.基准日后法律的变化

B.发包人更换其提供的不合格材料

C.发包人提前向承包人提供工程设备

D.发包人在工程竣工前占用工程

【答案】：D

99、在计算施工机械台班单价时，不计算安拆费及场外运费的是

（）O

A.不需安拆的施工机械

B.固定在车间的施工机械

C.不需相关机械辅助运输的自行移动机械

D.自升式塔式起重机

【答案】：B

100、编制大中型建发项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的

项目是()。

A.待冲基建支出

B.应付款

C.预付及应收款

D.未交款

【答案】：C

10k我国的工程造，介管理体系中，()是进行工程计价工作的

重要基础和核心内容。

A.法律法规

B.工程造价管理标准

C.工程计价定额

D.工程计价信息

【答案】：C

102、关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是()o

A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用

B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰

C.应靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费

D.应少占耕地，降低土地补偿费用

【答案】：D

103、(2019年真题)某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得。

施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按

900元/台班、400元/台班计：人工工资、窝工补贴分别按100元/工

日、50元/工日计；以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%。

在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2

天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日,

主导机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为()元。

A.1820

B.2470

C.2820

D.3470

【答案】：B

104、关于设计概算的说法，正确的是()

A.设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式，具备价格属性

B.三级概算编制形式适用于单一的单项工程建设项目

C.概算中工程费用应按预测的建设期价格水平编制

D.概算应考虑贷款的时间价值对投资的影响

【答案】：D

105、工程造价鉴定工作中，下列鉴定依据中，属于委托人移交的证据

材料的是()O

A.适用于鉴定项目的法律、法规

B.与鉴定项目相关的国家或行业标准规范

C.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及

各类生产要素价格

D.质证记录、庭审记录等卷宗

【答案】：D

106、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)中对

最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是()。

A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调

B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价

C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布

D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝

【答案】：D

107、下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是（）。

A.材料费包括材料原价.运杂费.税金.运输损耗及保管费.预涨费

B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价

C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费.装

卸费

D.预涨费按材料原价.运杂费之和的一定比例计算

【答案】：A

108、由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目

实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中有关规定调整合同

价款，调整的原则表述正确的是（）。

A.单价措施项目费，已标价清单中有类似项目的，直接采用该单价

B.单价措施项目费，已标价清单中有适用项目的，参照适用项目调整

C.单价调整项目费，已标价清单中没有适用也没有类似项目的，承包

人提出变更单价，报发包人确认后调整

D.总价措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承

包人报价浮动因素

【答案】：C

109、当单层建筑物檐口高度超过（）m,可计算超高施工增加费。

A.15

B.17

C.18

D.20

【答案】：D

110、编制工程竣工决算应具备的条件不包括()

A.涉及法律诉讼、工程质量纠纷的事项已处理完毕

B.收尾工程投资和预留费用不超过规定的比例

C.单项工程或建设项目竣工结算已完成

D.会计核算及财务管理资料已归档

【答案】：D

11k根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)中对

招标控制价的相关规定，下列说法正确的是()O

A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调

B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价

C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布

D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝

【答案】：D

112、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准

为50元，则安装企业普工的最低日工资单价不得低于()元。

A.60

B.65

C.100

D.150

【答案】：B

113、(2021年真题)关于概算指标的内容和特点，下列说法正确的是

()O

A.编制对象只涉及单项工程和建设项目

B.编制内容不包括人工、材料、机具台班的消耗量

C.适用范围包括投资决策阶段和施工阶段

D.编制费用包括建安费和设备及工器具购置费

【答案】：D

114、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情

况下，可采用的设计概算编制方法是（）。

A.概算定额法

B.概算指标法

C.预算单价法

D.综合吨位指标法

【答案】：B

115、下列关于其他项目费的说法，正确的是（）。

A.计日工是指在施工过程中，施工单位完成建设单位提出的工程合同

范围以外的零星项目或工作

B.计日工由施工单位按施工过程中形成的实际发生量来计价

C.施工单位投标时按建设单位给定的金额填报总承包服务费，施工过

程中按签约合同价执行

D.在施工过程中，暂列金额由施工单位掌握使用、扣除合同价款调整

后如有余额，归建设单位

【答案】：A

116、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合

概算中的费用项目是（）。

A.生产家具购置费

B.办公和生活用品购置费

C.研究试验费

D.可行性研究费

【答案】：A

117、下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是

()O

A.水电路转移所造成的停工

B.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工

C.准备与结束工作时间

D.机械土方工程配合用工

【答案】：C

118、投标人投标时要仔细研究招标文件，忽视以下做法将影响投标文

件的完整性的是()。

A.忽视监理作用

B.忽视合同条款中工程变更的规定

C.忽视合同条款中工期奖罚

D.忽视技术标准的要点

【答案】：D

119、建设项目投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的要求，

其重点在于防止()

A.串标

B.修改、澄清投标文件

C.重新招标

D.投标被否决

【答案】：D

120、管理者不直接与承包人签订合同，但委托监督承包人履行合同的

工程总承包方式是0。

A.EPC总承包

B.交钥匙总承包

C.设计一采购总承包

I）.工程项目管理总承包

【答案】：D

121、关于工程总承包合同价款调整的相关说法正确的是（）

A.变更的提出包括发包人指示变更和承包人合理化建议两种形式

B.变更引起的工期调整的，按实际工期增减天数调整

C.因发包人原因造成暂估价合同订立延迟的，发包人只需承担费用和

工期，不承担相应的利润

D.计日工由承包人汇总后，在最终结算是一并计列。

【答案】：A

122、发包人对承包人提交的现场签证予以确认或提出修改意见的时限

是收到现场签证报告后的（）小时内。

A.24

B.48

C.72

D.96

【答案】：B

123、工程定额计价方法与工程量清单计价方法的相同之处在于（）的一

致性。

A.工程量计算规则

B.项目划分单元

C.单价与报价构成

D.从下而上分部组合计价方法

【答案】：D

124、FDIDIC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款,

承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式

是（）。

A.按星期计算单利

B.按星期计算复利

C.按月计算单利

D.按月计算复利

【答案】：D

125、当工程变更引起安全文明施工费发生变化的，其调整原则为

（）0

A.按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人的报价浮动因

素

B.按照分部分项工程费的调整方法调整单价

C.安全文明施工费为包干使用，不得调整

D.按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动

【答案】：D

126、（2019年真题）在进行建设场址多方案全寿命周期技术经济分析

时，应计入项目投产后生产经营费用的是（）。

A.拆迁补偿费

B.生活设施费

C.动力设施费

D.原材料运输费

【答案】：D

127、耕地征用补偿费通常按该耕地被征用前三年平均年产值的（）倍进

行补偿。

A.4〜6

B.6〜10

C.7〜13

I).8〜16

【答案】：B

128、已知某进口工程设备FOB为50万美元，美元与人民币汇率为

1：8,银行财务费率为0.2乐外贸手续费率为1.5%,关税税率为

10%,增值税率为17%o若该进口设备抵岸价为586.7万元人民币，

则该进口工程设备到岸价为（）万元人民币。

A.406.8

B.450.0

C.456.0

D.586.7

【答案】：B

129、某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000

万元，安装工程费2000万元，需安装设备赛2400万元;B车间建筑工

程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元；

该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是

（）万元

A.1500.00

B.1454.55

C.1424.66

D.1090.91

【答案】：A

130、某建设项目，计划购置甲、乙两种设备，基期计划采购数量分别

为3台和5台，单价为10万元/台和15万元/台：报告期实际采购数

量均为4台，单价龙12万元/台和16万元/台。则该建设项目设备、

工器具价格指数为（）。

A.1.133

B.1.067

C.1.105

D.1.120

【答案】：D

13k关于工程总承包投标文件的编制，下列说法错误的是（）。

A.工程总承包投标文件投标有效期一般为120天

B.费率分析是带给总承包商的价值增值部分

C.标高金由管理费.利润和风险费组成

D.计算风险费率可以运用模糊综合评价法和层次分析法

【答案】：B

132、我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按（）

计算其应纳税额。

A.离岸价

B.到岸价

C.抵岸价

D.组成计税价格

【答案】：D

133、（2013年真题）下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的

是（）。

A.因混凝土养护引起的停工时间

B.偶然停工（停水、停电）增加的时间

C.产品质量不合格返工的工作时间

D.准备施工工具花费的时间

【答案】：D

134、因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。

A.工程所需清理、修复费用

B.运至施工场地待安装设备的损失

C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失

D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用

【答案】：C

135、下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是

（）O

A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和

B.工程费用为直接费.间接费.利润和税金之和

C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和

D.工程造价为工程费用.工程建设其他费用和预备费之和

【答案】：A

136、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》等，评标委员会评标发

现的投标报价算术错误，应由（）进行修正。

A.评标委员会

B.招标监督机构

C.招标人

D.投标人

【答案】：A

137、通常情况下建筑周长系数越低，设计（）。

A.越昂贵

B.越经济

C.与该指标无关

D.一样

【答案】：B

138、关于建设用地的取用及使用年限，下列说法中正确的是（）。

A.获取建设用地使生权的方式可以是租赁或转让

B.通过协议出让获取土地使用权的方式分为投标、竞标、挂牌三种

C.城市公益事业用地不得以划拨方式取得

D.将土地使用权无偿交付给使用者的，其土地使用年限最高为70年

【答案】：A

139、按我国现行投资构成，下列费用中属于建设期计列的生产经营费

的是（）。

A.劳动安全卫生评价费

B.场地准备费

C.工程保险费

D.生产准备费

【答案】：D

140、某项目共需要贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹

资，第一年贷款为300万元，第二年贷款为400万元，建设期内只计

利息但不支付，年利率为10%,则第2年的建设期利息应为（）

万元。

A.50

B.51.5

C.71.5

D.86.65

【答案】：B

141、某分部分项工程的清单编码为010302006004,则该分部分项工程

的清单项目名称顺序编码为（）。

A.01

B.02

C.006

D.004

【答案】：D

142、砌筑一砖厚砖墙,灰健厚度为10mm,传的施工损耗率为1.5法

场外运输损耗率为l%o砖的规格为240mm*115mm*53mm,则每立方米砖

墙工程中砖的定额消耗量为（）块。

A.515.56

B.520.64

C.537.04

D.542.33

【答案】：C

143、生产性建设项目工程费用为15000万元，设备费用为5000万元,

工程建设其他费为3000万元，预备费为1000万元，建设期利息为

1000万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的工程造价为（）

万元。

A.19000

B.20000

C.25000

D.20500

【答案】：B

144、已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、

专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套费3万元，非标准设

备设计费1万元，包装费率1%,利率为8%,若其他费用不考虑，则

该设备的原价为（）。

A.25.82万元

B.25.85万元

C.26.09万元

D.29.09万元

【答案】：B

145、下列各项中可作为无形资产核算的是（）。

A.自创的非专利技术

B.补交土地出让价款的行政划拨方式获得的土地使用权

C.自创的商标权

D.征地补偿费和拆迁补偿费

【答案】：B

146、（2015年真题）下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量

依据的是（）O

A.造价管理机构发布的调价文件

B.造价管理机构发布的价格信息

C.质量合格证书

D.各种预付款支付凭证

【答案】：C

147、某大型施工机液预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台

班，检修周期数为4,一次检修费为2000元，除税系数0.8,维护费

系数为6096,机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其

他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。

A.106.14

B.109.60

C.110.24

D.112.80

【答案】：A

148、施工现场由于场地限制，需要对钢筋二次搬运，则钢筋的二次搬

运费属于（）。

A.人工费

B.材料费

C.分部分项工程费

D.措施费

【答案】：D

149、（2021年真题）某一砖半厚混水墙，采用规格为240X115X53

的烧结煤砰石普通砖砌筑，灰浆厚度为10mm,每10m3该种墙体砖的净

用量为（）千块。

A.5.148

B.5.219

C.6.374

D.6.462

【答案】：B

150、根据FIDIC施工合同条件，业主的付款时间不应超过工程师收到

承包商的月度付款申请单后的（）天。

A.28

B.42

C.56

D.84

【答案】：C

151、关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。

A.按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付

B.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付

C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总

额的6096,其余部分与进度款同期支付

D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额

的6096,其余部分与进度款同期支付

【答案】：C

152、关于招标控制，介及其编制的说法，正确的是（）

A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用

B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算

C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定

D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单

费用

【答案】：C

153、（2021年真题）下列工程定额中，能反应建设总投资及各项费用

的是（）。

A.施工定额

B.预算定额

C.概算指标

D.投资估算指标

【答案】：D

154、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,发包

人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明

施工费总额的（）。

A.30%

B.40%

C.50%

1).60%

【答案】：D

155、工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是

（）O

A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失

B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利

润补偿

C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补

偿

D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费

用补偿

【答案】：D

156、在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有

效期。投标有效期的开始计算之日为（）

A.开始发放招标文件之日

B.投标人提交投标文件之日

C.投标人提交投标文件截止之日

D.停止发放招标文件之日

【答案】：C

157、关于施工机械安拆费和场外运杂费的说法，正确的是（）。

A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和

B.不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费

C.固定在车间的施工机械的安拆费也应计算

D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价

【答案】：B

158、在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有

效期。投标有效期的开始计算之日为()。

A.开始发放招标文件之日

B.投标人提交投标文件之日

C.投标人提交投标文件截止之日

D.停止发放招标文件之日

【答案】：C

159、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是()o

A.筑路机在工作区末端的调头时间

B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间

C.机械在工作地点之间的转移时间

D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间

【答案】：B

160、关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是

()O

A.新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类

B.分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性

计算新增固定资产增值

C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计

入新增固定资产

D.企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费

用等，应在交付使氏后计人新增流动资产价值

【答案】：C

16k在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为2000万元，

建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备

费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计

利息为80万元，流动资金400万元，则该建设项目的建设投资为

（）万元。

A.3500

B.3700

C.3780

D.4180

【答案】：B

162、总承包服务费由建设单位在招标控制价中根据总包服务范围和有

关计价规定编制，施工企业投标时自主报价，施工过程中按（）执

行。

A.投标报价

B.签约合同价

C.评标价

D.招标控制价

【答案】：B

163、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。

A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标

B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标

C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明

D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算

【答案】：A

164、（2018年真题）某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款

时间没有约定，当发生工程欠款事件时，下列利息支付的说法中错误

的是（）。

A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款利率中的高值计息

B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日

C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之

0

【答案】：A

165、建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关

注（）。

A.是否选择了合理的物料消耗定额

B.是否符合工艺流程的柔性安排

C.是否使工艺流程中的工序合理衔接

D.是否符合节能清洁要求

【答案】：D

166、下列费用中，不属于工程建设其他费用中研究试验费的是

（）O

A.科技三项费用开支的项目

B.为项目提供设计参数所进行的试验费

C.为项目验证设计参数所进行的试验费

D.按设计规定在建设过程中必须进行的试验、验证所需费用

【答案】：A

167、完成10m3砖墙需消耗破净用量10000块，有500块的损耗量，

则该材料的损耗率和材料的消耗量定额分别为（）

A.4.76%；1000块/m3

B.4.76%；1050块/m3

C.5%：1000块/m3

D.5%；1050块/m3

【答案】：D

168、(2020年真题)一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维

修期运转400台班，设备残值率5机该设备台班折旧费为()o

A.29.69

B.31.25

C.39.58

D.41.67

【答案】：A

169、假设新建一座宥舍大楼，其建筑面积4000m2。已知概算指标中的

单位造价为826元/m2,其中一般土建工程660元/m2,其余为采暖、

给排水、照明等部分造价。新建宿舍设计资料表明采用的是钢筋混凝

土带形基础，而概算指标采用的是毛石带形基础。概算指标中每100m2

建筑面积所分摊的毛石带形基础为20m3,毛石带形基础单价为145.65

元/m3。而设计资料中每100m2建筑面积所分摊的钢筋混凝土带形基础

为18m3,钢筋混凝土带形基础单价为183.62元/m3,则该新建宿舍大

楼的