2024港口建设工程施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024港口建设工程施工合同范本本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条质量标准5.1工程质量5.2材料质量5.3施工标准第六条责任与义务6.1发包人责任6.2承包人责任第七条变更与调整7.1工程变更7.2价格调整7.3工期调整第八条违约责任8.1发包人违约8.2承包人违约第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决第十条保险10.1保险责任10.2保险费用第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止第十三条其他条款13.1法律法规13.2不可抗力13.3附件第十四条合同的签署与备案14.1签署日期14.2签署地点14.3备案机关第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人全称：____________1.1.2法定代表人：____________1.1.3注册资本：____________1.1.4地址：____________1.1.5联系人：____________1.1.6联系电话：____________1.2承包人1.2.1承包人全称：____________1.2.2法定代表人：____________1.2.3注册资本：____________1.2.4地址：____________1.2.5联系人：____________1.2.6联系电话：____________第二条工程概况2.1工程名称：____________2.2工程地点：____________2.3工程规模：____________2.4工程内容：____________第三条合同价格3.1合同总价：____________3.2价格调整：3.2.1价格调整的条件：____________3.2.2价格调整的方式：____________3.2.3价格调整的程序：____________3.3支付方式：3.3.1支付方式：____________3.3.2支付时间：____________3.3.3支付条件：____________第四条工期4.1开工日期：____________4.2竣工日期：____________4.3工期延误：4.3.1工期延误的原因：____________4.3.2工期延误的处理：____________第五条质量标准5.1工程质量：____________5.2材料质量：____________5.3施工标准：____________第六条责任与义务6.1发包人责任：____________6.2承包人责任：____________第七条变更与调整7.1工程变更：7.1.1工程变更的条件：____________7.1.2工程变更的程序：____________7.1.3工程变更的费用：____________7.2价格调整：____________7.3工期调整：____________第八条保险8.1保险责任：8.1.1承包人应按合同约定，办理并维持工程一切险、第三者责任险等必要的保险。8.1.2保险费用由承包人承担。8.1.3保险期间应覆盖整个施工期。8.2保险证明：8.2.1承包人应向发包人提供有效的保险证明文件。8.2.2保险证明文件应证明保险已按合同约定办理。第九条保密条款9.1保密内容：9.1.1双方在合同执行过程中获得的所有保密信息。9.1.2保密信息包括但不限于技术数据、商业计划等。9.2保密期限：9.2.1保密信息自双方签署合同之日起至合同终止之日止。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件：10.1.1双方签署合同。10.1.2合同经双方授权代表批准。10.2合同变更：10.2.1合同变更应书面形式提出，并由双方签署。10.2.2合同变更内容应符合法律法规和合同约定。10.3合同终止：10.3.1合同终止的情形包括完成工程、解除合同等。10.3.2合同终止后，承包人应按照合同约定办理工程交接手续。第十一条争议解决11.1协商解决：11.1.1双方在争议发生后的30日内未能通过协商解决。11.2调解解决：11.2.1双方可向约定的调解组织申请调解。11.2.2调解决定视为双方共同意志，具有约束力。11.3仲裁解决：11.3.1双方同意仲裁委员会仲裁。11.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十二条其他条款12.1法律法规：12.1.1合同执行过程中，应遵守中华人民共和国相关法律法规。12.2不可抗力：12.2.1不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等。12.2.2不可抗力事件导致合同无法履行时，双方可协商解决。12.3附件：12.3.1合同附件包括工程设计文件、施工图纸等。12.3.2附件与合同具有同等法律效力。第十三条合同的签署与备案13.1签署日期：13.1.1本合同自双方签署之日起生效。13.2签署地点：13.2.1本合同在中华人民共和国____________地点签署。13.3备案机关：13.3.1合同签署后，双方应向____________机关备案。第十四条合同的解除14.1合同解除的条件：14.1.1双方协商一致解除合同。14.1.2因不可抗力导致合同无法履行。14.2合同解除的程序：14.2.1合同解除应书面通知对方。14.2.2合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求：包含工程的整体设计方案、施工图纸、技术说明书等，需符合相关行业标准和规范。说明：工程设计文件是施工的依据，承包人应根据设计文件进行施工。附件二：施工图纸详细要求：详细标注工程的尺寸、材料、施工工艺等，应有清晰的图例和说明。说明：施工图纸是施工的具体指导，承包人应严格按照图纸进行施工。附件三：工程量清单详细要求：列出工程的所有工程量，包括工程项目的名称、数量、单位、单价等。说明：工程量清单是计算合同总价和工程款支付的依据。附件四：材料质量标准详细要求：列出工程所需各种材料的质量标准，包括材质、性能、合格证明等。说明：材料质量标准是保证工程质量的重要依据。附件五：施工工艺要求详细要求：详细说明施工过程中的各项工艺要求，包括施工方法、施工步骤等。说明：施工工艺要求是保证工程质量的关键。附件六：验收标准和方法详细要求：列出工程验收的标准和方法，包括工程质量、进度、安全等方面的要求。说明：验收标准和方法是工程验收的重要依据。附件七：安全文明施工要求详细要求：列出施工过程中的安全文明要求，包括施工现场的管理、安全防护措施等。说明：安全文明施工要求是保证施工现场安全和环境卫生的重要依据。附件八：合同变更协议详细要求：详细说明合同变更的条件、程序、费用等。说明：合同变更协议是在合同执行过程中对合同内容的变更的重要依据。附件九：争议解决协议详细要求：详细说明争议解决的方式、程序、费用等。说明：争议解决协议是在合同执行过程中解决双方争议的重要依据。附件十：工程保修书详细要求：详细说明工程保修的期限、范围、责任等。说明：工程保修书是工程交付后对工程质量进行保修的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人未按合同约定支付工程款。2.承包人未按合同约定完成工程。3.承包人使用不合格材料或施工工艺。4.发包人未按合同约定提供施工条件。5.发包人未按合同约定履行合同义务。违约责任认定标准：1.按合同约定承担违约责任。2.根据违约程度，支付违约金或赔偿损失。3.因违约导致合同无法履行，双方可协商解除合同。示例说明：如承包人未按合同约定完成工程，视为违约。违约责任认定标准为按合同约定支付违约金或赔偿损失。如发包人未按合同约定支付工程款，视为违约。违约责任认定标准为根据违约程度，支付违约金或赔偿损失。说明三：法律名词及解释：1.发包人：指委托他人完成工程建设任务的法人或其他组织。2.承包人：指接受发包人的委托，完成工程建设任务的法人或