国际安全园精装房施工合同

国际安全园精装房施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为国际安全园精装房项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就国际安全园精装房施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：国际安全园精装房施工项目1.2工程地点：（详细地址）1.3工程规模：（详细规模）1.4工程内容：（详细内容）二、合同主体2.1甲方：国际安全园精装房项目的业主，享有合同约定的权利，承担合同约定的义务。2.2乙方：具有相应资质和能力的施工单位，享有合同约定的权利，承担合同约定的义务。三、合同价格3.1本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2乙方报价应包含工程所需的所有材料、人工、设备、工具、运输、安装、调试、培训、验收、保修等费用。3.3合同价款支付方式：（详细支付方式）四、施工期限4.1乙方应按照甲方的要求，确保工程在：（日期）前竣工交付。4.2乙方若因自身原因导致工程延期，应按照合同约定向甲方支付违约金。五、工程质量5.1乙方应按照甲方的要求及相关国家标准、行业标准进行施工，保证工程质量。5.2工程验收合格后，乙方应承担一定的保修责任，保修期限自验收合格之日起计算。六、甲方的义务6.1甲方应按照合同约定及时支付合同价款。6.2甲方应协助乙方办理相关施工手续，提供施工所需的场地、资料等。6.3甲方应按照合同约定履行其他义务。七、乙方的义务7.1乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量。7.2乙方应按照合同约定及时向甲方报告工程进度、质量等情况。7.3乙方应按照合同约定履行其他义务。八、违约责任8.1任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。8.2违约金的计算方式为：（详细计算方式）九、争议解决9.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.国际安全园精装房施工项目设计方案2.施工图纸和技术规范3.乙方资质证明文件4.工程量清单5.材料及设备采购清单6.施工组织设计7.安全生产管理制度8.质量保证措施9.合同价款支付凭证10.工程验收报告11.保修条款及相关证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定时间完成工程，视为违约。2.乙方施工质量不符合国家标准或合同约定，视为违约。3.甲方未按照合同约定支付价款，视为违约。4.甲方未提供施工所需资料或场地，视为违约。5.双方未按照合同约定履行其他义务，视为违约。6.违约行为的认定依据国家相关法律法规和合同约定。三、法律名词及解释：1.甲方：指国际安全园精装房项目的业主。2.乙方：指具有相应资质和能力的施工单位。3.合同价款：指双方约定的工程总价款。4.施工期限：指乙方完成工程的时间限制。5.工程质量：指工程符合国家标准或合同约定的程度。6.违约金：指违约方按照合同约定支付给守约方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延期：协商调整施工计划，必要时签订补充协议。2.工程质量问题：及时停工整改，重新验收合格后继续施工。3.付款纠纷：查看合同约定，按照约定履行支付义务。4.施工手续办理困难：甲方协助乙方办理相关手续，提供所需资料。5.合同纠纷：友好协商解决，必要时向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.国际安全园精装