版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度数据中心建设劳务分包合同范本本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2法定解释2.合同双方信息2.1分包单位信息2.2主合同单位信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.工程范围与内容4.1工程范围4.2工程内容4.3施工标准5.工程进度与节点5.1工程进度安排5.2工程节点时间表6.质量要求与标准6.1质量要求6.2质量检验与验收7.投资与费用7.1投资总额7.2费用构成7.3支付方式8.材料与设备8.1材料供应8.2设备租赁8.3采购与验收9.施工安全管理9.1安全责任9.2安全措施9.3事故处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.合同解除与终止12.1解除合同的条件12.2合同终止的程序13.合同生效与期限13.1合同生效条件13.2合同期限14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3通知与送达14.4合同变更14.5合同份数14.6争议管辖第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“本合同”指《二零二四年度数据中心建设劳务分包合同》。1.1.2“分包单位”指承担数据中心建设劳务分包任务的单位。1.1.3“主合同单位”指与分包单位签订主合同的单位。1.1.4“工程”指数据中心建设相关工程。1.1.5“工程范围”指本合同约定的具体工程内容和施工区域。1.1.6“施工标准”指国家、行业及地方有关工程建设的强制性标准和规范。1.2法定解释1.2.1本合同中涉及的法律、法规、规章等,均以中华人民共和国现行有效规定为准。第二条合同双方信息2.1分包单位信息2.1.1单位名称:____________________2.1.2法定代表人:________________2.1.3联系电话:_________________2.1.4电子邮箱:________________2.2主合同单位信息2.2.1单位名称:____________________2.2.2法定代表人:________________2.2.3联系电话:_________________2.2.4电子邮箱:________________第三条项目概述3.1项目名称:二零二四年度数据中心建设项目3.2项目地点:____________________3.3项目规模:____________________3.4项目工期:自合同签订之日起____个月第四条工程范围与内容4.1工程范围:____________________4.2工程内容:____________________4.3施工标准:____________________第五条工程进度与节点5.1工程进度安排:____________________5.2工程节点时间表:5.2.1节点一:____________________(时间)5.2.2节点二:____________________(时间)5.2.3节点三:____________________(时间)5.2.4节点四:____________________(时间)第六条质量要求与标准6.1质量要求:____________________6.2质量检验与验收:____________________第七条投资与费用7.1投资总额:____________________7.2费用构成:7.2.1人工费:____________________7.2.2材料费:____________________7.2.3机械费:____________________7.2.4管理费:____________________7.2.5利润:____________________7.3支付方式:____________________第八条材料与设备8.1材料供应8.1.1分包单位负责根据工程进度计划,按质、按量、按时供应工程所需材料。8.1.2供应材料应满足国家相关标准和规范,并提供相关质量证明文件。8.1.3主合同单位有权对供应的材料进行检查,如不符合要求,分包单位应立即更换或修复。8.2设备租赁8.2.1分包单位需租赁的施工设备应经主合同单位同意,并签订租赁协议。8.2.2设备租赁费用应包含在合同总价中,按实际使用情况支付。8.3采购与验收8.3.1分包单位负责采购的材料和设备,应按照工程设计和施工要求进行采购。8.3.2材料和设备的验收标准应符合国家相关标准和规范,验收合格后方可使用。第九条施工安全管理9.1安全责任9.1.1分包单位应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。9.1.2分包单位应建立健全安全生产责任制,确保施工安全。9.2安全措施9.2.1分包单位应制定详细的安全施工方案,包括安全防护措施、应急预案等。9.2.2分包单位应定期对施工人员进行安全教育和培训。9.3事故处理9.3.1发生安全事故时,分包单位应立即采取应急措施,并按程序报告主合同单位。9.3.2事故调查和处理应遵循实事求是、公开透明的原则。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行中的争议。10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后____个工作日内,将争议情况书面通知对方。10.2.2书面通知送达后____个工作日内,双方应进行协商。10.2.3协商未果的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1分包单位未按时完成工程任务的。11.1.2分包单位提供的材料和设备不符合合同约定或国家标准的。11.1.3分包单位未履行安全生产责任的。11.2违约责任承担11.2.1分包单位应承担违约责任,赔偿主合同单位的损失。11.2.2违约责任的具体赔偿金额和计算方法,由双方协商确定。第十二条合同解除与终止12.1解除合同的条件12.1.1双方协商一致解除合同的。12.1.2因不可抗力导致合同无法履行或履行合同成为不必要。12.2合同终止的程序12.2.1双方应书面通知对方合同解除或终止的事宜。第十三条合同生效与期限13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章。13.1.2合同约定的其他生效条件均已满足。13.2合同期限13.2.1合同自生效之日起至工程竣工验收合格之日止。第十四条其他约定14.1不可抗力14.1.1因不可抗力导致合同无法履行或履行合同成为不必要,双方互不承担责任。14.2合同附件14.2.1本合同附件为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。14.3通知与送达14.3.1通知应以书面形式发送,送达地址为合同双方约定的地址。14.4合同变更14.4.1合同的任何变更均应以书面形式进行,并经双方签字盖章。14.5合同份数14.5.1本合同一式____份,双方各执____份。14.6争议管辖14.6.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,应提交合同签订地人民法院管辖。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,提供专业服务、咨询、监理、检测、鉴定等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方介入本合同的,应当具备相应的资质和能力,并取得甲乙双方的同意。第二条第三方介入的同意与选择2.2第三方的选择由甲乙双方协商确定,或由一方推荐,经另一方同意后确定。第三条第三方责任限额3.1第三方在本合同中的责任,应根据其提供的服务内容和质量,由甲乙双方协商确定责任限额。3.2责任限额应在合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。3.3若第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失,其责任限额以内由第三方承担,超出部分由甲乙双方按合同约定分担。第四条第三方介入的协议4.1第三方介入本合同,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确各方权利、义务和责任。4.2.1第三方的服务内容和范围。4.2.2第三方的责任和责任限额。4.2.3第三方的服务期限和费用。4.2.4第三方的保密条款。4.2.5第三方的违约责任。第五条第三方与其他各方的责任划分5.1第三方在本合同中的责任,不免除甲乙双方在本合同中的责任。5.2第三方与其他各方的责任划分如下:5.2.1第三方对甲乙双方的责任,仅限于其提供的服务范围内。5.2.2甲乙双方对第三方承担责任时,应要求第三方承担其应承担的责任。5.2.3第三方在承担其责任后,有权向甲乙双方追偿其已支付的费用。第六条第三方的权利与义务6.1第三方的权利:6.1.1要求甲乙双方提供必要的信息和资料。6.1.2按照合同约定,独立行使职责,不受甲乙双方干预。6.1.3在履行职责过程中,有权对甲乙双方的行为提出意见和建议。6.2第三方的义务:6.2.1按照合同约定,提供专业、高效的服务。6.2.2对甲乙双方的信息和资料负有保密义务。6.2.3及时向甲乙双方报告工作进展和存在的问题。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的终止,应按照合同约定或第三方介入协议的约定执行。7.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定继续履行合同义务。第八条第三方介入的费用8.1第三方介入的费用,应按照合同约定或第三方介入协议的约定支付。8.2第三方介入的费用,包括但不限于服务费、咨询费、监理费、检测费、鉴定费等。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议,应由甲乙双方与第三方协商解决。9.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条本合同其他条款的适用10.1本合同关于第三方介入的修正条款,为本合同不可分割的一部分,与本合同其他条款具有同等法律效力。10.2本合同其他条款,在不违反第三方介入修正条款的前提下,继续有效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订确认书详细要求:双方签字盖章,确认合同内容无误。说明:此文件用于证明合同签订的事实。2.项目进度计划详细要求:包括工程进度安排、节点时间表等。说明:此文件用于指导项目实施进度。3.材料设备清单详细要求:包括材料名称、规格、数量、供应商等信息。说明:此文件用于明确材料设备供应情况。4.质量检验报告详细要求:包括检验项目、检验结果、检验结论等。说明:此文件用于证明工程质量的达标情况。5.安全生产记录详细要求:包括安全事故、安全措施、安全培训等内容。说明:此文件用于证明施工过程中的安全生产情况。6.付款凭证详细要求:包括付款金额、付款时间、收款人等信息。说明:此文件用于证明款项的支付情况。7.第三方介入协议详细要求:包括第三方服务内容、责任限额、费用等。说明:此文件用于明确第三方介入的细节。8.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、程序等。说明:此文件用于指导争议解决过程。9.合同变更协议详细要求:包括变更内容、变更原因等。说明:此文件用于证明合同变更的事实。10.合同解除协议详细要求:包括解除原因、解除程序等。说明:此文件用于证明合同解除的事实。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包单位未按时完成工程任务。1.2分包单位提供的材料和设备不符合合同约定或国家标准。1.3分包单位未履行安全生产责任。1.4第三方未能按照合同约定提供专业、高效的服务。1.5甲乙双方未按照合同约定支付款项。2.责任认定标准:2.1分包单位未按时完成工程任务,每延迟一天,应支付合同总价款的_____%作为违约金。2.2分包单位提供的材料和设备不符合合同约定或国家标准,应无条件更换或修复,并承担由此产生的费用。2.3分包单位未履行安全生产责任,造成安全事故的,应承担相应的法律责任。2.4第三方未能按照合同约定提供专业、高效的服务,应承担相应的违约责任。2.5甲乙双方未按照合同约定支付款项,每逾期一天,应支付_____%的滞纳金。3.示例说明:3.1分包单位未按时完成工程任务,延迟5天,应支付合同总价款的2.5%作为违约金。3.2分包单位提供的钢筋不符合国家标准,需更换,产生费用10000元,由分包单位承担。3.3分包单位在施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡,分包单位应承担相应的法律责任。3.4第三方未能按照合同约定在规定时间内完成检测工作,造成工期延误,第三方应承担相应的违约责任。3.5甲乙双方应按照合同约定,在工程验收合格后10个工作日内支付工程款,逾期支付,应支付1%的滞纳金。全文完。二零二四年度数据中心建设劳务分包合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的及内容2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同金额及支付方式3.1合同总价3.2分阶段支付比例3.3支付时间节点3.4付款条件4.工程进度及验收4.1工程进度计划4.2验收标准4.3验收程序4.4验收期限5.工程质量及保修5.1质量标准5.2保修期限5.3保修责任6.材料供应及管理6.1材料供应责任6.2材料验收标准6.3材料使用管理7.施工安全与环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护责任7.3应急预案8.合同变更与解除8.1变更程序8.2解除条件8.3解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:施工图纸12.3附件三:其他相关文件13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定事项14.1保密条款14.2不可抗力14.3合同附件及补充协议第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.1.1分包方名称:[分包方全称]1.1.2分包方地址:[分包方详细地址]1.1.3甲方名称:[甲方全称]1.1.4甲方地址:[甲方详细地址]1.2合同双方法定代表人1.2.1分包方法定代表人:[分包方法定代表人姓名]1.2.2甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式1.3.1分包方联系方式:[分包方联系电话、电子邮箱等]1.3.2甲方联系方式:[甲方联系电话、电子邮箱等]2.合同标的及内容2.1项目名称:[项目全称]2.2项目地点:[项目具体位置]2.3项目规模:[项目规模描述,如:占地面积、建筑面积等]2.4项目内容:[项目具体建设内容,包括但不限于:数据中心设备安装、网络布线、电力供应等]3.合同金额及支付方式3.1合同总价:人民币[金额]元整3.2分阶段支付比例:3.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付,金额为合同总价的[比例]%。3.2.2进度款:按工程进度支付,每完成[比例]%支付一次,每次支付金额为合同总价的[比例]%。3.2.3验收款:工程验收合格后5个工作日内支付,金额为合同总价的[比例]%。3.3支付时间节点:[具体支付时间节点,如:每月5日、15日等]3.4付款条件:按合同约定及实际完成情况支付,并提供相关凭证。4.工程进度及验收4.1工程进度计划:[详细工程进度计划,包括各阶段起止时间、预计完成时间等]4.2验收标准:[按照国家及行业标准,详细列出工程质量验收标准]4.3验收程序:[详细说明工程验收的具体程序,包括验收组织、验收内容、验收方式等]4.4验收期限:自工程验收合格之日起[天数]日内完成保修工作。5.工程质量及保修5.1质量标准:[详细列出工程质量标准,包括材料、工艺、设备等]5.2保修期限:自工程验收合格之日起[天数]年内5.3保修责任:[详细说明分包方在保修期间应承担的责任,如:维修、更换等]6.材料供应及管理6.1材料供应责任:[详细说明分包方负责材料采购、运输、验收等事宜]6.2材料验收标准:[详细列出材料验收标准,包括规格、型号、数量等]6.3材料使用管理:[详细说明材料的使用、保管、回收等管理措施]7.施工安全与环境保护7.1安全生产责任:[详细说明分包方应承担的安全生产责任,如:现场安全管理、安全培训等]7.2环境保护责任:[详细说明分包方应承担的环境保护责任,如:废弃物处理、噪音控制等]7.3应急预案:[详细列出针对可能发生的突发事件和事故的应急预案,包括应急响应、救援措施等]8.合同变更与解除8.1变更程序8.1.1任何一方提出变更合同内容,应提前[天数]个工作日书面通知对方。8.1.2双方应就变更内容进行协商,并达成一致意见。8.1.3变更内容应以书面形式作为合同的补充协议,并经双方签字盖章后生效。8.2解除条件8.2.1合同双方协商一致,可以解除合同。8.2.2因不可抗力导致合同无法履行,经确认后可以解除合同。8.2.3一方严重违约,对方有权解除合同。8.3解除程序8.3.1提出解除合同的一方应以书面形式通知对方。8.3.2双方应在接到解除通知后[天数]个工作日内完成合同解除手续。8.3.3合同解除后,双方应按照约定处理已履行和未履行的义务。9.违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按合同约定完成工程,导致工期延误。9.1.2分包方提供的材料不符合合同约定或国家标准。9.1.3甲方未按合同约定支付款项。9.2违约责任9.2.1分包方应承担因违约导致的工期延误、经济损失等责任。9.2.2分包方应赔偿甲方因违约造成的损失。9.2.3甲方应按照合同约定支付款项,否则应支付违约金。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决争议。10.1.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1本合同争议解决机构为合同签订地的人民法院。10.3争议解决程序10.3.1双方应在争议发生后[天数]个工作日内向争议解决机构提交书面材料。10.3.2争议解决机构应在收到材料后[天数]个月内作出裁决。11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后,本合同自[日期]起生效。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工程全部完成并验收合格。11.2.2合同双方协商一致解除合同。11.2.3合同因法定事由而终止。11.3合同终止程序11.3.1合同终止后,双方应立即终止合同约定的权利和义务。11.3.2双方应按照约定处理剩余工程和未付款项。12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:施工图纸12.3附件三:其他相关文件13.合同签署13.1签署时间:[签署日期]13.2签署地点:[签署地点]13.3签署人员:[分包方法定代表人姓名]、[甲方法定代表人姓名]14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2不可抗力14.2.1不可抗力包括自然灾害、政府行为等,导致合同无法履行。14.2.2发生不可抗力事件,双方应立即通知对方,并协商解决合同履行问题。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供技术、资金、管理或其他服务的中介机构、咨询公司、监理单位等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入应经甲乙双方协商一致,并以书面形式明确第三方介入的具体内容和方式。15.3第三方责任15.3.1第三方应按照合同约定,独立承担其提供的服务责任。15.3.2第三方在履行职责过程中,若出现疏忽、失误或违反法律法规,导致合同履行受阻或造成损失,应承担相应的法律责任。16.第三方费用及支付16.1第三方费用16.1.1第三方费用包括但不限于咨询费、监理费、技术服务费等。16.1.2第三方费用由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。16.2第三方费用支付16.2.1第三方费用按合同约定分期支付。16.2.2第三方费用支付条件及时间节点由甲乙双方与第三方协商确定。17.第三方权利17.1第三方有权根据合同约定,独立开展工作,并对工作成果负责。17.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料、信息和协助。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙双方之间是独立的服务关系,不构成甲乙双方之间的合作关系。18.2第三方在履行职责过程中,不得损害甲乙双方的合法权益。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额由甲乙双方与第三方协商确定,并在合同中明确。19.2若第三方在履行职责过程中造成甲乙双方损失,其赔偿金额不得超过约定的责任限额。20.第三方变更及退出20.1第三方变更20.1.1若需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并以书面形式通知对方。20.1.2新的第三方应满足合同约定条件,并经甲乙双方认可。20.2第三方退出20.2.1第三方因故退出,应提前[天数]个工作日书面通知甲乙双方。20.2.2第三方退出后,甲乙双方应协商确定新的第三方或自行履行相关职责。21.其他约定事项21.1本合同中关于第三方的约定,如与本合同其他条款有冲突,以本条款为准。21.2本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商补充。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价和总价,以及工程量的计算依据和方法。说明:工程量清单是合同履行的重要依据,用于确定工程进度款支付和最终结算。2.附件二:施工图纸要求:提供完整、准确的施工图纸,包括设计说明、设备清单、材料清单等。说明:施工图纸是指导施工的重要文件,确保施工质量符合设计要求。3.附件三:合同签订文件要求:包括合同双方签字盖章的合同文本、附件协议、补充协议等。说明:合同签订文件是合同生效的证明,也是解决争议的重要依据。4.附件四:材料合格证明要求:提供材料供应商提供的材料合格证明,包括产品合格证、检验报告等。说明:材料合格证明是确保工程材料质量的重要文件。5.附件五:施工日志要求:记录施工过程中的重要事项,包括施工进度、天气状况、异常情况等。说明:施工日志是跟踪施工进度和解决施工问题的依据。6.附件六:验收报告要求:包括工程验收报告、设备验收报告、材料验收报告等。说明:验收报告是确认工程、设备、材料符合合同约定和质量标准的重要文件。7.附件七:工程变更单要求:详细记录工程变更的原因、内容、影响及处理结果。说明:工程变更单是调整工程内容和工期的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1分包方未按合同约定完成工程,导致工期延误。1.2分包方提供的材料不符合合同约定或国家标准。1.3甲方未按合同约定支付款项。1.4第三方在履行职责过程中出现疏忽、失误或违反法律法规。2.责任认定标准2.1分包方违约:根据工期延误天数、材料不合格数量、损失金额等因素,按合同约定的比例计算违约金。2.2甲方违约:根据未支付款项金额,按合同约定的比例计算违约金。2.3第三方违约:根据第三方造成损失的具体情况,由第三方承担相应的赔偿责任。3.违约示例说明3.1分包方未按期完成工程,导致工期延误10天,根据合同约定,分包方应支付违约金人民币[金额]元。3.2甲方未按约定支付进度款,导致分包方施工停滞,根据合同约定,甲方应支付违约金人民币[金额]元。3.3第三方在监理过程中出现失误,导致工程质量问题,第三方应赔偿甲方人民币[金额]元。全文完。二零二四年度数据中心建设劳务分包合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目内容2.4项目规模3.项目进度安排3.1项目启动时间3.2项目完成时间3.3项目分期完成时间3.4项目验收时间4.劳务分包内容4.1劳务分包范围4.2劳务分包方式4.3劳务分包价格4.4劳务分包结算方式5.质量要求5.1质量标准5.2质量检验方法5.3质量责任6.安全生产要求6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3安全生产事故处理7.人员配备与培训7.1人员配备要求7.2人员培训要求7.3人员考核8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.合同履行9.1合同履行期限9.2合同履行地点9.3合同履行方式10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同生效条件14.3合同签订日期14.4合同份数第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:数据中心建设有限公司乙方:劳务分包有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式甲方联系电话:0215678乙方联系电话:02187654321第二条项目概述2.1项目名称数据中心建设项目2.2项目地点市区路号2.3项目内容数据中心基础设施建设,包括土建、装修、设备安装等。2.4项目规模占地面积5000平方米,建筑面积30000平方米。第三条项目进度安排3.1项目启动时间2024年4月1日3.2项目完成时间2025年3月31日3.3项目分期完成时间第一期:2024年4月1日至2024年6月30日第二期:2024年7月1日至2024年9月30日第三期:2024年10月1日至2025年1月31日第四期:2025年2月1日至2025年3月31日3.4项目验收时间每个阶段完成后7日内进行阶段性验收,最终项目完成后30日内进行竣工验收。第四条劳务分包内容4.1劳务分包范围乙方负责本项目的土建、装修、设备安装等劳务分包工作。4.2劳务分包方式乙方按照甲方提供的工程图纸、技术规范和施工方案进行施工。4.3劳务分包价格根据双方协商,劳务分包总价为人民币1000万元整。4.4劳务分包结算方式按月结算,每月末根据乙方实际完成的工程量及甲方确认的工程款进行结算。第五条质量要求5.1质量标准按照国家相关质量标准和甲方要求执行。5.2质量检验方法乙方应按照国家相关质量检验标准和方法进行自检和互检。5.3质量责任乙方对施工质量负责,如出现质量问题,乙方应立即整改,直至达到要求。第六条安全生产要求6.1安全生产责任乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。6.2安全生产措施乙方应制定安全生产措施,包括安全教育培训、安全检查、应急预案等。6.3安全生产事故处理发生安全事故,乙方应立即上报,并按照事故处理程序进行处置。第七条人员配备与培训7.1人员配备要求乙方应按照甲方要求配备足够的施工人员,确保工程进度和质量。7.2人员培训要求乙方应对施工人员进行岗前培训,确保其具备必要的专业技能和安全意识。7.3人员考核乙方应定期对施工人员进行考核,确保其工作能力和技术水平符合要求。第八条保密条款8.1保密内容双方在本合同履行过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,均属保密范围。8.2保密期限本合同有效期内及合同解除后三年内,双方均应承担保密义务。8.3违约责任任何一方违反保密义务,泄露对方保密信息,应承担相应的法律责任,赔偿对方因此遭受的损失。第九条合同履行9.1合同履行期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至项目竣工验收合格之日止。9.2合同履行地点市区路号数据中心建设项目现场。9.3合同履行方式乙方应按照甲方要求,按时、按质、按量完成分包工程。第十条合同变更与解除10.1合同变更在合同履行过程中,如遇不可抗力因素或国家政策调整等原因,影响合同履行的,双方可协商变更合同内容。10.2合同解除1.发生不可抗力事件,致使合同无法履行时,双方可协商解除合同。2.一方违约,另一方有权解除合同。3.双方协商一致,可以解除合同。第十一条合同争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议,协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构市仲裁委员会。第十二条违约责任12.1违约情形1.乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程;2.甲方未按合同约定支付工程款;3.一方违反保密义务;4.其他违反合同约定的行为。12.2违约责任承担违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。第十三条合同解除13.1合同解除条件1.发生不可抗力事件,致使合同无法履行;2.一方违约,另一方在合理期限内未采取补救措施;3.双方协商一致解除合同。13.2合同解除程序1.一方提出解除合同,应书面通知另一方;2.双方应协商确定解除合同的具体事宜;3.合同解除后,双方应按照合同约定进行结算。第十四条其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、施工方案等。14.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同份数本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,因合同履行需要介入合同关系的个人、企业或其他组织。15.2范围第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、技术咨询、设备供应商、材料供应商、融资机构等。16.第三方介入的引入程序16.1引入条件甲乙双方在合同履行过程中,如需引入第三方,应协商一致,并明确第三方的职责和权限。16.2引入程序1.甲乙双方共同商定第三方介入的必要性和具体需求;2.双方共同确定第三方的资质和条件;3.双方共同与第三方签订合作协议,明确第三方的职责、权利和义务;4.第三方合作协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。17.第三方与其他各方的责任划分17.1甲乙双方责任甲乙双方应继续履行本合同约定的各自责任,第三方介入不改变双方的责任承担。17.2第三方责任1.第三方应按照合作协议履行其职责,对因其职责范围内的行为造成的损失,承担相应的法律责任。2.第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担赔偿责
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 动物产科学模拟习题及答案
- Unit 8 Knowing the world Lesson 2 My home country英文版说课稿 -2024-2025学年冀教版(2024)七年级英语上册
- 2025年大班年级组工作计划示例
- 2025年医院医师工作计划
- 2025年开学学期教师工作计划
- 2025年高校工会工作计划
- 2025年幼儿园园长工作计划表
- 2025年物业下半年工作计划
- Unit 1 What's he like?(说课稿)-2024-2025学年人教版PEP英语五年级上册
- 2025年春季学校安全工作计划范文例文
- 2024年股东股权继承转让协议3篇
- 2025年中央歌剧院毕业生公开招聘11人历年高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 北京市高校课件 开天辟地的大事变 中国近代史纲要 教学课件
- 监事会年度工作计划
- 2024中国近海生态分区
- 山东省济南市2023-2024学年高一上学期1月期末考试化学试题(解析版)
- 北师大版五年级数学下册第3单元第1课时分数乘法(一)课件
- 2024年认证行业法律法规及认证基础知识
- SCA自动涂胶系统培训讲义
- LEC法取值标准对照表
- 华中数控车床编程及操作
评论
0/150
提交评论