2024年智能化工程合同

2024年智能化工程合同

智能化工程合同1

需方：______________

供方：______________

1、定义：

甲方：_______

乙方：_______

2、合同标的

项目名称：

3、合同项目标的范围

3.1安防系统：视频监控，红夕假警，电子巡更。

3.2楼宇对讲系统：

3.3合同项目范围包括了全部合同标的中各系统施工项目的设备、技术资料、专用工具、备

品备件。在执行合同过程中如发觉有任何漏项和短缺，在施工预算报价中并未列入而且的确是乙

方供货范围中应当有的，并且满意合同附件对合同设备的性能保证值要求所必需的，均应由乙方

负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。

3.4合同标的项目执行过程中，甲、乙双方认可的功能调整或其它不行预见因素导致所发生

的、必要的设备、材料及安装费用，甲方验证后签证解决。

4、工期

乙方自接到甲方开工书面通知之日起，七日内开工并在一个月内完工，由甲乙双方监理工程

师共同进行验收。

5、合同价格

5.1本合同工程总造价为：人民币—元整(RMB)。

大写：一

5.2工程总造价中包含供方依据本工程施工图纸、技术规范、承包内容及合同条款等规定的

为完成本工程所需的全部设计、人工、设备材料的选购及供应费用。本工程设备详见合同附

件《智能化工程清单》；

5.3本合同总价包括合同项目中安装工程的设备(含备品备件、专用工具);技术资料;技术服务

费及合同设备的税费;运杂费;保险费;安装费等与本合同有关的全部费用。

6、付款及结算

6.1本合同运用货币种类为：人民币。

6.2付款方式：银行托收或汇票。

6.3进度款支付：甲方按每月施工形象进度70%支付工程款给乙方，同时扣除供方实际发生

的水电费用。

6.4竣工结算方法：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的95%给乙方。剩余5%作

为保修款，待保修期满后一次性付清。

6.5结算：固定单价合同，工程量以实际发生为准。设计变更，现场签证中的材料综合单价，

与清单中相同的执行清单价格，不同的甲乙双方协商确定。

7、设备与材料进场协调

7.1本合同标的项目实施应满意甲方工程建设进度和依次的要求，应保证刚好和完整性。

7.2乙方自行组织的设备与材料运输方式由乙方自定;无论设备与材料来源如何，进场时必需

由甲方、乙方、监理方共同进行检验并由乙方填写相关进场检验记录，经监理方和甲方签字，由

乙方保留，待工程验收前报送甲方回档。

8、包装与标记

8.1乙方交付的全部货物要符合GB10058-88包装储运指示标记规定及国家主管机关的规

定，具有适合长途运输;多次搬运和装卸的坚实包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，

并要有减震，防冲击的措施;若包装无法防止运输装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，

乙方应在设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按须要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀

的爱护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的状况下平安运抵合同设备安装现场。产品包装

前，乙方负责进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

8.2乙方应标清晰包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号。

8.3乙方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆漆以明显易见的中文字样印刷以下

凝：

(1)合同号；

(2)目的站；

(3)供货、收货单位名称；

(4)设备名称/机组图号；

(5)箱号/件号。

凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置

及起吊点，以便于装卸搬运。根据货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印

刷有■轻放"、"勿倒置.和“防雨■等字样。

8.4对裸装货物应以金属标签或干脆在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够

的货物支架或包装垫木。

8.5每|牛包装箱内应附有包括分件名称、数量、机组号、图号的具体装箱清单、合格证。外

购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明书各一份，另邮寄装箱清单4份。

8.6技术资料应按每套设备分别包装,并在外包装箱外加以注明，一次性发货。

8.7备品备件应分别包装，并按7.2条款注明上述内容，专用工具也应分别包装。

8.8各种设备的松散零部件应采纳好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并应尽可能整车发

运以削减运输费用。

9、技术服务和联络

9.1乙方应刚好供应与合同标的项目有关的工程设计、设备检验、安装、调试、试运行等相

应的技术指导、技术协作、技术培训等全过褂艮务。

9.2乙方需派人员到现场进行技术服务，按技术资料进行施工安装、调ift和启动试运行，并

负责合同设备在安装调试、试运行中发觉的制造质量及性能等有关问题的处理。在此期间的一切

现场施工费用乙方自行负担。现场服务人员的现场补助费、夜间特别服务费、节假日服务费、食

宿费等均由乙方自理。

10、设备、材料质量及施工质量检验

10.1无论甲方代表是否要求和是否知道，乙方均有义务主动刚好地向其供应合同标的项目

安装以及合同设备、材料自身出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在甲方不知道的状况下

乙方不得擅自处理。

无论甲方代表是否参加进厂检验并且签署了检验报告均不能被视为乙方质量保证责任的解

除，也不能免除乙方对设备质量的责任。甲方自行选购设备与材料如存在相关问题，乙方有

责任在进厂检验时有依据地提出，否则乙方担当质量保证责任。

全部这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分，由乙方整理睬同监理方签字，并

于工程实施验收前供应给甲方存档。此外乙方应在随机文件中供应合格证和质量证明文件。

10.2现场检验时，如发觉材料、设备由于乙方缘由（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不

符合合同中规定的质量标准和规范时，由乙方处理解决。

10.3乙方如对上述甲方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到甲方书面通知后10

天内提出，否则上述要求即告成立。

10.4如双方代表在会同检验中对记录不能取得一样看法时，可由双方托付权威的第三方检

验机构傲方权威机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由乙方负责。

10.5由于乙方缘由而引起的设备或部件的修理时间或更换时间，以不影响工程建设进度或

则1个月两者孰长为期限，否则按实际重置价格（含相关费用）由乙方重置相关设备和部件，发生

款项由乙方担当。

10.6上述9.1-9.4条款提出的索赔，应按9.5条款的规定尽快修理、更换或补发短缺部分,

由此产生的制造：修理和运费及保险费均应由责任方负担。对于上述索赔，由甲方从下次付款中

扣除，不足部分甲方保留追述权力。

10.7甲方对到货检验的货物提出索赔的时间，自甲、乙双方不能就设备或材料质量检验结

果及争议处理方式达成共识起一个月内。

10.8上述9.1-9,8条款所述的各项检验仅是现场的到货检验尽管没发觉问题或乙方已按索

赔要求予以更换或修理均不能视为乙方按合同的相应条款规定应担当的质量保证责任的解除。

11、税费

11.1依据国家有关税务的法律、法规和规定，乙方应当交纳的与本合同有关的税费，由乙

方担当。

11.2合同价格为含税价。乙方哄应的设备、技术资料、服务（也包括运输）、进口设备或部件

等全部税费（包括保险）已全部包含在合同价格内，由乙方担当。

12、分包与外购

乙方未经甲方同意不得将本合同范围内的设备、材料或部件进行分包（包括主要部件外购）,

襁转包。

13、合同的变更、修改、中止和终止

13.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）做任何单方面的修改。

但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书

面形式通知对方并经双方签字确认。假如该项修改变更了合同价格和交货进度，应在收到上述通

知书的5个工作日内，提出影响合同价格或交货期的具体说明。双方同意后，经双方法定代表

人或托付代理人（须经法定代表人书面授权托付）签字并报原合同审查单位审查后方能生效,将生

效后的有关部分抄送到有关单位。

13.2假如乙方有违反或拒绝执行合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到

通知后15天内确认无误后，应对违反或拒绝做出修正，假如认为在15天内来不及订正时，应

提出订正安排。假如得不到订正或提不出订正安排，甲方保留中止合同一部分或全部的权力。对

于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此发生的一切费用损失和索赔将由乙方负担。

13.3假如甲方行使中止权力后，甲方有权停付到期应向乙方支付中止部分的款项，并有权

将在执行合同中预付给乙方中止部分款索回。

13.4在合同执行过程中,若因国家安排调整而引起本合同无法正常执行时，甲、乙双方可

以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商处理。

13.5假如乙方破产、产权变更［被兼并、合并、解体、注销等）或无偿还实力或为了债权人的

利益在破产管理下经营其业务，甲方有权马上书面通知乙方、破产清算管理人或合同归属人终止

合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人供应选择，按其给出合理忠实履行合同的保证

状况，执行经过乙方同意一部分合同。

14、不行抗力

14.1不行抗力是指：严峻的自然灾难和灾难伎口：台风、洪水、地震,火灾、爆炸等）、斗争

（不论是否宣战）、叛乱等等。合同双方中的任何一方，由于不行抗力事务而影响合同义务的期限

相当于不行抗力时间影响的时间，但是不能因为不行抗力的延迟而调整合同价格。

14.2受到不行抗力影响的一方应在不行抗力事故发生后，尽快将所发生的不行抗力事务的

状况以传真或电报通知另一方，并在10天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方批阅确认，

受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不行抗力的影响消退后，

应将此状况马上通知对方。

如双方对不行抗力事务的影响估计将持续到120天以上时，双方应将通过友好协商解决本

合同的执行问题（包括交货、安装、试运行和验收问题）。

15、合同争议的解决

15.1凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不

能达成协议时，双方同意任何一方可以向法院提起诉讼。

15.2法院判决对双方都有约束力。

15.3由上述过程中发生的费用，如法院判决另有规定外，应由败诉方担当。

15.4在法院审理期间，除法院审理的事项外，合同仍应接着履行。

16、合同生效

16.1本合同经双方法定代表人或托付代理人（须经法定代表人书面授权托付）签字，加盖合同

专用章。

16.2本合同有效期限：从合同生效之日直到签发"最终验收证书.并理赔完毕货款两清之日

止。

17、保证与索赔

17.1保证期是指合同设备、材料、安装工程签发最终验收证书之日起三年（签最终验收证书）。

17.2乙方保证其合同设备、材料、安装工程的技术水平是先进的、成熟的、质量优良的、

设备选型均符合平安牢靠、经济运行和易于维护的要求。乙方保证本合同所交付的技术资料完整

统一和内容正确，乙方仍有义务供应完整的技术资料。乙方有义务保证技术资料精确的并能满意

合同设备的安装、调试、运行和维护要求。

1721合同执行期间，假如乙方供应的合同设备、材料、安装工程有缺陷和技术资料有误，

或者由于乙方技术人员安装、调试错误和疏忽，造成工程返工、报废，乙方应马上无偿更换和修

理。假如要更换，乙方应负担由此产生的安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于故

障发生起的三个工作日，否则应按本合同16.9条款处理。

17.2.2由于乙方未按所供应的技术资料、图纸、说明书和现场技术报务人员的指导而进行

施工、安装、调试造成的设备损坏，由乙方负责修理、更换，但乙方有义务尽快供应所需更换的

部件。

17.3合同规定的保证期间，乙方应完成甲方在保证期满前提出的索赔和赔偿。但乙方对非

正常修理和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。

17.4在保证期内，如发觉合同设备、材料、安装工程有缺陷，不符合本合同规定时，如属

乙方责任，则甲方有权向乙方提出索赔。乙方在接到甲方索赔文件后，应马上无偿修理、更换、

赔款。包括由此产生的安装现场更换费用、运费及保险费由乙方负担。

17.5假如由于乙方的责任须要更换、修理有缺陷的合同设备、材料、安装工程，而使合同

设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

17.6如合同设备在保证期内发觉属乙方责任非常严峻的缺陷（如设备性能达不到要求等级）

则其保证期将自该缺陷修正后起先延长计算一年。

17.7假如不是由于甲方缘由或甲方要求推迟施工工期而乙方未能按本合同规定的施工工期

完工时（不行抗力除外），甲方有权按下列比例向乙方收取违约金。

迟交工每周，违约金金额为迟交工程项目金额的0.5%;迟交工5周以上,违约金金额为迟交

工程项目金额的1%；不满一周的按一周计算;合同工程违约金总金额不超过合同总价的5%;乙方

支付迟交违约金并不解除乙方根据合同接着组织施工的义务。

17.8假如由于乙方技术服务包括施工、安装、调试的延误;疏忽和错误，在执行合同中造成

的延误，每延误工期一周，乙方将向甲方支付合同设备总价的0.5%违约赔偿金，合同设备这部

分赔偿金不超过合同设备总价的5%。且乙方需支付由于乙方技术服务错误或违约造成甲方的干

脆损失。

18、保险

18.1乙方依据运输方式向保险公司以甲方为收益人投保发运合同设备价格110%的运输一

切保险，保险区段为乙方仓库到交货现场（包括卸货）后90天止。

18.2乙方须对合同设备的关键部件的加工制造过程向保睑公司投保合同设备关键部件价格

110%；以乙方为收益人的设备制造险，投保范围为制造过程中合同设备发生制造质量问题/车间

内搬运等损坏和现场安装、调试、运行直至保证期满出现的设备质量问题。

19、其它

19.1本合同严格遵守中华人民共和国民法典的有关规定。

19.2本合同所包括的附件是本合同不行分割部分，与本合同具有同等的法律效力。

19.3本合同双方担当的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作

出有约束力的声明、陈述、许诺和行动。

19.4本合同列明白双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不担当本合同以外的责

任、义务、补偿和补救。

19.5双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务

转让给第三方。

19.6本合同项下双方相互供应的文件、资料，双方除为履行合同目的外，均不得供应给与

合同设备和相关工程无关的第三方。

19.7任何一方向对方提出的函、电、网通知或要求,如系正式书写并按对方下述地址派员

递送或挂号、航空邮寄、电报、传真或电传发送的，在取得对方人员和通讯设施收取确认后，即

被认为已经被对方正式接收。

19.8本合同一式8份，其中正本2份，副本6份;甲、乙双方各执正本1份，副本3份。

20、签署页

甲方：—乙方：

授权代表：—授权代表：

年月日年月

_________曰

智能化工程合同2

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

依据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》

（修订稿）中相关标准小区智能化系统工程经邀请招标，依据乙方提交的

花园智能化系统投标文件（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表），并在

双方探讨、探讨最终确认的设计文件（同投标文件）的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包

（系统集成）。

为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密协作的原则，依据《中华人民共和

国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》（征求看法稿）及其他有关法律、行政法规，遵循

同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合该工程详细状况，甲、乙双方经充分协商，签订本合

同，共同遵守。

第一部分工程概况

1.工程槛兄

1.1工程名称：小区智能化系统工程

1.2工程地点：________________________

1.3工程内容

1）本次智能化系统工程建设包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防范子系统、

家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局

域网系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备限制子系统、信息发布子系统、视频点播子

系统、网站发布系统。

2）本次合同未涉及小区样板房智能化演示系统和单列的智能化演示系统（模拟展

板），双方另行协商解决，不包含在本合同中。

3）本次工程建设包括许多可选项目或设备（可建设、可不建设），可选项目或设备如须要

建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。可选项目

或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、一卡通系统中消费系统、www/e-mail服务器、

背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的

红外放射器、家电限制继电器、无线遥控器、无线接收器等。

4）还有部分建议自购项目或设备，建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分,

不行缺，由甲方负责选购。建议自购项目或设备包括：机房子系统、卡座广播系统。

5）本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目，因为价格、型号、印刷不确

定，未包含在总报价中，须要另外签订合同，不包含在本合同中。

其次部分工程承包范围

2.工程承包范围

承包范围：工程承包内容同招标文件，设计要求及工程地质状况，详见本工程施工图纸及设

计说明。

第三部分合同总额、承包方式及合同文件组成

3.合同总额及承包方式

3.1合同总额（或者称为工程总造价）即托付乙方建设_______小区智能化系统工程全部

子系统所签订合同总额之和，总额为_______万元（元整）。

3.2承包方式：该项目实行由乙方包工、包料、包工期、包质量、包平安文明施工的方式

进行总承包。

3.3特殊说明

1）在本次智能化系统建设中，全部子系统中所涉及的顾地牌pvc管价格均由甲方供应，若

价格发生改变,以最终价格为准，补差价（如单价高于合同价，甲方补高出部分差价）。

2）在本次工程中，未考虑智能化系统工程主干路由，由甲方为乙方供应室外电信干线管道

2孔_80pvc管道。

3）合同中有不行预见因素，若发生增减项,双方补签增、减项合同，一起构成本合同的有

效组成部分。

4.组成合同的文件

4.1本合同

4.2小区智能化系统招标书

4.3小区智能化系统工程技术解决方案书

4.4________小区智能化系统工程设备清单及报价

4.5小区智能化系统工程施工组织方案

4.6中标通知书

4.7图纸

4.8双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分

第四部分词语定义

5.词语定义

5.1甲方（发包人）：指在合同中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当

事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

5.2乙方（承包人）：指在合同中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当

事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

5.3项目经理：指承包人在合同中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

5.4监理单位:指发包人托付的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

5.5工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,

其详细身份和职权由发包人承包人在合同中约定。

5.6工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

5.7合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人根据合同约定完

成承包范围内全部工程并担当质量保修责任的款项。

5.8追加合同价款：指在合同履行中发生须要增加合同价款的状况，经发包人确认后按计

算合同价款的方法增加的合同价款。

5.9费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人担当的经济支出。

5.10工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的

承包天数。

5.11开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人起先施工的肯定或相对的日期。

5.12竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的肯定或相

对的日期。

5.13图纸：指由发包人供应或由承包人供应并经发包人批准，满意承包人施工须要的全

部图纸（包括配套说明和有关资料）。

5.14施工场地：指由发包人供应的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中详细指定的

供施工运用的任何其他场所。

5.15书面形式：指合同书、信件、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

5.16违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应担当的责任。

5.17索赔：指在合同履行过程中,对于并非自己的过错，而是应由对方担当责任的状况

造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

5.18不行抗力：指不能预见、不能避开并不能克服的客观状况。

第五部分施工组织安排及工期

6.施工组织安排及工期

6.1依据工期定额及运用须要，确定本工程总工期为日历天（公历日）。开工日

期:________年月日（以开工报告为准）；竣工日期:年月

日（一次预埋随土建；二次预埋及安装调试随装修）.

6.2进度安排

1）甲乙双方签订合同后，乙方在15日内做出工程项目安排书、工程施工组织安排书（已

供应），经甲方确认后方可施工。

2）承包人（乙方）应在每月25日前，将当月的工程进度安排提交工程师，工程师应在

________日内予以确认或提出修改看法，逾期不确认也不提出书面看法的，视为同意。

3）承包人必需协作土建主体工程进度安排组织施工,接受工程师对进度的检查、监督。

7.开工及延期开工

7.1承包人应当根据协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议

书约定的开工日期前5天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接

到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内

不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内

提出延期开工要求，工期不予顺延。

7.2因发包人缘由不能根据协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人,

推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

8.暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后

24小时内提出书面处理看法。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥当爱护已完工程。承包

人实施工程师做出的处理看法后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在24小时内赐予答

复。工程师未能在规定时间内提出处理看法，或收到承包人复工要求后24小时内未予答复，承

包人可自行复工。因发包人缘由造成停工的，由发包人担当所发生的追加合同价款，赔偿承包人

由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人缘由造成停工的，由承包人担当发生的费用，工期不

予顺延。

9.工期延误

9.1因以下缘由造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

1）发包人未能按合同的约定批准乙方供应的图纸；

2）发包人未能按合同的约定供应开工条件；

3）发包人未能按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行；

4）工程师未按合同约定供应所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

5）设计变更和工程量增加；

6）一周内非承包人的缘由停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

7）由于土建或相关联施工单位缘由导致工期延误；

8）不行抗力；

9）双方协商约定或工程师同意工期顺延的其他状况。

9.2承包人在上述条款规定的工期延误状况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向

工程师提出报告。工程师在收到报告后3天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改看法，视

为同意顺延工期。

10.工程竣工

10.1承包人必需根据协议书约定的竣工日期或工程师或发包人同意顺延的工期竣工。

10.2因承包人缘由不能根据协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承

包人担当违约责任。

10.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一样后应签订提前竣工协议，作为合同文件

组成部分。提前共11页，当前第3页1234567891011

第六部分双方一般权利和义务

11.工程师权利与义务

11.1照实行工程监理的，发包人应在实施监理前将托付的监理单位名称、监理内容及监

理权限以书面形式通知承包人。

11.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师：

姓名：职务：

发包人委派的职权：

须要取得发包人批准才能行使的职权：

工程师应按合同约定行使职权发包人在合同中要求工程师在行使某些职权前须要征得发包

人批准的，工程师应征得发包人批准。

11.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师:

姓名：职务：

发包人委派的职权：（其职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。

双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。）

11.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事务时，负责监理的工程师

应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本合同关于

争议的约定处理。

11.5除本合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定

的承包人的任1可权利与义务。

12.工程师的委派和指令

12.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委

派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通

知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件与工程师发出的函件

具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的件可书面形式的函件有疑问时，可将此函华提交

工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行订正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

12.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执

上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在24小时内赐予书面

确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能刚好赐予书面确认的，承包人应于工程师发

出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后24小时内不予答复的，

视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报

告，工程师在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或接着执行原指令的确定，并以书面形

式通知承包人。紧急状况下，工程师要求承包人马上执行的指令或承包人虽有异议，但工程师确

定仍接着执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失

由发包人担当，延误的工期相应J顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

12.3工程师应按合同约定，刚好向承包人供应所需指令、批准并履行约定的其他义务。

由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应担当延误造成的追加合同价款，并

赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。共11页，当前第4页1234567891011

12.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任接着行使合

同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

13.项目经理

13.1项目经理的姓名：________职务：

13.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在

回执上签署姓名和收到时间后生效。

13.3项目经理按发包人认可的施工组织方案和工程师依据合同发出的指令组织施工。在

状况紧急且无法与工程师联系时项目经理应当实行保证人员生命和工程、财产平安的紧急措施,

并在实行措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人担当由此发生

的追加合同价款，相应J顺延工期；责任在承包人,由承包人担当费用，不顺延工期。

13.4承包人如须要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包

人同意。后任接着行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

14.甲方责任

14.1甲方责任：

1）办理土地征用、拆迁未M尝、平整施工场地、供应智能化系统公用管道、供应中心'机房等

工作，使施工场地在承包方开工前具备施工条件，在开工后接着负责解戾以上事项遗留问题；

2）开工前将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点，保证施工期间的须

要；

3）开工前开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要道路，满意施工运

输的须要，保证施工期间的畅通；

4）开工前向乙方（承包人）供应施工场地的工程地质和园区地下管线资料，对资料的真实

精确性负责；

5）开工前完成施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路

交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

6）确定水准点与坐标限制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

7）在________年月日前组织承包人和相关人员进行图纸会审和设计交底；

8）协调乙方（承包人）与其他施工方的协作关系，监督、检查工程质量、进度，并指派专

人负责；

9）向乙方（承包人）免费供应器材保管库房；

10）向乙方（承包人）免费供应施工场地办公和生活的房屋及设施。

14.2甲方未能履行上述条款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，甲方赔偿

乙方有关损失，顺延延误的工期。

15.乙方（承包人）工作

15.1乙方责任：

1）施工前将相关的设计、施工组织方案送甲方审查；

2）向工程师供应月度工程进度安排及相应进度统计报表；

3）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境爱护和平安生产等的管理规

定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人担当由此发生的费用，因承包人责

任造成的罚款除外；

4）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场，担当因自身缘由违

反有关规定造成的损失和罚款；

5）工程器材进场未交给甲方（发包人）之前，承包人负责保管，在承包人保管期间发生损

坏，承包人负责出资修理；如因发包人提前运用造成损坏，由发包人担当修理费用。

15.2承包人未能履行上述条款的各项义务,造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关

损失。

第七部分质量和检验

16.工程质量

16.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准（其中pvc管由发包人统一报验）；质量

标准的评定以施工组织方案书中相关标准为依据。另：因园区主干路由由甲方为乙方供应室外电

信干线管道2孔pvc管道，验收时主干路由以甲方供应的基础为验收依据，其余以电信部门规

范为准。

16.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造

成的损失，由责任方担当。双方均有责任，由双方依据其责任分别担当。

17.检查和返工

17.1承包人应仔细根据标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，

随时接受工程师的检查检验，为检查检验供应便利条件。

17.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发觉，应要求承包人拆除和重新施工,

承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人缘由达不到约定标准,

由承包人担当拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

17.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格

时，影响正常施工的费用由承包人担当。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人担当，

相应顺延工期。

17.4因工程师指令失误或其他^承包人缘由发生的追加合同价款，由发包人担当。

18.隐藏工程和中间验收

18.1工程具备隐藏条件或达到约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐藏或中间

验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。

承包人打算验收记录险收合格工程师在验收记录上签字后承包人方可进行隐麟口接着施工。

验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

18.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,

延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织

验收，工程师应承认验收记录。

18.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收12小时后，工程

师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐藏或接着施工。

19.重新检验

如承包人未通知发包人验收隐藏工程，发包人有权要求重新验收，无论有无质量问题，所发

生的费用均由承包方担当；如承包人通知发包人验收隐藏工程，发包人未进行验收，或发包人已

进行验收而要求重新验收时，无论有无质量问题，所发生的费用由发包人担当，与此同时发包人

应赔偿承包人损失，并相应顺延工期。

第八部分平安施工

20.平安施工与检直

20.1承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工,并随时

接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于承

包人平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人担当。

20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，并对他们的平安负责。发包人

不得要求承包人违反平安管理的规定进行施工。因发包人缘由导致的平安事故，由发包人担当相

应责任及发生的费用。

21.平安防护

21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街

交通要道旁边施工时，施工起先前应向工程师提出平安防护措施，经工程师认可后实施，防护措

施费用由发包人担当。

21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、运用）及运用毒害性、

腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师,并提出相应的平安防护措

施，经工程师认可后实施，由发包人担当平安防护措施费用。

22.事故处理

22.1发生重大伤亡及其他平安事故，承包人应按有关规定马上上报有关部门并通知工程

师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方担当发生的费用。

22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第九部分付款方式及工程量计算

23.付款方式

23.1本工程实行工程总费用包干，无预付款，每月根据经核实的工程实际进度的85%支

付工程进度款，竣工验收后，支付至已完实际工程量的95%,质保期满后支付剩下的5%款。

23.2工程因甲方缘由进行重大调整（重大调整条款双方另行约定）所产生的追加合同价

款或削减的合同价款，应与工程款（进度款）同时调整支付。

24.工程量的计量

24.1承包人在每月的28日前，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后3

天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计

量供应便利条件并派人参与。承包人收到通知后不参与计量，计量结果有效,作为工程价款支付

的依据。

24.2工程师收到承包人报告后3天内未进行计量，从第4天起，承包人报告中开列的工

程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程币不按约定时间通知承包人，致使承包人未

能参与计量，计量结果无效。

24.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人缘由造成返工的工程量，工程师不予计量。

第十部分工程变更

25.工程设计变更

25.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人重大损失，由发包人担当延误的工期相应顺延。

25.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由

此导致发包人的干脆损失，由承包人担当，延误的工期不予顺延。

25.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材

料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人担当由此发生的费用，

并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

工程师同意采纳承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分

担或共享。

26.其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

27.确定变更价款

27.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整

合同价款。

27.2工程师应在收到变更工程价款报告之日起7天内予以确认，工程师无正值理由不确

认时，自变更工程价款报告送达之日起7天后视为变更工程价款报告已被确认。共11页，当前

第7页1234567891011

27.3工程师不同意承包人提出的变更价款，按本合同关于争议的约定处理。

27.4工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

第十一部分竣工验收

28.竣工验收

28.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人供应完整

竣工资料及竣工验收报告；工程验收以发包人确认的工程施工图纸、设备说明书、项目施工方案

及整体调试和验收安排、有关变更的书面文件为依据验收。

28.2发包人收到竣工验收报告后5天内组织有关单位验收，并在脸收后5天内赐予认可

或提出修改看法。承包人按要求修改，并担当由自身缘由造成修改的费用。

28.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后5天内不组织验收，或验收后5天内不提

出修改看法，视为竣工验收报告已被认可。

28.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包

人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后重新递交竣工验收报告的日期。

28.5发包人收到承包人竣工睑收报告后5天内不组织验收，从第6天起担当工程保管及

一切意外责任。

28.6中间交工工程的范围和竣工时间，由双方约定，其验收程序按本条28.1款至28.5

款办理。

28.7因特别缘由，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项

竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

28.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得运用。发包人强行运用时，由

此发生的质量问题及其他问题，由发包人担当责任。

28.9工程竣工验收符合合同规定的验收标准后，发包方不得因其他经济纠纷拒绝付款给

承包人。

29.质量保修

29.1本工程保修期自通过竣工验收之日起计算，保修期为壹年；设备或子系统按厂方供

应的保修条款执行，合同另附部分原厂家质保和售后服务说明。

29.2保修责任范围：凡属于承包方施工及承包方负责的器材质量缘由造成的系统故障，

属承包方保修责任范围，承包方免费修理。

第十二部分违约、索赔和争议

30.举

30.1发包人（甲方）违约。当发生下列状况时，发包人应担当违约责任，并赔偿因其违

约给承包人造成的经济损失，顺延延误的.工期：

1）本合同第23条提到的发包人不按合同约定支付工程进度款，导致施工无法进行；

2）本合同第23条提到的发包人无正值理由不支付工程竣工结算价款；

3）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他状况。

4）发包人没有根据合同付款条件刚好付款给承包人工程款项，每拖延一日，根据应付款项

的万分之一支付给承包人利息。

30.2承包人（乙方）违约。当发生下列状况时，承包人担当违约责任，并赔偿因其违约

给发包人造成的损失：

1）因承包人缘由不能根据合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

2）因承包人缘由工程质量达不到合同约定的质量标准；

3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他状况。

4）承包人不按工期竣工的，每逾期一日，按未竣工工程造价的万分之一支付违约金，但违

约金额总金额不超过本合同总金额。共11页，当前第8页1234567891011

30.3一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方担当上述违约责任后仍应

接着履行合同。

31.索赔

31.1当一方向另一方提出索赔时，要有正值索赔理由，且有索赔事务发生时的有效证据。

31.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人担当责任的

其他状况，造成工期延误和（或）承包人不能刚好得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包

人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

1）索赔事务发生后7天内，向工程师发出索赔意向通知；

2）发出索赔意向通知后7天内,向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告

及有关资料；

3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于3天内赐予答复，或要求承包人

进一步补充索赔理由和证据；

4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后3天内未予答复或未对承包人作进一

步要求，视为该项索赔已经认可；

5）当该索赔事务持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事务终了

后7天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与31.2.3、31.2.4

规定相同。

31.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，

发包人可按上述31.2款确定的时限向承包人提出索赔。

32.争议

32.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事

人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方约定向_______仲裁委员会提请仲裁或向人民

法院提起诉讼。

32.2发生争议后，除非出现下列状况的，双方都应接着履行合同，保持施工连续：

1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

2）调解要求停止施工，且为双方接受；

3）仲裁机构要求停止施工；

4）法院要求停止施工。

第十三部分合同解除、生效与终止

33.合同解除

33.1发包人承包人协商一样，可以解除合同。

33.2发包人不按合同的约定支付工程款（进度款）,双方又未达成延期付款协议，导致

施工无法进行，停止施工超过7天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

33.3有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

1）因科亍抗力致使合同无法履行；

2）因一方违约致使合同无法履行。

33.4一方依据本条33.1、33.2、33.3款约定要求解除合同的，应以书面形式向对

方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合

同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。

33.5合同解除后，承包人应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作，按

发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出供应必要条件，支付以

上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或

解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人担当,因未刚好

退货造成的损失由责任方担当。除此之外有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

33.6合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

34.合同生效与终止

34.1本合同双方签字盖章后生效。

34.2除第十一部分第29款外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕

后，本合同即告终止。

34.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚恳信用原则，履行通知、帮助、

保密等义务。

第十四部分其他

35.合同文件及说明依次

35.1合同文件应能相互说明，互为说明。组成本合同的文件及优先说明依次如下：

1）合同书

2）图纸

3）投标书（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价）及其附件

4）招标文件

5）工程质量保修条款

6）标准、规范及有关技术文件

合同履行中发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

35.2当合同文件内容模糊不清或不相一样时，在不影响工程正常进行的状况下，由发包

人承包人协商解决。双方也可批请负责监理的工程师做出说明。双方协商不成或不同意负责监

理的工程师的说明时，按本协议书关于争议的约定处理。

36.语言文字和适用法律、标准及规范

36.1语言文字：本合同文件运用汉语语言文字书写、说明和说明。

36.2适用法律和法规：本合同文件适用国家的法律和行政法规。须要明示的法律、行政

法规是：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑法》。

36.3适用标准、规范

1）适用标准、规范的名称：《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）、、

《智能建筑工程质量验收规范》（征求看法稿）、《智能建筑设计标准》、《建筑通用布线国际

标准》、《商用建筑布线标准》、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》、《建筑与建筑

群综合布线系统工程验收规范》及地方现行的工程施工验收规范。

2）发包人供应标准、规范的时间：开工前。

3）所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人担当。

37.图纸

37.1发包人应在签订合同时向承包人供应一套最终版电子版建筑平面图，承包人在开工

前一周内向发包人供应两套图纸。发包人须要增加图纸套数的，承包人应代为复制，复制费用由

发包人担当。发包人对工程有保密要求的，应在协议书中提出保密要求，保密措施费用由发包人

担当，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

37.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后,除

承包人存档须要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

37.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时运用。

38.不行抗力

38.1不行抗力包括因斗争、动乱、空中飞行物体坠落或其他^发包人承包人责任造成的

爆炸、火灾，以及双方约定的风雨、雪、洪、震等自然灾难。

38.2不行抗力事务发生后,承包人应马上通知工程师，并在力所能及的条件下快速实行

措施，尽力削减损失，发包人应帮助承包人实行措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂

停施工。不行抗力事务结束后48小时内承包人向工程师通报受害状况不暇失状况，及预料清理

和修复的费用。不行抗力事务持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害状况。不行

抗力事务结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。共11

页，当前第10页1234567891011

38.3因不行抗力事务导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别担当：

1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施

工的材料和待安装的设备的损害，由发包人担当；

2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并担当相应费用；

3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人担当；

4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发

包人担当；

5）工程所需清理、修复费用，由发包人担当；

6）延误的工期相应顺延。

38.4因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的,不能免除拖延履行方的相应责任。

39.合同份数

本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：

W：__________

法定代表人：

托付：

电话：________________

传真：________________

开户银行：____________

账号：________________

________年一月一日

签订地点：___________乙方（盖章）：

W：__________

法定代表人：

托付代理人：

电话：________________

传真：________________

开户银行：____________

账号：________________

________年一月一日

签订地点：____________

智能化工程合同3

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为明确责任，保障双方的利益，保证工程J顿当进行，现经双方友好协商，在双方自愿以及完

全清晰、理解本合同条款的基础上，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及有关规定，依据本工程的详细状况，签订本施工合同。

1.工程名称：厂区智能化工程

2.工程地点：国网能源和丰煤电有限公司

3.承包方式：建筑智能化安装工程采纳综合单价合同，即包人工费、材料费、机械费、利润、

管理费费用泡设计图纸及深化设计图纸、包工期、包质量、包平安、包文明施工、包员工保险、

包措施费、包竣工资料及竣工图、包材料设备检验试验费、包智能化验收、包风险等方式，负责

智能化工程供货、安装、调试、包验收合格、培训、保修及保修期间的保养等工作。

4.承包范围：按施工图及招标文件中有关要求的内容进行承包，主要包括以下：防盗报警系

统、网络系统、闭路监控系统、保安电子巡更系统、呼叫帮助系统、IC卡控系统、门禁设备系

统、停车场管理系统、多煤体信息发布系统、IBMS系统集成管理系统、智能化机房装修及配套

系统等系统工程的安装。主要材料设备为甲供材料或甲控材料,详见附件4。

5.合同总价：本合同总价为（人民币）：暂定（小写）¥3297908元，（大写）：叁佰贰

拾玖万柒仟玖百零捌元。

5.1以上暂定合同总价是在招标文件及乙方投标文件"（详见附件4）投标报价的基础上进

行总价下浮而得，结算时按此下浮比例进行总价下浮，综合单价按乙方投标报价中的单价执行，

工程量按实际竣工图及变更签证按实结算。除本合同中另有约定的状况以外，合同单价不得调整。

5.2合同暂定总价中不包含主要材料设备费用，主要材料设备为甲供材料或甲控材料，详见

附件4,由双方另行协商甲供材料或甲控材料有关事宜。

5.3合同暂定总价中已包含结构主体工程的管槽预