二零二五年度建筑工程施工质量整改与责任追究协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑工程施工质量整改与责任追究协议本合同目录一览1.总则1.1合同依据1.2合同目的1.3合同范围1.4合同期限1.5合同生效2.施工质量问题2.1质量标准2.2质量检查与验收2.3质量整改措施2.4质量责任3.责任追究3.1追究原则3.2追究范围3.3追究程序3.4追究方式4.质量整改责任主体4.1施工单位责任4.2监理单位责任4.3设计单位责任4.4材料供应商责任5.质量整改资金5.1资金来源5.2资金使用5.3资金监管6.质量整改期限6.1整改时限6.2整改流程6.3整改验收7.质量整改报告7.1报告内容7.2报告提交7.3报告审核8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.保密条款10.1保密内容10.2保密义务10.3违约责任11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后的处理12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止后的处理13.合同的修改与补充13.1修改程序13.2补充内容13.3修改与补充的效力14.其他14.1合同附件14.2合同解除的后果14.3合同争议的管辖法院14.4合同生效日期第一部分：合同如下：1.总则1.1合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规制定。1.2合同目的本合同的目的是明确建筑工程施工过程中的质量问题整改责任，确保工程质量符合国家规定和设计要求，保障工程安全、可靠、使用功能良好。1.3合同范围本合同适用于2024年度内，乙方在甲方指定的建筑工程项目中的施工质量整改与责任追究。1.4合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程质量整改完成并经验收合格之日止。1.5合同生效本合同经双方签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份。2.施工质量问题2.1质量标准施工质量应符合国家现行质量标准、设计文件及合同约定。2.2质量检查与验收2.2.1施工单位应按国家规定和设计要求进行自检，监理单位应进行监理检查。2.2.2施工单位应向监理单位提交质量检查报告，监理单位应在规定时间内进行审核。2.2.3工程验收时，应由甲方、监理单位、施工单位共同参加。2.3质量整改措施2.3.1对检查发现的质量问题，施工单位应立即采取措施进行整改。2.3.2整改措施应确保问题得到彻底解决，不影响工程整体质量和使用功能。2.4质量责任2.4.1施工单位对施工过程中的质量问题承担直接责任。2.4.2监理单位对施工质量进行监督管理，对施工质量问题承担连带责任。3.责任追究3.1追究原则3.1.1追究责任应遵循公平、公正、公开的原则。3.1.2追究责任应依据事实和法律法规进行。3.2追究范围3.2.1追究范围包括施工过程中的质量问题、质量问题整改不到位等情况。3.3追究程序3.3.1质量问题发生后，监理单位应向施工单位发出整改通知。3.3.2施工单位应在规定时间内完成整改，并向监理单位提交整改报告。3.3.3监理单位对整改报告进行审核，审核合格后，质量问题视为得到妥善处理。3.4追究方式3.4.1对整改不到位或故意隐瞒质量问题的施工单位，甲方有权追究其违约责任。3.4.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、解除合同等。4.质量整改责任主体4.1施工单位责任4.1.1施工单位应严格按照设计文件和施工规范进行施工。4.1.2施工单位应建立健全质量管理体系，确保施工质量。4.2监理单位责任4.2.1监理单位应对施工质量进行全过程监督管理。4.2.2监理单位应定期对施工单位进行质量检查，发现问题及时通知施工单位整改。4.3设计单位责任4.3.1设计单位应按照国家标准和甲方要求进行设计。4.3.2设计单位应参与工程质量问题的分析和整改。4.4材料供应商责任4.4.1材料供应商应提供符合国家标准和合同约定的材料。4.4.2材料供应商应对提供的材料质量负责。5.质量整改资金5.1资金来源5.1.1质量整改资金由甲方提供。5.2资金使用5.2.1质量整改资金用于质量问题整改所需费用。5.3资金监管5.3.1质量整改资金使用情况应接受甲方监督。6.质量整改期限6.1整改时限6.1.1施工单位应在收到整改通知之日起15日内完成质量问题整改。6.2整改流程6.2.1施工单位在整改过程中应向监理单位报告整改进度。6.2.2监理单位对整改进度进行审核，审核合格后，视为整改完成。6.3整改验收6.3.1整改完成后，应由甲方、监理单位、施工单位共同进行验收。6.3.2验收合格后，质量问题视为得到妥善处理。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议。8.1.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构8.2.1争议解决机构应为合同签订地的人民法院。8.3争议解决程序8.3.1争议提交人民法院后，应按照我国《民事诉讼法》的规定进行审理。8.3.2双方应积极配合法院的审理工作，提供必要的证据和材料。9.违约责任9.1违约情形9.1.1施工单位未按合同约定进行施工，导致工程质量问题。9.1.2施工单位未在规定时间内完成质量问题整改。9.1.3施工单位故意隐瞒质量问题。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿的具体数额应根据实际情况和双方协商结果确定。9.3.2若协商不成，违约赔偿数额由法院根据法律规定和实际情况判决。10.保密条款10.1保密内容10.1.1本合同涉及的工程图纸、技术资料、商业秘密等均为保密内容。10.2保密义务10.2.1双方对本合同涉及的保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。10.3违约责任10.3.1违反保密义务的一方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.合同解除11.1解除条件11.1.1任何一方违反合同约定，致使合同无法继续履行。11.1.2出现不可抗力因素，导致合同无法履行。11.2解除程序11.2.1解除合同应书面通知对方，并说明解除原因。11.2.2解除合同后，双方应按照合同约定处理善后事宜。11.3解除后的处理11.3.1合同解除后，双方应按照法律规定和合同约定处理工程质量问题。11.3.2合同解除不影响已发生的违约责任的追究。12.合同终止12.1终止条件12.1.1工程施工质量整改完成，并经验收合格。12.1.2双方协商一致，决定终止合同。12.2终止程序12.2.1双方应书面通知对方，并说明终止原因。12.2.2终止合同后，双方应按照合同约定处理善后事宜。12.3终止后的处理12.3.1合同终止后，双方应按照法律规定和合同约定处理工程质量问题。12.3.2合同终止不影响已发生的违约责任的追究。13.合同的修改与补充13.1修改程序13.1.1修改合同应书面通知对方，并说明修改原因。13.1.2双方应在接到通知之日起15日内确认修改内容。13.2补充内容13.2.1合同补充内容应与原合同具有同等法律效力。13.3修改与补充的效力13.3.1合同修改与补充自双方签字盖章之日起生效。14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于工程图纸、技术资料、质量检查报告等。14.2合同解除的后果14.2.1合同解除后，双方应按照法律规定和合同约定处理善后事宜。14.3合同争议的管辖法院14.3.1合同争议的管辖法院为合同签订地的人民法院。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构、调解机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和业务能力，能够独立、公正地履行其职责。15.2第三方介入条件15.2.1甲乙双方协商一致，认为需要第三方介入以协助解决合同履行中的问题。15.2.2合同履行过程中出现需要第三方专业判断或处理的情况。15.3第三方介入程序15.3.1双方应书面通知第三方介入，并明确第三方介入的具体事项和职责。15.3.2第三方应在接到通知后，按照约定的时间和要求介入。15.4第三方责任15.4.1第三方应独立、公正地履行职责，不得偏袒任何一方。15.4.2第三方的行为应当符合相关法律法规和行业标准。16.甲乙双方额外条款16.1第三方介入时，甲乙双方应向第三方提供必要的信息和资料。16.2甲乙双方应尊重第三方的专业判断，不得对第三方的行为进行不当干预。16.3第三方介入期间，甲乙双方应保持沟通，及时反馈相关信息。17.第三方责任限额17.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额应根据第三方的资质、业务能力和介入事项的性质等因素确定。17.3第三方责任限额应在合同中明确约定，并在第三方介入协议中予以确认。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙双方的关系为委托代理关系，第三方仅代表甲乙双方行使相关职责。18.2第三方不得直接与施工方或其他第三方进行交易或达成协议，除非得到甲乙双方的书面同意。18.3第三方在履行职责过程中，应尊重甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的利益。19.第三方介入的终止19.1第三方介入完成后，甲乙双方应书面通知第三方终止介入。19.2第三方介入终止后，第三方应向甲乙双方提交介入报告，报告内容应包括介入过程、结论和建议等。20.第三方介入的费用20.1第三方介入的费用应由甲乙双方承担，具体费用标准应在合同中约定。20.2第三方介入的费用支付方式应在合同中明确，包括支付时间、支付方式等。21.第三方介入的保密21.1第三方在介入过程中知悉的甲乙双方的商业秘密和技术秘密，应予以保密。21.2第三方不得泄露或利用甲乙双方的商业秘密和技术秘密，除非得到甲乙双方的书面同意。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及技术资料要求：包含施工图纸、设计说明、施工组织设计、技术规范等。说明：附件应清晰、完整，符合国家相关标准。2.质量检查报告要求：包含自检、监理检查、验收报告等。说明：报告应详细记录检查过程、结果及整改措施。3.质量整改记录要求：记录整改措施、整改进度、整改效果等。说明：记录应真实、准确，便于追溯。4.质量整改验收报告要求：包含验收时间、验收人员、验收结果等。说明：报告应明确整改是否达到要求。5.第三方介入协议要求：明确第三方介入的条件、职责、权限等。说明：协议应经甲乙双方签字盖章。6.合同履行过程中的沟通记录要求：记录甲乙双方沟通的时间、内容、结果等。说明：记录应真实、完整，作为日后争议解决的依据。7.质量整改资金支付凭证要求：记录资金支付时间、金额、用途等。说明：凭证应清晰、完整，便于追溯。8.违约责任认定报告要求：记录违约行为、违约责任认定、赔偿金额等。说明：报告应真实、准确，作为违约责任追究的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为要求：施工单位未按合同约定进行施工，导致工程质量问题。责任认定：施工单位应承担整改责任，赔偿由此造成的损失。示例：施工单位未按设计要求施工，导致墙体开裂，需进行加固处理。2.违约行为要求：施工单位未在规定时间内完成质量问题整改。责任认定：施工单位应承担违约责任，支付违约金。示例：施工单位未在规定时间内完成墙体开裂的加固处理，需支付违约金。3.违约行为要求：施工单位故意隐瞒质量问题。责任认定：施工单位应承担违约责任，赔偿由此造成的损失，并支付违约金。示例：施工单位在验收前故意隐瞒墙体开裂问题，需赔偿损失并支付违约金。4.违约行为要求：监理单位未按合同约定履行职责。责任认定：监理单位应承担违约责任，赔偿由此造成的损失。示例：监理单位未及时发现墙体开裂问题，需赔偿由此造成的损失。5.违约行为要求：设计单位未按合同约定提供设计文件。责任认定：设计单位应承担违约责任，赔偿由此造成的损失。示例：设计单位未按约定时间提供设计文件，导致施工延误，需赔偿损失。6.违约行为要求：材料供应商提供不合格材料。责任认定：材料供应商应承担违约责任，赔偿由此造成的损失。示例：材料供应商提供的钢筋强度不符合标准，导致结构安全隐患，需赔偿损失。全文完。二零二四年度建筑工程施工质量整改与责任追究协议1合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有，填写相关方名称）地址：（如有，填写相关方地址）联系人：（如有，填写相关方联系人）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方在二零二四年度的建筑工程施工过程中，存在质量问题，为提高施工质量，确保工程安全，甲方与乙方经友好协商，达成一致，签订本协议。2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关建筑工程施工质量管理的法律法规，结合工程实际情况，经双方协商一致，共同制定。三、定义与解释3.1专业术语（1）建筑工程：指新建、改建、扩建、拆除、修缮等工程；（2）施工质量：指建筑工程在施工过程中，按照设计文件、施工规范、技术标准等要求，保证工程的安全、适用、美观、环保等方面达到规定的要求；（3）整改：指对建筑工程施工过程中发现的质量问题进行纠正、完善；（4）责任追究：指因施工质量问题，对相关责任主体进行追责。3.2关键词解释（1）本合同：指本协议；（2）甲方：指合同编号_________中的甲方；（3）乙方：指合同编号_________中的乙方；（4）相关方：指合同编号_________中的其他相关方。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方对建筑工程施工过程中发现的质量问题进行整改；（2）甲方有权对整改情况进行监督，确保整改措施落实到位；（3）甲方有权对整改后仍存在质量问题的乙方进行责任追究；（4）甲方有权要求乙方提供整改方案、整改进度等相关资料。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照甲方要求，对建筑工程施工过程中发现的质量问题进行整改；（2）乙方应确保整改措施符合设计文件、施工规范、技术标准等要求；（3）乙方应积极配合甲方对整改情况进行监督；（4）乙方应按照甲方要求，提供整改方案、整改进度等相关资料；（5）乙方应承担因施工质量问题造成的后果，并接受甲方责任追究。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。5.2合同履行地点本合同履行地点为建筑工程施工现场。5.3合同履行方式本合同履行方式为甲方监督乙方进行整改，乙方按照甲方要求落实整改措施。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同期满；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序（1）合同期满前，双方应就续签事宜进行协商；（2）双方协商一致解除合同，应书面通知对方；（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方应提供相关证明材料。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照合同约定，妥善处理相关事宜；（2）合同终止后，本合同中未了事宜，双方应继续履行。七、费用与支付7.1费用构成（1）整改费用：乙方因整改质量问题而产生的所有合理费用；（2）监督费用：甲方为监督整改过程而产生的合理费用；（3）责任追究费用：因乙方施工质量问题导致甲方遭受损失，乙方应承担的赔偿责任；（4）其他费用：因本协议履行过程中产生的其他合理费用。7.2支付方式整改费用、监督费用、责任追究费用以及其他费用，均以人民币结算，支付方式如下：（1）整改费用：乙方在整改完成后，按照实际发生费用向甲方提交支付申请，甲方应在收到申请后15个工作日内支付；（2）监督费用：甲方在监督过程中，根据实际工作内容，每月向乙方支付一定金额的监督费用；（3）责任追究费用：甲方在责任追究过程中，根据损失情况，向乙方提出赔偿要求，乙方应在收到赔偿要求后15个工作日内支付；（4）其他费用：按照实际发生费用，双方另行协商确定支付方式和时间。7.3支付时间（1）整改费用：在乙方提交支付申请后15个工作日内支付；（2）监督费用：每月固定日期支付；（3）责任追究费用：在甲方提出赔偿要求后15个工作日内支付；（4）其他费用：按照实际发生费用，双方另行协商确定支付时间。7.4支付条款（1）支付方式：银行转账或现金支付；（2）支付账户：甲方指定账户或乙方指定账户；（3）支付凭证：乙方应在支付后提供支付凭证，甲方收到凭证后予以确认。八、违约责任8.1甲方违约若甲方未按照本协议约定支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为应支付费用的1%。8.2乙方违约若乙方未按照本协议约定进行整改，或整改后仍存在质量问题，应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）承担甲方因此遭受的全部损失；（2）支付违约金，违约金为因违约行为造成的损失金额的1%；（3）承担因违约行为引起的其他法律责任。8.3赔偿金额和方式乙方因违约行为造成甲方损失的，应按照实际损失金额进行赔偿，赔偿方式包括但不限于：（1）直接经济损失；（2）间接经济损失；（3）精神损害赔偿。九、保密条款9.1保密内容本协议涉及的保密内容包括但不限于：（1）工程的技术秘密；（2）工程的经济秘密；（3）工程的其他商业秘密。9.2保密期限本协议涉及的保密期限为自合同签订之日起五年。9.3保密履行方式（1）双方应采取一切必要措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容；（3）保密内容的使用仅限于本协议约定的目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义本协议所指的不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件（1）自然灾害，如地震、洪水、台风等；（2）政府行为，如政策调整、战争、动乱等；（3）社会异常事件，如罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料；（2）在不可抗力事件发生期间，双方应暂停履行本协议；（3）在不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复履行本协议。10.4不可抗力实例（1）地震导致工程无法继续施工；（2）政府政策调整导致工程停工；（3）罢工导致工程进度延误。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本协议的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）本协议涉及的技术秘密；（2）本协议涉及的经济秘密；（3）本协议涉及的其他商业秘密。十三、权利的保留13.1权力保留本协议签订后，未经对方书面同意，任何一方不得擅自变更、转让或解除本协议约定的权利和义务。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对乙方施工质量的监督权；（2）乙方保留对甲方支付行为的监督权；（3）双方保留在必要时对合同进行修改和补充的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序对本协议的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经双方签署的修改和补充协议，与本协议具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应在本协议履行过程中，相互协助，共同完成各项任务。15.2协作与配合方式（1）甲方应提供乙方所需的施工资料和条件；（2）乙方应按照甲方要求，按时完成整改工作；（3）双方应定期召开会议，沟通工作进展和问题。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间关于二零二四年度建筑工程施工质量整改与责任追究的全部协议，具有独立性和完整性。16.3增减条款本协议的增减条款，应经双方协商一致，并以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：签字：日期：____年____月____日乙方（盖章）：签字：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方单位营业执照副本复印件2.乙方单位营业执照副本复印件3.建筑工程施工许可证4.建筑工程设计文件5.施工规范、技术标准6.费用结算清单7.整改方案及进度报告8.责任追究相关证明材料9.不可抗力事件证明材料10.争议解决相关文件11.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付整改费用；未对整改情况进行有效监督；未在规定时间内提出责任追究要求。2.乙方违约行为及认定：未按约定进行整改；整改后仍存在质量问题；未按时提交整改方案及进度报告；未按照甲方要求提供相关证明材料。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约金：指当事人一方违约时，应向对方支付一定数额的金钱，以补偿对方因违约所遭受的损失。3.精神损害赔偿：指因违约行为给对方造成精神上的损害，应给予的赔偿。4.调解：指在第三方的协助下，双方当事人就争议事项进行协商，以达成和解的一种方式。5.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种方式。6.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求法院对争议事项进行审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：整改过程中，乙方发现设计文件存在错误，导致整改工作无法进行。解决办法：乙方应及时向甲方报告，由甲方与设计单位沟通，对设计文件进行修正。2.问题：整改过程中，甲方未按时支付整改费用，导致乙方资金周转困难。解决办法：双方可协商调整支付时间，或乙方可向甲方提供相关证明材料，申请分期支付。3.问题：整改后，甲方对整改效果不满意，要求乙方进行二次整改。解决办法：乙方应积极配合，重新进行整改，并确保整改效果符合要求。4.问题：因不可抗力事件导致工程停工，整改工作无法继续进行。解决办法：双方应按照不可抗力条款，暂停履行本协议，并尽快恢复施工。5.问