2025dAEPC工程项目总包合同

合同编号：鉴于：2.承包商愿意承担本项目的建设任务，并按照合同约定完成本项目的设计、采购、施工、调试等工作；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经过友好协商，达成一致，签订本合同。第一条合同范围与内容1.1本合同范围包括：（1）本项目的设计方案、施工图纸及相关技术文件；（2）本项目的设备材料采购、运输、储存、安装、调试；（3）本项目施工过程中的质量、安全、环保等管理工作；（4）本项目验收合格后的一定期限内运行维护服务。1.2承包商应按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成本项目的设计、采购、施工、调试等工作。第二条合同价格与支付2.1本合同总价款为人民币元（大写：元整），其中包含设计费、采购费、施工费、调试费、运行维护费等。2.2业主应按照合同约定的付款节点和比例，向承包商支付合同价款。具体付款节点和比例如下：（1）合同签订后__日内，支付合同总价款的__%；（2）设计文件交付后__日内，支付合同总价款的__%；（3）设备材料到场并验收合格后__日内，支付合同总价款的__%；（4）项目验收合格并移交业主后__日内，支付合同总价款的__%。2.3承包商应按照合同约定的时间和方式，向业主提供合法、有效的发票。第三条合同履行期限3.1本项目的合同工期为天，自合同签订之日起计算。3.2承包商应保证本项目的施工进度和质量，按照合同约定的时间节点完成各阶段工作。第四条质量与验收4.1承包商应按照合同约定的标准和质量要求，完成本项目的设计、采购、施工、调试等工作。4.2项目验收合格标准如下：（1）设计文件、施工图纸及相关技术文件符合国家法律法规、行业标准和业主要求；（2）设备材料质量符合国家法律法规、行业标准和业主要求；（3）施工质量符合设计文件、施工图纸及相关技术文件的要求；（4）项目调试合格，满足业主生产运营需求。4.3项目验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，并承担由此产生的费用。第五条违约责任5.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。5.2违约金计算方式如下：（1）逾期付款的违约金按逾期金额的__%计算；（2）逾期交付的违约金按合同总价款的__%计算；（3）其他违约行为，按照合同约定的违约金计算方式计算。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的义务履行完毕之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签名）：乙方代表（签名）：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国法律、法规和政策。解决办法：双方应确保合同内容符合相关法律、法规和政策要求，如存在不符合情况，应立即协商修改，确保合同的有效性和合法性。2.合同中所涉及的金额、日期、时间等关键信息应准确无误。解决办法：双方在签订合应仔细核对相关信息，确保无误。如在履行过程中发现错误，应及时沟通更正，避免因信息错误导致的纠纷。3.合同中的设计、采购、施工、调试等工作的质量标准应明确，符合业主要求。解决办法：双方应详细约定各项工作的质量标准，并在合同中明确。如在验收过程中发现质量问题，应按照合同约定及时整改，确保项目质量。4.合同中的付款节点和比例、违约金计算方式等经济条款应明确清晰。解决办法：双方应在合同中详细约定付款方式和时间、违约金计算方式等，避免因经济条款不明确导致的纠纷。如在履行过程中发生争议，应按照合同约定解决。5.合同的争议解决方式应明确。解决办法：双方应在合同中明确约定争议解决方式，如友好协商、诉讼等。在发生争议时，按照约定方式解决。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人角色的当事人。2.乙方：指合同中承担承包人角色的当事人。3.设计费：指乙方为完成本项目设计工作所收取的费用。4.采购费：指乙方为完成本项目设备材料采购工作所收取的费用。5.施工费：指乙方为完成本项目施工工作所收取的费用。6.调试费：指乙方为完成本项目调试工作所收取的费用。7.运行维护费：指乙方为本项目验收合格后一定期限内的运行维护服务所收取的费用。8.违约金：指一方违约时，按照合同约定向守约方支付的违约赔偿金。9.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务的过程。10.合同变更：指合同签订后，双方协商一致对合同内容进行修改的行为。11.合同解除：指合同签订后，在合同约定的解除条件满足时，双方协商一致终止合同的行为。12.争议解决：指双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。应用场合：1.适用于2025dAEPC工程项目总包合同签订。2.适用于承包商完成设计、采购、施工、调试等工作。3.适用于业主支付合同价款，并按照合同约定接收项目。补充条款：1.项目变更：如项目范围、内容、工期等发生变更，双方应签订补充协议，明确变更内容、范围、工期延长等事项。2.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或履行困难，双方应根据情况协商解决，可申请延长工期或调整合同价款。3.保密条款：双方应对合同内容、技术资料、商业秘密等保密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。4.知识产权：乙方应保证本项目所涉及的设计、技术等不侵犯他人的知识产权。如发生侵权行为，由乙方承担全部责任。5.争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。附件列表：1.设计文件：包括设计方案、施工图纸及相关技术文件。2.设备材料清单：包括设备材料名称、型号、数量、规格等。3.施工