2024年一级建造师之一建工程法规题库附参考答案（研优卷）

2024年一级建造师之一建工程法规题库

第一部分单选题（500题）

1、根据《消防法》，除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建

设工程消防验收，（）02017

A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后，方可进行消防验收

C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案

D.可以不经过消防验收，由公安机关消防机构进行抽查

【答案】：C

2、甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同，由丙公司为甲出具工程

款的支付担保，担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款，乙应

当要求（）o2017

A.丙先行代为清偿

B.甲和丙按比例支付

C.甲先行支付

D.甲和丙协商支付

【答案】：C

3、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废物出省、自治区、

直辖市行政区域贮存、处置的，应当向（）。

A.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府提出申请

B.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府提出申请

C.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管

部门提出申请

I）.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管

部门提出申请

【答案】：D

4、甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙

方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日至5月25日该地区发生

洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方

在支付乙方工程费生时，按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费

用，那么甲方应该计算（）天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

【答案】：D

5、按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（）三

个序列。

A.特级、一级、三级

B.施工总承包、专业分包和劳务承包

C.甲级、乙级、丙级

D.施工总承包、专业承包和劳务分包

【答案】：D

6、某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因

觉得模板运回来费氏很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租

赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的

行为（）o

A.无效

B.有效

C.效力特定

D.失效

【答案】：B

7、当事人在买卖合同中未明确约定履行地点的，以约定的（）为

合同履行地。

A.交货地点

B.货物到达地

C.货物验收地

D.货物安装调试地

【答案】：A

8、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是

（）O

A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动报酬或者劳动条件

B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳

动

C.用人单位未及时足额支付劳动报酬

D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益

【答案】：B

9、根据《循环经济促进法》规定，以下不属于国家鼓励推广使用的工

程建筑材料是（）。

A.预拌混凝土

B.袋装水泥

C.预拌砂浆

D.散装水泥

【答案】：B

10、（2020年真题）施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产

承担的责任是（）。

A.独立责任

B.按份责任

C.补充责任

D.连带责任

【答案】：D

11、根据合同法的规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤

销事由之日起（）内没有行使撤销权的撤销权消灭

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】：A

12、根据《建设工程施工质量验收统一标准》关于建筑节能分部工程

验收的说法，正确的是（）。

A.节能工程的检验业验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专

业的质量检查员与施工员参加

B.工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不

得组织节能工程验收

C.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、

项目技术负责人参加

D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单

位的意见为准

【答案】：B

13、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除道路

交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的

伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.15

B.20

C.30

D.40

【答案】：C

14、注册建造师的下列行为中，不属r不良行为记录记入其信用档案

的有（）o

A.符合工程质量、安全、环保和用工方面的规定

B.未按要求提供注册建造师信用档案信息的

C.不积极配合有关部门监督检查的

D.弄虚作假取得继续教育证书后被取消继续教育记录

【答案】：A

15、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，

属于承揽业务不良行为认定标准的是（）。

A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的

B.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的

C.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

【答案】：A

16、施工企业应当按照有关规定，向（）提供真实、准确、完整的

企业信用档案信息。

A.建设单位

B.行业协会

C.资质许可机关

I）.招投标监管部门

【答案】：C

17、根据《建筑法》，建设单位因故不能在施工许可证规定的期限内

开工的，应当向发证机关申请延期，中清延期的次数最多为（）次。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

18、建筑施工单位生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，

但应当指定（）的应急救援人员。

A.专职

B.兼职

C.专职和兼职相结合

D.消防单位

【答案】：B

19、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月

内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建

设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过.诉讼解决此纠纷，则

下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）o

A.2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产

B.2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产

C.2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院

I）.2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

【答案】：B

20、甲建筑工程公亘与乙水泥厂签订了一份200t水泥的买卖合同。

交货期到，乙水泥厂按照合同约定交付了水泥，但是甲公司一直不支

付货款，致使水泥厂损失过大。根据有关法律规定，甲乙引发的债属

于（）。

A.合同之债

B.侵权行为之债

C.不当得利之债

D.无因管理之债

【答案】：A

21、关于民间借款合同，以下说法正确的是（）o

A.自然人之间的借款合同，自贷款人签订合同时生效

B.借贷双方约定的利率超过年利率24%,超过部分的利息约定无效

C.借贷双方约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效

D.借贷双方约定的利率超过年利率36%,利息约定全部无效

【答案】：C

22、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安

装、拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）。

A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任

B.安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明

C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责

人签字

D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程

所在地安全监督管理部门

【答案】：B

23、甲施工单位（总承包单位）将部分非主体工程分包给具有相应资

质条件的乙施工单位，且已征得建设单位同意，下列关于该分包行为

说法正确的是（）。

A.甲公司必须报上级主管部门批准备案

B.甲公司就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任

C.建设单位必须与乙施工单位重新签订分包合同

D.建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证

【答案】：B

24、某施工单位挖掘作业人员邓某在作业中意外发现一段城墙遗址，

邓某应当立即停止作业，保护现场，并立即报告（）。

A.本单位负责人

B.总监理工程师

C.当地建设行政主管部门

D.当地文物行政主管部门

【答案】：D

25、按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列属

于施工单位承揽业务不良行为的是（）o

A.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

B.偷工减料

C.恶意拖欠或克扣劳动者工资

D.出借、转让资质证书

【答案】：A

26、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月

内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建

设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下

列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。

A.2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产

B.2007年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产

C.2007年7月，施工单位注定代表人生病住院，一个月后痊愈出院

D.2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

【答案】：B

27、建设单位向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的日期应为

竣工验收后？（）。

A.3个月内

B.4个月内

C.6个月内

D.9个月内

【答案】：C

28、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）。2016

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费

用

B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人

的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题

【答案】：A

29、关于分包单位责任的叙述中，不正确的是（）。

A.总承包单位在分包工程时，应当同分包单位签订分包合同

B.分包单位要根据分包合同的约定，对总承包单位承担责任

C.分包单位与总承包单位还要就分包工程承担连带责任

D.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位和发包单位负责

【答案】：D

30、根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防

安全第一责任人是其（）o（2015真题）

A.专职安全员

B.法定代表人

C.专职消防安全员

D.施工项目负责人

【答案】：B

31、某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期2

年的劳动合同，关于小王的试用期，以下说法正确的是（）。

A.不得约定试用期

B.试用期不得超过1个月

C.试用期不得超过2个月

D.试用期不得超过6个月

【答案】：C

32、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。

A.未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时自动延期

B.施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动

c.安全生产许可证延期后的有效期短r原有效期

D.建筑施工企业变更地址，安全生产许可证无须办理变更手续

【答案】：B

33、下列调解书中，经双方当事人签收后即具有强制执行力的是

（）O

A.法院调解书

B.行政调解书

C.专业调解机构调解书

I）.人民调解委员会调解书

【答案】：A

34、人民法院审理行政案件，不适用（）。

A.调解

B.开庭审理

C.公开审理

D.两审终审制

【答案】：A

35、某施工企业于2009年3月10日取得安全生产许可证，则该证于

（）到期。

A.2011年3月10日

B.2012年3月10日

C.2013年3月i0日

D.2014年3月10日

【答案】：B

36、租赁合同区别于买卖合同的根本特征是（）。

A.租赁合同是诺成合同

B.租赁合同是双务合同

C.租赁合同是有偿合同

D.租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同

【答案】：D

37、下列关于赔偿损失特征的表述中，错误的是（）o

A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式

B.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补

偿

C.赔偿损失具有一定的任意性

D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则

【答案】：D

38、在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致

使多人重伤和死亡，该施工企业的行为构成（）（2016）

A.重大责任事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大劳动安全事故罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：C

39、当事人未申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，除法律另

有规定的以外，应当在知道作出具体行政行为之日起（）个月内提

出。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：D

40、下列凭证中，免纳印花税的是（）

A.财产租赁合同或者具有合同性质的凭证

B.加工承揽合同或者具有合同性质的凭证

C.营业账簿

D.财产所有人将财产赠给社会福利单位所立的书据

【答案】：D

41、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元,

甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定时期内不履行设计合

同，应该返还给甲（）o

A.50万元

B.80万元

C.90万元

D.100万元

【答案】：C

42、根据《招标投标法实施条例》的规定，以下属于投标人相互串通

投标的情形是（）。

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

B.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

C.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协

同投标

D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

【答案】：C

43、某建设工程实行工程总承包，总包单位将起重机械安装拆卸工程、

深基坑工程、附着式升降脚手架等分包给了专业分包单位，关于其安

全专项施工方案的编写，说法正确的是（）。

A.可以由总承包单位或分包单位编写

B.必须由总承包单位编写

C.必须由分包单位编写

D.由总包单位会同分包单位一同编写

【答案】：A

44、甲、乙施工单位联合承包一个住宅小区建设工程，双方约定在各

自施工范围内对工程质量承担责任。施工中，乙施工单位工程出现质

量事故给建设单位造成50万元损失，则该损失应由（）。

A.乙承担全部责任

B.乙承担主要责任，甲承担次要责任

C.甲、乙承担连带责任

D.甲、乙按照合同比例承担责任

【答案】：C

45、行政责任的承担方式包括行政处罚和（）。

A.行政处分

B.行政复议

C.行政诉讼

D.行政许可

【答案】：A

46、某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程

款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是（）o

A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利

B.实际施工人可以以转包人为被告起诉

C.人民法院可以追加转包人为本案当事人

D.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任

【答案】：A

47、甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从乙供应商处购进了一

批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现，要求甲施工单位返工，

甲施工单位因此遭受了巨大损失，那么，甲施工单位的损失应由（）

承担。

A.项目经理与建设单位

B.项目经理与乙供应商

C.项目经理与甲施工单位

D.施工单位与乙供应商

【答案】：B

48、以下关于法人的说法，错误的是（）。

A.法人以其部分财产独立承担民事责任

B.法人的产生必须经过法定的程序

C.法定代表人因执行职务造成他人损害时，由法人承担民事责任

D.法人以其主要办事机构所在地为住所

【答案】：A

49、建筑施工企业项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时

间的（）。

A.25%

B.80%

C.35%

D.75%

【答案】：B

50、当事人未申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，除法律另

有规定的以外，应当在知道作出具体行政行为之日起（）个月内提

出。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：D

51、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自

降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员

应当承担的刑事责任是（）。（2015）

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.危害公共安全罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：I）

52、根据《建筑法》的规定，以下表述正确的是（）。

A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程

B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程

C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工

程

D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人

【答案】：D

53、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包

单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出

何种主张来切实保护自己合法权益：（）。

A.请求解除合同

B.请求返还财产

C.请求排除障碍

I）.请求赔偿损失

【答案】：D

54、关于劳动合同订立的说法，正确的是（）o

A.试用期包含在劳动合同期限内

B.固定期限劳动合同不能超过10年

C.商业保险是劳动合同的必备条款

D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立

【答案】：A

55、《建设工程质量管理条例》规定，（）必须按照工程设计要求、

施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商

品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者

检验不合格的，不得使用。

A.施工单位

B.建设单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：A

56、王某的日工资为80元，政府规定2010年10月1日至7日放假7

天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公

司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费

合计（）元。

A.560

B.1360

C.800

D.1120

【答案】：B

57、小刚未满17周岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的

是（）

A.小刚未成年，签订劳动合同属于无效劳动合同

B.因为是临时工作，可以不签劳动合同

C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动

D.可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全

【答案】：C

58、乙施工单位自行研发的异型特种结构施工技术获得国家专利，甲

建设单位投资7000万元建设的体育场馆项目必须使用该专利技术。则

对该项目设计任务的发包方式表述正确的是（）。

A.因总投资额超过3000万元，故必须公开招标

B.采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包

C.关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发

包

D.若其施工合同估算价超过200万元必须公开招标

【答案】：B

59、甲患重病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，

但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表同意。根据《民法

典》规定，甲、乙之间的借款合同因（）。

A.显失公平而无效

B.欺诈而可撤销

C.乘人之危而无效

D.乘人之危而可撤销

【答案】：D

60、工程建设中预留保证金的比例，下列说法正确的是（）。

A.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高

于工程价款结算总额的5%

B.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高

于工程价款结算总额的3%

C.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留

工程质量保证金

D.采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人

可以再预留保证金

【答案】：B

61、建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的责任承担，说

法正确的（）o

A.建设单位承担全部责任

B.施工单位承担全部责任

C.建设单位和施工单位承担连带责任

D.建设单位能证明自己无过错，无需承担赔偿责任

【答案】：C

62、根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定

的机构是（）。

A.国家安全生产监督管理行政主部门

B.国务院

C.省级建设行政主管部门

D.住房和城乡建设部

【答案】：B

63、某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间，经过多次试验

完成了对某施工机械改造，并准备申请实用新型专利，该项发明创造

（）O

A.不属于职务发明创造，甲有专利申请权

B.属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业

C.由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故不属于职务发明

D.由于甲利用了单，立的物质条件，专利权的归属可以与单位协商确定

【答案】：I）

64、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格为

由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该

债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确

的是（）。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

【答案】：B

65、根据《中华人民共和国合同法》，债权人领取提存物的权利自提

存之日起（）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所

有。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：D

66、下列关于保险合同的说法中，正确的是（）o

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.被保险人或受益人必须是投保人

C.保险合同仅以财产为保险标的

D.受益人由被保险人或投保人指定

【答案】：I）

67、（）是指合同当事人双方依据合同条款的规定，实现各自享有

的权利，并承担各自负有的义务。

A.合同履行

B.合同清偿

C.债务履行

D.合同终止

【答案】：A

68、某承包单位以建设单位不及时支付工程款为由请求将所建造的房

屋拍卖并就所得款项优先受偿。但是，某辍行也以建设单位已经用此

房屋作为抵押物对贷款作了抵押而请求就拍卖所得款项优先受偿，则

（）O

A.如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过六个月，

则优先支付给承包单位

B.应该优先支付给承包单位

C.应该优先支付给银行

D.如果承包单位提出此清求的日期距离工程竣工之日不超过六个月，

则优先支付给银行

【答案】：A

69、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒场，12

名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】：C

70、以下情形中，不属于行政调解的是（）。

A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解

B.建设行政主管部匚对拖欠工程款纠纷进行的调解

C.劳动行政主管部匚对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解

D.行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解

【答案】：D

71、按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向包方支付工程款,

但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水,

导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院，提起

诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院作出判

决。则下面的说法正确的是（）。

A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.2007年12月31日起诉讼时效中止

C.2007年12月3日诉讼时效中断

D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

【答案】：C

72、（2019年真题）关于保证责任的说法，正确的是（）

A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保

证责任的为连带责任保证

B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担

保证责任

C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任

I）.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届

满前六个月

【答案】：B

73、下列关于承揽合同中的规定，正确的是（）o

A.承揽合同属于完成工作成果的合同

B.承揽人在完成工作过程中，应受定作人的指挥管理

C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失

D.承揽人接受工作后，可以直接将承揽的工作交给第三人完成

【答案】：A

74、公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权

益，可以单独申请行政复议的情形是（）。

A.不服行政机关作出的行政处分

B.不服行政机关作出的行政处罚决定

C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解

D.不服地方人民政府颁布的规章

【答案】：B

75、某施工企业实行全员安全生产责任制度，则应与实际控制人同为安

全生产第一责任人的是（）。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.安全生产管理人员

D.项目经理

【答案】：A

76、工伤医疗的停工留薪期一般不超过（）个月。

A.8

B.10

C.12

D.15

【答案】：C

77、甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后，将一分项工程分

包给了刘某，刘某又雇佣了其他人员进行施工。施工过程中，一名雇

员李某被钢筋戳伤右眼。根据有关法律规定，李某的损失应由（）

承担。

A.甲施工单位

B.乙建设单位

C.甲施工单位和刘某

D.甲施工单位和乙建设单位

【答案】：A

78、以下属于用人单位可以随时解除劳动合同的是（）。

A.劳动者在试用期向被证明符合录用条件的

B.劳动者严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

C.劳动者被依法追究民事责任的

D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工

作的

【答案】：B

79、项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，则应承担法律责任

的主体是（）o

A.施工企业

B.项目经理

C.建设单位

D.项目经理部

【答案】：A

80、关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是

（）。

A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受

此限制

B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑

业企业资质等级

C.被撤回建筑来企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后6个月内，

向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.资质许可机关逾期未做出资质准于延续决定的，视为准予延续

【答案】：D

81、下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是（）。

A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属法定连带责任

B.如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任

C.负有连带责任的每个债务人，都负有清偿部分债务的义务

D.工程总分包单位之间的连带责任是约定连带责任

【答案】：A

82、根据《安全生产许可证条例》，施工企业安全生产许可证有效期满,

未办理延期手续的，应责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得,

并处（）罚款。

A.5万元以上，10万元以下

B.5万元以上，20万元以下

C.10万元以上,20万元以下

D.10万元以上，50万元以下

【答案】：A

83、建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指（）。（2015）

A.施工行为地

B.施工合同签订地

C.施工单位所在地

D.施工项亩业主住所地

【答案】：A

84、根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于不同投标人之

间相互串通投标情形的是（）。2017

A.约定部分投标人放弃投标或者中标

B.投标文件相互混装

C.投标文件载明的项目经理为同一人

D.委托同一单位或个人办理投标事宜

【答案】：A

85、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。2018真题

A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响

B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力

C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权

D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定

【答案】：A

86、仲裁协议应当具备的内容是（）o

A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会

B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项

C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会

D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则

【答案】：B

87、专属管辖是指法律规定某些特殊类型的案件和专门由特定的法院

管辖，则下列不适用专属管辖的是（）。

A.房屋买卖纠纷

B.土地使用权让纠纷

C.建设工程施工合同纠纷

D.土地买卖纠纷

【答案】：C

88、下列关于建造师管理相关制度中正确的是（）。

A.建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年

B.大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任

C.注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用

I）.信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为

【答案】：D

89、某建设工程于2006年9月15日竣工脸收合格并投入使用，按照

《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在（）前，将建

设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备

案。

A.2006年9月30日

B.2006年10月15日

C.2006年11月15日

D.2006年12月15日

【答案】：A

90、在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修的期限说法，正

确的是（）o

A.外墙面的防渗漏为5年

B.供热与供冷系统%2年

C.屋面防水工程为3年

D.地基基础和主体结构工程为永久

【答案】：A

91、甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元，甲方向乙

方支付16万元定金。乙收取定金后拒不履行合同，则甲可以要求乙返

还（）万元。

A.18

B.32

C.34

D.36

【答案】：B

92、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决

定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）o

A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

C.工程所在地的基层人民法院裁定

D.合同签订地的中级人民法院裁定

【答案】：B

93、无偿的委托合同中，受托人的主要义务不包括（）。

A.亲自处理委托事务

B.报告委托事务处理情况

C.尽必要的注意义务

D.将事务转委托

【答案】：D

94、2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司

的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。

关于该案的说法，正确的是（）。（2016）

A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效

B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权

C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任

D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司

发生效力

【答案】：D

95、某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元

住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位

的2000万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款

1000万元，欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工

程，下列说法正确的是()。

A.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款

B.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行

和材料供应商

C.人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发

商各方欠款

I).人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款

【答案】：D

96、某施工单位未按规定对诙品混凝土进行检验，后由于商品混凝土

不合格致使工程被迫炸毁。则施工单位可能承受的不利法律后果包括

()。

A.罚款但不影响企业资质，并不承担赔偿责任

B.罚款且影响企业资质，但不承担赔偿责任

C.罚款且影响企业资质，并承担赔偿责任

D.罚款但不影响企业资质，需承担赔偿责任

【答案】：C

97、甲施工单位与乙施工单位联合承包住宅小区建设工程，双方约定

各方的工作范围并要求各自对自己施工的质量承担全部责任。在施工

过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成30万元损失，对

该损失的处理方法正确的表述是（）。

A.乙承担全部责任

B.乙承担主要责任，甲承担次要责任

C.甲、乙承担连带责任

D.由双方协商责任的分配

【答案】：C

98、甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重

机卖给丙公司。依据我国《民法典》的规定，乙公司与丙公司的塔式

起重械买卖合同属于（）合同。

A.无效

B.可撤销

C.效力待定

D.可变更

【答案】：C

99、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的,

其应当承担（）责任。

A.合同

B.不当得利

C.无因管理

D.侵权

【答案】：D

100,某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新颖

性丧失的情形是（）。

A.申请日前5个月被他人泄密的

B.申请日前3个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前3个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

【答案】：B

10k某建设工程总造价为3500万元。建设方与施工方在合同中约定:

无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金10万

元。后工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是（）。

A.施工方只能按照约定支付1200万元违约金

B.合同约定的违约责任不符合公平原则

C.施工方可以违约金数额过高为由主张无效

D.施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效

【答案】：B

102、按照《民法典》的规定，债权人依法将主债权转让给笫三人，在

通知债务人和保证人后，保证人（）o

A.可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任

B.必须在原担保范围一内继续承担保证责任

C.可以拒绝再承担保证责任

D.同意后，才继续承担保证责任

【答案】：B

103、建设工程施工合同签订后，发包人合同外园区市政附属工程委托

承包人施工，对此价款未做约定，后无法协商一致，则市政工程价款

应按（）市场价珞履行。

A.订立合同时合同签订地

B.订立合同时合同履行地

C.履行合同时合同签订地

D.履行合同时合同履行地

【答案】：B

104、下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是（）。

A.专业性

B.保密性

C.二审终审制

D.裁决的终局性

【答案】：C

105、安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措

施，并由（）现场实施全过程监督。

A.施工单位负责项目管理的技术负责人

B.安装、拆卸单位的专业技术人员

C.监理单位负责安全的工程师

D.出租单位生产管理人员

【答案】：B

106、根据《建设工程质量管理条例》，关于设计单位权利的说法，正确

的是（）o2017

A.为节约投资成本，没计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

C.有特殊要求的专生设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

D.设计深度由设计单位酌定

【答案】：C

107、关于中标的表述中，不正确的是（）。

A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书

C.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力

D.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标

项目的，应当依法承担法律责任

【答案】：A

108、下列选项中，属于担保物权的是（）。

A.抵押权

B.地役权

C.处分权

D.用益物权

【答案】：A

109、甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该

合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合

同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那

么，丙公司承担保证责任的方式应为（）。

A.一般保证

B.效力待定保证

C.连带责任保证

D.无效保证

【答案】：A

110、下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销

安全生产许可证”法律责任的违法行为是（）。

A.取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的

B.转让安全生产许可证的

C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动

的

【答案】：B

111、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。

A.见证人员应当在试样或其包装上作出标识、标志

B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样比例不得低于有关技术

标准中规定应取样数量的50%

C.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样

【答案】：D

112、按照《建筑法》的规定，以下说法正确的是（）。

A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程

B.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人

C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工

程

D.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程

【答案】：B

113、关于法人的说法，正确的是（）0

A.法人分为营利法人和非营利法人

B.法人以其登记注册地为住所地

C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格

D.建设单位可以不具有法人资格

【答案】：D

114、某建设工程于2006年9月15日竣工验收合格并投入使用，按照

《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在（）前，将建

设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备

案。

A.2006年9月30日

B.2006年10月15日

C.2006年11月15日

D.2006年12月15日

【答案】：A

115、法人进行民事活动的物质基础是（）。

A.有自己的名称

B.有自己的组织机构

C.有必要的财产或经费

D.有自己的住所

【答案】：C

116、关于施工企业资质序列的说法，不正确的是（）。

A.施工总承包资质一般分为4个等级，即特级、一级、二级和三级

B.专业承包序列设有60个类别

C.施工总承包资质序列设有12个类别

D.施工劳务资质不分类别与等级

【答案】：B

117、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院

采取的证据保全措施不包括（）。

A.先予执行

B.查封

C.拍照

D.制作笔录

【答案】：A

118、施工单位向厂家询价购买某型号设备，厂家报价为5000元/台,

限7天订货。施工单位10天后表示同意订货，双方签订供货合同。下

列说法中正确的是（）。

A.厂家发出的要约失效

B.厂家要约撤销

C.施工单位同意订货的表示是承诺

D.厂家的要约仍然有效

【答案】：A

119、招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这

种招标方式称为（）。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.定向招标

【答案】：A

120、关于工程款支付结算制度，下列说法中正确的是（）

A.建设单位应按合同约定的计量周期或程进度结算并支付工程款

B.工程竣工验收后，对建设单位未完成竣工结算或未按合同支付工程款,

必须将剩余工程款支付计划做出并公示

C.对长期拖欠工程款结算或拖欠工程款的建设单位，有关部门应鼓励其

新项目开工建设，以抵偿拖欠款项

D.对于款项拖欠的建设单位，不应鼓励使用项目进行抵押偿付

【答案】：A

121、用人单位与劳动者自（）建立劳动关系。

A.用工之日

B.用人单位报劳动保障部门备案之日

C.签订合同之日

D.劳动者领取工资之日

【答案】：A

122、新建、扩建、改建的建设工程，建设单位必须在开工前向建设行

政主管部门或其授权的部门申请领取（）

A.建设工程施工许可证

B.建设工程监理许可证

C.建设工程设计许可证

D.建设工程施工管理证

【答案】：A

123、根据《特种设备安全法》，特种设备安全管理人员、检测人员和

作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成

事故，其应承担的法律责任是（）o

A.处以一年年收入30%的罚款

B.处以一年年收入40%的罚款

C.降级、撤职处分

D.吊销相关人员资格

【答案】：D

124、用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的（）

的工资报酬。

A.150%

B.200%

C.250%

D.300%

【答案】：A

125、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包

单位物资材料无法及时进场而停工数日，事后乙分包单位应提出（）

主张来切实保护自己合法权益。

A.请求解除合同

B.请求返还财产

C.请求确认物权

D.请求赔偿损失

【答案】：D

126、施工许可证与安全生产许可证之间的关系是（）。

A.两者无任何关系

B.两者同时取得

C.施工许可证以安全生产许可证为前提

I）.安全生产许可证以施工许可证为前提

【答案】：C

127、以下关于仲裁开庭审理程序的表述中，不正确的是（）。

A.中清人经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，视为撤回仲裁中清

B.申请人未经法庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请

C.被申请人经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期另行安排

开庭

D.被申请人未经法庭许可中途退庭的，可以缺席审理并裁决

【答案】：C

128、根据《民用建筑节能条例》，建设单位对不符合民用建筑节能强

制性标准的民用建筑项目出具了竣工验收合格报告的，应处民用建筑项

目合同价款（）的罚款。

A.2%~3%

B.3%~4%

C.2婷4%

D.4%"5%

【答案】：C

129、建设单位于2015年3月15日接到施工单位提交的列入城建

档案馆接收范围的工程竣工验收报告，4月15日竣工验收顺利通过,

建设单位最晚应于（）前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。

A.2015年6月15日

B.2015年7月15日

C.2015年3月30日

I).2015年4月30日

【答案】：B

130、《建设工程质量管理条例》规定，不属于违法分包的是（）。

A.总承包单位将建设工程分包给具备相应资质条件的单位的

B.分包单位将其承包的建设工程再分包的

C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

D.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位

将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

【答案】：A

13k甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同，约定甲收到设备后20

个工作日内向乙支付设备款，设备由乙交运输公司运送到甲指定的地

点，甲收到设备后向运输公司支付运费。运输途中，因遭遇山体坍塌

导致该设备完全损毁。下列正确的选项是（）。

A.运输公司可以要求甲支付运费

B.运输公司可以要求乙支付运费

C.甲可以要求乙赔偿损失

D.乙可以要求甲支付设备款

【答案】：D

132、关于企业资质的说法，不正确的是（）。

A.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级的资质

B.申请人以书面形式承诺符合审批条件的，行政审批机关根据申请人

的承诺直接作出行政批准决定

C.资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更

的，应当在工商部匚办理变更手续后10日内办理资质证书变更手续

D.企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑

业资质等级

【答案】：C

133、关于人身保险合同的说法，正确的是（）（2014）

A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利

益

B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求设保人支付

C.人身保障合同的投保人不可以为受益人

D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费

【答案】：B

134、某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场施工作业，

则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于（）。

A.所有权

B.自物权

C.用益物权

D.担保物权

【答案】：C

135、甲公司向乙公司购买了一批辅材，甲公司和乙公司约定采用合同

书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，甲公司和

乙公司在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司的项目现场，甲

公司接收投入工程使用，甲公对和乙公司之间买卖合同的状态是（）

A.无效

B.条件成就时生效

C.成立

D.可撤

【答案】：C

136、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收

后（）内，向城建档案馆送一套符合规定的建设工程档案。

A.6个月

B.3个月

C.2个月

D.1个月

【答案】：B

137、关于建设工程分包的说法，正确的是（）（2014）

A.分包单位没有资质要求

B.分包单位不得再次分包

C.分包单位由总包单位自由确定

D.分包的工作内容没有限制

【答案】：B

138、对于根据市场行情约定了价格的合同，如果在其履行过程中逾期

付款而又遇到市场行情发生波动时，下列说法正确的是（）。

A.遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行

B.遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行

C.无论是价格上涨还是下降，均按市场价执行

D.无论是价格上涨还是下降，均按原合同价执行

【答案】：B

139、某工程为全部使用政府投资的建设项目，该工程价款结算总额为

12000万元，则该工程的保证金应预留（）万元左右。

A.500

B.360

C.1200

D.2400

【答案】：B

140、下列是关于双方当事人在合同中既约定违约金，又约定定金时，

一方违约时，另一方当事人（），保护自己的合法权益。

A.可以选择使用违约金或者定金条款要求对方承担责任

B.只能依据违约金条款要求对方承担责任

C.可以采用违约金条款加定金条款金额之和要求对方承担违约责任

D.只能依据定金条款要求对方承担责任

【答案】：A

141、关于行政纠纷的法律解决途径的说法，不正确的有（）o

A.行政纠纷是因行政行为导致的

B.行政复议以书面审查为主，以不调解为原则

C.行政诉讼的被告一定是行政机关

D.行政诉讼决定不服的，可以提出行政复议

【答案】：D

142、甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履

行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁判决，根

据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁

裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地

B.合同签订地

C.乙方所在地

D.建设工程所在地

【答案】：A

143、政府部门应当自受理消防验收申请之日起（）日内组织消防验

收，并出具消防验收意见。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：D

144、关于建设工程未经竣工验收而发包人擅自使用的质量责任的说法,

正确的是（）。

A.承包人没有义务进行修复或返修

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承

担责任

C.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持

D.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结

构质量承担民事责任

【答案】：D

145、建设单位申请领取施工许可证应具备多项法定条件。下列选题中,

属于该法定条件的是（）。

A.已经办理了建设生地申请

B.依法确定了建筑施工企业

C.已经领取了房屋拆迁许可证

D.建设资金全部到位

【答案】：B

146、下列选项中能作为行政诉讼被告的是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.建设行政管理部匚

I）.鉴定机构

【答案】：C

147、下列单位中，（）是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治

理的责任主体，应当建立健全重大隐患排查治理工作制度，并落实到

每一个工程项目

A.建筑施工企业

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位

【答案】：A

148、国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为

符合专利法要求的，自申请日起满（）个月，即行公布。

A.6

B.12

C.18

D.24

【答案】：C

149、2012年2月1日小李经面试后合格并与某建筑公司签订了为期5

年的用工合同，并约定了试用期，则试用期最迟至（）。

A.2012年2月28日

B.2012年5月31日

C.2012年8月10

D.2012年2月1日

【答案】：C

150、我国法的形式中，（）是指由全国人民代表大会和全国人民

代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件。

A.部门规章

B.宪法

C.法律

D.行政法规

【答案】：C

151、关于地役权，说法正确的是（）。

A.设立地役权是为了提高供役地的效益

B.地役权合同可以采用书面或口头形式

C.地役权可以不登记，但未经登记，不得对抗善意第三人

D.未经土地所有权人同意，用益物权人不得设立地役权

【答案】：C

152、施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予

组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过

错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承

担的保修期应于（）起计算。

A.6月1日

B.8月30日

C.10月8日

D.10月20日

【答案】：A

153、某项目建设单位按照合同价款中建设工程安全费用数额及时支付

给施工单位，施工中，施工单位该部分费用不能用于（）。

A.购买施工安全防护用具

B.安全设施的更新

C.安全施工措施的落实

D.职工安全事故的赔偿

【答案】：D

154、施工单位向电磁生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。

电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《中华人民共

和国合同法》，电梯生产公司的回函属于（）。

A.要约邀请

B.承诺

C.新要约

D.部分承诺

【答案】：C

155、建设工程施工合同应以（）为合同履行地。

A.发包方住所地

B.合同签订地

C.施工行为地

D.承包力住所地

【答案】：C

156、申请设立施工总承包序列特级和一级、专业承包序列一级资质外

商投资建筑业企业的，其设立由（）审批。

A.国家发展和改革委员会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.国务院对外贸易经济行政主管部门

D.国务院建设行政主管部门

【答案】：C

157、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有

效期届满前（）向特种设备检测机构提出定期检验要求。

A.5天

B.15天

C.20天

D.1个月

【答案】：D

158、关于施工合同单方解除的说法，正确的是（）。

A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以单方解除

B.承包人将承包的工程转包，发包人可以单方解除

C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以单方解除

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以单方解除

【答案】：B

159、设计单位的安全责任不包括（）o

A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计

B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议

C.事故隐患情况严重的，应当及时向有关主管部门报告

D.对设计成果承担责任

【答案】：C

160、关于合同的履行和变更，下列说法正确的是（）。

A.合同生效后，姓名、名称发生变更的，必须办理合同变更手续。否

则合同失效

B.合同生效后，当事人的法定代表人、负责人、承办人发生变动，不

影响合同的履行

C.当事人为合同变更进行过数次磋商，但对合同变更的内容约定尚不

明确的，推定为已经变更

D.当事人就变更合同的内容达成一致，变更的内容即发生法律效力

【答案】：B

161、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中

区域，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）。

A.抢修作业

B.抢险作业

C.抢工期作业

D.生产工艺要求必须连续的作业

【答案】：C

162、下列损失中.属于安装工程一切险的保险责任范围的是（）

A.因原材料缺引起的保险财产本身的损失

B.火灾造成的损失

C.由于超电压造成电气设备本身的损失

D.施工用机失灵造成的本身损失

【答案】：B

163、甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知,

声明前一个要约的内容无效，则（）o

A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销

B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回

C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效

D.后一个通知只要在乙发出承诺通知之前到达乙就有效

【答案】：D

164、施工单位违反施工程序，导致1座13层在建楼房倒塌，致使1

名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事

故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】：B

165、某施工企业请某律师代理诉讼属于（）。

A.委托代理

B.法定代理

C.无权代理

D.表见代理

【答案】：A

166、甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在

合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，

双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法正确的是

（）O

A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解

的方式解决纠纷

B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷

后不能通过仲裁解决

C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通

过仲裁解决纠纷

D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通

过和解解决纠纷

【答案】：C

167、当事人对合同变更的内容约定不明确的，（）。

A.按国家标准变更

B.可以协议补充

C.由权利方确定

D.推定为未变更

【答案】：D

168、碎石、土石的再利用和回收率力争达到（）o

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%

【答案】：C

169、2010年底，某发包人与某施工承包人签订施工承包合同，约定施

工到月底结付当月工程进度款，承包人计划2011年5月完成的当月工

程量，约为1200万元。此