二零二五年度建筑涂料工程分包合同范本15篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑涂料工程分包合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.2.主包方基本信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程内容3.合同标的及范围3.1.合同标的3.2.合同范围4.合同工期4.1.工期开始时间4.2.工期结束时间4.3.工期延误责任5.质量要求5.1.质量标准5.2.质量检验5.3.质量责任6.工程造价及支付方式6.1.工程造价6.2.工程量清单6.3.支付方式6.4.付款进度7.工程进度管理7.1.进度计划7.2.进度调整7.3.进度延误责任8.安全生产8.1.安全生产责任8.2.安全生产措施8.3.安全事故处理9.环境保护9.1.环境保护责任9.2.环境保护措施9.3.环境污染处理10.材料供应10.1.材料供应方式10.2.材料质量要求10.3.材料验收11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决程序12.合同解除12.1.合同解除条件12.2.合同解除程序13.违约责任13.1.违约情形13.2.违约责任承担14.合同生效及终止14.1.合同生效条件14.2.合同终止条件14.3.合同终止程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.1.1.分包方名称：____________________1.1.2.分包方法定代表人：____________________1.1.3.分包方注册地址：____________________1.1.4.分包方联系电话：____________________1.1.5.分包方开户银行：____________________1.1.6.分包方银行账号：____________________1.2.主包方基本信息1.2.1.主包方名称：____________________1.2.2.主包方法定代表人：____________________1.2.3.主包方注册地址：____________________1.2.4.主包方联系电话：____________________1.2.5.主包方开户银行：____________________1.2.6.主包方银行账号：____________________2.工程概况2.1.工程名称：____________________2.2.工程地点：____________________2.3.工程规模：____________________2.4.工程内容：____________________3.合同标的及范围3.1.合同标的：____________________3.2.合同范围：____________________4.合同工期4.1.工期开始时间：____________________4.2.工期结束时间：____________________4.3.工期延误责任：____________________5.质量要求5.1.质量标准：____________________5.2.质量检验：____________________5.3.质量责任：____________________6.工程造价及支付方式6.1.工程造价：____________________6.2.工程量清单：____________________6.3.支付方式：____________________6.4.付款进度：____________________7.工程进度管理7.1.进度计划：____________________7.2.进度调整：____________________7.3.进度延误责任：____________________8.安全生产8.1.安全生产责任8.1.1.分包方负责施工现场的安全管理，确保施工安全。8.1.2.主包方负责协调施工现场的安全监督，确保分包方遵守安全规定。8.2.安全生产措施8.2.1.分包方必须制定并实施详细的安全施工方案，包括安全操作规程、应急预案等。8.2.2.主包方应定期对分包方的安全生产措施进行检查，确保其符合相关安全标准。8.3.安全事故处理8.3.1.发生安全事故时，分包方应立即采取措施，防止事故扩大，并及时报告主包方。8.3.2.主包方应组织事故调查，查明原因，采取整改措施，并承担相应的责任。9.环境保护9.1.环境保护责任9.1.1.分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规，采取有效措施保护环境。9.1.2.主包方负责监督分包方执行环境保护措施，确保项目不对环境造成污染。9.2.环境保护措施9.2.1.分包方应使用环保型涂料，减少有害物质的排放。9.2.2.分包方应妥善处理施工过程中产生的废弃物，不得随意丢弃。9.3.环境污染处理9.3.1.如发生环境污染事件，分包方应立即停止施工，采取措施消除污染。9.3.2.主包方应协助分包方处理环境污染事件，并承担相应的责任。10.材料供应10.1.材料供应方式10.1.1.分包方负责材料的采购、运输和储存。10.1.2.主包方负责提供必要的材料采购指导和质量要求。10.2.材料质量要求10.2.1.所使用的涂料、辅料等材料必须符合国家相关质量标准。10.2.2.分包方应提供材料供应商的资质证明和产品合格证书。10.3.材料验收10.3.1.分包方应按照合同约定进行材料验收，确保材料质量符合要求。10.3.2.主包方有权对材料进行抽样检验，不合格材料不得使用。11.争议解决11.1.争议解决方式11.1.1.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.1.2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2.争议解决程序11.2.1.争议发生后，双方应在收到争议通知之日起30日内进行协商。11.2.2.协商期间，双方应继续履行合同义务。12.合同解除12.1.合同解除条件12.1.1.发生不可抗力事件，致使合同无法履行。12.1.2.一方严重违约，经另一方通知后未在合理期限内纠正。12.2.合同解除程序12.2.1.解除合同应提前30日书面通知对方。12.2.2.解除合同后，双方应按照约定处理剩余工作。13.违约责任13.1.违约情形13.1.1.分包方未按合同约定完成工程。13.1.2.分包方未按合同约定支付工程款。13.1.3.主包方未按合同约定提供材料或协助。13.2.违约责任承担13.2.1.违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。13.2.2.违约金和赔偿损失的数额由双方协商确定，协商不成的，由人民法院判决。14.合同生效及终止14.1.合同生效条件14.1.1.双方签字盖章。14.1.2.合同经双方法定代表人或授权代表签字。14.2.合同终止条件14.2.1.合同约定的工程完成并验收合格。14.2.2.合同约定的解除条件成就。14.3.合同终止程序14.3.1.合同终止前，双方应结清所有款项。14.3.2.合同终止后，双方应妥善处理剩余工作。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与定义1.1.第三方是指在本合同履行过程中，非合同双方主体，但根据合同约定或法律、法规规定，需介入合同履行过程中的个人、组织或其他实体。1.2.第三方介入的形式包括但不限于监理、审计、检测、评估、咨询等。2.第三方介入的引入2.1.第三方介入的引入应由合同双方协商一致，并明确第三方的职责和权限。2.2.合同双方应书面通知对方第三方介入的具体情况，包括第三方名称、职责、权限等。3.第三方的责权利3.1.责任：第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行其职责，并对因其过错导致的损失承担相应的责任。3.2.权利：第三方有权获得合同约定的报酬，并有权要求合同双方提供必要的工作条件和支持。3.3.权限：第三方在合同约定的范围内，享有对工程项目的监督、检查、验收等权利。4.第三方与其他各方的划分说明4.1.第三方与分包方的关系：第三方对分包方的施工质量、进度、安全等负有监督责任，分包方应积极配合第三方的工作。4.2.第三方与主包方的关系：第三方对主包方负责，主包方应向第三方提供必要的信息和资料，并配合第三方的工作。4.3.第三方与合同双方的关系：第三方在合同双方授权的范围内，对合同履行过程进行监督和管理，合同双方应相互配合，共同保障合同目标的实现。5.第三方责任限额5.1.第三方的责任限额由合同双方协商确定，并在合同中明确。5.2.第三方的责任限额包括但不限于：5.2.1.第三方因过错导致的直接经济损失。5.2.2.第三方因过错导致的工期延误。5.2.3.第三方因过错导致的合同解除。6.第三方介入的附加条款6.1.第三方介入的附加条款如下：6.1.1.第三方应在合同约定的期限内完成其工作，并提交相关报告或成果。6.1.2.第三方的工作成果应满足合同约定的质量标准。6.1.3.第三方在履行职责过程中，应保守合同双方的商业秘密。7.第三方介入的程序7.1.合同双方应在合同签订前协商确定第三方介入的具体事宜。7.2.合同双方应书面通知对方第三方介入的意向和具体安排。7.3.第三方介入后，合同双方应与第三方签订补充协议，明确各方权利义务。8.第三方介入的变更8.1.合同履行过程中，如需变更第三方，合同双方应协商一致，并书面通知对方。8.2.变更后的第三方应重新签订补充协议，明确各方权利义务。9.第三方介入的终止9.1.第三方介入的终止条件由合同双方协商确定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：分包方资质证明文件要求：包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证等。说明：证明分包方具备承担本工程分包的资格和能力。2.附件二：工程量清单要求：详细列出工程名称、规格、数量、单价、总价等。说明：作为合同附件，用于计算工程款和结算。3.附件三：材料供应商资质证明文件要求：包括但不限于营业执照、产品合格证、质量保证书等。说明：证明材料供应商具备提供合格材料的能力。4.附件四：安全生产方案要求：包括但不限于安全生产管理制度、安全操作规程、应急预案等。说明：确保施工现场的安全管理，预防安全事故的发生。5.附件五：环境保护方案要求：包括但不限于环境保护措施、废弃物处理方案等。说明：确保工程实施过程中对环境的影响降至最低。6.附件六：质量检验报告要求：包括但不限于材料检验报告、施工质量检验报告等。说明：证明工程质量和材料质量符合合同约定。7.附件七：进度计划要求：包括但不限于施工进度表、材料采购计划等。说明：明确工程进度安排，确保工程按期完成。8.附件八：合同履行情况报告要求：包括但不限于工程进度、质量、安全、环境保护等方面的报告。说明：反映合同履行过程中的实际情况。9.附件九：第三方介入协议要求：明确第三方介入的具体事宜，包括职责、权限、报酬等。说明：确保第三方介入的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1.分包方未按合同约定完成工程。1.2.分包方未按合同约定支付工程款。1.3.主包方未按合同约定提供材料或协助。1.4.第三方未按合同约定履行职责。1.5.双方未按合同约定进行协商解决争议。2.责任认定标准：2.1.违约行为一经发生，违约方应承担违约责任。2.2.违约责任包括但不限于：2.2.1.支付违约金。2.2.2.赔偿损失。2.2.3.恢复原状。2.2.4.继续履行合同。3.违约责任示例说明：3.1.分包方未按合同约定完成工程，导致工期延误。标准认定：分包方应承担工期延误的违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。3.2.主包方未按合同约定提供材料，导致分包方停工。标准认定：主包方应承担因材料未及时提供导致的停工责任，包括支付违约金和赔偿损失。3.3.第三方未按合同约定履行职责，导致工程质量不合格。标准认定：第三方应承担因未履行职责导致的质量不合格责任，包括支付违约金和赔偿损失。全文完。二零二四年度建筑涂料工程分包合同范本1合同目录第一章合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同订立时间及地点1.3合同生效条件1.4合同签订手续第二章合同标的2.1工程概况2.2工程范围2.3工程质量标准2.4工程进度安排第三章工程造价3.1工程造价确定方式3.2工程量清单3.3合同价格3.4价格调整3.5付款方式第四章工程施工4.1施工组织设计4.2施工现场管理4.3施工进度管理4.4施工安全管理4.5施工质量管理4.6施工环境保护第五章材料供应5.1材料采购与供应5.2材料质量要求5.3材料检验与验收5.4材料保管与使用5.5材料费用结算第六章人员管理6.1人员配备要求6.2人员培训与考核6.3人员工资及福利6.4人员调动与离职第七章技术服务7.1技术支持与服务7.2技术文件与资料7.3技术保密7.4技术改进与创新第八章合同履行8.1合同履行原则8.2合同履行期限8.3合同履行条件8.4合同履行责任8.5合同履行变更第九章合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序9.4合同解除与终止后的处理第十章违约责任10.1违约情形及认定10.2违约责任承担方式10.3违约赔偿计算10.4违约争议解决第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序11.4争议解决费用第十二章合同解除与终止后的处理12.1合同解除后的处理12.2合同终止后的处理12.3工程移交与验收12.4工程质量保证期第十三章合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工组织设计13.3附件三：技术文件与资料13.4附件四：人员配备要求13.5附件五：其他相关文件第十四章合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人员14.4合同生效日期合同编号_________第一章合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1分包方名称、地址、法定代表人1.1.2总包方名称、地址、法定代表人1.1.3合同签订日期1.1.4合同签订地点1.2合同订立时间及地点1.2.1合同订立时间：____年____月____日1.2.2合同订立地点：____市____区____路____号1.3合同生效条件1.3.1双方签署并加盖公章1.3.2总包方确认分包方资质1.3.3合同内容完整、清晰、无争议1.4合同签订手续1.4.1双方代表身份证明1.4.2合同签订文件清单1.4.3合同签署及盖章第二章合同标的2.1工程概况2.1.1工程名称：____建筑涂料工程2.1.2工程地点：____市____区____路____号2.1.3工程规模：____平方米2.2工程范围2.2.1涂料基层处理2.2.2涂料施工2.2.3涂料养护2.3工程质量标准2.3.1符合国家及行业相关质量标准2.3.2达到合同约定质量要求2.4工程进度安排2.4.1施工准备阶段：____年____月____日至____年____月____日2.4.2施工实施阶段：____年____月____日至____年____月____日2.4.3竣工验收阶段：____年____月____日至____年____月____日第三章工程造价3.1工程造价确定方式3.1.1根据工程量清单及市场价格确定3.1.2包括人工费、材料费、机械费等3.2工程量清单3.2.1涂料基层处理工程量3.2.2涂料施工工程量3.2.3涂料养护工程量3.3合同价格3.3.1合同总价：____元3.3.2分阶段付款比例3.4价格调整3.4.1人工费、材料费等价格波动调整3.4.2调整方式及时间3.5付款方式3.5.1预付款：合同签订后____日内支付3.5.2进度款：按工程进度分阶段支付3.5.3竣工验收款：验收合格后____日内支付第四章工程施工4.1施工组织设计4.1.1施工方案及施工工艺4.1.2施工进度计划4.1.3施工安全管理措施4.2施工现场管理4.2.1施工现场布置4.2.2施工现场安全管理4.2.3施工现场环境保护4.3施工进度管理4.3.1施工进度控制4.3.2施工进度调整4.4施工安全管理4.4.1施工安全责任4.4.2施工安全措施4.4.3施工安全事故处理4.5施工质量管理4.5.1施工质量控制4.5.2施工质量检验4.5.3施工质量问题处理4.6施工环境保护4.6.1施工环境保护要求4.6.2施工环境保护措施第五章材料供应5.1材料采购与供应5.1.1材料采购方式5.1.2材料供应商选择5.2材料质量要求5.2.1材料质量标准5.2.2材料检验与验收5.3材料检验与验收5.3.1材料检验程序5.3.2材料验收标准5.4材料保管与使用5.4.1材料保管要求5.4.2材料使用规定5.5材料费用结算5.5.1材料费用结算方式5.5.2材料费用支付时间第六章人员管理6.1人员配备要求6.1.1人员数量及资格要求6.1.2人员培训6.2人员培训与考核6.2.1人员培训内容6.2.2人员考核标准6.3人员工资及福利6.3.1人员工资标准6.3.2人员福利待遇6.4人员调动与离职6.4.1人员调动程序6.4.2人员离职手续第七章技术服务7.1技术支持与服务7.1.1技术支持范围7.1.2技术服务内容7.2技术文件与资料7.2.1技术文件要求7.2.2技术资料提供7.3技术保密7.3.1技术保密要求7.3.2技术保密措施7.4技术改进与创新7.4.1技术改进建议7.4.2技术创新奖励第八章合同履行8.1合同履行原则8.1.1诚信履约原则8.1.2按时履约原则8.1.3全面履约原则8.2合同履行期限8.2.1合同履行起始日期：____年____月____日8.2.2合同履行终止日期：____年____月____日8.3合同履行条件8.3.1双方按照合同约定履行各自义务8.3.2遵守国家法律法规和行业标准8.3.3不得擅自变更合同内容8.4合同履行责任8.4.1分包方负责工程实施和施工管理8.4.2总包方负责工程监督和协调管理8.4.3双方对工程质量和进度负责8.5合同履行变更8.5.1变更程序8.5.2变更内容8.5.3变更后的合同效力第九章合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1双方协商一致9.1.2一方违约导致合同无法履行9.1.3因不可抗力导致合同无法履行9.2合同终止条件9.2.1工程竣工验收合格9.2.2双方解除合同9.2.3合同约定的其他终止条件9.3合同解除与终止程序9.3.1提出解除或终止合同9.3.2双方协商9.3.3形成书面文件9.4合同解除与终止后的处理9.4.1工程移交9.4.2费用结算9.4.3争议解决第十章违约责任10.1违约情形及认定10.1.1违约情形10.1.2违约认定标准10.2违约责任承担方式10.2.1返还定金10.2.2支付违约金10.2.3恢复原状10.2.4其他补救措施10.3违约赔偿计算10.3.1赔偿金额计算方法10.3.2赔偿期限10.4违约争议解决10.4.1争议解决方式10.4.2争议解决机构第十一章争议解决11.1争议解决方式11.1.1协商11.1.2调解11.1.3仲裁11.1.4诉讼11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会11.2.2人民法院11.3争议解决程序11.3.1提出争议11.3.2争议解决11.3.3裁决或判决执行11.4争议解决费用11.4.1费用承担11.4.2费用支付方式第十二章合同解除与终止后的处理12.1合同解除后的处理12.1.1工程移交12.1.2费用结算12.1.3争议解决12.2合同终止后的处理12.2.1工程移交12.2.2费用结算12.2.3争议解决12.3工程移交与验收12.3.1工程移交程序12.3.2工程验收标准12.3.3工程验收报告12.4工程质量保证期12.4.1质量保证期期限12.4.2质量保证期内责任第十三章合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工组织设计13.3附件三：技术文件与资料13.4附件四：人员配备要求13.5附件五：其他相关文件第十四章合同签署14.1合同签署日期：____年____月____日14.2合同签署地点：____市____区____路____号14.3合同签署人员14.3.1分包方代表签字：14.3.2总包方代表签字：14.4合同生效日期：自合同签署之日起生效____________________分包方代表（签字）____________________总包方代表（签字）____________________年月日多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导权条款1.1.1甲方有权对分包工程的设计、施工、材料等进行最终决策。1.1.2甲方有权指定分包工程的施工进度、质量标准和验收标准。1.2甲方监督权条款1.2.1甲方应定期对分包工程施工进行现场监督，确保工程按合同约定进行。1.2.2甲方有权要求分包方提供施工进度报告、质量检测报告等资料。1.3甲方协调权条款1.3.1甲方应协调解决分包工程中出现的任何问题，包括但不限于设计变更、材料供应、施工进度等。1.3.2甲方应确保分包工程与其他相关工程协调一致。1.4甲方付款优先权条款1.4.1在甲方主导下，甲方有权根据工程进度和合同约定，优先安排付款。1.4.2甲方应确保分包方在工程实施过程中得到合理的资金支持。1.5甲方变更权条款1.5.1甲方有权根据实际情况对分包工程进行合理变更。1.5.2任何变更均应提前通知分包方，并协商确定变更后的合同内容。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导权条款2.1.1乙方有权对分包工程的设计、施工、材料等进行最终决策。2.1.2乙方有权制定分包工程的施工进度、质量标准和验收标准。2.2乙方施工管理权条款2.2.1乙方应负责分包工程的施工管理，确保工程按合同约定进行。2.2.2乙方应定期向甲方报告施工进度和质量情况。2.3乙方材料采购权条款2.3.1乙方有权根据工程需要自行采购材料，确保材料质量符合合同要求。2.3.2乙方应向甲方提供材料采购清单和供应商资质证明。2.4乙方变更权条款2.4.1乙方有权根据实际情况对分包工程进行合理变更。2.4.2任何变更均应提前通知甲方，并协商确定变更后的合同内容。2.5乙方进度保证权条款2.5.1乙方应确保分包工程按合同约定的时间节点完成。2.5.2乙方应承担因自身原因导致工程延期而产生的所有责任。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构职责条款3.1.1中介机构应负责协调双方关系，确保合同顺利履行。3.1.2中介机构应协助双方解决合同履行过程中出现的争议。3.2中介机构费用条款3.2.1中介机构的服务费用由双方按比例分担。3.2.2中介机构的服务费用应在合同签订时一次性支付。3.3中介机构保密条款3.3.1中介机构应对双方提供的信息保密，不得泄露给任何第三方。3.3.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。3.4中介机构变更权条款3.4.1双方均有权在合同履行过程中更换中介机构。3.4.2更换中介机构应提前通知对方，并协商确定新的中介机构职责和服务费用。3.5中介机构终止权条款3.5.1在合同履行过程中，如中介机构无法履行职责，双方有权终止其服务。3.5.2中介机构终止服务后，双方应协商确定后续事宜的处理。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：施工组织设计3.附件三：技术文件与资料4.附件四：人员配备要求5.附件五：其他相关文件6.附件六：中介机构服务协议（如有）7.附件七：变更协议（如有）8.附件八：付款凭证（如有）9.附件九：验收报告（如有）10.附件十：争议解决文件（如有）二、违约行为及认定：1.违约行为：分包方未按合同约定的时间节点完成工程。违约认定：根据工程进度报告和质量检测报告，确认分包方未按时完成工程。2.违约行为：分包方提供的材料不符合合同约定的质量标准。违约认定：根据材料检验报告，确认材料质量不合格。3.违约行为：分包方未按合同约定进行施工，导致工程质量不合格。违约认定：根据质量检测报告，确认工程质量不合格。4.违约行为：分包方未按合同约定支付款项。违约认定：根据付款凭证，确认分包方未按时支付款项。5.违约行为：甲方未按合同约定支付款项。违约认定：根据付款凭证，确认甲方未按时支付款项。三、法律名词及解释：1.合同：指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求人民法院通过审判程序解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：分包方施工进度滞后。解决办法：与分包方协商，制定合理的进度调整方案，必要时可增加人力或设备。2.问题：材料供应不及时。解决办法：与材料供应商协商，确保材料按时供应，必要时可寻找替代供应商。3.问题：工程质量问题。解决办法：立即停止施工，分析问题原因，采取整改措施，重新进行质量检测。4.问题：付款纠纷。解决办法：根据合同约定，核实付款凭证，协商解决付款纠纷。五、所有应用场景：1.建筑涂料工程分包合同适用于新建、改建、扩建等建筑项目中的涂料工程分包。2.适用于甲方为主导或乙方为主导的工程分包模式。3.适用于有第三方中介机构参与的工程分包。4.适用于需要明确双方权利义务关系的工程分包。5.适用于需要规范工程进度、质量、材料供应等环节的工程分包。全文完。二零二四年度建筑涂料工程分包合同范本10合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订双方1.5合同签订地点第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程工期第三章工程分包内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程质量要求3.4分包工程材料要求第四章分包方责任4.1施工质量责任4.2施工安全责任4.3施工进度责任4.4施工环境保护责任4.5施工资料管理责任4.6施工合同管理责任第五章甲方责任5.1提供施工条件责任5.2工程款项支付责任5.3工程变更管理责任5.4工程验收责任5.5工程保修责任第六章工程进度管理6.1工程进度计划6.2工程进度控制6.3工程进度调整6.4工程进度报告第七章工程质量管理7.1工程质量标准7.2工程质量检查7.3工程质量问题处理7.4工程质量验收7.5工程质量保修第八章工程安全与环境保护8.1施工安全责任8.2安全生产措施8.3安全事故处理8.4环境保护措施8.5环境污染事故处理第九章工程合同管理9.1合同履行监督9.2合同变更管理9.3合同解除条件9.4合同争议解决9.5合同终止条件第十章工程款项支付10.1款项支付方式10.2款项支付比例10.3款项支付时间10.4款项支付条件10.5款项支付争议第十一章工程验收11.1验收标准11.2验收程序11.3验收资料11.4验收不合格处理11.5验收争议第十二章违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿12.4违约争议解决第十三章合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除程序13.4合同终止程序第十四章合同附件14.1附件一：工程分包合同14.2附件二：工程图纸14.3附件三：工程量清单14.4附件四：工程进度计划14.5附件五：其他相关文件合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二四年度建筑涂料工程分包合同”。1.2合同编号合同编号为_________。1.3合同签订日期合同签订日期为____年__月__日。1.4合同签订双方甲方（承包方）：_________________________乙方（分包方）：_________________________1.5合同签订地点合同签订地点为_________________________。第二章工程概况2.1工程名称工程名称：_________________________2.2工程地点工程地点：_________________________2.3工程规模工程规模：_________________________2.4工程类型工程类型：_________________________2.5工程工期工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。第三章工程分包内容3.1分包工程范围分包工程范围：_________________________3.2分包工程量分包工程量：_________________________3.3分包工程质量要求分包工程质量要求：_________________________3.4分包工程材料要求分包工程材料要求：_________________________第四章分包方责任4.1施工质量责任4.1.1乙方应严格按照甲方提供的工程图纸和施工技术规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。4.1.2乙方应对施工过程中的质量问题负责，及时采取措施予以整改。4.2施工安全责任4.2.1乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。4.2.2乙方应制定施工安全措施，对施工人员进行安全教育，确保施工安全。4.3施工进度责任4.3.1乙方应按照合同约定的工期完成分包工程。4.3.2乙方应合理安排施工进度，确保按时完成工程。4.4施工环境保护责任4.4.1乙方应遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规和标准，采取措施减少施工对环境的影响。4.4.2乙方应对施工过程中的环境污染负责，及时采取措施予以治理。4.5施工资料管理责任4.5.1乙方应按照合同约定及时提供施工资料，包括施工记录、检验报告等。4.5.2乙方应妥善保管施工资料，确保其完整性和准确性。4.6施工合同管理责任4.6.1乙方应遵守合同约定，履行合同义务。4.6.2乙方应积极配合甲方进行合同管理。第五章甲方责任5.1提供施工条件责任5.1.1甲方应按照合同约定及时提供施工场地、施工图纸等施工条件。5.1.2甲方应保证提供的施工条件符合施工要求。5.2工程款项支付责任5.2.1甲方应按照合同约定及时支付工程款项。5.2.2甲方应确保支付款项的及时性和准确性。5.3工程变更管理责任5.3.1甲方应按照合同约定对工程变更进行管理。5.3.2甲方应确保工程变更的合理性和合法性。5.4工程验收责任5.4.1甲方应按照合同约定组织工程验收。5.4.2甲方应确保验收的公正性和客观性。5.5工程保修责任5.5.1甲方应按照合同约定提供工程保修服务。5.5.2甲方应确保保修服务的及时性和有效性。第六章工程进度管理6.1工程进度计划6.1.1乙方应按照合同约定的工期制定工程进度计划。6.1.2乙方应将工程进度计划报送甲方备案。6.2工程进度控制6.2.1乙方应按照工程进度计划进行施工。6.2.2乙方应定期向甲方报告工程进度情况。6.3工程进度调整6.3.1因不可抗力等原因导致工程进度延误时，乙方应及时通知甲方。6.3.2甲方应与乙方协商调整工程进度计划。6.4工程进度报告6.4.1乙方应定期向甲方提交工程进度报告。6.4.2工程进度报告应包括工程进度情况、存在的问题及解决方案等。6.5工程进度争议6.5.1甲方与乙方就工程进度发生争议时，应协商解决。6.5.2协商不成的，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第七章工程质量管理7.1工程质量标准7.1.1乙方应按照合同约定的质量标准进行施工。7.1.2乙方应确保施工质量符合国家和地方有关质量标准。7.2工程质量检查7.2.1乙方应定期进行工程质量检查，确保工程质量符合要求。7.2.2甲方应定期对施工质量进行检查，发现问题及时通知乙方。7.3工程质量问题处理7.3.1乙方应按照合同约定对质量问题进行处理。7.3.2甲方应监督乙方处理质量问题，确保问题得到妥善解决。7.4工程质量验收7.4.1乙方应按照合同约定进行工程质量验收。7.4.2甲方应组织工程验收，确保验收的全面性和准确性。7.5工程质量保修7.5.1乙方应按照合同约定提供工程质量保修服务。7.5.2甲方应监督乙方履行保修义务，确保保修服务的及时性和有效性。第八章工程安全与环境保护8.1施工安全责任8.1.1乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。8.1.2乙方应制定施工安全措施，对施工人员进行安全教育，确保施工安全。8.2安全生产措施8.2.1乙方应设置必要的安全防护设施和警示标志。8.2.2乙方应定期进行安全检查，及时消除安全隐患。8.3安全事故处理8.3.1发生安全事故时，乙方应立即采取措施，防止事故扩大。8.3.2乙方应按照规定及时上报安全事故，并配合相关部门进行调查处理。8.4环境保护措施8.4.1乙方应遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规和标准，采取措施减少施工对环境的影响。8.4.2乙方应妥善处理施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等。8.5环境污染事故处理8.5.1发生环境污染事故时，乙方应立即采取措施，减轻污染。8.5.2乙方应按照规定及时上报环境污染事故，并配合相关部门进行调查处理。第九章工程合同管理9.1合同履行监督9.1.1甲方应监督乙方履行合同义务，确保合同条款得到执行。9.1.2甲方应定期检查乙方的施工进度和质量。9.2合同变更管理9.2.1合同变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。9.2.2合同变更不得违反国家法律法规和合同约定。9.3合同解除条件9.3.1出现合同约定的解除条件时，任何一方均有权解除合同。9.3.2合同解除应提前通知对方，并按照合同约定处理相关事宜。9.4合同争议解决9.4.1双方应友好协商解决合同争议。9.4.2协商不成的，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。9.5合同终止条件9.5.1合同履行完毕或合同约定的终止条件成就时，合同终止。9.5.2合同终止后，双方应按照合同约定处理相关事宜。第十章工程款项支付10.1款项支付方式10.1.1工程款项支付方式为银行转账。10.1.2甲方应在收到乙方提交的合法发票后及时支付工程款项。10.2款项支付比例10.2.1工程款项支付比例按照合同约定分阶段支付。10.2.2具体支付比例和条件由双方在合同中约定。10.3款项支付时间10.3.1工程款项支付时间按照合同约定的支付比例和条件执行。10.3.2甲方应在约定的时间内支付工程款项。10.4款项支付条件10.4.1乙方应按照合同约定完成工程量并保证工程质量。10.4.2乙方应提交合法的发票和验收报告。10.5款项支付争议10.5.1双方就款项支付发生争议时，应协商解决。10.5.2协商不成的，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十一章工程验收11.1验收标准11.1.1工程验收标准按照国家和地方有关质量标准执行。11.1.2甲方应组织相关人员进行工程验收。11.2验收程序11.2.1乙方应按照合同约定完成工程，并通知甲方进行验收。11.2.2甲方应在约定的时间内组织验收。11.3验收资料11.3.1乙方应提供完整的工程验收资料，包括施工记录、检验报告等。11.3.2甲方应审核验收资料，确保其真实性和完整性。11.4验收不合格处理11.4.1工程验收不合格时，乙方应按照合同约定进行整改。11.4.2甲方应监督乙方完成整改，并重新进行验收。11.5验收争议11.5.1双方就工程验收发生争议时，应协商解决。11.5.2协商不成的，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十二章违约责任12.1违约情形12.1.1双方违反合同约定的行为均构成违约。12.1.2违约情形包括但不限于：未按时完成工程、工程质量不合格、未按时支付款项等。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。12.2.2违约责任的具体承担方式由双方在合同中约定。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额按照合同约定或法律规定确定。12.3.2违约赔偿应一次性支付。12.4违约争议解决12.4.1双方就违约责任发生争议时，应协商解决。12.4.2协商不成的，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十三章合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1出现合同约定的解除条件时，任何一方均有权解除合同。13.1.2合同解除条件包括但不限于：一方严重违约、不可抗力等。13.2合同终止条件13.2.1合同履行完毕或合同约定的终止条件成就时，合同终止。13.2.2合同终止条件包括但不限于：工程验收合格、合同期限届满等。13.3合同解除程序13.3.1合同解除应提前通知对方，并按照合同约定处理相关事宜。13.3.2合同解除通知应以书面形式发出。13.4合同终止程序13.4.1合同终止后，双方应按照合同约定处理相关事宜。13.4.2合同终止后，双方应相互提供必要的协助，确保合同终止后的工作顺利进行。第十四章合同附件14.1附件一：工程分包合同14.2附件二：工程图纸14.3附件三：工程量清单14.4附件四：工程进度计划14.5附件五：其他相关文件_________________________甲方（盖章）：代表（签字）：日期：____年__月__日_________________________乙方（盖章）：代表（签字）：日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导决策权1.1.1在合同执行过程中，甲方有权对分包工程的设计、施工方案、材料选择等重大事项进行决策。1.1.2乙方的施工计划、进度安排等需经甲方批准后方可执行。1.2甲方提供技术支持1.2.1甲方应提供必要的施工技术支持，包括但不限于施工图纸、技术规范、施工工艺等。1.2.2甲方应确保提供的技术资料准确、完整，并对其真实性负责。1.3甲方协调工作1.3.1甲方应协调解决施工过程中与第三方单位（如监理、设计、材料供应商等）的沟通与配合问题。1.3.2甲方应确保施工过程中的各项协调工作顺利进行。1.4甲方监督权1.4.1甲方有权对乙方施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、进度、安全等。1.4.2甲方应定期对乙方进行现场检查，确保施工符合合同约定。1.5甲方付款责任1.5.1甲方应按照合同约定及时支付工程款项，包括进度款、竣工结算款等。1.5.2甲方因自身原因导致付款延迟的，应向乙方支付违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导施工2.1.1在合同执行过程中，乙方有权对分包工程的施工方案、施工进度、材料选择等进行决策。2.1.2乙方的施工计划、进度安排等需经甲方审核后执行。2.2乙方技术责任2.2.1乙方应确保施工过程中的技术方案、施工工艺等符合合同约定和行业标准。2.2.2乙方应对施工过程中的技术问题负责，并及时解决。2.3乙方协调工作2.3.1乙方应协调解决施工过程中与第三方单位（如监理、设计、材料供应商等）的沟通与配合问题。2.3.2乙方应确保施工过程中的各项协调工作顺利进行。2.4乙方质量责任2.4.1乙方应严格按照合同约定和施工图纸进行施工，确保工程质量达到约定标准。2.4.2乙方应对施工过程中的质量问题负责，并及时整改。2.5乙方进度责任2.5.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。2.5.2乙方因自身原因导致工期延误的，应向甲方支付违约金。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构职责3.1.1中介机构应负责监督合同执行情况，确保双方履行合同义务。3.1.2中介机构应定期向甲方和乙方汇报合同执行情况。3.2中介机构费用3.2.1中介机构费用由双方在合同中约定，并按约定支付。3.2.2中介机构费用支付方式为银行转账。3.3中介机构解约3.3.1双方如对中介机构的工作不满意，可协商更换中介机构。3.3.2中介机构解约应提前通知甲方和乙方，并按照合同约定处理相关事宜。3.4中介机构责任3.4.1中介机构应保证其提供的服务符合合同约定和行业标准。3.4.2中介机构因自身原因导致服务不合格的，应承担相应的责任。3.5中介机构保密3.5.1中介机构应对合同执行过程中的商业秘密和敏感信息进行保密。3.5.2中介机构未经甲方和乙方同意，不得泄露任何商业秘密和敏感信息。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程分包合同2.工程图纸3.工程量清单4.工程进度计划5.其他相关文件（如施工方案、技术规范、验收报告等）二、违约行为及认定：1.违约行为：未按时完成工程工程质量不合格未按时支付款项违反合同约定的安全、环保措施未履行合同约定的保修义务未按约定进行工程验收未按约定处理合同争议2.违约行为认定：甲方或乙方在合同约定的期限内未履行合同义务，视为违约。违约行为的认定应以合同约定和实际情况为依据。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约金：指违约方因违约行为给对方造成的损失，应支付的赔偿金。3.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼：指当事人将争议提交人民法院进行审理和判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应及时整改，甲方应监督整改过程，确保问题得到妥善解决。2.问题：施工进度延误。解决办法：乙方应及时通知甲方，双方协商调整工程进度计划，确保工程按时完成。3.问题：款项支付不及时。解决办法：甲方应按合同约定及时支付款项，如延迟支付，应向乙方支付违约金。4.问题：合同争议。解决办法：双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建筑涂料工程分包合同适用于建筑涂料工程的施工分包。2.该合同适用于甲方为主导、乙方为主导或第三方中介参与的项目管理。3.该合同适用于各类建筑涂料工程，如住宅、商业、工业等建筑。全文完。二零二四年度建筑涂料工程分包合同范本11合同编号_________一、合同主体1.甲方（承包方）：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________2.乙方（分包方）：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________3.其他相关方：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景：本合同背景为甲方在二零二四年度内，计划对某建筑项目进行涂料工程分包。为确保工程质量和施工进度，甲方拟与乙方签订建筑涂料工程分包合同。2.2目的：本合同目的在于明确甲乙双方在建筑涂料工程分包过程中的权利义务，确保工程顺利进行，实现互利共赢。三、定义与解释3.1专业术语：1.建筑涂料：指用于建筑物表面的涂层材料，具有装饰、保护、防腐等功能。2.分包工程：指甲乙双方按照合同约定，由乙方负责施工的工程部分。3.2关键词解释：1.工程量：指合同约定的涂料工程所需的材料、人工、设备等各项资源数量。2.工程质量：指涂料工程完成后，符合国家相关标准和甲方要求的施工质量。3.工程进度：指涂料工程施工过程中，按照合同约定的时间节点完成工程任务的进度。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量完成涂料工程施工。2.甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督检查，并要求乙方进行整改。3.甲方有权根据工程进度和实际情况，调整工程量。4.甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款项。4.2乙方的权利和义务：1.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、地点、质量提供施工条件。2.乙方应按照合同约定，在规定的时间内完成涂料工程施工。3.乙方应确保涂料工程施工质量符合国家相关标准和甲方要求。4.乙方应积极配合甲方对施工过程中的质量问题进行监督检查，并及时整改。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为____个月。5.2合同履行地点：涂料工程施工地点为：________________。5.3合同履行方式：乙方按照合同约定，在甲方提供的施工条件支持下，自行完成涂料工程施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：1.合同期满；2.双方协商一致解除合同；3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序：1.双方协商一致解除合同，应当书面通知对方；2.因不可抗力导致合同无法履行，乙方应在发生不可抗力事件后____日内通知甲方。6.4终止后果：1.合同终止后，双方应按照合同约定结算工程款项；2.双方应按照国家相关法律法规，处理合同终止后的遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成：1.材料费：包括涂料、底漆等原材料费用。2.人工费：包括施工人员工资、福利等费用。3.设备费：包括施工过程中使用的机械设备租赁或购买费用。4.管理费：包括项目管理、协调等费用。5.利润：乙方按照合同约定获得的利润。7.2支付方式：1.预付款：合同签订后，乙方收到甲方支付的预付款，金额为合同总价的_____%。2.进度款：工程进度达到合同约定节点时，乙方提交相关证明材料，甲方按照实际完成工程量支付进度款。3.结算款：工程完工并验收合格后，乙方提交结算报告，甲方在____个工作日内支付结算款。7.3支付时间：1.预付款：合同签订后____个工作日内支付。2.进度款：工程进度达到约定节点后____个工作日内支付。3.结算款：工程完工并验收合格后____个工作日内支付。7.4支付条款：1.甲方应在约定的时间内，按照约定的支付方式支付款项。2.乙方应在收到款项后，向甲方开具合法的发票。八、违约责任8.1甲方违约：1.甲方未按约定支付款项，应向乙方支付_____%的违约金。2.甲方未按约定提供施工条件，导致工程延期，应承担相应的责任。8.2乙方违约：1.乙方未按约定完成工程，应向甲方支付_____%的违约金。2.乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式：1.违约金以实际损失为计算依据，最高不超过合同总价。2.赔偿金额以人民币计算，支付方式为银行转账。九、保密条款9.1保密内容：1.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。2.有关建筑涂料工程的技术资料、图纸等。9.2保密期限：本合同签订之日起____年内。9.3保密履行方式：1.双方应对保密内容严格保密，不得向任何第三方泄露。2.双方应采取合理措施，防止保密内容被泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件：1.地震、洪水、台风等自然灾害。2.战争、暴乱等政府行为。3.疫情等公共卫生事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务：1.发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。2.双方应采取一切可能措施，减轻不可抗力事件的影响。3.因不可抗力事件导致合同无法履行，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例：1.地震导致工程中断。2.政府行为导致施工材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：1.未经对方同意，任何一方不得转让合同。2.经双方同意，合同可以转让给第三方。12.2不得转让的情形：1.合同涉及国家秘密或商业秘密。2.合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留：1.甲方保留对涂料工程的质量监督权。2.甲方保留对施工过程中的技术指导权。13.2特殊权力保留：1.甲方保留对施工过程中的安全生产监管权。2.甲方保留对施工过程中环境保护的监管权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：1.合同的修改和补充，需经甲乙双方协商一致。2.修改和补充的内容应以书面形式签订，作为本合同的附件。14.2修改和补充效力：1.合同的修改和补充具有同等法律效力。2.修改和补充的内容与本合同有冲突的，以修改和补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项：1.双方应相互提供必要的协助，确保工程顺利进行。2.双方应共同解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式：1.双方应定期召开协调会议，讨论工程进展和问题解决。2.双方应及时沟通，确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间关于建筑涂料工程分包的完整协议，具有独立性。16.3增减条款：1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。2.本合同增减条款，需经甲乙双方协商一致。十七、签字、日期、盖章甲方（承包方）：签字：________________日期：________________盖章：________________乙方（分包方）：签字：________________日期：________________盖章：________________见证人：签字：________________日期：________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.本合同。2.乙方提供的施工方案和施工图纸。3.甲方提供的施工条件说明。4.双方协商一致签订的补充协议。5.乙方提交的工程进度报告。6.乙方提交的工程结算报告。7.甲方支付款项的银行转账凭证。8.乙方开具的合法发票。9.不可抗力事件的相关证明文件。10.争议解决过程中产生的相关文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定支付款项，认定为违约行为。未按约定提供施工条件，导致工程延期，认定为违约行为。2.乙方违约：未按约定完成工程，认定为违约行为。施工过程中出现质量问题，未及时修复，认定为违约行为。3.违约行为的认定：甲方和乙方应按照合同约定和实际情况，对违约行为进行认定。违约行为的认定应以书面形式通知对方。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.仲裁：指双方在争议发生后，将争议提交给仲裁机构进行裁决。3.诉讼：指一方将争议提交给人民法院，由人民法院依法进行审理和判决。4.补充协议：指对原合同内容进行修改和补充的书面协议。5.合同附件：指合同中作为附件存在的文件，与合同具有同等法律效力。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现技术难题，影响工程进度。解决办法：双方应立即召开协调会议，共同研究解决方案，必要时可邀请专家进行技术指导。2.问题：施工过程中发现设计图纸存在问题。解决办法：乙方应及时通知甲方，甲方应组织设计单位进行修改，并通知乙方。3.问题：施工过程中材料供应出现延误。解决办法：乙方应及时通知甲方，甲方应协调材料供应商，确保材料及时供应。4.问题：施工过程中出现安全事故。解决办法：乙方应立即采取措施，防止事故扩大，并按照相关规定报告甲方及相关部门。5.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：双方应友好协商解决，协商不成的，可申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称：________________2.第三方地址：________________3.第三方联系人：________________4.第三方联系电话：________________第三方的责权利条款：1.责任：第三方负责提供涂料材料的采购和供应。第三方负责对提供的涂料材料的质量进行监督和检验。2.权利：第三方有权要求甲方支付材料费用。第三方有权要求甲方按照合同约定提供必要的施工条件。3.利益：第三方有权获得合同约定的材料费用。第三方有权在甲方违约时，根据合同约定获得相应的赔偿。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定支付预付款和进度款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括材料、设备等。乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付结算款。2.乙方的利益条款：乙方有权获得合同约定的工程利润。乙方有权在甲方违约时，根据合同约定获得相应的赔偿。3.甲方的违约及限制条款：甲方的违约行为包括未按约定支付款项、未提供必要的施工条件等。甲方的违约，乙方有权要求赔偿，包括违约金和实际损失。甲方在合同履行期间，不得单方面变更合同内容，否则乙方有权拒绝。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。甲方可要求乙方提交工程进度报告和结算报告。甲方可根据工程实际情况，调整工程量和进度。2.甲方的利益条款：甲方可获得合同约定的工程价款。甲方可获得乙方施工过程中的技术指导和建议。3.乙方的违约及限制条款：乙方的违约行为包括未按约定完成工程、施工过程中出现质量问题等。乙方的违约，甲方有权要求赔偿，包括违约金和实际损失。乙方在合同履行期间，不得擅自转包工程，否则甲方有权解除合同。全文完。二零二四年度建筑涂料工程分包合同范本12本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同订立日期与地点1.3合同生效条件2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.分包工程范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程期限4.分包工程价格4.1分包工程总价4.2分包工程单价4.3分包工程付款方式5.工程进度与验收5.1工程进度计划5.2工程验收标准5.3工程验收程序6.质量要求与保证6.1质量标准6.2质量保证措施6.3质量责任7.安全生产与文明施工7.1安全生产责任7.2文明施工要求7.3安全生产措施8.保险与赔偿8.1保险责任8.2保险范围8.3赔偿责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.合同变更与补充12.1合同变更程序12.2合同补充程序13.合同履行与监督13.1合同履行责任13.2合同履行监督13.3合同履行期限14.合同附件及补充协议第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.1.1分包方名称：_______1.1.2分包方地址：_______1.1.3分包方法定代表人：_______1.1.4总包方名称：_______1.1.5总包方地址：_______1.1.6总包方法定代表人：_______1.2合同订立日期与地点1.2.1合同订立日期：_______1.2.2合同订立地点：_______1.3合同生效条件1.3.1双方签字盖章1.3.2工程开工前2.工程概况2.1工程名称2.1.1工程名称：_______2.2工程地点2.2.1工程地点：_______2.3工程规模2.3.1工程规模：_______2.4工程内容2.4.1工程内容：建筑涂料工程施工3.分包工程范围3.1分包工程内容3.1.1涂料基层处理3.1.2涂料施工3.1.3涂料验收3.2分包工程量3.2.1分包工程量：_______3.3分包工程期限3.3.1分包工程期限：_______4.分包工程价格4.1分包工程总价4.1.1分包工程总价：_______4.2分包工程单价4.2.1涂料基层处理单价：_______4.2.2涂料施工单价：_______4.3分包工程付款方式4.3.1付款进度：_______4.3.2付款方式：_______4.3.3付款期限：_______5.工程进度与验收5.1工程进度计划5.1.1工程进度计划：_______5.2工程验收标准5.2.1工程验收标准：_______5.3工程验收程序5.3.1工程验收程序：_______6.质量要求与保证6.1质量标准6.1.1质量标准：_______6.2质量保证措施6.2.1质量保证措施：_______6.3质量责任6.3.1质量责任：_______7.安全生产与文明施工7.1安全生产责任7.1.1安全生产责任：_______7.2文明施工要求7.2.1文明施工要求：_______7.3安全生产措施7.3.1安全生产措施：_______8.保险与赔偿8.1保险责任8.1.1分包方应购买相应的施工人员意外伤害保险和工程一切险。8.1.2保险费用由分包方承担。8.2保险范围8.2.1保险范围包括但不限于施工人员意外伤害、工程财产损失等。8.3赔偿责任8.3.1发生保险范围内的事故，保险公司应按照保险合同约定进行赔偿。8.3.2分包方应配合保险公司进行事故调查和处理。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同执行中的争议。9.1.2协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。9.2争议解决程序9.2.1争议发生后，一方应书面通知另一方，并要求在_______日内进行协商。9.2.2协商不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。9.3争议解决机构9.3.1争议解决机构：_______10.违约责任10.1违约情形10.1.1分包方未按合同约定完成工程；10.1.2分包方违反安全生产规定，造成安全事故；10.1.3分包方未按时支付工程款项；10.2违约责任10.2.1分包方应承担违约责任，支付违约金；10.2.2违约金按合同总价款的_______%计算。10.3违约赔偿10.3.1因分包方违约给总包方造成损失的，分包方应予以赔偿。11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致；11.1.2出现不可抗力；11.2合同终止条件11.2.1工程竣工；11.2.2合同约定的其他终止条件；11.3合同解除与终止程序11.3.1双方书面通知对方；11.3.2完成合同解除或终止的程序。12.合同变更与补充12.1合同变更程序12.1.1双方协商一致；12.1.2以书面形式进行变更；12.2合同补充程序12.2.1双方协商一致；12.2.2补充协议作为合同附件。13.合同履行与监督13.1合同履行责任13.1.1分包方负责按合同约定完成工程；13.1.2总包方负责监督工程进度和质量；13.2合同履行监督13.2.1总包方有权对分包方的施工过程进行监督；13.2.2分包方应积极配合总包方的监督工作。14.合同附件及补充协议14.1合同附件14.1.1设计图纸；14.1.2施工组织设计；14.1.3其他相关资料。14.2补充协议14.2.1本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指第三方，是指除合同双方外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、设计方、检测方、咨询方、中介方等。15.1.2第三方介入合同，是指因合同履行