版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑劳务施工施工现场文明施工合同本合同目录一览1.合同订立依据及适用范围1.1合同订立依据1.2合同适用范围2.双方基本信息2.1施工方基本信息2.2劳务方基本信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.施工内容4.1施工项目4.2施工工艺4.3施工标准5.施工进度5.1施工阶段划分5.2各阶段工期5.3进度调整6.施工质量6.1质量标准6.2质量检验6.3质量纠纷处理7.施工安全7.1安全生产责任制7.2安全措施7.3事故处理8.环境保护8.1环境保护措施8.2环境监测8.3环境纠纷处理9.材料设备9.1材料设备采购9.2材料设备验收9.3材料设备保管10.付款方式及期限10.1付款方式10.2付款期限10.3付款纠纷处理11.合同变更及解除11.1合同变更11.2合同解除12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同生效14.3合同解除14.4合同终止第一部分:合同如下:1.合同订立依据及适用范围1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,在自愿、平等、公平、诚信的原则基础上订立。1.2合同适用范围本合同适用于二零二四年度建筑劳务施工施工现场文明施工的各项工作,包括施工组织、施工管理、施工安全、环境保护等方面。2.双方基本信息2.1施工方基本信息施工方名称:______(施工方全称)注册地址:______(施工方注册地址)法定代表人:______(施工方法定代表人)联系电话:______(施工方联系电话)2.2劳务方基本信息劳务方名称:______(劳务方全称)注册地址:______(劳务方注册地址)法定代表人:______(劳务方法定代表人)联系电话:______(劳务方联系电话)3.工程概况3.1工程名称______(工程全称)3.2工程地点______(工程具体地址)3.3工程规模工程总建筑面积:______平方米工程总造价:______万元3.4工程类型______(工程类型,如住宅、商业、工业等)4.施工内容4.1施工项目包括但不限于:土建、装饰、安装、园林绿化等。4.2施工工艺采用国家或行业标准施工工艺,确保工程质量。4.3施工标准施工质量达到国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关行业标准。5.施工进度5.1施工阶段划分5.2各阶段工期基础工程:______个月主体工程:______个月装饰装修工程:______个月安装工程:______个月5.3进度调整因不可抗力或合同约定原因导致工期延误,经双方协商一致,可对工期进行适当调整。6.施工质量6.1质量标准施工质量达到国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关行业标准。6.2质量检验施工过程中,劳务方应按合同约定和行业标准进行质量检验,确保工程质量。6.3质量纠纷处理如发生质量纠纷,双方应协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.环境保护8.1环境保护措施施工过程中,劳务方应采取有效措施,减少对环境的影响,包括但不限于:噪音控制:在施工期间,噪音不得超过规定的标准。防尘措施:采取覆盖、洒水等防尘措施,减少扬尘污染。废水处理:对施工产生的废水进行处理,达到排放标准。废弃物处理:对施工产生的废弃物进行分类收集,妥善处理。8.2环境监测劳务方应定期对施工现场环境进行监测,监测结果应符合国家及地方的环境保护标准。8.3环境纠纷处理如因施工活动引发环境纠纷,双方应协商解决;协商不成的,可向环境保护部门投诉或申请仲裁。9.材料设备9.1材料设备采购施工所需的材料设备由劳务方负责采购,采购应遵循公开、公平、公正的原则。9.2材料设备验收材料设备到货后,劳务方应组织验收,确保其质量、规格、型号符合合同要求。9.3材料设备保管劳务方应妥善保管材料设备,防止丢失、损坏或被盗。10.付款方式及期限10.1付款方式付款方式为分阶段支付,具体支付比例和节点如下:预付款:合同签订后______日内支付总额的______%。进度款:按工程进度分阶段支付,每完成合同约定的工作量后______日内支付。验收款:工程竣工验收合格后______日内支付剩余总额的______%。保修金:竣工验收合格后______日内支付总额的______%作为保修金,保修期满无质量问题后无息退还。10.2付款期限各阶段付款的具体期限由合同约定,如因劳务方原因导致工期延误,付款期限相应顺延。10.3付款纠纷处理如发生付款纠纷,双方应协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.合同变更及解除11.1合同变更合同在履行过程中,如因国家政策、市场变化等原因需变更合同内容,双方应协商一致,签订补充协议。11.2合同解除一方严重违约,经催告后仍未改正;因不可抗力导致合同无法履行;合同约定的解除条件成就。12.违约责任12.1违约情形包括但不限于:未按时完成工程、工程质量不合格、未履行环境保护义务、未按时支付款项等。12.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。13.争议解决13.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构仲裁委员会人民法院14.其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于:工程图纸、施工方案、进度计划、质量标准、环境保护措施等。14.2合同生效本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.3合同解除合同解除后,双方应按照合同约定办理相关手续,包括但不限于:工程验收、款项结算、材料设备回收等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供专业服务、技术支持或其他协助的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入范围提供项目管理咨询服务;提供技术支持,如工程设计、施工技术指导等;提供材料设备供应;提供工程监理服务;提供安全、环保等相关专业服务。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方的选择甲乙双方应共同选择第三方,并签订相应的合作协议。15.3.2第三方授权第三方在履行职责时,应获得甲乙双方的授权,并遵守本合同及合作协议的约定。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同中“责任限额”是指第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同目的无法实现或造成损失时,应承担的最高赔偿金额。16.2责任限额的确定16.2.1第三方合作协议在第三方合作协议中,应明确责任限额的具体数额。16.2.2保险第三方应购买相应的责任保险,以保障其在履行职责过程中可能产生的赔偿责任。16.3责任限额的适用16.3.1责任限额的承担第三方在责任限额范围内承担赔偿责任,超出部分由甲乙双方按合同约定分担。16.3.2责任限额的调整如因国家法律法规变更或市场环境变化,导致责任限额不再适用,甲乙双方可协商调整。17.第三方与其他各方的责任划分17.1第三方与甲方的责任划分17.1.1第三方对甲方负责第三方应按照本合同及合作协议的约定,对甲方承担相应的责任。17.1.2甲方对第三方负责甲方应按合同约定支付第三方服务费用,并对第三方在履行职责过程中的合理费用给予补偿。17.2第三方与乙方的责任划分17.2.1第三方对乙方负责第三方应按照本合同及合作协议的约定,对乙方承担相应的责任。17.2.2乙方对第三方负责乙方应按合同约定支付第三方服务费用,并对第三方在履行职责过程中的合理费用给予补偿。17.3第三方与甲乙双方的责任划分17.3.1第三方对甲乙双方共同负责第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致甲乙双方共同利益受损,应承担相应的责任。17.3.2甲乙双方对第三方负责甲乙双方应保证第三方的合法权益,如第三方因履行职责过程中的合理费用产生争议,甲乙双方应共同承担。18.第三方介入的合同变更18.1合同变更如因第三方介入导致合同内容需要变更,甲乙双方应协商一致,签订补充协议。18.2合同解除如第三方介入导致合同无法履行,甲乙双方可协商解除合同,并按合同约定处理相关事宜。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式第三方介入引发的争议,双方应协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。19.2争议解决机构仲裁委员会人民法院第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸详细要求:包含施工图纸、设计说明、技术规范等,确保施工过程中的技术要求明确。说明:图纸应由有资质的设计单位提供,并经甲方确认。2.施工方案详细要求:包括施工方法、施工顺序、施工工艺、质量控制措施等。说明:施工方案应由施工方编制,并经甲方审核批准。3.进度计划详细要求:详细列出施工各阶段的开始和结束时间,以及关键节点的工期。说明:进度计划应由施工方编制,并经甲方审核批准。4.质量标准详细要求:依据国家标准和行业标准,明确工程质量要求。说明:质量标准应由施工方制定,并经甲方确认。5.环境保护措施详细要求:包括噪音控制、防尘措施、废水处理、废弃物处理等。说明:环境保护措施应由施工方制定,并经甲方和相关部门审核批准。6.材料设备清单详细要求:列出所需材料设备的名称、规格、数量、品牌等。说明:清单应由施工方提供,并经甲方确认。7.付款进度表详细要求:明确各阶段付款的时间节点和金额。说明:付款进度表应由施工方提供,并经甲方确认。8.安全生产责任制详细要求:明确各岗位的安全职责和安全生产措施。说明:安全生产责任制应由施工方制定,并经甲方和相关部门审核批准。9.争议解决协议详细要求:明确双方在发生争议时的解决方式和途径。说明:争议解决协议应由双方协商一致,并签订书面协议。10.第三方合作协议详细要求:明确第三方在合同中的角色、职责、权利和义务。说明:第三方合作协议应由甲乙双方与第三方共同签订。说明二:违约行为及责任认定:1.未按时完成工程责任认定:按合同约定,每延误一天,支付______元违约金。示例:若施工方未能按进度计划完成主体工程,每延误一天,支付违约金1000元。2.工程质量不合格责任认定:如因施工方原因导致工程质量不合格,施工方应负责修复,并承担修复费用。示例:若施工方施工的墙体出现裂缝,施工方应负责重新施工,并承担所有修复费用。3.未履行环境保护义务责任认定:如因施工方原因导致环境污染,施工方应承担相应的法律责任,并支付相应的罚款。示例:若施工方未采取有效措施控制噪音,被环保部门罚款,施工方应承担罚款责任。4.未按时支付款项责任认定:如因甲方原因未按时支付款项,甲方应按合同约定支付滞纳金。示例:若甲方未按付款进度表支付进度款,每延误一天,支付滞纳金1000元。5.未能提供合格的材料设备责任认定:如因材料设备供应商原因导致材料设备不合格,供应商应负责更换或赔偿。示例:若供应商提供的钢筋不符合标准,供应商应负责更换或赔偿损失。6.第三方违约责任认定:第三方违约行为导致合同无法履行,第三方应承担相应的违约责任。示例:若第三方未能按时完成项目管理咨询工作,第三方应支付违约金。全文完。二零二四年度建筑劳务施工施工现场文明施工合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同双方基本信息第二章项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量标准第三章施工组织与管理3.1施工组织机构3.2施工人员配置3.3施工现场管理制度3.4施工进度计划3.5施工安全管理制度第四章文明施工要求4.1施工现场环境卫生4.2施工现场安全文明施工4.3施工现场噪声、粉尘控制4.4施工现场废弃物处理4.5施工现场防火、防爆措施第五章质量保证5.1质量管理体系5.2质量检查与验收5.3质量问题处理5.4质量责任与追究第六章进度保证6.1进度计划与调整6.2进度检查与督促6.3进度延误处理6.4进度保证措施第七章安全保证7.1安全生产责任制7.2安全生产管理制度7.3安全生产教育培训7.4安全生产事故处理7.5安全生产监督与检查第八章费用管理8.1工程量清单8.2工程款支付方式8.3造价变更及调整8.4争议解决第九章合同变更与解除9.1合同变更范围9.2合同解除条件9.3合同变更与解除程序9.4合同变更与解除后的处理第十章违约责任10.1违约情形及处理10.2违约赔偿10.3违约责任追究第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点第十二章合同终止与生效12.1合同终止条件12.2合同生效条件12.3合同终止后的处理第十三章附件13.1相关法律法规13.2附件一:施工组织设计13.3附件二:施工图纸13.4附件三:工程量清单第十四章合同签署14.1合同签署人14.2合同签署日期14.3合同签署地点合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称:二零二四年度建筑劳务施工施工现场文明施工合同1.2合同编号:_______1.3合同签订日期:2024年____月____日1.4合同有效期:自2024年____月____日起至2024年____月____日止1.5合同双方基本信息甲方(建设单位):名称:地址:联系人:联系电话:乙方(施工劳务单位):名称:地址:联系人:联系电话:第二章项目概述2.1项目名称:_______项目2.2项目地点:_______2.3项目规模:_______2.4项目工期:_______2.5项目质量标准:_______第三章施工组织与管理3.1施工组织机构3.2施工人员配置3.3施工现场管理制度3.4施工进度计划3.5施工安全管理制度第四章文明施工要求4.1施工现场环境卫生4.2施工现场安全文明施工4.3施工现场噪声、粉尘控制4.4施工现场废弃物处理4.5施工现场防火、防爆措施第五章质量保证5.1质量管理体系5.2质量检查与验收5.3质量问题处理5.4质量责任与追究第六章进度保证6.1进度计划与调整6.2进度检查与督促6.3进度延误处理6.4进度保证措施第七章安全保证7.1安全生产责任制7.2安全生产管理制度7.3安全生产教育培训7.4安全生产事故处理7.5安全生产监督与检查第八章费用管理8.1工程量清单8.2工程款支付方式8.3造价变更及调整8.4争议解决第九章合同变更与解除9.1合同变更范围9.2合同解除条件9.3合同变更与解除程序9.4合同变更与解除后的处理第十章违约责任10.1违约情形及处理10.2违约赔偿10.3违约责任追究第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点第十二章合同终止与生效12.1合同终止条件12.2合同生效条件12.3合同终止后的处理第十三章附件13.1相关法律法规13.2附件一:施工组织设计13.3附件二:施工图纸13.4附件三:工程量清单第十四章合同签署14.1合同签署人14.2合同签署日期14.3合同签署地点甲方(建设单位)签字:____________________乙方(施工劳务单位)签字:____________________甲方(建设单位)盖章:____________________乙方(施工劳务单位)盖章:____________________甲方(建设单位)联系人:____________________乙方(施工劳务单位)联系人:____________________甲方(建设单位)联系电话:____________________乙方(施工劳务单位)联系电话:____________________合同签署日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方指定项目经理及现场管理人员条款说明:甲方有权指定项目经理及现场管理人员,并对项目施工进行全程监督和管理。乙方应积极配合甲方指定的管理人员进行工作。1.2甲方提供施工图纸及技术资料条款说明:甲方应按照合同约定的时间提供完整的施工图纸及技术资料,乙方在收到后应及时进行审核并开始施工。1.3甲方负责协调施工过程中与政府部门、周边居民的关系条款说明:甲方负责协调施工过程中与政府部门、周边居民的关系,确保施工顺利进行。乙方应遵守相关法律法规,积极配合甲方的工作。1.4甲方负责施工过程中的质量监督条款说明:甲方应定期对施工质量进行监督,确保工程质量达到合同约定的标准。乙方应接受甲方监督,对发现的问题及时整改。1.5甲方负责施工过程中的进度控制条款说明:甲方应制定合理的施工进度计划,并对施工进度进行控制。乙方应按照甲方的要求完成施工任务,确保工程按期交付。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方有权自主选择施工工艺及材料条款说明:乙方在保证工程质量的前提下,有权自主选择施工工艺及材料。甲方应尊重乙方的选择,并承担相应的材料费用。2.2乙方有权提出施工方案及变更条款说明:乙方在施工过程中,如遇特殊情况,有权提出施工方案及变更。甲方应在收到乙方书面报告后,及时审批并给予支持。2.3乙方有权要求甲方提供必要的技术支持条款说明:乙方在施工过程中,如遇到技术难题,有权要求甲方提供必要的技术支持。甲方应在接到乙方要求后,及时提供帮助。2.4乙方有权要求甲方提供施工场地及设施条款说明:乙方在施工过程中,有权要求甲方提供必要的施工场地及设施,以确保施工顺利进行。甲方应按照乙方的要求提供相应条件。2.5乙方有权要求甲方支付预付款及进度款条款说明:乙方在施工过程中,有权要求甲方按照合同约定支付预付款及进度款。甲方应在规定的时间内支付,以保证乙方施工资金需求。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介的职责条款说明:第三方中介负责对合同执行情况进行监督,协调甲方与乙方之间的争议,并确保合同条款的履行。3.2第三方中介的费用条款说明:第三方中介的服务费用由甲方和乙方共同承担,具体费用由双方协商确定。3.3第三方中介的独立性条款说明:第三方中介应保持独立性,公正、公平地处理甲方与乙方之间的争议,不得偏袒任何一方。3.4第三方中介的报告条款说明:第三方中介应定期向甲方和乙方提交合同执行情况的报告,包括施工进度、质量、安全等方面的情况。3.5第三方中介的更换条款说明:如第三方中介无法履行职责或出现重大失误,甲方和乙方均有权更换第三方中介,并通知对方。3.6第三方中介的保密义务条款说明:第三方中介在合同执行过程中,对甲方和乙方提供的信息负有保密义务,不得泄露给任何第三方。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:施工组织设计2.附件二:施工图纸3.附件三:工程量清单4.附件四:第三方中介资质证明5.附件五:合同双方授权委托书6.附件六:相关法律法规文件7.附件七:施工进度计划8.附件八:质量保证计划9.附件九:安全生产管理制度10.附件十:文明施工管理制度二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按约定时间提供施工图纸及技术资料。认定:甲方应在合同约定的时间内提供,如未提供,视为违约。2.违约行为:乙方未按约定完成施工任务。3.违约行为:甲方未按约定支付工程款。认定:甲方应在合同约定的时间内支付工程款,如未支付,视为违约。4.违约行为:乙方施工质量不符合合同约定。认定:经甲方或第三方中介验收,若施工质量不符合合同约定,视为违约。5.违约行为:乙方未按约定进行文明施工。认定:经甲方或第三方中介检查,若施工现场不符合文明施工要求,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同:指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指当事人一方违反合同约定,未履行合同义务的行为。3.质量保证:指合同一方对合同标的物的质量承担保证责任。4.进度保证:指合同一方对合同标的物的施工进度承担保证责任。5.安全生产:指在生产经营活动中,为避免事故、减少损失而采取的各种技术和管理措施。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中遇到不可预见的地质条件。解决办法:及时通知甲方,由甲方组织专家进行评估,并根据评估结果调整施工方案。2.问题:乙方施工人员不足,影响工程进度。解决办法:乙方应向甲方提出增加人员申请,甲方应在合理时间内批准。3.问题:甲方未按约定支付工程款。解决办法:乙方可向甲方发出书面催款通知,如甲方仍不支付,乙方可向法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.新建建筑工程的劳务施工。2.改造、扩建工程的劳务施工。3.施工现场文明施工管理。4.施工过程中的质量、进度、安全控制。5.施工合同的履行与违约处理。全文完。二零二四年度建筑劳务施工施工现场文明施工合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方(委托方)名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________1.2乙方(施工方)名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________1.3其他相关方(如有)名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景:根据甲方(委托方)关于_________项目的建设需求,为确保施工现场的文明施工,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经友好协商,达成本合同。2.2目的:通过签订本合同,明确甲乙双方在施工现场文明施工中的权利、义务,确保施工过程中文明施工,保障施工现场及周边环境整洁、安全、有序。三、定义与解释3.1专业术语:本合同中涉及的专业术语,如“文明施工”、“施工现场”、“安全防护”等,均按照国家相关法律法规和行业标准进行解释。3.2关键词解释:(1)文明施工:指在施工过程中,遵守国家有关文明施工的法律法规和标准,确保施工现场整洁、安全、有序,保护环境和公共设施,维护施工秩序。(2)施工现场:指乙方根据甲方要求,进行施工的区域,包括施工场地、施工道路、临时设施等。(3)安全防护:指在施工现场采取的一切安全措施,包括安全设施、安全标志、安全培训等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照本合同约定,在施工现场文明施工。(2)甲方有权对乙方文明施工情况进行监督检查,对不符合要求的,有权要求乙方整改。(3)甲方应向乙方提供施工现场的相关资料,包括施工图纸、工程量清单、施工技术要求等。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方有权要求甲方按照本合同约定,提供施工现场的相关资料和条件。(2)乙方应按照本合同约定,在施工现场文明施工,确保施工过程安全、有序。(3)乙方应建立健全施工现场管理制度,落实安全生产责任制,加强现场安全管理。(4)乙方应配合甲方进行文明施工监督检查,对甲方提出的问题及时整改。五、履行条款5.1合同履行时间:自本合同签订之日起至_________项目竣工之日止。5.2合同履行地点:_________项目施工现场。5.3合同履行方式:乙方按照甲方要求,在施工现场文明施工,确保施工过程安全、有序。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。(1)本合同约定的工期届满,且_________项目竣工;(2)甲乙双方协商一致,决定终止本合同;(3)因不可抗力导致本合同无法履行。(1)一方提出终止合同书面申请,另一方在收到申请之日起____个工作日内予以答复;(2)经双方协商一致,签订终止合同协议;(3)终止合同协议签订后,甲乙双方应按照协议约定进行相关事宜的处理。(1)乙方应按照甲方要求,将施工现场清理干净,拆除临时设施;(2)甲乙双方应按照本合同约定,结算相关费用;(3)本合同终止后,甲乙双方应相互提供必要的协助,共同处理后续事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)劳务费:根据甲方提供的劳务人员名单和乙方提供的劳务人员工资标准,计算劳务费总额。(2)材料费:包括施工过程中所需的各种建筑材料、设备租赁费等。(3)管理费:包括施工现场管理、协调、监督等费用。(4)其他费用:如保险费、税费、临时设施费等。7.2支付方式7.2.1乙方应在每月____日前向甲方提交上月的费用结算报告,包括劳务费、材料费、管理费等。7.2.2甲方应在收到乙方提交的费用结算报告后____个工作日内,按照结算报告进行审核,确认无误后支付相应费用。7.3支付时间7.3.1甲方应按月支付乙方劳务费、材料费、管理费等,具体支付时间为每月____日。7.4支付条款7.4.1甲方支付乙方费用时,应按照国家相关税收政策和财务规定,依法纳税。7.4.2乙方应在收到甲方支付的费用后,及时向甲方提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约8.1.1若甲方未按时支付乙方费用,应向乙方支付_____%的违约金,并承担相应的法律责任。8.2乙方违约8.2.1若乙方未按时完成施工任务,或未按照合同约定进行文明施工,甲方有权要求乙方进行整改,并承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式8.3.1违约方应按照违约事实和合同约定,向守约方支付违约金。8.3.2违约金的具体金额由双方协商确定,并在合同中明确。九、保密条款9.1保密内容9.1.1本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等,均为保密内容。9.2保密期限9.2.1本合同的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式9.3.1双方应严格遵守保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义10.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:地震、洪水、台风等;(2)战争:战争、军事冲突、武装冲突等;(3)政府行为:政府命令、法律、政策变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务10.3.1当不可抗力事件发生时,双方应立即通知对方,并采取措施减轻损失。10.3.2不可抗力事件持续期间,双方应暂停履行本合同,直至不可抗力事件结束。10.4不可抗力实例10.4.1本合同所指的不可抗力实例包括地震、洪水、战争、政府命令等。十一、争议解决11.1协商解决11.1.1当甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼11.2.1若协商无果,双方可自愿选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。十一、合同的转让12.1转让规定12.1.1本合同未经对方同意,不得转让。12.2不得转让的情形12.2.1本合同涉及的劳务、技术、商业秘密等不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留13.1.1甲方保留对施工现场的监督管理权,包括但不限于对乙方文明施工情况的监督检查。13.2特殊权力保留13.2.1甲方保留在紧急情况下,为了确保施工现场安全和文明施工,对乙方施工计划和方案的调整权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序14.1.1本合同的修改和补充,必须经甲乙双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力14.2.1修改和补充协议与本合同具有同等法律效力,自双方签字之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项15.1.1甲乙双方应相互协助,确保施工现场的文明施工,包括但不限于提供必要的信息、资源和设施。15.2协作与配合方式15.2.1甲乙双方应通过定期会议、书面通知等方式进行沟通和协调,共同解决问题。十六、其他条款16.1法律适用16.1.1本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性16.2.1本合同构成甲乙双方就施工现场文明施工的全部协议,具有独立性。16.3增减条款16.3.1本合同任何条款的增减,均应以书面形式进行,并经甲乙双方签字确认。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方):乙方(施工方):甲方(委托方)代表签字:_________日期:____年____月____日乙方(施工方)代表签字:_________日期:____年____月____日甲方(委托方)盖章:_________日期:____年____月____日乙方(施工方)盖章:_________日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的施工现场相关资料,包括施工图纸、工程量清单、施工技术要求等。2.乙方提供的劳务人员名单及工资标准。3.乙方提交的费用结算报告及甲方审核意见。4.不可抗力事件发生时的证明材料。5.争议解决过程中的相关文件和记录。6.修改和补充合同的书面协议。7.甲乙双方盖章的合同文本。二、违约行为及认定:1.甲方违约:违约行为:未按时支付乙方费用。认定:甲方应在每月____日前支付乙方费用,如未按时支付,视为违约。2.乙方违约:违约行为:未按时完成施工任务或未按照合同约定进行文明施工。认定:乙方应在甲方要求下,及时完成施工任务,并确保文明施工。三、法律名词及解释:1.文明施工:指在施工过程中,遵守国家有关文明施工的法律法规和标准,确保施工现场整洁、安全、有序,保护环境和公共设施,维护施工秩序。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。3.违约金:指违约方应按照违约事实和合同约定,向守约方支
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度个人家政服务合同模板6篇
- 2024版公司办公楼承包合同范本
- 2025年人物精神设计竞赛:创意才华秀
- 学生创业孵化项目的整体规划与执行
- 学校食堂等公共区域的消防安全管理
- 展台布局与观众动线设计技巧
- 2024版房地产买卖合同标的及交易条件
- 2025版足浴店全面承包管理服务合同3篇
- 二零二五年度新能源储能系统安装合同9篇
- 2024西瓜种植与电商平台直供合同3篇
- YY/T 0882-2013麻醉和呼吸设备与氧气的兼容性
- JJG 596-2012电子式交流电能表
- GB/T 5237.1-2017铝合金建筑型材第1部分:基材
- GB/T 2317.1-2000电力金具机械试验方法
- 供应商ROHs审核表
- 五大发电公司及所属电厂列表及分部精编版
- 小学数学听课记录 精选(范文20篇)
- 住宅工程公共区域精装修施工组织设计(217页)
- 光伏电站设备监造与性能验收
- 10kV架空线路施工方案
- 2018江苏苏州中考英语真题解析
评论
0/150
提交评论