建设工程造价管理基础知识-2020年（陕西）二级造价工程师考试《建设工程造价管理基础知识》真题

建设工程造价管理基础知识-2020年（陕西）二级造价工程师考试《建设工程造价管理基础知识》真题单选题（共60题，共60分）(1.)根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建（江南博哥）设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取的措施是()。A.要求被检查单位提供工程质量保证金B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.调查被检查单位的银行账户流水明细D.发现工程质量隐患时，责令被检查单位停工整改正确答案：B参考解析：政府建设行政主管部门和其他有关部门履行工程质量监督检查职责时，有权采取下列措施:（1）要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料。（2）进入被检查单位的施工现场进行检查。（3）发现有影响工程质量的问题时，责令改正。(2.)关于中标和签订合同的说法，正确的是()。A.确定中标人的权利属于招标人B.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人C.招标人应当在收到评标报告时公示中标候选人D.招标人和中标人应当自中标通知书送达之日起20日内订立书面合同正确答案：A参考解析：A选项，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人据此确定中标人。B选项，招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。C选项，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。D选项，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。(3.)关于法的效力层级的说法，正确的是()。A.行政法规的法律地位仅次于宪法B.国际条约的效力高于地方政府规章C.特殊情况下法律、法规可以与宪法不一致D.地方性法规的效力高于本级地方政府规章正确答案：D参考解析：A选项，行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。C选项，任何法律、法规都必须遵循宪法而产生，无论是维护社会稳定、保障社会秩序，还是规范经济秩序，都不能违背宪法的基本准则。D选项，地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。(4.)某建筑工程因新冠疫情于2020年2月15日中止施工，建设单位按规定报告了施工许可证发证机关;2020年5月工程拟恢复施工，根据《中华人民共和国建筑法》建设单位的正确做法是()。A.重新申领施工许可证B.向施工许可证发证机关报告C.要求施工单位核验施工许可证D.请施工许可证发证机关检查工地正确答案：B参考解析：建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。(5.)根据《建设工程安全生产管理条例》。列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用施工单位应当用于()。A.工程救护设施的建设和救护用具的采购B.施工现场环境改善和现场人员安全培训C.施工安全防护用具及设施的采购和更新D.工程现场安全事故应急预案的编制及演练正确答案：C参考解析：施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。(6.)某施工单位向某建材供应商发出购买建筑钢材的要约,该供应商在承诺有效期内对该要约做出了完全同意的答复,则该物资采购合同成立的时间是()。A.施工单位发出要约时B.建材供应商发出答复文件时C.施工单位的要约到达建材供应商时D.建材供应商的答复文件到达施工单位时正确答案：D参考解析：承诺通知到达要约人时生效。(7.)根据《中华人民共和国企业所得税法》,企业收入中不征收企业所得税的是()。A.利息收入B.租金收入C.财政拨款D.接受捐赠收入正确答案：C参考解析：收入总额中的下列收入为不征税收入：（1）财政拨款（2）依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金（3）国务院规定的其他不征税收入。(8.)根据《中华人民共和国民法典》,合同履行过程中的逾期交货且遇到标的物价格变化处理的原则是()。A.无论价格上涨还是下降,都按原价执行B.无论价格上涨还是下降，都按新价执行C.遇价格上涨，按新价执行;遇价格下降,按原价执行D.遇价格上涨，按原价执行;遇价格下降,按新价执行正确答案：D参考解析：逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行;价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行;价格下降时，按照原价格执行。(9.)陕西省某造价咨询企业于2020年8月20日承接了河南省某建设项目的工程造价纠纷调解业务，该企业应做的工作是()。A.2020年9月20前到河南省建设主管部门备案B.2020年9月20前到陕西省建设主管部门备案C.2020年10月20前到河南省建设主管部门备案D.2020年10月20前到陕西省建设主管部门备案正确答案：A参考解析：工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起30日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案.(10.)工程造价咨询企业分支机构可以自己名义()。A.领取营业执照B.订立造价咨询合同C.承接造价咨询业务D.出具工程造价成果文件正确答案：A参考解析：此题暂无解析(11.)建设项目竣工验收后，应由建设单位编制的工程造价是()。A.项目概算B.竣工结算C.竣工决算D.后评价核算正确答案：C参考解析：建设单位必须及时清理所有财产、物资和未用完或应收回的资金，编制工程竣工决算，分析概（预）算执行情况，考核投资效益，报请主管部门审查。(12.)政府投资项目建议书中论述的内容是()。A.项目建设技术的先进性B.项目建设条件的可行性C.项目建设资金的充分性D.项目建设风险的可控性正确答案：B参考解析：项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目，论述其建设的必要性、建设条件的可行性和获利的可能性，供政府部门选择并确定是否进行下一步工作。(13.)建设工程项目生产过程中资源和知识的总集成者是()。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.咨询单位正确答案：A参考解析：本题考查的是工程项目管理目标和内容。建设单位不仅是建设工程项目生产过程中人力资源、物资资源和知识的总集成者，也是建设工程项目生产过程的总组织者。(14.)关于施工总承包模式特点的说法，正确的是()。A.有利于建设单位的总投资控制B.有利于缩短工程建设工期C.施工总承包单位可以自主决定分包内容D.分包内容由建设单位在合同中约定正确答案：A参考解析：本题考查的是工程项目实施模式。在开工前就有较明确的合同价,有利于建设单位的总投资控制。(15.)安全文明施工费中，属于陕西省专项费用的是()。A.环境保护费B.临时设施费C.夜间施工增加费D.扬尘污染治理费正确答案：D参考解析：本题考查的是建筑安装工程费。陕西省2017年7月1日起在安全文明施工费中增加了“扬尘污染治理费”。(16.)某进口设备到岸价为15000万元,银行财务费、外贸手续费合计360万元，关税为3000万元，消费税税率10%,增值税税率17%。关于该进口设备税费的说法，正确的是()。A.消费税为2000万元B.增值税为2250万元C.组成计税价格为18000万元D.设备原价为24536万元正确答案：A参考解析：A选项，消费税=（15000+3000）*10%/（1-10%）=2000万元B选项，增值税=（15000+3000+2000）*17%=3400万元C选项，组成计税价格=15000+3000+2000=20000万元D选项，设备原价=15000+360+3000+2000+3400=23760万元(17.)下列工程建设其他费用的内容中,属于第三类“与未来生产经营有关的其他费用”的是()．A.场地准备及临时设施费B.引进项目图纸资料翻译复制费C.专利及专有技术使用费D.节能评估及评审费正确答案：C参考解析：与未来生产经营有关的其他费用：1.联合试运转费2.专利及专有技术使用费3.生产准备费(18.)某新建项目的建设期为2年，分年度进行贷款。第一年贷款400万元,第二年贷款800万元，年利率为6%建设期内利息只计息不支付。建设期第二年的贷款利息为()万元。A.72.72B.48.72C.72.00D.48.00正确答案：B参考解析：建设期第一年贷款利息=400/2*6%=12万元建设期第二年贷款利息=（400+12+800/2）*6%=48.72万元(19.)在概算定额的基础上进一步综合扩大。以建筑物和构筑物为对象。以建筑面积、体积或成套设备装置的台或组为计量单位编制的定额,称为()。A.施工定额B.综合预算定额C.概算指标D.投资估算指标正确答案：C参考解析：概算指标是一种计价定额，主要用于编制初步设计概算，一般以建筑面积、体积或成套设备装置的台或组等为计量单位，基本反映完成扩大分项工程的相应费用，也可以表现其人、材、机的消耗量。(20.)编制项目投资估算时我国国内不常见、但世界银行项目常采用的方法是()。A.设备系数法B.比例估算法C.主体专业系数法D.朗格系数法正确答案：D参考解析：在我国国内常用的方法有设备系数法和主体专业系数法，世行项目投资估算常用的方法是朗格系数法。(21.)当初步设计深度不够、设备清单不完备、只有主体设备或仅有成套设备质量时，设备安装工程费概算的编制方法可以采用()。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位法正确答案：B参考解析：扩大单价法。当初步设计深度不够，设备清单不完备，只有主体设备或仅有成套设备重量时，可采用主体设备、成套设备的综合扩大安装单价来编制概算。(22.)对设计单位而言检验工程设计是否经济合理的工程造价是()。A.投资估算B.施工预算C.施工图预算D.工程结算正确答案：C参考解析：对设计单位而言，通过施工图预算来检验设计方案的经济合理性。(23.)根据陕建发[2019]45号文件的工程计价程序,综合单价以人工费为计费基数的项目是()。A.桩基础工程B.安装工程C.机械土石方工程D.装饰工程正确答案：B参考解析：本题考查的是投标报价编制。据陕建发[2019]45号文件的工程计价程序，综合单价以人工费为计费基数的项目是安装工程。(24.)根据《建设工程施工合同示范文本）》预付款的支付按照专用合同条款约定执行但最迟应在开工通知载明的开工日期()前支付。A.3B.7天C.14天D.28天正确答案：B参考解析：预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。(25.)一次扣还工程预付款方法中计算停止收取工程价款起点时扣留工程价款比般取()。A.2%-3%B.5%-10%C.10%-20%D.20%-30%正确答案：B参考解析：本题考查的是工程计量和支付。一次扣还法：备料款的扣还还可以在未完工的建安工作量等于预收备料款时，用其全部未完工程款一次抵扣工程备料款，此时施工企业停止向建设单位收取工程进度款。停止收取工程价款的起点为：停止收取工程价款的起点=年度建安工作量×（1-扣留工程款比例5%～10%）-预收备料款数额。(26.)根据《中华人民共和国民事诉讼法》,建设工程施工合同争议的人民法院管辖属地是()。A.合同签订地B.工程所在地C.承包人住所地D.发包人住所地正确答案：B参考解析：合同当事人双方可以在签订合同时约定选择诉讼方式解决合同争议，并依法选择有管辖权的人民法院，但不得违反《中华人民共和国民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖的规定。对于一般合同争议，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。建设工程施工合同以施工行为地为合同履行地。(27.)下列建设工程项目的组成内容,属于单位工程的是()。A.图书馆的计算机机房工程B.商住楼的通风与空调工程C.工业厂房中的设备安装工程D.机场航站楼的玻璃幕墙工程正确答案：C参考解析：单位工程是单项工程的组成部分，也可能是整个工程项目的组成部分。按照单项工程的构成，又可将其分解为建筑工程和设备安装工程。如工业厂房工程中的土建工程、设备安装工程、工业管道工程等分别是单项工程中所包含的不同性质的单位工程。(28.)项目融资PPP模式的物有所值定性评价中，采用的补充评价指标是()。A.可融资性B.潜在竞争程度C.绩效导向与鼓励创新D.全寿命期成本测算准确性正确答案：D参考解析：补充评价指标包括项目规模大小、预期使用寿命长短、主要固定资产种类、全寿命期成本测算准确性、运营收入增长潜力、行业示范性等。(29.)建设投资成果转入生产或使用阶段的标志是()。A.施工安装B.竣工验收C.生产准备D.过程后评价正确答案：B参考解析：竣工验收是投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核工程建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤。(30.)在项目建议书和可行性研究阶段编制的工程造价是()。A.投资估算B.设计概算C.施工预算D.施工图预算正确答案：A参考解析：投资机会研究、项目建议书、初步可行性研究、详细可行性研究等几个主要工作阶段，相应的工程造价管理工作统称为投资估算。(31.)工人工作时间中,完成生产一定产品的施工工艺过程所消耗的时间，称为()。A.基本工作时间B.有效工作时间C.实际工作时间D.定额工作时间正确答案：A参考解析：基本工作时间:工人完成与产品生产直接有关的工作时间。(32.)准确性较高、但工作量大且技术要求高的劳动定额编制方法是()。A.经验估工法B.统计分析法C.技术测定法D.理论分析法正确答案：C参考解析：技术测定法是一种较为先进和科学的方法。它的主要优点是，重视现场调查研究和技术分析，有一定的科学技术依据，制定定额的准确性较好，定额水平易达到平衡，可发现和揭露生产中的实际问题;缺点是费时费力，工作量较大，没有一定的文化和专业技术水平难以胜任此项工作。(33.)确定预算定额的人工消耗指标时,砌墙工程中“砌砖、调制砂浆”的用工量属于()。A.基本用工B.辅助用工C.超运距用工D.人工幅度差正确答案：A参考解析：基本用工指完成该分项工程的主要用工。(34.)按其用途和用量的大小，钢管脚手架在预算定额中属于()。A.主要材料B.消耗性材料C.辅助材料D.周转性材料正确答案：D参考解析：周转性材料是指脚手架、模板等多次周转使用但不构成工程实体的摊销性材料.(35.)根据《陕西省建设工程工程量清单计价费率》,编制投标报价时,总承包服务费的计价由()。A.主管部门规定B.招标人确定C.投标人自主确定D.招标人与投标人约定正确答案：C参考解析：编制投标报价时，总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和提出的要求，由投标人自主确定。(36.)下列指数中表明会经济现象对上一期或前一期的综合变动的是()。A.定基指数B.环比指数C.综合指数D.平均指数正确答案：B参考解析：此题暂无解析(37.)按所反映的现象范围，工程造价指数中的设备、工器具价格指数属于()．A.平均数指数B.综合指数C.个体指数D.总指数正确答案：D参考解析：设备、工器具的种类、品种和规格很多。设备、工器具费用的变动通常是由两个因素引起的，即设备、工器具单件采购价格的变化和采购数量的变化，并且工程所采购的设备、工器具是由不同规格、不同品种组成的，因此设备、工器具价格指数属于总指数。(38.)一般住宅建筑平面多为矩形。既有利于施工又比较经济的设计选型是()A.2~3个住宅单元、房屋长度40m~60mB.3~4个住宅单元、房屋长度60m~80mC.2~3个住宅单元、房屋长度60m~80mD.3~4个住宅单元、房屋长度80m~100m正确答案：B参考解析：一般住宅单元以3~4个住宅单元、房屋长度60~80m较为经济。(39.)按形成资产法估算建设投资时,为简化计算预备费一并计入()．A.固定资产B.无形资产C.流动资产D.其他资产正确答案：A参考解析：在按形成资产法估算建设投资时，工程费用形成固定资产;工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产及其他资产;预备费为简化计算，一并计入固定资产。(40.)在正常施工条件下，完成单位合格产品所规定活劳动消耗的数量标准称为()。A.材料消耗定额B.机械消耗定额C.施工定额D.劳动定额正确答案：D参考解析：本题考查的是工程计价定额的分类与作用。劳动定额是指在正常的生产技术和生产组织条件下，为完成单位合格产品所规定的劳动消耗标准。(41.)下列施工图预算编制方法中，与市场经济体制相适应的工料单价法是()。A.预算单价法B.工程量清单法C.综合单价法D.实物量法正确答案：D参考解析：实物量法的优点是能比较及时地将反映各种人工、材料、机械的当时当地市场单价计入预算价格，不需调价，反映当时当地的工程价格水平。(42.)国际上广泛采用的发包人择优选择工程承包人的交易方式是()。A.直接委托B.协议约定C.竞争性谈判D.招标投标正确答案：D参考解析：工程建设项目招标投标是国际上广泛采用的建设项目业主择优选择工程承包商或材料设备供应商的主要交易方式。(43.)可以不进行施工招标的工程项目是()．A.部分使用国家融资的项目B.使用国际组织援助资金的项目C.新能源基础设施项目D.抢险救灾项目正确答案：D参考解析：涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。(44.)施工图预算编制的关键在于编制好()。A.建设项目总预算B.单项工程综合预算C.单位工程施工图预算D.分部工程作业预算正确答案：C参考解析：施工图预算是按照单位工程→单项工程→建设项目逐级编制和汇总的，所以施工图预算编制的关键是在于单位工程施工图预算。(45.)下列施工合同文件中解释顺序最为优先的是()。A.合同协议书B.中标通知书C.专用合同条款D.通用合同条款正确答案：A参考解析：通用合同条款规定，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下:（1）合同协议书;（2）中标通知书（如果有）;（3）投标函及其附录（如果有）;（4）专用合同条款及其附件;（5）通用合同条款;（6）技术标准和要求;（7）图纸;（8）已标价工程量清单或预算书;（9）其他合同文件。(46.)根据《建设工程施工合同示范文本）》,承包人未通知监理人到场检查私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查。关于上述活动相应责任承担的说法,正确的是()。A.无论工程隐蔽部位质量是否合格,由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担B.经检查证明工程隐蔽部位质量是合格的,由此增加的费用和（或）延误的工期均由监理人承担C.经检查证明工程隐蔽部位质量是不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由监理人和承包人共同承担D.无论工程隐蔽部位质量是否合格,由此增加的费用和（或）延误的工期均由监理人和承包人共同承担正确答案：A参考解析：本题考查的是施工合同示范文本。根据《建设工程施工合同示范文本）》，承包人未通知监理人到场检查私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。(47.)根据《建设工程施工合同（示范文本）》,关于承包人向发包人索赔的说法。正确的是()。A.承包人在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，未向监理人递交索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利B.承包人应在发出索赔意向通知书后14天内向监理人正式递交索赔报告C.索赔事件具有持续影响的承包人应按7天的时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录D.索赔事件具有持续影响的，在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告正确答案：D参考解析：A选项，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由;承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。B选项，承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告。C选项，索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数;D选项，在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。(48.)根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》,项目编码的后三位反映不同的()。A.项目特征、工程内容B.项目名称、工程特征C.项目名称、工程内容D.项目特征、计量单位正确答案：A参考解析：本题考查的是工程量清单编制。各级编码代表的含义如下：（1）第一级表示专业工程代码（分二位）；（2）第二级表示附录分类顺序码（分二位）；（3）第三级表示分部工程顺序码（分二位）；（4）第四级表示分项工程项目名称顺序码（分三位）；（5）第五级表示工程量清单项目名称顺序码（分三位）。(49.)关于清单项目和预算定额工程量计算原则的说法。正确的()。A.清单项目工程量以设计图示尺寸计算，预算定额工程量以实际施工尺寸计算B.清单项目工程量、预算定额工程量均以实际施工尺寸计算C.清单项目工程量以实际施工尺寸计算,预算定额工程量以设计图示尺寸计算D.清单项目工程量、预算定额工程量均以设计图示尺寸计算正确答案：A参考解析：本题考查的是工程量清单编制。各级编码代表的含义如下：（1）第一级表示专业工程代码（分二位）；（2）第二级表示附录分类顺序码（分二位）；（3）第三级表示分部工程顺序码（分二位）；（4）第四级表示分项工程项目名称顺序码（分三位）；（5）第五级表示工程量清单项目名称顺序码（分三位）。(50.)根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》,可以采用综合单价计价的措施项目是()．A.安全文明施工B.夜间施工和冬雨期施工C.二次搬运D.垂直运输正确答案：D参考解析：但是有些措施项目是可以计算工程量的，如脚手架工程，混凝土模板及支架（撑），垂直运输、超高施工增加，黑钻押题，，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等，这类措施项目按照分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。(51.)关于招标人公布招标最高限价的说法，正确的是()．A.公布总价和各组成部分详细内容B.只公布总价C.只公布各组成部分详细内容D.公布总价或各组成部分详细内容正确答案：A参考解析：在公布最高投标限价时，除公布最高投标限价的总价外，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和增值税。(52.)根据陕建发[2019]45号文件的工程计价程序,工程造价内容中以分部分项工程费,措施项目费、其他项目费之和为计算基数的是()。A.规费B.附加税税费C.利润D.企业管理费正确答案：A参考解析：本题考查的是投标报价编制。规费以分部分项工程费，措施项目费、其他项目费之和为计算基数。(53.)当招标文件中分部分项工程清单项目特征与设计图纸不符时，投标人应()。A.以清单的项目特征描述为准,确定综合单价B.以设计图纸为准,确定综合单价C.与招标人按照实际施工的项目特征，重新约定综合单价D.书面通知招标人，暂时不填列该清单项目综合单价正确答案：A参考解析：在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。在工程实施阶段施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价。(54.)投标报价活动的核心工作是()。A.市场询价B.详细估价及报价C.确定投标策略D.复核工程量正确答案：B参考解析：本题考查的是投标报价编制。投标活动的核心工作是详细估价及报价。(55.)可用于费用和进度综合控制的施工成本控制方法是（，）。A.成本分析表法B.工期成本同步分析法C.挣值分析法D.价值工程方法正确答案：C参考解析：赢得值法（挣值法）。赢得值法是对工程项目成本/进度进行综合控制的一种分析方法。(56.)某施工企业购入一台自卸汽车,原价为150000元预计净残值0000元,预计使用年限8年，采用双倍余额递减法计算的第三年折旧额是()万元。A.60000B.45000C.36000D.21600正确答案：A参考解析：此题暂无解析(57.)关于工程变更权的说法，正确的是()。A.发包人与工程师均可以提出变更B.发包人与承包人均可以提出变更C.承包人与工程师均可以提出变更D.仅工程师可以提出变更正确答案：A参考解析：发包人和工程师（指监理人、咨询人等业主授权的第三方，下同）均可以提出变更。(58.)关于建设工程质量缺陷责任期的说法，正确的是()。A.一般为两年，从工程预验收合格之日起算B.一般为两年，从工程通过竣工验收之日起算C.一般为年，从工程预验收合格之日起算D.一般为一年，从工程通过竣工验收之日起算正确答案：D参考解析：缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。(59.)竣工结算办理完毕，负责将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案的是()。A.发包人B.承包人C.1D.2正确答案：A参考解析：此题暂无解析(60.)竣工决算编制程序的内容有:①收集、整理有关项目竣工决算依据:②编写项目竣工决算说明书;③清理项目账务、债务和结算物资;④报上级审查;⑤填写项目竣工决算报告。其正确的顺序是()。A.②①③⑤④B.②①④③⑤C.①③⑤②④D.①④②③⑤正确答案：C参考解析：此题暂无解析多选题（共20题，共20分）(61.)根据工程项目达到竣工验收、交付使用的标准，应按设计要求与主体工程同时建成使用的设施有()．A.消防设施B.环境保护设施C.节能减排设施D.劳动安全卫生设施E.职工基本生活设施正确答案：A、B、D参考解析：环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求与主体工程同时建成使用。(62.)下列项目中，适于采用BOT模式融资的有()。A.港口B.医院C.监狱D.发电厂E.矿山开采正确答案：A、D、E参考解析：本题考查的是工程项目实施模式。所谓B0T模式，是指由项目所在国政府或其所属机构为项目建设和经营提供一种特许权协议作为项目融资基础，由本国公司或者外国公司作为项目投资者和经营者，进行工程项目建设，并在特许权协议期间经营项目获取商业利润。特许期满后，根据协议将该项目转让给相应政府机构。(63.)根据《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》（陕建发[2016]100号）,陕西省现行建安工程费用项目组成中的附加税有()。A.印花税B.教育费附加C.土地使用税D.地方教育附加E.城市维护建设税正确答案：B、D、E参考解析：本题考查的是建筑安装工程费。税金是指企业按规定缴纳的、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等各项税费。(64.)工程造价中基本预备费的计取基数包括()．A.工程费用B.建设期贷款利息C.工程建设其他费用D.工程结算费用E.担保费用正确答案：A、C参考解析：基本预备费估算，一般是以建设项目的工程费用和工程建设其他费用之和为基础，乘以基本预备费费率进行计算。(65.)在工业项目的工艺设计过程中,影响工程造价的因素主要有()。A.占地面积B.功能分区C.工艺流程D.生产方法E.设备选型正确答案：C、D、E参考解析：在工艺设计过程中影响工程造价的因素主要包括生产方法、工艺流程和设备选型。(66.)投资机会研究和初步可行性研究阶段,建设投资估算编制方法有()。A.生产能力指数法B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法E.单位生产能力估算法正确答案：A、B、C、E参考解析：投资机会研究和项目建议书阶段，投资估算的精度低，可采取简单的匡算法，如单位生产能力法、生产能力指数法、系数估算法、比例估算法、指标估算法等。在可行性研究阶段，投资估算精度要求就要比前一阶段高些，需采用相对详细的估算方法，如指标估算法等。(67.)下列实体项目清单中，除本身外一般还可综合其他内容的有()。A.挖基础土方B.屋面防水C.楼地面D.门窗E.钢筋正确答案：A、B、C、D参考解析：本题考查的是工程量清单编制。下列实体项目清单中，除本身外一般还可综合其他内容的有挖基础土方、屋面防水、楼地面、门窗。(68.)关于招标最高限价中其他项目费计价规定的说法。正确的有()．A.暂列金额应按投标工程量清单中列出的金额填写B.暂估价中的材料、工程设备单价应按照招标工程量清单中列出的单价计入综合单价C.暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写D.计日工中的人工、材料、机械以“项”的形式计列E.总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算正确答案：B、C、E参考解析：A选项，暂列金额应按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写，不得变动。B选项，暂估价不得变动和更改。招标文件暂估单价表中列出的材料、工程设备必须按招标人提供的暂估单价计入清单项目的综合单价。C选项，专业工程暂估价必须按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写。D选项，计日工应按照其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。E选项，总承包服务费应根据招标人在招标文件中列出的分包专业工程内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。(69.)我国现行的工程价款结算方式主要有()。A.按月结算B.分段结算C.竣工后一次结算D.按工作量结算E.按分部分项工程结算正确答案：A、B、C参考解析：一般工程结算可以分为定期结算、分段结算、年终结算和竣工结算等方式。(70.)大、中型建设项目竣工决算内容有()。A.竣工验收总表B.竣工财务决算表C.竣工工程概况表D.交付使用财产明细表E.交付使用财产总表正确答案：B、C、D、E参考解析：建设项目竣工决算报表包括:基本建设项目概况表，基本建设项目竣工财务决算表，基本建设项目资金使用情况明细表，基本建设项目交付使用资产总表，基本建设项目交付使用资产明细表，待摊投资明细表，待核销基建支出明细表，转出投资明细表等。(71.)采用批准“开工报告”的形式审批建设工程施工许可时，需要审查的内容包括()。A.资金到位情况B.投资项目市场预算C.项目建设地点生态环境条件D.设计图纸是否满足施工需求E.现场条件是否具备“三通一平”正确答案：B、D、E参考解析：本题考查的是《建筑法》及相关条例。申请领取施工许可证，应当具备如下条件：（1）已办理建筑工程用地批准手续；（2）在城市规划区内的建筑工程，已取得规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工单位；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件。(72.)施工现场应设置明显安全警示标志的位置有()。A.塔吊B.配电箱C.楼梯口D.基坑底部E.施工现场入口正确答案：A、B、C、E参考解析：施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的符合国家标准的安全警示标志。(73.)关于二级造价工程师执业活动的说法，正确的有()。A.可以同时受聘于两个单位执业B.主要协助一级造价工程师开展工作C.可以委托他人代理本人实施项目成本管理D.应在本人工程造价咨询成果文件上签章,并承担相应责任E.经受聘企业认可后，可以独立开展建设工程计价依据的编制正确答案：B、D参考解析：二级造价工程师执业范围。二级造价工程师主要协助一级造价工程师开展相关工作，可独立开展以下具体工作:①建设工程工料分析、计划、组织与成本管理，施工图预算、设计概算编制;②建设工程量清单、最高投标限价、投标报价编制;③建设工程合同价款、结算价款和竣工决算价款的编制。造价工程师应在本人工程造价咨