二零二五年度建筑工程施工合同履约保证金协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑工程施工合同履约保证金协议本合同目录一览1.协议概述1.1协议目的1.2协议依据1.3协议双方2.保证金金额2.1保证金总额2.2保证金支付方式2.3保证金退还条件3.保证金使用3.1保证金用途3.2保证金使用程序3.3保证金使用限制4.保证金担保4.1担保方式4.2担保人资格4.3担保期限4.4担保责任5.违约责任5.1违约情形5.2违约责任承担5.3违约赔偿6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3保密责任8.合同生效与终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同解除9.合同变更与补充9.1合同变更9.2合同补充9.3合同生效10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除程序10.4合同终止程序11.合同履行11.1履约主体11.2履约义务11.3履约期限11.4履约方式12.合同履行监督12.1监督机构12.2监督方式12.3监督责任13.合同履行保障13.1保障措施13.2保障责任13.3保障期限14.其他14.1协议附件14.2协议解释14.3协议生效日期第一部分：合同如下：1.协议概述1.1协议目的1.2协议依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。1.3协议双方甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]2.保证金金额2.1保证金总额保证金总额为人民币[金额]元。2.2保证金支付方式乙方应在签订本协议之日起[天数]内，向甲方支付全部保证金。2.3保证金退还条件在施工合同履行完毕且无违约行为的情况下，甲方应在施工合同终止之日起[天数]内退还乙方保证金。3.保证金使用3.1保证金用途保证金用于保障施工合同的履行，包括但不限于：（1）履行施工合同中约定的义务；（2）承担因施工合同履行产生的违约责任；（3）解决施工过程中产生的争议。3.2保证金使用程序（1）甲方在施工过程中，如需使用保证金，应向乙方提出书面申请；（2）乙方应在收到申请之日起[天数]内答复；（3）如乙方同意使用保证金，应在[天数]内将保证金划拨至甲方指定账户。3.3保证金使用限制（1）未经甲方同意，乙方不得擅自使用保证金；（2）保证金的使用不得影响施工合同的正常履行；（3）保证金的使用应遵循合法、合规、合理的原则。4.保证金担保4.1担保方式乙方应提供[担保方式]作为保证金担保。4.2担保人资格（1）具有完全民事行为能力；（3）具备承担相应担保责任的能力。4.3担保期限担保期限为自本协议生效之日起至施工合同终止之日止。4.4担保责任（1）担保人应承担因乙方违约而产生的全部责任；（2）担保人在担保期限内，如乙方违约，应立即履行担保责任；（3）担保人履行担保责任后，有权向乙方追偿。5.违约责任5.1违约情形（1）乙方未按约定支付保证金；（2）乙方未按约定履行施工合同约定的义务；（3）乙方在施工过程中发生重大违约行为。5.2违约责任承担（1）乙方应承担因违约而产生的全部责任；（2）甲方有权从保证金中扣除违约赔偿金；（3）乙方未按约定履行义务的，甲方有权解除施工合同。5.3违约赔偿（1）乙方违约赔偿金额为[金额]元；（2）违约赔偿金应在本协议签订之日起[天数]内支付；（3）逾期支付的，应按每日[金额]元支付违约金。6.争议解决6.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交[仲裁机构名称]仲裁。6.2争议解决机构[仲裁机构名称]6.3争议解决程序（1）提交仲裁申请；（2）仲裁庭组成；（3）仲裁庭审理；（4）仲裁裁决。7.保密条款7.1保密内容本协议内容及双方在履行协议过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息均属保密内容。7.2保密期限保密期限自本协议生效之日起至协议终止后[年数]年。7.3保密责任（1）双方应严格履行保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容；（2）如因违反保密义务导致对方损失的，应承担相应的赔偿责任。8.合同生效与终止8.1合同生效条件本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同终止条件（1）施工合同履行完毕，且无违约行为；（2）因不可抗力导致施工合同无法履行；（3）双方协商一致解除本协议。8.3合同解除（1）任何一方违反本协议约定，另一方有权解除本协议；（2）合同解除后，应立即通知对方，并按照约定处理保证金及其他相关事宜。9.合同变更与补充9.1合同变更本协议的任何变更，必须以书面形式经双方签字（或盖章）确认。9.2合同补充本协议如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。9.3合同生效变更或补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。10.合同解除与终止10.1合同解除条件（1）施工合同因不可抗力无法履行；（2）一方违约，另一方提出解除请求；（3）双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件合同解除后，保证金退还，合同终止。10.3合同解除程序（1）提出解除请求的一方应书面通知对方；（2）收到通知的一方应在[天数]内予以回复；（3）双方应在[天数]内达成解除协议。11.合同履行11.1履约主体本协议的履行主体为协议双方，双方应按照协议约定履行各自义务。11.2履约义务（1）甲方应按照约定支付保证金；（2）乙方应按照施工合同约定履行施工义务；（3）双方应按照约定履行本协议约定的其他义务。11.3履约期限本协议的履行期限为自协议生效之日起至施工合同终止之日止。11.4履约方式双方应按照约定的时间和方式履行本协议。12.合同履行监督12.1监督机构本协议的履行监督由[监督机构名称]负责。12.2监督方式（1）监督机构有权对双方履行本协议的情况进行检查；（2）监督机构有权要求双方提供履行情况的说明；（3）监督机构有权对违反本协议的行为进行纠正。12.3监督责任监督机构应对其监督行为承担相应的责任。13.合同履行保障13.1保障措施（1）双方应严格按照协议约定履行义务；（2）双方应采取有效措施，确保施工合同的履行；（3）双方应积极配合监督机构的监督工作。13.2保障责任（1）双方应承担因未履行义务而产生的全部责任；（2）任何一方违反协议约定，应承担相应的违约责任；（3）双方应共同承担因施工合同履行产生的风险。14.其他14.1协议附件本协议的附件包括但不限于：施工合同、保证金支付凭证等。14.2协议解释本协议的解释权归协议双方共同享有。14.3协议生效日期本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本协议中，第三方指除协议双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、仲裁机构、法律顾问等。15.2第三方介入范围（1）监理工作：第三方作为监理单位对施工过程进行监督和管理；（2）检测评估：第三方作为检测机构对工程质量进行检测和评估；（3）争议解决：第三方作为仲裁机构或法律顾问参与合同争议的解决；（4）其他需要第三方介入的情况。16.第三方责任限额16.1责任限额设定第三方在本协议中的责任限额由协议双方协商确定，并在本协议中明确列出。16.2责任限额调整如需调整第三方责任限额，双方应书面协商一致，并修改本协议相应条款。17.第三方介入程序17.1介入申请（1）甲乙双方认为需要第三方介入时，应书面通知对方；（2）收到通知的一方应在[天数]内回复，同意或拒绝第三方介入。17.2介入批准（1）双方同意第三方介入的，应在[天数]内共同确定第三方；（2）第三方应在接到介入通知后[天数]内确认介入，并告知双方。17.3介入开始第三方介入后，应立即开始履行其职责，并及时向甲乙双方报告工作进展。18.第三方职责与权利18.1第三方职责（1）第三方应按照甲乙双方的要求和本协议的约定履行职责；（2）第三方应保证其工作的独立性、公正性和专业性；（3）第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。18.2第三方权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息；（2）第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查；（3）第三方有权在必要时暂停或终止介入。19.第三方与其他各方的划分说明19.1与甲方的划分第三方与甲方之间的关系，应遵循本协议的约定，甲方对第三方的指示和决策享有决定权。19.2与乙方的划分第三方与乙方之间的关系，应遵循本协议的约定，乙方对第三方的指示和决策享有决定权。19.3与双方的划分第三方在介入过程中，应保持中立，不偏袒任何一方，对双方的要求应平等对待。20.第三方介入费用20.1费用承担第三方介入产生的费用，由协议双方按约定的比例承担。20.2费用支付（1）第三方应在提供服务后[天数]内向甲乙双方提交费用清单；（2）甲乙双方应在[天数]内支付相应的费用。21.第三方介入的终止21.1终止条件（1）合同履行完毕；（2）争议得到解决；（3）双方同意终止第三方介入；（4）第三方因自身原因无法继续履行职责。21.2终止程序（1）甲乙双方应书面通知第三方终止介入；第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工合同详细要求：施工合同应详细列明工程内容、施工期限、质量标准、付款方式、违约责任等条款。说明：施工合同是本协议的基础，附件应完整、准确无误。2.保证金支付凭证详细要求：支付凭证应注明支付金额、支付日期、收款人信息等。说明：支付凭证作为保证金支付的证明，附件应清晰、完整。3.第三方介入协议详细要求：协议应明确第三方介入的职责、权利、责任限额及费用等。说明：第三方介入协议是本协议的补充，附件应详细、明确。4.第三方工作报告详细要求：工作报告应包括第三方介入期间的工作内容、发现的问题、处理措施等。说明：工作报告是第三方介入工作的记录，附件应真实、全面。5.争议解决文件详细要求：文件应包括争议内容、解决过程、最终裁决等。说明：争议解决文件是解决合同争议的依据，附件应合法、有效。6.违约赔偿协议详细要求：协议应明确违约行为的认定标准、赔偿金额及支付方式等。说明：违约赔偿协议是违约行为处理的依据，附件应具体、明确。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）未按约定支付保证金责任认定标准：根据未支付金额及逾期天数计算违约金。示例：乙方未在约定时间内支付保证金，逾期10天，应支付违约金[金额]元。（2）未按约定履行施工义务责任认定标准：根据施工质量、进度、安全等要求进行评估。示例：乙方施工质量不达标，经检测机构评定为不合格，应承担修复责任并支付[金额]元修复费用。（3）未经允许擅自使用保证金责任认定标准：根据使用金额及用途进行评估。示例：乙方未经甲方同意使用保证金，使用金额为[金额]元，应承担相应责任并退还保证金。（4）违反保密条款责任认定标准：根据泄露信息的严重程度进行评估。示例：乙方泄露甲方商业秘密，造成损失[金额]元，应承担赔偿责任。2.违约责任认定（1）违约金根据违约行为及损失情况，甲乙双方可协商确定违约金金额。（2）赔偿损失根据违约行为造成的实际损失，甲乙双方可协商确定赔偿金额。（3）解除合同在严重违约的情况下，非违约方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。全文完。二零二四年度建筑工程施工合同履约保证金协议1合同目录第一章合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的和意义1.3合同适用范围第二章当事人信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息2.3第三方担保人信息第三章保证金条款3.1保证金金额3.2保证金缴纳方式3.3保证金退还条件3.4保证金利率及计算方法第四章工程概况4.1工程名称4.2工程地点4.3工程规模4.4工程建设内容第五章保证金用途5.1保证金主要用途5.2保证金其他用途5.3保证金使用审批程序第六章违约责任6.1甲方违约责任6.2乙方违约责任6.3第三方担保人违约责任第七章争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序第八章合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后的处理第九章合同生效与终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同终止后的处理第十章合同附件10.1附件一：工程概况10.2附件二：保证金缴纳凭证10.3附件三：其他相关文件第十一章合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同变更后的处理第十二章合同解除与终止后的处理12.1保证金退还12.2工程结算12.3争议解决第十三章合同解除与终止后的后续事宜13.1甲方与乙方之间的后续事宜13.2第三方担保人与甲方、乙方之间的后续事宜13.3争议解决第十四章合同附件及其他14.1合同附件14.2其他约定事项14.3合同签署日期合同编号_________第一章合同概述1.1合同签订背景1.1.1双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就二零二四年度建筑工程施工合同履约保证金事宜达成一致，签订本协议。1.2合同目的和意义1.2.1本协议旨在确保建筑工程施工合同的履行，维护双方的合法权益。1.3合同适用范围1.3.1本协议适用于双方签订的二零二四年度建筑工程施工合同，作为该合同的补充协议。第二章当事人信息2.1甲方基本信息2.1.1甲方名称：________________2.1.2甲方地址：________________2.1.3甲方联系人：________________2.1.4甲方联系电话：________________2.2乙方基本信息2.2.1乙方名称：________________2.2.2乙方地址：________________2.2.3乙方联系人：________________2.2.4乙方联系电话：________________2.3第三方担保人信息2.3.1第三方担保人名称：________________2.3.2第三方担保人地址：________________2.3.3第三方担保人联系人：________________2.3.4第三方担保人联系电话：________________第三章保证金条款3.1保证金金额3.1.1保证金总额为人民币_________元整。3.2保证金缴纳方式3.2.1乙方应于合同签订之日起_________日内，向甲方缴纳保证金。3.3保证金退还条件3.3.1乙方按合同约定履行完毕工程义务，无违约行为时，甲方应在工程验收合格后_________日内退还保证金。3.4保证金利率及计算方法3.4.1保证金按中国人民银行同期存款利率计息，利息按月计算，每月____日为结算日。第四章工程概况4.1工程名称4.1.1工程名称：________________4.2工程地点4.2.1工程地点：________________4.3工程规模4.3.1工程规模：________________4.4工程建设内容4.4.1工程建设内容：________________第五章保证金用途5.1保证金主要用途5.1.1保证金主要用于保证乙方按合同约定履行工程义务，确保工程质量、安全、进度。5.2保证金其他用途5.2.1在合同履行过程中，如因乙方原因导致合同解除或终止，保证金可部分或全部用于弥补甲方损失。5.3保证金使用审批程序5.3.1保证金使用需经甲方同意，并按照合同约定的程序进行审批。第六章违约责任6.1甲方违约责任6.1.1甲方未按合同约定支付保证金，应向乙方支付违约金，违约金为保证金总额的____%。6.2乙方违约责任6.2.1乙方未按合同约定履行工程义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失。6.3第三方担保人违约责任6.3.1第三方担保人未按本协议约定履行担保义务，应承担相应的违约责任。第七章争议解决7.1争议解决方式7.1.1双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交________________仲裁委员会仲裁。7.2争议解决机构7.2.1争议解决机构：________________仲裁委员会。7.3争议解决程序7.3.1争议解决程序按照________________仲裁委员会的仲裁规则进行。第八章合同解除8.1合同解除条件8.1.1乙方严重违约，经甲方催告后仍不履行合同义务；8.1.2因不可抗力导致合同无法履行；8.1.3双方协商一致解除合同。8.2合同解除程序8.2.1合同解除应书面通知对方，并说明解除原因；8.2.2合同解除后，双方应立即停止履行合同义务。8.3合同解除后的处理8.3.1合同解除后，乙方应立即退还保证金；8.3.2双方应按照合同约定进行工程结算。第九章合同生效与终止9.1合同生效条件9.1.1双方在本协议上签字盖章；9.1.2保证金缴纳完毕。9.2合同终止条件9.2.1合同约定的期限届满；9.2.2合同解除；9.2.3合同双方协商一致终止。9.3合同终止后的处理9.3.1合同终止后，乙方应立即退还保证金；9.3.2双方应按照合同约定进行工程结算。第十章合同附件10.1附件一：工程概况10.2附件二：保证金缴纳凭证10.3附件三：其他相关文件第十一章合同变更11.1合同变更条件11.1.1双方协商一致；11.1.2符合法律法规规定。11.2合同变更程序11.2.1双方应签订书面变更协议；11.2.2变更协议经双方签字盖章后生效。11.3合同变更后的处理11.3.1变更后的条款应作为本协议的组成部分；11.3.2双方应按照变更后的条款履行合同义务。第十二章合同解除与终止后的处理12.1保证金退还12.1.1合同解除或终止后，保证金应按照合同约定退还乙方。12.2工程结算12.2.1双方应按照合同约定进行工程结算。12.3争议解决12.3.1合同解除或终止后，双方应继续按照第七章的争议解决方式解决争议。第十三章合同解除与终止后的后续事宜13.1甲方与乙方之间的后续事宜13.1.1双方应按照合同约定处理后续事宜。13.2第三方担保人与甲方、乙方之间的后续事宜13.2.1第三方担保人应按照本协议和担保合同处理后续事宜。13.3争议解决13.3.1争议解决方式同第七章。第十四章合同附件及其他14.1合同附件14.2其他约定事项14.2.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。14.3合同签署日期14.3.1本协议自双方签字盖章之日起生效。甲方（签字）：________________日期：________________乙方（签字）：________________日期：________________第三方担保人（签字）：________________日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1工程进度款支付条款说明：为确保工程顺利推进，甲方应按约定的工程进度支付工程款。具体支付比例和时间节点如下：（1）工程开工后，甲方应支付合同总价款的20%作为预付款；（2）工程进度达到设计图纸的50%，甲方支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到设计图纸的80%，甲方支付合同总价款的40%；（4）工程完工验收合格后，甲方支付合同总价款的10%作为质保金，剩余款项在质保期满后支付。1.2工程变更及增减条款说明：在工程实施过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程内容或工程量发生变化，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更后的工程量和费用按实际发生计算。1.3甲方监督管理权说明：甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督管理，乙方应予以配合。甲方在监督管理过程中发现的问题，乙方应及时整改。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方施工组织设计审批说明：乙方在施工前应提交施工组织设计，经甲方审批后方可实施。施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全生产措施等内容。2.2乙方材料采购权说明：乙方有权自行采购材料，但应确保材料质量符合国家标准和合同约定。乙方应将材料采购清单及价格报甲方备案。2.3乙方施工进度保证说明：乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介机构职责说明：第三方中介机构负责对工程进度、质量、安全等方面进行监督管理，并向甲方提供监理报告。第三方中介机构应具备相应的资质和经验。3.2第三方中介机构费用说明：第三方中介机构的服务费用由甲方承担。费用标准按国家相关规定或双方协商确定。3.3第三方中介机构更换说明：如需更换第三方中介机构，应由甲方提出，经乙方同意后方可更换。更换后的第三方中介机构应具备与原机构相当或更高的资质和经验。3.4第三方中介机构报告说明：第三方中介机构应在工程实施过程中定期向甲方提交监理报告，报告内容包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的情况。3.5第三方中介机构责任说明：第三方中介机构应严格按照合同约定履行职责，对因自身原因造成的损失承担相应责任。如因第三方中介机构原因导致工程延误或质量不合格，应由第三方中介机构承担相应责任。3.6第三方中介机构保密说明：第三方中介机构应严格遵守保密协议，对工程信息、技术资料等保密内容进行保密，不得泄露给任何第三方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程概况2.附件二：保证金缴纳凭证3.附件三：其他相关文件（包括但不限于施工组织设计、监理报告、变更协议等）二、违约行为及认定：违约行为：1.乙方未按合同约定缴纳保证金。2.乙方未按合同约定履行工程义务，导致工程进度延误。3.乙方提供的材料质量不符合国家标准和合同约定。4.甲方未按合同约定支付工程进度款。5.甲方未按合同约定进行工程验收。6.第三方中介机构未按合同约定履行职责。认定：1.违约行为的认定应以合同约定为准，并结合实际情况进行判断。2.双方应友好协商解决违约问题，协商不成的，可提交争议解决机构处理。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的基本法律，规定合同的订立、效力、履行、变更、解除和终止等方面的法律规范。2.履约保证金：为确保合同履行，一方当事人支付给另一方的一定金额的金钱。3.违约责任：一方当事人违反合同约定，应承担的法律责任。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。5.争议解决：指当事人之间因合同履行发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方未按合同约定履行工程义务。解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方整改，如乙方拒绝整改，可提交争议解决机构处理。2.问题：甲方未按合同约定支付工程进度款。解决办法：乙方应及时向甲方提出支付要求，如甲方拒绝支付，可提交争议解决机构处理。3.问题：第三方中介机构未按合同约定履行职责。解决办法：甲方或乙方可向第三方中介机构提出异议，要求其整改或更换中介机构。五、所有应用场景：1.应用场景一：建筑工程施工合同履行过程中，为确保工程质量和进度，双方签订履约保证金协议。2.应用场景二：在合同履行过程中，因乙方原因导致工程进度延误，甲方可依据履约保证金协议追究乙方责任。3.应用场景三：在合同履行过程中，因甲方原因导致工程款支付延误，乙方可依据履约保证金协议追究甲方责任。4.应用场景四：合同履行过程中出现争议，双方可依据履约保证金协议及争议解决条款进行处理。全文完。二零二四年度建筑工程施工合同履约保证金协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（请填写甲方名称）地址：（请填写甲方地址）联系人：（请填写甲方联系人姓名）联系电话：（请填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（请填写乙方名称）地址：（请填写乙方地址）联系人：（请填写乙方联系人姓名）联系电话：（请填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景和目的本协议旨在明确二零二四年度建筑工程施工合同中，甲方为保证乙方履行合同义务，向乙方支付履约保证金的相关事宜。本协议的签订，旨在维护双方的合法权益，确保工程顺利进行。2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程施工合同示范文本》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语1.履约保证金：指甲方为保证乙方按照合同约定履行义务，向乙方支付的一定金额的保证金。2.工程进度款：指乙方按照合同约定完成工程进度后，甲方应支付给乙方的款项。3.2关键词解释1.履约：指乙方按照合同约定，完成工程建设的全过程。2.保证金退还：指乙方按照合同约定履行完毕后，甲方应退还乙方所支付的履约保证金。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定履行工程建设的义务。2.甲方有权对乙方履约情况进行监督，确保工程进度和质量。3.甲方应在合同约定的期限内支付履约保证金。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付履约保证金。2.乙方应按照合同约定，完成工程建设的全过程。3.乙方应保证工程进度和质量，确保工程按期完工。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至二零二四年度建筑工程施工合同履行完毕之日止。5.2合同履行地点合同履行地点为：（请填写合同履行地点）5.3合同履行方式1.乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成工程建设任务。2.甲方应按照合同约定，按时支付履约保证金。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经双方签字（或盖章）后生效。6.2终止条件1.二零二四年度建筑工程施工合同履行完毕。2.双方协商一致解除本协议。6.3终止程序1.双方协商一致解除本协议的，应当签订书面协议，明确解除原因和责任。2.一方违约，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。6.4终止后果1.本协议解除后，双方应按照合同约定，办理履约保证金退还手续。2.双方应按照合同约定，履行完毕各自的权利和义务。七、费用与支付7.1费用构成1.履约保证金金额：根据二零二四年度建筑工程施工合同约定，乙方需向甲方支付履约保证金人民币（大写）_______元整。2.保证金比例：履约保证金金额为合同总价款的_______%。3.保证金用途：用于确保乙方按合同约定履行工程建设的义务，包括但不限于工程质量、工程进度、安全文明施工等。7.2支付方式1.乙方应在合同签订后_______日内，将履约保证金支付至甲方指定的账户。2.甲方指定的账户信息如下：账户名称：（请填写甲方账户名称）账号：（请填写甲方账户号码）开户行：（请填写甲方开户行名称）银行行号：（请填写银行行号）7.3支付时间1.履约保证金应在合同签订后的_______日内支付完毕。2.逾期支付的，乙方应按照中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。7.4支付章件a.银行支付凭证；b.保证金支付申请书；c.甲方开具的收款确认单。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未在约定时间内退还乙方履约保证金，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金。2.若甲方违反保密条款，泄露乙方商业秘密，乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任。8.2乙方违约1.若乙方未按合同约定履行工程建设义务，甲方有权扣除部分或全部履约保证金，并要求乙方承担违约责任。2.若乙方逾期支付履约保证金，甲方有权要求乙方支付滞纳金。8.3赔偿金额和方式1.违约责任的具体赔偿金额和方式，双方应根据实际情况协商确定。2.若协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容1.本协议涉及的商业秘密，包括但不限于技术秘密、经营秘密等。2.双方在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限1.本协议涉及的保密期限自协议签订之日起至_______年止。2.保密期限届满后，双方仍应继续履行保密义务。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的保密措施，确保保密内容的保密性。2.双方不得以任何形式泄露、使用或允许他人使用保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.战争：战争、军事冲突等。3.政府行为：政府颁布的政策、法规变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方。2.双方应采取一切可能的措施，减轻不可抗力事件的影响。10.4不可抗力实例1.地震、洪水等自然灾害；2.政府颁布的新政策、法规变化；3.战争、军事冲突等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。2.协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。11.2调解、仲裁或诉讼1.若协商不成，双方可自愿选择调解、仲裁或诉讼解决争议。2.仲裁或诉讼地点：（请填写仲裁或诉讼地点）十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.本合同涉及的商业秘密；2.本合同涉及的国家秘密；3.本合同涉及的其他不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对乙方履行合同情况的监督权。2.甲方保留对乙方履约保证金的使用权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在乙方违约时，扣除部分或全部履约保证金的权力。2.甲方保留在乙方严重违约时，解除合同并要求乙方承担违约责任的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应经双方协商一致。2.修改和补充的条款应以书面形式签订，作为本合同的附件。14.2修改和补充效力1.修改和补充的条款与本合同具有同等法律效力。2.修改和补充的条款自双方签字（或盖章）之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，共同确保工程顺利进行。2.双方应共同解决工程实施过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议，沟通工程进展情况。2.双方应相互提供必要的支持与协助。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间关于履约保证金的完整协议，并具有独立性。16.3增减条款本协议的任何增减条款，均需经双方协商一致，并以书面形式签订。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人或授权代表：（签字）日期：____年____月____日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表：（签字）日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.履约保证金支付申请书2.甲方收款确认单3.修改和补充协议（如有）4.争议解决相关文件（如调解协议、仲裁裁决书、法院判决书等）5.不可抗力事件证明文件6.协作会议记录7.任何其他与本协议相关的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定的时间和质量完成工程建设。b.乙方未按合同约定支付履约保证金。c.甲方未按合同约定退还履约保证