二零二五年度房地产开发商与园林绿化公司合作合同3篇_第1页
二零二五年度房地产开发商与园林绿化公司合作合同3篇_第2页
二零二五年度房地产开发商与园林绿化公司合作合同3篇_第3页
二零二五年度房地产开发商与园林绿化公司合作合同3篇_第4页
二零二五年度房地产开发商与园林绿化公司合作合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩45页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度房地产开发商与园林绿化公司合作合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商基本信息1.2园林绿化公司基本信息2.合作项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模3.合作内容3.1园林绿化设计3.2园林绿化施工3.3园林绿化后期维护4.合作期限4.1合作开始日期4.2合作结束日期5.设计要求与标准5.1设计风格5.2设计图纸5.3设计变更6.施工要求与标准6.1施工材料6.2施工进度6.3施工质量7.质量保证与验收7.1质量保证期7.2验收标准7.3验收程序8.价格与支付方式8.1设计费用8.2施工费用8.3支付方式8.4支付时间9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1设计图纸12.2施工图纸12.3其他附件13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1开发商基本信息1.1.1名称:房地产开发有限公司1.1.2地址:省市区路号1.1.3法定代表人:1.1.4联系电话:138xxxx56781.2园林绿化公司基本信息1.2.1名称:园林绿化工程有限公司1.2.2地址:省市区路号1.2.3法定代表人:1.2.4联系电话:139xxxx56782.合作项目概述2.1项目名称:新城园林景观工程2.2项目地点:省市区新城2.3项目规模:占地面积平方米,绿化面积平方米3.合作内容3.1园林绿化设计3.1.1设计要求:根据项目定位,提供符合现代城市园林景观设计理念的设计方案。3.1.2设计图纸:包括平面图、立面图、效果图、施工图等。3.1.3设计变更:设计过程中如需变更,需经双方协商一致,并签署设计变更单。3.2园林绿化施工3.2.1施工要求:严格按照设计图纸进行施工,确保施工质量。3.2.2施工进度:根据项目进度计划,按时完成施工任务。3.2.3施工质量:施工过程中,确保绿化植物成活率、景观效果达到合同要求。3.3园林绿化后期维护3.3.1维护内容:包括绿化植物修剪、浇水、施肥、病虫害防治等。3.3.2维护标准:确保绿化植物生长良好,景观效果稳定。4.合作期限4.1合作开始日期:2024年3月1日4.2合作结束日期:2025年12月31日5.设计要求与标准5.2设计图纸:设计图纸需符合国家相关设计规范,并由专业设计人员签字确认。5.3设计变更:设计变更需经双方协商一致,并签署设计变更单,变更内容作为合同附件。6.施工要求与标准6.1施工材料:选用符合国家标准的优质绿化材料,确保施工质量。6.2施工进度:根据项目进度计划,按时完成施工任务,具体进度安排如下:6.2.1设计阶段:2024年3月1日至2024年3月31日6.2.2施工阶段:2024年4月1日至2025年10月31日6.2.3后期维护阶段:2025年11月1日至2025年12月31日6.3施工质量:施工过程中,确保绿化植物成活率、景观效果达到合同要求,具体标准如下:6.3.1绿化植物成活率:≥95%6.3.2景观效果:达到合同约定的设计效果,满足现代城市园林景观需求8.价格与支付方式8.1设计费用8.1.1设计费用总额:人民币壹拾万元整(¥100,000.00)8.1.2支付方式:设计费用分两次支付,第一次支付50%,即人民币伍万元整(¥50,000.00),在签订合同后10个工作日内支付;第二次支付50%,即人民币伍万元整(¥50,000.00),在设计图纸全部提交并经开发商确认后10个工作日内支付。8.2施工费用8.2.1施工费用总额:根据施工图纸和工程量清单,施工费用总额为人民币捌拾万元整(¥800,000.00)。8.2.2支付方式:施工费用按工程进度分期支付,具体支付节点如下:8.2.2.1工程开工前支付10%,即人民币捌万元整(¥80,000.00);8.2.2.2工程进度达到30%时支付20%;8.2.2.3工程进度达到60%时支付30%;8.2.2.4工程进度达到90%时支付20%;8.2.2.5工程竣工验收合格后支付10%。8.3支付方式8.3.1支付方式:所有款项均以银行转账方式进行支付,支付账户信息如下:开户名称:园林绿化工程有限公司开户银行:银行分行账号:0569.违约责任9.1违约情形9.1.1开发商未按时支付款项;9.1.2园林绿化公司未按时完成设计或施工任务;9.1.3园林绿化公司提供的设计或施工质量不符合合同要求。9.2违约责任承担9.2.1开发商未按时支付款项的,应向园林绿化公司支付违约金,违约金为应付款项的1%;9.2.2园林绿化公司未按时完成设计或施工任务的,应向开发商支付违约金,违约金为合同总金额的0.5%;9.2.3园林绿化公司提供的设计或施工质量不符合合同要求的,应承担修复或更换责任,并支付相应的费用。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议;10.1.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构:市仲裁委员会11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签署并加盖公章;11.1.2设计费用首付款已支付。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的合作期限届满;11.2.2双方协商一致解除合同;11.2.3出现合同约定的违约情形,经另一方书面通知后,未在规定期限内纠正。12.合同附件12.1设计图纸12.2施工图纸12.3工程量清单12.4支付时间表12.5双方签字盖章页13.合同签署13.1签署日期:2024年3月1日13.2签署地点:省市区房地产开发有限公司会议室13.3签署人:开发商代表:(签字)园林绿化公司代表:(签字)14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充;14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的任何个人或组织,包括但不限于监理单位、咨询机构、评估机构、检测机构等。15.2第三方介入目的:第三方介入的目的是为了保证合同的履行,确保工程质量,提高工作效率,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。16.第三方介入条款16.1第三方介入方式:第三方介入应当通过甲乙双方协商一致的方式确定,并在合同中明确第三方的职责、权限和责任。16.2.1甲乙双方共同确定第三方;16.2.2第三方提交资质证明文件;16.2.3甲乙双方与第三方签订委托协议或服务合同;16.2.4第三方介入合同履行过程。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额:第三方的责任限额应在本合同中明确约定,具体如下:17.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同目标无法实现,应承担相应的违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的直接经济损失。17.1.2第三方责任限额不超过合同总金额的5%。18.第三方责任划分18.1第三方责任划分原则:第三方责任划分应遵循公平、合理、明确的原则,具体如下:18.1.1第三方在履行职责过程中,因自身过错导致合同目标无法实现,应承担全部或部分责任;18.1.2第三方在履行职责过程中,因不可抗力导致合同目标无法实现,不承担违约责任;18.1.3第三方在履行职责过程中,因甲乙双方原因导致合同目标无法实现,甲乙双方应各自承担相应的责任。19.第三方与其他各方的权利与义务19.1第三方与甲方的权利与义务:19.1.1第三方有权要求甲方提供必要的工作条件和资料;19.1.2第三方应按照合同约定,及时向甲方报告工作进展情况;19.1.3第三方应遵守国家法律法规和行业标准。19.2第三方与乙方的权利与义务:19.2.1第三方有权要求乙方提供必要的工作条件和资料;19.2.2第三方应按照合同约定,及时向乙方报告工作进展情况;19.2.3第三方应遵守国家法律法规和行业标准。20.第三方介入后的合同变更20.1第三方介入后,如需对合同内容进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并在变更后的合同中明确新的权利义务关系。21.第三方介入后的争议解决21.1第三方介入后,如出现争议,甲乙双方应通过协商解决;协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。22.第三方介入后的合同终止22.1第三方介入后,如出现合同约定的终止情形,甲乙双方应与第三方协商一致,并在合同终止后妥善处理相关事宜。23.第三方介入后的资料移交23.1第三方介入后,合同终止或合同履行完毕后,第三方应向甲乙双方移交相关资料,包括但不限于设计图纸、施工记录、检测报告等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求:包括平面图、立面图、效果图、施工图等,需符合国家相关设计规范,并由专业设计人员签字确认。说明:设计图纸是项目实施的重要依据,需清晰、准确、完整。2.施工图纸详细要求:包括施工详图、节点图、材料清单等,需详细说明施工工艺、材料规格、施工要求等。说明:施工图纸是施工方进行施工的依据,需确保施工质量。3.工程量清单详细要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。说明:工程量清单是计算工程款和支付款项的依据。4.支付时间表详细要求:明确各阶段支付款项的时间节点和金额。说明:支付时间表是确保项目按时完成的重要保障。5.第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的方式、职责、权限和责任。说明:第三方介入协议是规范第三方行为的法律文件。6.设计变更单详细要求:记录设计变更的内容、原因、影响及处理措施。说明:设计变更单是设计变更的正式记录,需双方签字确认。7.施工变更单详细要求:记录施工变更的内容、原因、影响及处理措施。说明:施工变更单是施工变更的正式记录,需双方签字确认。8.验收报告详细要求:记录项目验收的时间、地点、验收结果、存在问题及整改措施。说明:验收报告是项目验收的正式记录,需双方签字确认。9.质量检测报告详细要求:记录项目质量检测的时间、地点、检测结果及结论。说明:质量检测报告是确保项目质量的重要依据。10.争议解决协议详细要求:明确争议解决的方式、程序和责任。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的法律文件。说明二:违约行为及责任认定:1.甲乙双方未按时支付款项责任认定:甲方或乙方未按时支付款项,应向对方支付违约金,违约金为应付款项的1%。示例:甲方应于2024年3月10日支付的款项,至3月15日仍未支付,应向乙方支付人民币500元违约金。2.园林绿化公司未按时完成设计或施工任务责任认定:园林绿化公司未按时完成设计或施工任务,应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的0.5%。3.园林绿化公司提供的设计或施工质量不符合合同要求责任认定:园林绿化公司提供的设计或施工质量不符合合同要求,应承担修复或更换责任,并支付相应的费用。示例:园林绿化公司施工的某部分景观不符合合同要求,需进行修复,修复费用由园林绿化公司承担。4.第三方未按时完成工作责任认定:第三方未按时完成工作,应向甲乙双方支付违约金,违约金为合同总金额的0.5%。5.任何一方违反合同约定责任认定:任何一方违反合同约定,应根据违约行为的性质、程度和影响,承担相应的违约责任。示例:甲方未提供必要的施工条件,导致园林绿化公司无法按时完成施工任务,甲方应承担相应的违约责任。全文完。二零二四年度房地产开发商与园林绿化公司合作合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商基本信息1.2园林绿化公司基本信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.合作内容3.1园林绿化设计3.2园林绿化施工3.3后期养护管理4.设计要求4.1设计标准4.2设计图纸提交时间4.3设计变更程序5.施工要求5.1施工质量标准5.2施工进度安排5.3施工安全措施5.4施工验收标准6.预算与费用6.1合同总价6.2费用构成6.3支付方式6.4付款时间节点7.付款条件与违约责任7.1付款条件7.2违约责任7.3违约金计算8.项目变更与调整8.1变更程序8.2变更费用8.3变更通知9.风险责任9.1天然灾害风险9.2施工风险9.3合同风险10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除通知13.合同生效与终止13.1生效条件13.2生效日期13.3终止条件13.4终止程序14.其他约定14.1法律适用14.2合同附件14.3合同附件说明第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1开发商基本信息1.1.1开发商名称:房地产开发有限公司1.1.2开发商法定代表人:1.1.3开发商住所:省市区路号1.1.4开发商联系电话:02156781.2园林绿化公司基本信息1.2.1园林绿化公司名称:园林绿化工程有限责任公司1.2.2园林绿化公司法定代表人:1.2.3园林绿化公司住所:省市区路号1.2.4园林绿化公司联系电话:021876543212.项目概述2.1项目名称:花园住宅小区园林绿化工程2.2项目地点:省市区路号2.3项目规模:总面积为10万平方米,绿化覆盖率为35%2.4项目工期:自合同签订之日起6个月内完成3.合作内容3.1园林绿化设计3.1.1设计深度:满足施工图设计深度要求3.1.2设计图纸提交时间:合同签订后1个月内提交初步设计图纸,2个月内提交施工图设计图纸3.1.3设计变更程序:经双方协商一致后,由园林绿化公司负责设计变更,并及时通知开发商3.2园林绿化施工3.2.1施工质量标准:按照国家相关标准及行业规范执行3.2.2施工进度安排:按照设计图纸和合同约定的时间节点进行施工3.2.3施工安全措施:严格执行安全生产法规,确保施工安全3.3后期养护管理3.3.1养护标准:按照国家相关标准及行业规范执行3.3.2养护期限:合同签订后,绿化工程交付使用之日起5年内4.设计要求4.1设计标准:采用国内先进的设计理念和技术,确保设计方案的合理性和实用性4.2设计图纸提交时间:合同签订后1个月内提交初步设计图纸,2个月内提交施工图设计图纸4.3设计变更程序:经双方协商一致后,由园林绿化公司负责设计变更,并及时通知开发商5.施工要求5.1施工质量标准:按照国家相关标准及行业规范执行5.2施工进度安排:按照设计图纸和合同约定的时间节点进行施工5.3施工安全措施:严格执行安全生产法规,确保施工安全5.4施工验收标准:按照设计图纸和合同约定进行验收,确保工程质量6.预算与费用6.1合同总价:人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00)6.2费用构成:包括设计费、施工费、材料费、设备费、人工费等6.3支付方式:按进度支付,具体支付比例和节点由双方协商确定6.4付款时间节点:根据施工进度,每月支付合同总额的10%,直至合同总价支付完毕7.付款条件与违约责任7.1付款条件:根据施工进度和验收结果,按合同约定的时间节点支付款项7.2违约责任:如因开发商原因导致付款延误,应向园林绿化公司支付违约金,违约金按每日万分之五计算7.3违约金计算:自应付款项逾期之日起至实际支付之日止,按日计算违约金8.项目变更与调整8.1变更程序:任何项目变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。变更内容应包括变更原因、变更内容、变更费用及变更后的工期安排。8.2变更费用:因变更产生的费用,应由提出变更的一方承担,除非双方另有约定。8.3变更通知:任何一方提出项目变更,应提前至少15天向对方发出书面通知,并附上变更理由和初步方案。9.风险责任9.1天然灾害风险:因自然灾害导致的项目损失,按保险合同约定处理;若未投保,双方协商分担。9.2施工风险:因施工过程中出现的意外事故,由责任方承担相应的责任和费用。9.3合同风险:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任,但应及时通知对方,并协商解决合同后续事宜。10.保密条款10.1保密内容:双方在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息。10.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后5年内。10.3违约责任:任何一方泄露保密信息,应承担相应的法律责任,并向对方支付违约金。11.争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构:仲裁委员会。11.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行。12.合同解除12.1.1另一方严重违约,经催告后仍未履行;12.1.2出现不可抗力事件,导致合同无法履行;12.1.3双方协商一致解除合同。12.2解除程序:解除合同应提前30天以书面形式通知对方,并附上解除理由。12.3解除通知:解除合同的通知应发送至对方法定代表人的注册地址。13.合同生效与终止13.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2生效日期:____年__月__日。13.3终止条件:合同履行完毕或根据本合同约定的解除条件解除合同。13.4终止程序:合同终止后,双方应及时进行财务结算,并相互提供必要的文件和资料。14.其他约定14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.2.1设计图纸14.2.2施工方案14.2.3付款计划14.2.4保险合同14.3合同附件说明:合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指除合同双方(甲、乙双方)以外的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、评估机构、审计机构、咨询顾问等。2.第三方介入条件2.1.1合同约定需第三方提供专业服务或监督;2.1.2双方协商一致,同意第三方介入;2.1.3法律法规要求必须由第三方介入。3.第三方介入程序3.1第三方介入前,甲乙双方应书面确认第三方介入事宜,包括第三方的基本信息、服务内容、费用及责任等。3.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订补充协议,明确各自的权利和义务。4.第三方责任4.1第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和行业标准,确保其工作质量。4.2第三方对因其自身原因造成的损失,应承担相应的责任。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额由甲乙双方在补充协议中约定,原则上不得超过合同总价的10%。5.2如第三方责任限额不足以覆盖损失,甲乙双方可另行协商或依法向第三方追偿。6.第三方与其他方的划分说明6.1第三方仅对甲乙双方承担相应责任,不直接对项目其他参与方承担任何责任。6.2甲乙双方应确保第三方在介入过程中,不得侵犯其他方的合法权益。7.第三方权利7.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助,以完成其职责。7.2第三方有权要求甲乙双方按照约定支付服务费用。8.第三方介入费用的承担8.1第三方介入费用由甲乙双方按照补充协议约定承担。8.2如第三方介入费用超出合同约定,超出部分由甲乙双方协商解决。9.第三方介入期限9.1第三方介入期限根据合同约定或项目需求确定,最长不得超过项目完工期限。9.2如需延长第三方介入期限,甲乙双方应提前书面通知对方,并协商一致。10.第三方介入终止10.1.1项目完工;10.1.2第三方职责履行完毕;10.1.3双方协商一致终止第三方介入。10.2第三方介入终止后,甲乙双方应与第三方进行结算,并办理相关手续。11.第三方介入的争议解决11.1第三方介入过程中产生的争议,甲乙双方应友好协商解决。11.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。12.第三方介入的其他事项12.1第三方介入期间,甲乙双方应确保第三方的工作不受干扰。12.2第三方介入期间,甲乙双方应按照约定配合第三方开展工作。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸要求:包含项目总体设计、景观布局、植物配置、施工图等,符合国家相关标准。说明:设计图纸是项目施工的重要依据,需确保其准确性和完整性。2.施工方案要求:详细描述施工步骤、施工方法、施工顺序、安全措施等,确保施工质量。说明:施工方案是指导施工的重要文件,需经双方共同确认。3.付款计划要求:明确各阶段付款金额、付款时间、付款方式等,确保资金合理分配。说明:付款计划是双方结算的重要依据,需确保其透明性和合理性。4.保险合同要求:包括建筑工程一切险、第三者责任险等,确保项目安全。说明:保险合同是防范风险的重要措施,需确保其覆盖范围和金额。5.施工进度报告要求:定期提交施工进度报告,包括施工进度、存在问题、解决方案等。说明:施工进度报告是监督施工进度的重要手段,需确保其及时性和准确性。6.质量检验报告要求:对施工过程中的关键节点进行质量检验,确保工程质量。说明:质量检验报告是保障工程质量的重要文件,需确保其真实性和有效性。7.工程变更单要求:详细记录工程变更的原因、内容、费用及影响等。说明:工程变更单是处理工程变更的重要文件,需确保其完整性和准确性。8.争议解决协议要求:明确争议解决方式、机构及程序。说明:争议解决协议是解决争议的重要依据,需确保其合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1开发商未按时支付款项;1.2园林绿化公司未按时提交设计图纸;1.3施工过程中出现严重质量问题;1.4第三方未能按时完成工作;1.5任何一方未履行合同约定的其他义务。2.违约责任认定标准:2.1违约行为发生时,由违约方承担违约责任。2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。3.违约责任示例说明:3.1开发商未按时支付款项:违约责任:支付违约金,按每日万分之五计算。示例:若开发商逾期付款10天,则应支付违约金人民币5,000元。3.2园林绿化公司未按时提交设计图纸:违约责任:支付违约金,按每日万分之五计算。示例:若园林绿化公司逾期提交设计图纸5天,则应支付违约金人民币2,500元。3.3施工过程中出现严重质量问题:违约责任:修复质量问题,并赔偿因此造成的损失。示例:若施工过程中发现严重质量问题,园林绿化公司需负责修复并赔偿开发商的损失。全文完。二零二四年度房地产开发商与园林绿化公司合作合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订目的与依据1.3合同期限2.合作项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.合作双方的权利与义务3.1房地产开发商的权利与义务3.2园林绿化公司的权利与义务4.项目设计4.1设计要求4.2设计标准4.3设计成果提交时间5.施工过程5.1施工进度安排5.2施工质量控制5.3施工安全措施6.质量保证6.1质量标准6.2质量检验与验收6.3质量保证期限7.验收与交付7.1验收标准7.2验收程序7.3交付时间8.费用与支付8.1工程费用构成8.2费用支付方式8.3付款时间及比例9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3合同变更与解除程序12.合同终止与清算12.1合同终止条件12.2合同清算程序12.3清算后的债权债务处理13.合同附件13.1附件清单13.2附件内容14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1房地产开发商名称:___________1.2园林绿化公司名称:___________1.3法定代表人:___________1.4法定代表人联系方式:___________1.5注册地址:___________1.6联系地址:___________第二条合同签订目的与依据(一)房地产开发商提供的《___________项目规划许可证》;(二)园林绿化公司提供的《园林绿化工程设计资质证书》;(三)双方协商一致的其他文件。第三条合同期限3.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至本项目园林绿化施工及维护工作全部完成且验收合格之日起___________日内失效。第四条合作项目概述4.1项目名称:___________4.2项目地点:___________4.3项目规模:___________(如:占地面积___________平方米,绿化面积___________平方米)4.4项目类型:___________(如:住宅小区、商业综合体、公共绿地等)第五条合作双方的权利与义务5.1房地产开发商的权利与义务5.1.1提供项目相关资料,包括但不限于土地使用证、规划许可证等。5.1.2按约定支付园林绿化施工及维护费用。5.1.3对园林绿化公司的施工质量进行监督和验收。5.1.4按合同约定的时间节点提供施工现场。5.2园林绿化公司的权利与义务5.2.1按照合同约定完成园林绿化施工及维护工作。5.2.2提供合格的施工人员和设备。5.2.3按时提交施工进度报告和质量检验报告。5.2.4对施工过程中出现的问题及时进行整改。第六条项目设计6.1设计要求6.1.1设计方案应满足国家相关设计规范和标准。6.1.2设计方案应充分考虑项目周边环境、气候条件等因素。6.1.3设计方案应体现现代园林风格,具有较高审美价值。6.2设计标准6.2.1设计方案应包括总体布局、植物配置、景观设施等内容。6.2.2植物配置应选择适宜当地气候的乡土植物,保证植物生长良好。6.2.3景观设施应选用环保、耐用的材料。6.3设计成果提交时间6.3.1设计方案应在合同签订后___________日内提交。6.3.2设计图纸应在设计方案提交后___________日内提交。第七条施工过程7.1施工进度安排7.1.1施工进度计划应在合同签订后___________日内提交。7.1.2施工进度计划应包括各阶段施工内容、时间安排、质量要求等。7.2施工质量控制7.2.1施工过程中,园林绿化公司应严格按照设计要求和施工规范进行施工。7.2.2施工质量应符合国家标准和行业标准。7.3施工安全措施7.3.1施工现场应设置必要的安全警示标志和防护设施。7.3.2施工人员应遵守安全操作规程,确保施工安全。第八条费用与支付8.1工程费用构成8.1.1设计费:按设计方案和图纸的实际工程量计算。8.1.2施工费:包括人工费、材料费、机械费、施工管理费等。8.1.3验收及保修费:包括验收费用和保修期内的人工及材料费用。8.2费用支付方式8.2.1首付款:合同签订后___________日内支付设计费的___________%。8.2.2进度款:根据施工进度,按月支付施工费的___________%。8.2.3验收合格后支付剩余的___________%。8.2.4保修期内按合同约定支付保修费。8.3付款时间及比例8.3.1首付款:___________日内支付。8.3.2进度款:每月___________日前支付上一个月的进度款。8.3.3验收合格后:___________日内支付。第九条违约责任9.1违约情形9.1.1房地产开发商未按时支付费用的;9.1.2园林绿化公司未按合同约定完成施工任务的;9.1.3双方协商一致解除合同,一方未履行解除合同通知义务的;9.1.4其他违反合同约定的情形。9.2违约责任承担9.2.1违约方应向守约方支付违约金,违约金为___________。9.2.2因违约给对方造成损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。9.3违约赔偿方式9.3.1违约金以人民币计算,按合同约定比例支付。9.3.2赔偿金以人民币计算,根据损失情况由双方协商确定。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1本合同争议解决机构为___________。10.3争议解决费用10.3.1争议解决费用由败诉方承担。第十一条合同变更与解除11.1合同变更条件11.1.1经双方协商一致,可以变更合同内容。11.1.2因不可抗力等原因导致合同无法履行的,可以解除合同。11.2合同解除条件11.2.1双方协商一致解除合同。11.2.2因不可抗力等原因导致合同无法履行的。11.3合同变更与解除程序11.3.1合同变更或解除,双方应签订书面协议。11.3.2合同变更或解除协议自双方签字(或盖章)之日起生效。第十二条合同终止与清算12.1合同终止条件12.1.1合同约定的期限届满。12.1.2合同解除。12.1.3双方协商一致终止合同。12.2合同清算程序12.2.1双方应按照合同约定进行清算。12.2.2清算过程中,双方应积极配合,确保清算工作顺利进行。12.3清算后的债权债务处理12.3.1清算后的债权债务按合同约定处理。12.3.2无法处理的债权债务,由双方协商解决。第十三条合同附件13.1附件清单13.1.1设计方案;13.1.2设计图纸;13.1.3施工进度计划;13.1.4其他相关文件。13.2附件内容13.2.1附件内容应符合合同约定,作为合同不可分割的一部分。第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式___________份,双方各执___________份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1本合同中提及的第三方,是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,参与项目实施、管理或提供专业服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入的形式包括但不限于:项目监理、造价咨询、招标代理、设计变更审核、施工监理等。第十六条第三方责任限额16.1第三方在履行本合同过程中,因自身原因导致合同未能履行或造成损失的,应承担相应的法律责任。16.2第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体金额为人民币___________元。第十七条第三方责权利界定17.1第三方责任:17.1.1第三方应按照合同约定履行职责,确保项目按期、按质完成。17.1.2第三方应对其提供的专业服务或管理行为负责,如因第三方原因导致项目出现质量问题或延误工期,第三方应承担相应责任。17.2第三方权利:17.2.1第三方有权获得合同约定的服务费用。17.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以履行其职责。17.3第三方义务:17.3.1第三方应遵守国家法律法规和行业规范。17.3.2第三方应保守项目秘密

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论