2024版建设工程施工合同协议书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程施工合同协议书本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条质量标准5.1工程质量5.2材料质量5.3施工工艺第六条承包人责任6.1施工准备6.2施工组织6.3工程进度6.4工程质量6.5安全生产第七条发包人责任7.1支付合同价款7.2提供施工场地7.3办理施工许可7.4协调各方关系第八条变更与调整8.1工程变更8.2工程调整8.3变更费用第九条违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁费用第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除第十二条合同的履行和验收12.1合同履行12.2工程验收12.3竣工资料第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任第十四条其他条款14.1合同的转让14.2合同的附件14.3合同的修订14.4法律适用14.5争议解决14.6合同解除14.7合同终止14.8后继法律变化14.9双方签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人全称：____________1.1.2注册地址：____________1.1.3法定代表人：____________1.1.4联系人：____________1.1.5联系电话：____________1.2承包人1.2.1承包人全称：____________1.2.2注册地址：____________1.2.3法定代表人：____________1.2.4联系人：____________1.2.5联系电话：____________第二条工程概况2.1工程名称：____________2.2工程地点：____________2.3工程规模：____________2.4工程内容：____________第三条合同金额3.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元3.2预付款：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元3.3进度付款：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方在专用条款内约定3.4竣工结算：工程验收合格后，按照合同约定的计价方式进行竣工结算第四条合同工期4.1开工日期：____________4.2竣工日期：____________4.3工期延误：如因承包人原因导致工程不能按期竣工，每延误一天，承包人应支付违约金人民币____________元整给发包人。第五条质量标准5.1工程质量：应符合国家现行建筑工程质量验收标准及相关规范要求5.2材料质量：应符合国家现行有关材料质量标准要求5.3施工工艺：应符合国家现行建筑工程施工工艺标准要求第六条承包人责任6.1施工准备：承包人应负责施工前的准备工作，包括场地平整、施工临时设施建设等6.2施工组织：承包人应按照合同约定进行施工组织，确保工程进度和质量6.3工程进度：承包人应按照合同约定的工期完成工程，并接受发包人的监督和检查6.4工程质量：承包人应保证工程质量符合合同约定的质量标准6.5安全生产：承包人应严格按照国家安全生产法律法规和合同约定的安全生产要求进行施工，确保施工安全。第八条变更与调整8.1工程变更：在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程变更，双方应协商确定变更内容和工程价款的调整。8.2工程调整：如因特殊情况需要对工程进行调整，双方应签订补充协议，明确调整内容、范围、工期、费用等事项。8.3变更费用：因变更或调整产生的额外费用，按照双方协商确定的方式进行结算。第九条违约责任9.1承包人违约：如承包人未按照合同约定履行义务，发包人有权要求承包人承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。9.2发包人违约：如发包人未按照合同约定履行义务，承包人有权要求发包人承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿：违约方应承担因违约产生的直接经济损失和相应的间接损失赔偿责任。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构：如双方约定通过仲裁解决争议，应共同向约定的仲裁机构提交仲裁申请。10.3诉讼或仲裁费用：败诉方承担诉讼或仲裁费用。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更：合同履行过程中，如双方达成一致，可以变更合同内容，但需书面确认。11.3合同解除：在合同履行过程中，如发生合同约定的解除条件，双方可协商解除合同，并按照合同约定处理后续事项。第十二条合同的履行和验收12.1合同履行：双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。12.2工程验收：工程完成后，发包人应组织验收，承包人应按照验收要求提供相关资料和配合验收工作。12.3竣工资料：承包人应按照合同约定提供完整的竣工资料，包括设计文件、施工记录、检验报告等。第十三条保密条款13.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等。13.2保密期限：自合同签订之日起至合同解除或终止之日起____年。13.3违约责任：违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因泄露秘密产生的损失。第十四条其他条款14.1合同的转让：未经对方书面同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。14.2合同的附件：本合同附件包括合同专用条款、图纸、技术文件等，与合同具有同等法律效力。14.3合同的修订：合同履行过程中，如双方同意对合同进行修订，修订内容应以书面形式签订，并作为合同不可分割的一部分。14.4法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.5争议解决：如双方在合同中未约定争议解决方式，按照第十条的约定处理。14.6合同解除：如合同发生解除，双方应按照合同约定处理后续事项，包括但不限于工程结算、赔偿损失等。14.7合同终止：合同履行完毕或者合同约定的终止条件出现，合同即终止。14.8后继法律变化：如因法律变化导致合同内容违法或无法履行，双方应按照法律规定和公平原则协商处理。14.9双方签字盖章：本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后具有法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同专用条款详细规定了合同双方的权利义务、工程范围、施工进度、质量标准、价款支付、违约责任等内容，是合同的核心部分。附件二：图纸包括了工程的设计图纸、施工图纸等技术文件，用于指导施工过程。附件三：技术文件包含了工程所需材料的技术规格、施工工艺、验收标准等详细技术要求。附件四：工程量清单详细列出了工程所有的工程量及其价格，作为合同价款支付的依据。附件五：施工组织设计承包人根据工程特点编制的施工组织设计，用于指导施工过程中的各项工作。附件六：工程进度计划承包人提交的工程进度计划，明确了工程的开工日期、竣工日期及各个关键节点的完成时间。附件七：质量保证措施承包人提交的确保工程质量的措施和计划，包括质量管理体系、质量控制措施等。附件八：安全生产措施承包人提交的确保施工安全的措施和计划，包括安全生产管理体系、安全防护措施等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.承包人未按照合同约定施工，导致工程进度延误。2.承包人使用不符合合同约定的材料或施工工艺。3.发包人未按照合同约定支付价款或提供施工场地。4.发包人未按照合同约定办理施工许可或其他相关手续。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约产生的直接经济损失和相应的间接损失赔偿责任。2.违约方应支付违约金，违约金的具体数额按照合同约定或双方协商确定。3.违约方造成合同解除的，应承担因合同解除产生的损失赔偿责任。示例说明：如果承包人未按照合同约定的时间完成工程，导致工程进度延误，那么承包人应承担因延误产生的直